AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE” TÁRGYÚ
A KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGHIRDETÉSÉVEL INDULÓ
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
MISKOLC, 2016. DECEMBER „22”
I.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlatkérő neve, címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (BAZMKH)
0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0.
Kapcsolattartási pont, ahol további információ szerezhető be és ahova az ajánlatokat kell benyújtani:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség Címzett: Xxxxxx Xxxxxxx
Telefon: 46/512-997 Telefax: 46/512-913
E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx
2. Az eljárás fajtája, indoklása, jogcíme:
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 113. § (1) bekezdésre hivatkozással, hirdetmény közzététele nélküli, összefoglaló tájékoztató meghirdetésével közzétett és jelen eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével indított nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke meghaladja a nettó 18 millió,- Ft-ot.
3. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére. 300 adagos konyha/étterem HACCP rendszernek megfelelő konyhatechnikai eszközök beszerzése.
Xxxxxxxxxxxxxx az eszközlistában szereplő termékek szállítását kell teljesítenie. Ajánlattevő feladata továbbá a szállításon felül, az eszközök bekötése, üzembe helyezése, sikeres próbaüzem lebonyolítása.
A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2 Konyhai bútor és felszerelés
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni!
4. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja:
Jelen közbeszerzési dokumentum közvetlenül elektronikus úton kerül megküldésre azon gazdasági szereplők részére, aki az Összefoglaló tájékoztatóban előírtaknak megfelelően részvételi szándékukat jelezték.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytatja:
Szállítási szerződés
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A konyhai rész felújítására irányuló építési beruházás befejezését követően Megrendelő írásban tájékoztatja Szállítót, mely értesítés kézhezvételét követő 30 naptári nap áll Szállító rendelkezésére a szerződésszerű teljesítésre.
Az építési beruházás befejezésének várható ideje: 2017. szeptember 01.
7. A teljesítés helye:
0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott végszámla alapján átutalással – magyar forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései és a Kbt.
135. § (6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított rész / végszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés ellenértékéről a szállításnak megfelelően állíthat ki egy darab végszámlát a teljesítés igazolások alapján, mely a jelen felhívás 5. „A közbeszerzés tárgya és mennyisége” pontjában meghatározott feladat szerződésszerű teljesítését követően nyújtható.
Az ajánlatkérő előleget nem ad.
Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előtejesítést elfogad.
9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szállító a neki felróható késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a teljesítési határidőt követő naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér napi mértéke az ÁFA nélkül számított vételár 1%-a. A késedelmi kötbér felső határa, az ÁFA nélkül számított vételár 20%-a.
Amennyiben a Szállítónak felróható magatartás következtében jelen szerződés lehetetlenül, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, mely kötbér az ÁFA nélkül számított vételár 25%- a.
Ha a Szállító a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő –érdekmúlás bizonyítása nélkül- a szerződéstől elállhat.
Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg, a Szállító a késedelmi kötbérrel azonos napi mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el nem végzi. Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
10. A közbeszerzési eljárásban tehető többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem.
11. Ajánlatkérő biztosítja-e a részajánlat lehetőségét: nem
12. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el.
13. Xxxxxx okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell (3. melléklet szerint) a kizáró okok fenn nem állásáról. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pontjának ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni, hogy nem tartozik a (Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpont) kizáró ok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Valamint - adott esetben - az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok/nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi a részvételi felhívás megküldésének napjától.
14. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok:
a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Xxxxxxxxxxxxxx a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti év teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban a Ő. számú melléklet szerint, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak hivatkozással a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes – forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a három üzleti évben összesen a nettó 30 millió,- Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) – forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a három üzleti évben összesen a nettó 28 millió,- Ft-ot.
b) Műszaki és szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Xxxxxxxxxxxxxx a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításaira (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) vonatkozó referencia igazolásokat a Korm. rendelet 23 § bekezdése szerint.
Az igazolásban meg kell adni legalább a szállítás tárgyát és mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A megjelölt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozóan igazolja az alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 2 db, lezárult, szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 30 millió,- Ft értékű konyhai eszközök szállítását, üzembe helyezését igazoló referenciával.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben (közös ajánlattevők, valamint kapacitás szervezet/személy részvétele az alkalmasság igazolásában) foglaltakra.
