VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 12154481-4-44

Csoport azonosító: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

…

Székhely: …

Cégjegyzékszám: … Adószám: … Bankszámlaszám: …

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Szerződés Tárgya És Mennyisége

1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő, által a TB-252/15. számon bonyolított nemzeti eljárás ajánlati felhívásában és közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott munkák, azaz a Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés és engedélyezés Vállalkozó általi elvégzése képezi.

1.2. Felek rögzítik, hogy a tervezést, kivitelezést, engedélyeztetést (a továbbiakban: Vállalkozás) a Megrendelő tulajdonát képező 1 db és opcionálisan további 2 db sétajárat (a továbbiakban: Jármű) korszerűsítésére, kivitelezésére és engedélyeztetésére kell elkészíteni a jelen Szerződés 2. számú melléklete, azaz műszaki leírás c. dokumentumban (a továbbiakban: Műszaki Leírás) foglaltak szerint.

1.3. Megrendelő a jelen Szerződés hatálya alatt az alább meghatározott képviselői által e-mailen elküldött megrendelések (a továbbiakban: Megrendelés) kiadásával rendeli meg a Vállalkozótól az 1.1. pontban meghatározott feladatokat. Vállalkozó a Megrendelés teljesítést befolyásoló részére, azaz a Megrendelés tárgyára, mennyiségére, teljesítési határidőre vonatkozóan a kézhezvételétől számított … munkanapon belül észrevételt tehet. Megrendelő jogosult – a jelen pontban foglaltakra is tekintettel – a Megrendelést annak kiadását követő … munkanapig módosítani, illetve visszavonni. Módosítás esetén Vállalkozó a módosított Megrendelésben foglaltak szerint köteles teljesíteni, a módosított Megrendelés újbóli módosítására nincs lehetőség. Amennyiben Megrendelő a Megrendelést …. munkanapon belül nem módosítja vagy törli, Vállalkozó köteles az eredeti Megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni.

Megrendelés kiadására jogosult képviselőket a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

Vállalkozó a Megrendelő által elektronikus úton küldött Megrendelés(ek) fogadását a ……. e- mail címen biztosítja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés Vállalkozó jelen pontban meghatározott e- mail címére történt közlését a Megrendelő elektronikus levelezési rendszere által küldött kézbesítési visszaigazolás igazolja.

1.4. Megrendelő jelen Xxxxxxxxx megkötését követően a tényleges gyártási engedély megszerzésére (a Prototípus Jármű elkészítésére, engedélyeztetésére) adja ki a Megrendelést, majd a forgalmi engedéllyel rendelkező Prototípus Jármű átvételét követően opcionálisan adhat le a további egy, vagy két Jármű kivitelezésére vonatkozó megrendelést. Megrendelő nem köteles a 2 opcionális Járműre egyidőben kiadni a megrendelést.

1.5. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Vállalkozás elvégzésére megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező szakemberrel rendelkezik.

1.6. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés és a Megrendelés alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:251. § (2) bekezdésével összhangban műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmazó, Megrendelő igényeihez igazodó munkát végez, és az ennek eredményeképpen létrejövő műszaki tervdokumentációt a Megrendelő részére … átadja.

A műszaki tervdokumentáció (3 példányban) az alábbi 3 dokumentumot foglalja magában (a Műszaki leírásban foglaltak szerint):

- Átalakítási koncepció (I.)

- Xxxxxxx xxxxxxxx tervek (II.)

- Karbantartási utasítás (III.) - a Járművek illetve a módosított rendszerei (gépészeti és elektromos is) hosszú távú üzemeltetése érdekében.

1.7. Felek megállapodnak, hogy a tervezés részét képezi az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.

1.8. Vállalkozó a megrendelés alapján kötelezettséget vállal az adott Jármű kivitelezésére és engedélyeztetésére.

2. Vállalkozói Díj És Kivitelezési Díj

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a prototípus Budapesti sétajárat (a továbbiakban: Prototípus Jármű) hajtás- és arculatkorszerűsítésének ellenértékeként (tervezéséért, engedélyeztetéséért és kivitelezéséért) … Ft + ÁFA, azaz … forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára.

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlata – a Vállalkozói Díjon kívül – a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

1. Fajlagos energiafelhasználás (kWh/km)

2. Vállalt teljesítési határidő a prototípus járműszerelvényre (nap)

2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemű általános forgalmi adó nélkül számított költségét és kiadását, különös tekintettel a próbafutásra, tesztüzemre, az engedélyezéshez kapcsolódó szakértői (pl. TÜV Rheinland) és hatósági eljárási díjakra, illetékekre, az okmányirodai ügyintézéshez kapcsolódó mindennemű költségre és illetékre és a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti.

2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az opcionálisan megrendelésre kerülő Járművek (a továbbiakban: opcionális Járművek) kivitelezése engedélyezése ellenértékeként … Ft + ÁFA/darab, azaz … forint plusz általános forgalmi adó per darab összegű kivitelezési díjat (a továbbiakban: Kivitelezési Díj) fizet meg a Vállalkozó számláján szereplő bankszámlaszámára.

2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelezési Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemű költségét és kiadását, különös tekintettel a próbafutásra, tesztüzemre, az engedélyezéshez kapcsolódó és hatósági eljárási díjakra, illetékekre, az okmányirodai ügyintézéshez kapcsolódó mindennemű költségre és illetékre és a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Kivitelezési Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti.

3. A Vállalkozói Díj És Kivitelezési Díj Megfizetésének Módja

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Prototípus Jármű tervezéséért, kivitelezéséért és engedélyeztetéséért 3 db szabályszerűen kiállított részszámla (a továbbiakban: Részszámla) kiállítására jogosult (a továbbiakban valamennyi együttesen: Számla).

a) Vállalkozó az 1. Részszámla kiállítására a Vállalkozói Díj …%-át elérő az 5.1. pontban foglaltak szerint megvalósult és Megrendelő által igazolt teljesítését követően, …… Ft+ÁFA, azaz ….. forint plusz általános forgalmi adó értékben jogosult. Az 1. Részszámla összege a Szerződés megvalósult, igazolt teljesítési értékét nem haladhatja meg.

b) Vállalkozó a 2. Részszámla kiállítására a Vállalkozói Díj …………%-át elérő mértékben jogosult a hatósági forgalmi engedéllyel rendelkező Prototípus Jármű leszállítása és annak a próbafutás sikeres és igazolt teljesítését követően, …… Ft+ÁFA, azaz ….. forint plusz általános forgalmi adó értékben jogosult. Az 2. Részszámla összege a teljesítés mértékével arányosan kerül meghatározásra.

c) Vállalkozó a 3. Részszámla kiállítására a Vállalkozói Díj …………%-át elérő mértékben, Prototípus Járműre vonatkozó és annak műszaki tartalmával teljesen azonos Műszaki kiviteli terv és Karbantartási utasítás átadásának Megrendelő által igazolt teljesítését követően, …… Ft+ÁFA, azaz ….. forint plusz általános forgalmi adó értékben jogosult. Az 3. Részszámla összege a teljesítés mértékével arányosan kerül meghatározásra.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az opcionális Járművek kivitelezéséért és engedélyeztetéséért járművenként 1 db szabályszerűen kiállított Számla kibocsátására jogosult.

3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult.

3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.

Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

3.5. A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás(ok).

3.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Vállalkozói Díjat és a Kivitelezési Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti kamatmértékkel.

3.7. A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3.8. A Vállalkozó – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege.

3.9. Megrendelő kijelenti, hogy előleget nem fizet.

4. A Minőségi/Mennyiségi Átadás-Átvétel, a Teljesítési Igazolás

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó teljesítése a Prototípus Jármű és az opcionális Járművek esetében az alábbiak szerint történik.

4.1.1. A Prototípus Jármű esetében: Vállalkozó köteles az ajánlatához készített Átalakítási koncepció (I.) alapján az illetékes hatóság felé szükséges műszaki dokumentációt a sorozatgyártási engedély megszerzése érdekében elkészíteni és a hatóság felé benyújtani. A hatóság által kiadott „elvi” sorozat-átalakítási engedély alapján Vállalkozó haladéktalanul el kell, hogy kezdje a Prototípus Jármű gyártását. Az „elvi” sorozat-átalakítási engedély Megrendelő részére történő átadásáról a 3. számú mellékletben nevesített megbízott személy adja ki Vállalkozó részére a teljesítés igazolást (a továbbiakban: Teljesítés Igazolás 1.).