15. Ajánlattételi határidő: 2017. január 9. 11:00 óra
16. Ajánlatok benyújtásának címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség Címzett: Xxxxxx Xxxxxxx
17. Az ajánlattétel nyelve: magyar, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja.
18. Ajánlatok felbontásának helye, jelenlétre jogosultak:
Helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0. „B” épület 2. emelet 201. számú irodahelyiség
Időpontja: 2017. január 9. 11:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
19. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap
20. A közbeszerzési dokumentum megküldésének napja: 2016. december 22.
21. Egyéb információk:
a) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésére, amely értelmében azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. Az a gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
b) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36. §-ra, mely értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban:
a. nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b. más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c. más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
c) Ajánlattevőnek, amennyiben ajánlata, hiánypótlása, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerint üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten kell csatolnia. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§ rendelkezéseire, továbbá arra, hogy amennyiben az ajánlattevő hiánypótlás ellenére sem megfelelően rendelkezik az üzleti titok körében, úgy ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés f) pont fa) alpont alapján érvénytelennek minősül.
d) Az ajánlatot a Kbt. 66. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66. § (2), valamint (4) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy az ajánlat nem elektronikusan benyújtott (papír alapú) egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia (Kbt. 47. § (2) bek.).
e) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján az Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását.
f) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. (figyelemmel továbbá a Kbt. 71. § (6) bekezdésére).
g) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult(ak)nak, vagy a meghatalmazott(ak)nak alá kell írni. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban és lezárt, sérülésmentes borítékban (csomagolásban), az 1. pontban megadott címre, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig, kötött vagy fűzött formában. Az ajánlatot be kell nyújtani továbbá – a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés érdekében – elektronikus adathordozón, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű formátumban, 1 példányban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában benyújtott példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.
A papíralapú, és az elektronikus példányok eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapút tekinti irányadónak. (7. számú melléklet)
A borítékra (csomagolásra) rá kell írni: „Konyhatechnológiai eszközök beszerzései”, Eredeti
címen kézbesítendő” valamint „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”.
h) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
A postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak a címzett általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
i) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
j) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint, hogy ajánlattevő az ajánlatában jelölje
meg
– a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,
– az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglaltakra. A
nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az nemleges.
k) A közbeszerzés eljárásban ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
l) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan eszközlistát teljes körűen beárazva.
m) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, be kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §- alapján), egyéb esetben nemleges nyilatkozatot.
n) Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
I.
IRATMINTÁK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
1. Felolvasólap az 1. sz. melléklet szerint
2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet szerint
3. Nyilatkozat kizáró okokról a 3. sz. melléklet szerint
4. Nyilatkozat az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről a felhívás 14.a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ő. sz. melléklet szerint
5. Nyilatkozat a felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól a felhívás 14.b) pontjában foglaltaknak megfelelően az ő. sz. melléklet szerint, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás/nyilatkozat
6. Alvállalkozók megjelölése a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, valamint
nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában a 6. sz. melléklet szerint
7. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyezik a 7. sz. melléklet szerint
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §- alapján) egyéb esetben nemleges nyilatkozat a 8. sz. melléklet szerint
9. Az ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i), vagy aláírás minta
10. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásbeli meghatalmazás
11. Árazott – tétele - eszközlista
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum – a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. számú melléklet szerint) nyilatkozat kivételével – egyszerű másolatban is benyújtható.
1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által a „Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlattevő adatai:
Név: | |
Székhely: | |
Adószám: | |
Cégjegyzékszám: | |
Kapcsolattartó neve: | |
Kapcsolattartó elérhetőségei: (telefon, e-mail) |
Nettó ajánlati ár: Ft
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) és (Ő) bekezdése alapján
Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) (gazdasági
szereplő megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a dokumentációban, valamint az eljárás során keletkezett iratokban meghatározott követelményeket megismertem, tudomásul vettem, az abban foglaltakat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom és a szerződés teljesítésére vállalkozom a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért.