4.1.2. Vállalkozó az „elvi” sorozat-átalakítási engedély alapján kivitelezett és a hatóság által jóváhagyott, engedélyezett Prototípus Járművet, annak forgalmi engedélyével együtt köteles Megrendelő részére átadni. Ezt követően Megrendelő … időtartamú próbaüzem alatt teszteli a Prototípus Járművet. A Prototípus Jármű Megrendelő részére történő átadásáról és a sikeres tesztüzem megvalósulásáról a jelen Szerződés 3. mellékletében nevesített megbízott személy abban az esetben adja ki Vállalkozó részére a teljesítés igazolást, ha a Prototípus Jármű

üzemszerű működése a tesztüzem során igazolást nyert – 4.5. pontban foglaltakra figyelemmel – , ideértve azon esetet, amikor a felmerült esetleges hibákat a tesztüzem során Vállalkozó maradéktalanul kijavította (a továbbiakban: Teljesítés Igazolás 2.).

4.1.3. Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni rendszerezett formában a teljeskörű hatóságilag engedélyezett dokumentációt (azaz Műszaki kiviteli terv (II.); Karbantartási utasítás (III.)), valamint a megbízott szakértők és a hatóság (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes szerve) jóváhagyási dokumentációit (együttesen: tényleges és végleges sorozatgyártási engedély).

A tényleges és végleges sorozatgyártási engedély Megrendelő részére történő átadásáról a jelen Szerződés 3. számú mellékletében nevesített megbízott személy adja ki Vállalkozó részére a teljesítés igazolást abban az esetben, ha a Műszaki kiviteli tervek (II.) és Karbantartási utasítás (III.) megfelelő, és a Prototípus Jármű konstrukciós és műszaki tartalmával azonos (a továbbiakban: Teljesítés Igazolás 3.).

4.2. A Műszaki leírás szerinti műszaki tervdokumentáció leszállításakor Vállalkozó az alábbi példányszámokat köteles biztosítani:

- Átalakítási koncepció (I.): 3 példány papír alapú; 1 példány PDF és 1 példány DWG file

formátumban.

- Műszaki kiviteli tervek (II.): 3 példány papír alapú, 1 példány PDF és 1 példány DWG file

formátumban.

- Karbantartási utasítás (III.): 3 példány papír alapú, 1 példány PDF és 1példány Word file

formátumban.

4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az opcionális Jármű(vek)re kiadott megrendelés(ek) teljesítése esetén, azaz az opcionális Jármű(vek) kivitelezésének és forgalmi engedélyének Megrendelő részére történő átadásának igazolása teljesítési igazolás (a továbbiakban Teljesítési Igazolás 4. és 5.) kiállításával történik. Az átadás-átvételt követően a jelen Szerződés …. sz. melléklet szerinti személy abban az esetben adja ki Vállalkozó részére a teljesítés igazolás(oka)t, ha adott opcionális Jármű üzemszerű működése a tesztüzem során igazolást nyert, ideértve azon esetet, amikor a felmerült esetleges hibákat a tesztüzem során Vállalkozó maradéktalanul kijavította.

4.4. A teljesítés helye:

Átadás-átvétel helye: Vállalkozó telephelye Kiszállítás és átvétel teljesítési helye:

- a Prototípus Jármű vonatkozásában: …………………………

- a további Járművek vonatkozásában: ……………………….

A Vállalkozó köteles Megrendelő alábbi telephelyeiről az átépítésre kerülő Járműveket a saját telephelyére szállítani, majd az átépített Járműveket a Megrendelő által megjelölt teljesítési helyre a saját költségén visszaszállítani:

- a Prototípus Jármű tárolási helye: …………………………

- a további Járművek tárolási helye: ……………………….

4.5. Megrendelő köteles Vállalkozó készrejelentését követően, a közösen megállapított időpontra kitűzni az adott Jármű műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. Felek rögzítik, hogy a minőségi és műszaki vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik. Megrendelő a teljesítést az eljárás során megvizsgálja. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelő hibát, hiányosságot nem állapít meg, a teljesítés igazolása a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával történik. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett

hiányosságokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági, jótállási igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelő teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítását követően állít ki.

4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy teljesítési igazolás és a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személyeket a 3. számú mellékletben határozzák meg,

4.7. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén a Megrendelő a Vállalkozás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.