Egyúttal nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által elkészített dokumentáció részét képező és a szerződéstervezetet változatlan tartalommal, feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes körűen elfogadom, és nyertességem esetén a szerződést megkötöm és a szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem.
Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlat megtételétől számított 30 napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
Nyilatkozom továbbá, hogy cégem/cégünk a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján*:
- mikrovállalkozásnak minősül
- kisvállalkozásnak minősül
- középvállalkozásnak minősül
- nem tartozik a törvény hatálya alá.
*A megfelelőt kérjük aláhúzni!
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
3. számú melléklet
NYILATKOZAT
kizáró okokról
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ...................................................... (gazdasági szereplő
megnevezése, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
Továbbá nyilatkozom, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alpontjára figyelemmel1:
– ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, vagy
– ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén
nyilatkozom,
hogy a társaságban van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonos, ezért az ilyen tényleges tulajdonos(ok) neve(i) és állandó lakóhelye(i) a következő(k):
Tényleges tulajdonos | Állandó lakcíme |
Kelt: …………, 2016. ……………..
………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
1 a megfelelő sor aláhúzandó
Ő. számú melléklet
NYILATKOZAT
az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről évenkénti bontásban
Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ………………
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy cégem/cégünk teljes, valamint közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Üzleti év | Teljes árbevétel (nettó Ft) | Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (nettó Ft) |
2013. | ||
2014. | ||
2015. |
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb
– a közbeszerzés tárgya szerinti – teljesítésről
Alulírott ………………………………………… mint a(z)………………………………..
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint részvételre jelentkező/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet1 a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya (konyhai eszközök szállítása, üzembe helyezése) szerint teljesített:
Teljesítés idejét (év/hó/nap – év/hó/nap): ......év…...hó.…..nap - ......év…...hó… nap
A szerződést kötő másik fel neve, elérhetősége: ……………………………………….
A szolgáltatás tárgya: ……………………………………….
Az ellenszolgáltatás összege: ……………………………………….
Saját teljesítés összege: ……………………………………….
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: igen/nem16
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
16 A megfelelő rész aláhúzandó!
6. számú melléklet
NYILATKOZAT
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ...................................................... (gazdasági szereplő
megnevezése, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői nyilatkozom, hogy a
„Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
a) nem vesz igénybe
b) igénybe vesz, a közbeszerzés alábbi részeire vonatkozóan:
alvállalkozó neve: | alvállalkozó címe/székhelye: | A közbeszerzés azon részének meghatározása, amelyre igénybe kívánja venni: | A közreműködés százalékos aránya: |
Nyilatkozom továbbá (Kbt. 67 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően), hogy adott esetben a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
7. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a papír alapú és az elektronikus ajánlati példányok egyezőségéről
Alulírott………............., mint a(z) (ajánlattevő neve, címe), mint ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult vezetője / meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m,
hogy a benyújtott ajánlatunk elektronikus példánya (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.
Jelen nyilatkozatot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által indított
„Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyú eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a
meghatalmazott(ak) részéről)
8. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról
Alulírott………............., mint a(z) (ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult vezetője /
meghatalmazott képviselője*
n y i l a t k o z o m ,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által indított, „Konyhatechnológiai eszközök beszerzései” tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán
1.) A ……………….. (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás
folyamatban VAN / NINCS*.
2.) Az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet: ……………………. (alvállalkozó(k) neve) tekintetében változásbejegyzési eljárás folyamatban VAN / NINCS*.
3.) Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet ………….. (más szervezet(ek) neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás folyamatban VAN / NINCS*.
Kelt: …………, 2016. ……………..
…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy aláírás a meghatalmazott(ak) részéről)
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
amely létrejött egyrészről a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3525 Miskolc, Xxxxxxxx xxx 0.
Statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05
Adószáma: 15789271-2-05
Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10027006-00299561-00000000
Képviseli: Xxxxxxx Xxxxx kormánymegbízott mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
…………………………………….
Székhelye: ……………………….
Adószáma: ………………………
Cégjegyzékszáma: ………..……………..
Számlaszáma: ……………………….