5. A Teljesítési Határidő

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelő által a Prototípus Járműre vonatkozóan kiadott megrendelés kiadásától számított 90 (kilencven) napon belül Megrendelő részére átadni az NKH által kiadott „elvi”-átalakítási engedélyt.

5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelő által kiadott ugyanezen megrendelés kézhezvételétől számított ……………… napon belül Megrendelő részére leszállítani a forgalmi engedéllyel rendelkező Prototípus Járművet és köteles a sikeres tesztüzemet követően átadni a teljeskörű hatóságilag engedélyezett dokumentációt (azaz Műszaki kiviteli terv (II.); Karbantartási utasítás (III.)), valamint a megbízott szakértők és a hatóság (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes szerve) jóváhagyási dokumentációit (együttesen: tényleges és végleges sorozatgyártási engedély).

5.3. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelő által az opcionális Jármű(vek)re kiadott megrendelés kézhezvételétől számított 6 (hat) hónapon belül Megrendelő részére leszállítani a Prototípus Járművel egyező módon átalakított Járművet/avagy Járműveket forgalmi engedéllyel együtt. A tesztüzem időtartama (….. nap) nem tartozik bele a teljesítési határidőbe.

6. A Szerződés Időtartama, Megszűnése/Megszüntetése

6.1. Felek a jelen Szerződést a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 48 (negyvennyolc) hónap határozott időtartamra kötik.

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelő oldaláról különösen a jelen Szerződés 6.2. pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

6.2. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen:

▪ hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a jelen Szerződés 8. pontjában megjelölt határidőn, illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a Vállalkozó a hibás teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

▪ ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,

▪ ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

▪ ha a Vállalkozó a 14.5. pontban meghatározott jogerős engedélyt az ott megjelölt határidőben nem mutatja be, illetve másolatban nem adja át a Megrendelőnek,

▪ ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,

▪ ha a Vállalkozó csőd, felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,

▪ ha Vállalkozó a jelen Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban az értékelés alá eső szempontokra adott vállalását nem teljesíti.

6.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

▪ nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel,

▪ nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6.4. Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános elállási jog is. Megrendelő az elállásra a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

6.5. Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 30 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Vállalkozó köteles a felmondási idő alatt kiadott Megrendelések teljesítésére is. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó az így kiadott és teljesített munkák ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.

6.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

7. A KÖTBÉR

7.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben – jogfenntartással az ebből

eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatározott mértékű kötbérigényt érvényesít. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.

7.2. A kötbér számításának alapja: a Prototípus Jármű esetében az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 3.1. pont szerinti arányos része.

A kötbér számításának alapja az opcionális Járművek esetében az általános forgalmi adó nélkül számított Kivitelezési Díj.

A kötbér számításának alapja a tervezés meghiúsulása esetén a teljes Vállalkozói díj, figyelemmel arra, hogy a tervezés meghiúsulása a kivitelezés és engedélyeztetés meghiúsulását, az engedélyeztetés meghiúsulása pedig a Prototípus Jármű forgalomba állítását és hasznosításának ellehetetlenülését is eredményezi.

7.3. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen – nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőben - teljesít a Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj a 7.2. pont szerint vagy Kivitelezési Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%, de maximum összesen 15% mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen Szerződés

8.2. pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg, vagy az előírt határidőnél később fejezi be.

7.4. A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj vagy Kivitelezési Díj 20%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. A teljesítés meghiúsulásának minősül különösen, ha a Vállalkozó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Szerződés 8.2. pontjában xxxxxxxxxxxxxxx szerint, határidő lejártát követő … napon belül nem javítja ki, vagy a hibás alkatrészt nem cseréli ki.

7.5. A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj vagy Kivitelezési Díj - a kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig – napi 0,5%-ával, de legfeljebb 15%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthető.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő hibás teljesítési kötbér iránti igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb szavatossági igényei érvényesítésére.

7.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:

▪ Vállalkozó késedelme esetében amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte.

▪ Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással.

▪ Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással.

▪ Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

7.7. Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.6. pontja szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

7.8. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj, illetve Kivitelezési Díj összegét – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – a kötbér összegével csökkentheti.

7.9. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Vállalkozót terheli.

8. A JÓTÁLLÁS

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó minden egyes Jármű kivitelezésére vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállást vállal, melynek időtartama 24 (huszonnégy) hónap.

8.2. A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését azaz a garanciális hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavítását megkezdeni. Ezt követően a hiba kijavítására vállalt határidőn belül, de legkésőbb

10 munkanapon belül köteles a jótállási kötelezettségét teljesíteni, és a javított Járművet visszaszállítani a Megrendelő telephelyére. Jótállás keretein belül javításra kerülő Jármű mindennemű alkatrész és szállítási, valamint javítási költsége a Vállalkozót terheli.

8.3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené.

8.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9. A Szellemi Alkotások Joga

9.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve

kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi korlátlan és kizárólagos felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj és a Kivitelezési Díj magában foglalja.

9.2. A Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

9.3. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, harmadik személy részére további engedélyt adjon a mű felhasználására, annak átdolgozására. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

10. Biztosítékok

10.1. A Vállalkozó által nyújtandó garanciára vagy készfizető kezesi biztosítékra vonatkozóan a Megrendelő követelményeit a jelen Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő csak az előírt követelményeknek mindenben megfelelő pénzügyi biztosítékot fogadja el.

10.2.

a) Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg – a Prototípus Jármű vonatkozásában – teljesítési biztosítékként a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ... Ft, azaz ………. forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a megrendelői követelményeknek mindenben megfelelő, a Megrendelő által elfogadott pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt teljesítési garanciát, vagy készfizető kezesi biztosítékot nyújt a Megrendelő részére, mely a Teljesítési Igazolás kiállításától számított 30 napig érvényes.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelés kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a teljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

A műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ... Ft, azaz forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a megrendelői

követelményeknek mindenben megfelelő, a Megrendelő által elfogadott pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt jólteljesítési garancia vagy készfizető kezesi biztosíték benyújtására köteles, mely a Teljesítési Igazolás kiállításától számított … hónapig érvényes. Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Igazolás kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a jólteljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

b) Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg – a Prototípus Jármű vonatkozásában – teljesítési biztosítékként a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ...

Ft, azaz ……. forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a követelményeknek mindenben megfelelő biztosítási szerződés alapján kiállított, a Megrendelő által elfogadott biztosító készfizető kezességét tartalmazó kötelezvényt nyújt a Megrendelő részére, mely a Teljesítési Igazolás kiállításától számított 30 napig érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelés kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a teljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

A műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ... Ft, azaz ………. forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli biztosítási szerződés alapján kiállított, a követelményeknek mindenben megfelelő, a Megrendelő által elfogadott biztosító készfizető kezességét tartalmazó kötelezvénnyel jólteljesítési biztosíték benyújtására köteles, mely a Teljesítési Igazolás kiállításától számított …. hónapig érvényes. Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Igazolás kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a jólteljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

c). A Felek jelen Szerződéssel – a Prototípus Jármű vonatkozásában – kézizálogjogként óvadékot alapítanak, az alábbiak szerint. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg teljesítési biztosítékként a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ... Ft, azaz … forint pénzösszeget befizet vagy átutal a Megrendelő fizetési számlájára, melyet a Felek óvadékként kezelnek. Felek rögzítik, hogy a Megrendelés kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően az óvadékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

Az óvadék összege a műszaki átadás-átvételt követően …%-ra csökkenthető és jólteljesítési biztosítékká alakul, mely a Teljesítési Igazolás kiállításától számított 24 hónap hónapig érvényes. Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként – általános forgalmi adó nélkül számított – a Vállalkozói Díj …%-ának megfelelő mértékű, ... Ft, azaz … forint mértékű biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. A Felek a műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül kézizálogjogként óvadékot alapítanak, az alábbiak szerint. Vállalkozó vállalja, hogy a műszaki átadás-átvételt követően jólteljesítési biztosítékként a jelen bekezdésben meghatározott pénzösszeget befizet vagy átutal a Megrendelő fizetési számlájára, melyet a Felek óvadékként kezelnek. Megrendelő a biztosítékot a Teljesítési Igazolás kiállításától számított 24 hónap lejártát követő 30. napig utalja vissza Vállalkozó részére. Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Igazolás kiadásának feltétele, hogy Vállalkozó a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a jólteljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

A Felek kijelentik, hogy az óvadék összege után a Megrendelő kamatot nem fizet.

d.) Felek megállapodnak abban, hogy a jólteljesítési biztosíték a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjra kiállított Számlából való visszatartás útján kerül biztosításra. A visszatartás összegét a Vállalkozó köteles a Számlán feltüntetni. A visszatartásra Felek az óvadék szabályait rendelik megfelelően alkalmazni. Megrendelő a biztosítékot a Teljesítési Igazolás kiállításától számított

… hónap lejártát követő 30. napig utalja vissza Vállalkozó részére.