Képviseli: ……………………….
mint Szállító (továbbiakban: Szállító)
továbbiakban együttesen: Szerződő felek
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények
Jelen szerződés megkötésére a Megrendelő által „Konyhatechnológiai eszközök beszerzése”
tárgyában indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. §
(1) bekezdésére hivatkozással, hirdetmény közzététele nélküli összefoglaló tájékoztató meghirdetésével induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor.
Szerződő felek jelen szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentuma, valamint a Szállító, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.
A fenti dokumentumok a szerződés aláírását követően a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak. A dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend szerint kell figyelembe venni: szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum, a kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata.
2. A szerződés tárgya
Fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú
mellékletben meghatározott konyhai berendezéseket és eszközöket (továbbiakban: konyhai eszközök) Megrendelő részére történő leszállítását és üzembe helyezését az Ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumban és a Szállító ajánlatában meghatározottak szerint.
3. A szerződés teljesítése
3.1. Teljesítés helye: 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 0.
3.2. Teljesítési határidő: Az ingatlant érintő kivitelezés befejezését követő 30 napon belül köteles a Szállító a konyhai eszközök leszállítását és üzembe helyezését elvégezni. A Megrendelő a kivitelezés befejezéséről a Szállítót írásban tájékoztatja. Az építési beruházás befejezésének várható ideje: 2017. szeptember 01.
3.3. Szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződés megszűnik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító előteljesítésre jogosult. Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Szállító teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Szállító a szerződés tárgyát képező konyhai eszközöket maradéktalanul leszállította és üzembe helyezte.
3.4. Szállító gondoskodik arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, mely megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat.
3.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a konyhai eszközök átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. A birtokbaadással az átadott konyhai eszközök tulajdonjoga a Megrendelőre száll. illetve a Megrendelő viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is.
3.6. Amennyiben a jegyzőkönyv a Megrendelő által olyan konyhai eszközökkel kapcsolatos hibákat, illetve hiányosságokat tár fel, amely a konyhai eszközök végleges üzembe helyezését nem teszi lehetővé, úgy Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy ezen hiányosságokat, illetve hibákat orvosolja. Ebben az esetben a hiba orvoslását követően az átadást köteles megismételni.
3.7. Felek megállapodnak, hogy a beszállításkor a Megrendelő csak a konyhai eszközök csomagolását köteles megvizsgálni és átvételkor mennyiségi ellenőrzést végez, a konyhai eszköz minőségi ellenőrzése az üzembe helyezés során történik.
3.8. A Megrendelő köteles a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a konyhai eszközökre vonatkozó szavatossági jótállási feltételek teljesítését igazoló okiratokat és a magyar kezelési, használati útmutatókat.
4. Pénzügyi feltételek
4.1. A Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott konyhai eszközök vételára mindösszesen :………….-Ft, azaz ………………. Forint + ÁFA, összesen bruttó
………..-Ft., mely tartalmazza a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott konyhai eszközök és tartozékai árát, az üzembe helyezés során felmerülő valamennyi díjat és költséget (üzembe helyezést, a teljes körű beépítés megvalósításához szükséges munkákat stb.) A Szállító a vételáron felül további díj, illetve költségigénnyel Megrendelővel szemben nem élhet.
4.2. Kivitelező a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően egy darab számla benyújtására
jogosult.
4.3. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően a Szállító által benyújtott számla alapján átutalással – magyar forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései és a Kbt.
135. § (6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
4.4. Amennyiben a Szállító a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
4.5. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény 2003. XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
4.6. Felek rögzítik, hogy a Szállító előleg igénylésre nem jogosult.
4.7. A kifizetésre irányadóak az Art. 36/A. §-ában foglaltak. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk.-ban (6:48. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak. A jelen pontban meghatározott számla a konyhai eszközök hiánytalan leszállítása és azok teljes körű, kifogásmentes üzembe helyezése után, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően nyújthatók be.
4.8. Megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy
• Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
• Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Egyben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott esetekben.
5. A Szállító teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai
5.1. A Szállító szavatolja, hogy harmadik személynek a konyhai eszközök tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
5.2. A Szállító kifejezetten nyilatkozik, hogy a vételárba az össze költségét beépítette. Ennek megfelelően a szerződés teljesítésig díjkülönbözet nem számítható fel.