A Felek kijelentik, hogy a visszatartás összege után a Megrendelő kamatot nem fizet.

10.3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó a 10.2 pont …. alpontjában foglaltak szerint teljesíti biztosítékadási kötelezettségét. Vállalkozó a 10.2 pontban foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a jelen Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10.4. A Vállalkozóval szemben fennálló kötbér igényét (egyéb igényei érvényesítése mellett), továbbá a szavatossági, jótállási igényeket Megrendelő választása szerint a biztosíték terhére érvényesítheti és/vagy – a Kbt. 135. § (6) bekezdése figyelembevételével – a Vállalkozó Számlájából levonhatja, fennmaradó kötbérigényt pedig egyéb úton érvényesítheti.

10.5. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a jelen Szerződés 10.2. pontjában meghatározott időpontig nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére, Megrendelő elállásra jogosult.

11. A Viták Rendezése

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és az az alapján teljesítendő Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

12. Az Üzleti Titok Védelme

12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Xxxxx) kötelesek kezelni.

12.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

12.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

12.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

13. Az Értesítések

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – a Megrendelés megküldését, illetve az azzal kapcsolatos egyeztetéseket kivéve – a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére (……………………) kell

megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

13.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.

13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés kapcsolattartóit a 3. számú mellékletben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a 3. számú mellékletben meghatározott személyek változásáról írásban értesítik egymást, az nem minősül a Szerződés módosításának.

14. A Vegyes Rendelkezések

14.1. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelően képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles.

14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés tárgyát képező szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.

14.3. A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó alvállalkozót (a továbbiakban: Alvállalkozó) a Kbt.

138. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult igénybe venni. ÉS/VAGY

A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe:

1.) Alvállalkozó neve: … Székhelye: …

Adószáma: … Bankszámlaszáma: …

2.) Alvállalkozó neve: … Székhelye: …

Adószáma: … Bankszámlaszáma: … ÉS/VAGY

Vállalkozó a következő szervezet adatait a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, így Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a Ptk. 6:419.

§-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Szervezet neve:

Székhelye: … Adószáma: … Bankszámlaszáma: …

Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevételére a Kbt.

138. §-ában meghatározottak szerint jogosult. Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozókon

kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén köteles az Alvállalkozó igénybevételét megelőzően, a jelen Szerződés 3. számú mellékletében Megrendelő jelen Szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartóját írásban tájékoztatni.

Amennyiben Vállalkozó az alkalmasság igazolásában részt vett Alvállalkozó helyett kíván másik alvállalkozót igénybe venni, az új alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-ában rögzített feltételek esetén jogosult.

14.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

14.5. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehető legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani.

A Vállalkozó köteles a tevékenysége során kitermelt anyagok Megrendelő által történő minősítését követően – a fémhulladékot kivéve – a keletkező valamennyi nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék (a továbbiakban: hulladék) jogszerű kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) és elszállításáról valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséről gondoskodni.

A Vállalkozó köteles biztosítani, illetve igazolni, hogy a hulladékkal kapcsolatos valamennyi tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedély a Vállalkozónak vagy az általa az ezen engedélyköteles tevékenységek végzéséhez igénybe vett harmadik személynek rendelkezésére áll, a tevékenység megkezdésétől kezdődő hatállyal mindaddig, amíg a hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesülnek.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy mindezen engedély(ek) legkésőbb az engedélyhez kötött tevékenység megkezdését megelőző … munkanappal a Megrendelő részére jegyzőkönyvben rögzítetten eredetben bemutatásra, másolatban pedig átadásra kerüljenek. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a fémhulladékok kezelésére és elszállítására a Megrendelő a …-vel rendelkezik hatályos szerződéssel, akivel a Vállalkozó a fémhulladékok tekintetében a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében köteles együttműködni

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli. A Megrendelőnek a fenti kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni.

A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.

A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni, amely a Megrendelő csatornahálózatába történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a Megrendelő számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi.

Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai és Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.

14.6. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak figyelembevételével lehet módosítani.

Semmis a jelen Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

14.7. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy

▪ a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

▪ b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.8. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó, e törvényben meghatározott követelmények teljesülését a 187. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását kezdeményezni [153. § (1) bekezdés c) pont, 175. §] a szerződő felek különös gondot és figyelmet fordítanak a teljesítés megfelelőségére és a dokumentálási kötelezettségre.

14.9. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a jelen Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

14.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Megrendelő által bonyolított ….-

…./… sz. eljárás ajánlati felhívása/közbeszerzési dokumentumai,, valamint a Vállalkozó ….. ….

….. napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd ezt követően a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak.

14.11. Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet: Egységárak

2. számú melléklet : Műszaki leírás/Műszaki specifikáció

3. számú melléklet: Megrendelés, Teljesítési Igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók

4. számú melléklet: Biztosítékokkal kapcsolatos követelmények

14.12. Vállalkozó a jelen Szerződés alapján a Megrendelővel szemben fennálló követeléseinek harmadik személyre engedményezése esetén köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni.

15. Záradék

15.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot, a jelen Szerződésben saját helyébe léptesse.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján … db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20... ………. „…….” napja. Budapest, 20. „…” napja.

…………………… (titulus)

…………………….. (titulus)

………………………… (titulus)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

………………….

Vállalkozó

3. számú melléklet

Megrendelés, Teljesítési Igazolás kiadására és aláírására jogosult személyek, kapcsolattartók

1. Megrendelés kiadására Megrendelő alábbi képviselői jogosultak.

………………………….. - ……………………….. Telefon: …

Fax:

E-mail: …

…………………………… - ………. Telefon: …

Fax:

E-mail: ….

2. A Teljesítés Igazolás és Jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről:

………

Telefon …; Fax: …;

Mobil telefon …:

Email: …

vagy az általa írásban megbízott személy.

A Teljesítés Igazolás és Jegyzőkönyv 1. és 2. aláírására jogosult személy a Vállalkozó részéről:

………

Telefon …; Fax: …;

Mobil telefon …:

Email: …

3. Kapcsolattartók

3.1. A Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

………………………………. Telefon: …………….

Telefax: ……………

E-mail: …………….

3.2. A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy:

……………………………… Telefon: ……………..

Telefax: ……………..

E-mail: …………….

3.3. A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

………………………………

Telefon: ………………

Telefax: ………………

E-mail: ……………….

4. számú melléklet

BANKGARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT GARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ KÖTELEZVÉNY KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A bankgaranciát kibocsátó bank megnevezése, címe. Elfogadott kibocsátó bank: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank, vagy külföldi bank magyarországi fióktelepe. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a bankgaranciára viszontgaranciát kell kérni egy Magyarországon bejegyzett székhelyű banktól, vagy külföldi bank magyarországi fióktelepétől.	A garanciát kibocsátó biztosító megnevezése, címe. Elfogadott kibocsátó: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító, vagy külföldi biztosító magyarországi fióktelepe. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a garanciára viszontgaranciát kell kérni egy Magyarországon bejegyzett székhelyű biztosítótól, vagy külföldi biztosító magyarországi fióktelepétől.	A kötelezvényt kibocsátó biztosító megnevezése, címe. Elfogadott kibocsátó: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító, vagy külföldi biztosító magyarországi fióktelepe.
A megbízó adatai a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a cégjegyzékszámot is szerepeltetve.
A kedvezményezett (BKV Zrt.) megjelölése a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a cégjegyzékszámot is szerepeltetve.
A kapcsolódó szerződés tárgyának pontos leírása.
A biztosíték devizaneme, összege.
A biztosíték hatálybalépésének ideje.
Előlegvisszafizetési bankgarancia esetében a hatályba lépés napja legkésőbb az előlegnek a megbízó bankszámláján történő jóváírás napja.
Lejárati határidő: legalább a szerződés teljesítésének határideje + minimum 30 nap, de nem korábban, mint a szerződés lezárásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások utolsó napja; jótállási biztosíték esetében a szerződésben a jótállási biztosítékra előírt véghatáridő.
A kibocsátó feltétel nélküli, visszavonhatatlan kötelezettségvállalása
A biztosíték érvényesíthetőségének a partner bármely szerződésben meghatározott pénzügyi kötelezettségére ki kell terjednie.
A kibocsátó a kedvezményezett első írásbeli felszólítására, legkésőbb 5 munkanapon belül fizetést teljesít.

BANKGARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT GARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ KÖTELEZVÉNY KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A kibocsátó anélkül teljesít, hogy azt akár a kibocsátó akár a kedvezményezett (BKV Zrt.) először a kötelezettől vagy bármely más személytől követelné.
A kibocsátó a kedvezményezett (BKV Zrt.) igényének igazolása, jogalapja vagy okainak ismertetése, továbbá az alapjog vizsgálata nélkül a fizetést teljesíti.
A kibocsátó bármiféle, a részéről emelhető kifogás nélkül, lemondva a beszámítás jogáról, a kedvezményezett igényének bármely másik fél által történő vitatása ellenére a fizetést teljesíti.
		Xxxxxxxxxxxx a következővel: az igénybejelentés teljesítése nem jelent a kezes részéről jogról való lemondást és a kezes fenntartja magának a jogot, hogy az igénybejelentésre történő fizetéstől függetlenül érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a kedvezményezettel szemben.
Az igénybejelentésnek kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó kötelezettségeit.
VAGY: A bankgarancia kibocsátása az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) 758. számú szokvány 15. Cikk (a.) és (b.) xxxxxx, és abban szereplő alátámasztó nyilatkozat kizárása mellett történik.
A biztosíték összegének részben történő lehívása nem zárható ki.
A biztosíték lejárati idő előtti megszüntetése kizárólag a kedvezményezett eredeti cégszerű lemondó nyilatkozatával és az eredeti biztosíték visszaküldésével történhet.
A biztosíték nem tartalmazhatja a munkanapok jogszabálytól eltérő számítását, ide értve a lejárat napját is. Nem szerepelhet a következő: ha adott határidő munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, a határidő az azt megelőző első munkanap.

BANKGARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT GARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI	BIZTOSÍTÓ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ KÖTELEZVÉNY KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A biztosítékra és biztosítékkal kapcsolatos bármely jogvitában a magyar jog az irányadó.
Minden, a biztosítékkal kapcsolatos jogvitában Magyarország joghatósága az illetékes.
A biztosíték nyelve és a biztosítékban meghatározott bármely okmány nyelve a magyar nyelv.
A biztosítékra vonatkozó igénybejelentés előírásainak részletes szerepeltetése.
AZ IGÉNYBEJELENTÉS SZABÁLYAI
Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok (ha van ilyen) pontos megnevezése és formája.
A kibocsátó a felszólításban megjelölt összeget a kedvezményezett felszólításában megjelölt bankszámlára utalja át.
Az igénybejelentés módjaként a következőket kell szerepeltetni: a kedvezményezett (BKV Zrt.) az igénybejelentést a számlavezető bankján keresztül nyújthatja be, kulcsolt SWIFT üzeneten keresztül.	Az igénybejelentés módjaként a következőket kell szerepeltetni: a kedvezményezett (BKV Zrt.) cégszerű aláírással ellátott írásbeli nyilatkozatát kell benyújtani, melyben a biztosítót felszólítja a garancia/kötelezvény alapján az igényelt összeg megfizetésére.
A kedvezményezett számlavezető hitelintézete a kibocsátó bank felé a SWIFT üzenetben szó szerint idézi a kedvezményezett igénybejelentését, valamint igazolja az eredeti igénybejelentésen szereplő aláírások cégszerűségét és hitelességét, továbbá azt hogy az eredeti felszólítást továbbították a bank részére.	A kedvezményezett (BKV Zrt.) az igénybejelentést aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlően a kedvezményezett választása szerint a következő módon igazolhatja: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és az aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata vagy a számlavezető banknak a kedvezményezett igénybejelentését aláíró képviselőjének cégszerű aláírását igazoló nyilatkozata.
Az igénybejelentéshez nem lehet követelmény a biztosíték eredeti példányának, a kedvezményezett eredeti cégkivonatának vagy aláírási címpéldányainak csatolása.
Az igénybejelentés helye a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi bank magyarországi fióktelepe.	Az igénybejelentést közvetlenül a biztosító részére kell benyújtani, alkusz közreműködése nélkül. Az igénybejelentés helye a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi biztosító magyarországi fióktelepe.

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS cégnév

BKV Zrt. TB-252/15.