5.3. Szállító a hatályos jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban megjelölt követelmények figyelembevételével köteles elvégezni a konyhai eszközök beépítését és üzembe helyezését.
5.4. Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének teljesítésében. Ha a Szállító önhibáján kívülálló
okok miatt nem tudja teljesíteni határidőben a szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja írásban a Megrendelőt.
6. A Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai
6.1. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen leszállított és üzembe helyezett konyhai eszközöket átvenni.
6.2. Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul írásban közölni, és szavatossági igényét megjelölni.
7. A szerződés megszüntetése
7.1. Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a jelen szerződést felmondani vagy attól elállni. A Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondásra szolgáló oknak minősül, ha
i. Szállítónak felróható késedelem folytán eléri 15 napot
ii. Szállító hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
iii. Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
iv. Szállító jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
v. Szállító felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el,Szállító legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
vi. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak
7.2. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap. Felek rögzítik, hogy az adott fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.
7.3. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Szállítónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Szállítónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
8. Késedelem, hibás teljesítés, szavatosság
8.1. Szállító a konyhai eszközökre meghatározott jótállási és a jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettséget vállal, melyek kezdetének időpontja a hiba és hiánymentes átadás dátuma.
8.2. Megrendelő a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles a Szállítót írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen) értesíteni a hiba felmerüléséről, jellegéről, valamint az általa érvényesíteni kívánt jótállási igényekről. (hibajelentés). Szerződő felek rögzítik, hogy Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért
ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. A jótállás időszaka alatt a Szállító köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul megkezdeni a hiba kijavítását, és azt a legrövidebb időn belül köteles befejezni. Amennyiben a Szállító a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a Szállító költségére és felelősségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni.
8.3. Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szállító a neki felróható késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a teljesítési határidőt követő naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér napi mértéke az ÁFA nélkül számított vételár 1%-a. A késedelmi kötbér felső határa, az ÁFA nélkül számított vételár 20%-a.
Amennyiben a Szállítónak felróható magatartás következtében jelen szerződés lehetetlenül, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, mely kötbér az ÁFA nélkül számított vételár 25%-a.
Ha a Szállító a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő –érdekmúlás bizonyítása nélkül- a szerződéstől elállhat.
Hivatkozással a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra a Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg, a Szállító a késedelmi kötbérrel azonos napi mértékű minőségi kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el nem végzi. Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
9. Vegyes rendelkezések
9.1. Szerződő felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
Megrendelő részéről:
Xxxxxx Xxxxx osztályvezető, telefon: 46/512-990 Szállító részéről:
……………………………….
9.2. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/értesítését, a jelen szerződés értelmében kizárólag írásban, e-mail, vagy telefax formájában küldik egymásnak.
9.3. Korrupció ellenes klauzula: A Szállító nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Szerződő felek részéről a mindenkor hatályos, közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes törvények megsértését eredményezi. A Szállító nem fogadhat el és nem ajánlhat fel, nem adhat, (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely, Megrendelő megbízásából eljáró állami tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely, Megrendelő megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen szerződéssel kapcsolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatalmazva, arra nem jogosult. A Szállító köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Megrendelőt, amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatosan bármikor folytatott tárgyalások során, a szerződés
megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.
9.4. A Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, tekintettel arra, hogy a Megrendelő költségvetési szerv, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek jelen szerződés felett, valamint hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatják meg.
9.5. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják.
9.6. Szállító kijelenti, hogy Szállító megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. §
(6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltaknak, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért átlátható szervezetnek minősül. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt.
9.7. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, az érintett fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt közzétételi eseteket.
9.8. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott esetekben.
9.9. A jelen szerződés a Szerződő felek általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Szerződő felek aláírására nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy az utolsó aláírás napja a hatályba lépés napja.
9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitákat tárgyalással, közös engedmények útján igyekeznek rendezni. Amennyiben a Szerződő feleknek a jogvita megegyezéssel történő rendezésére irányuló törekvése nem vezetne eredményre, Szerződő felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. § (1) bekezdése alapján – értékhatártól függően – a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, e bíróságok eljárásának és határozatának vetik alá magukat.
Jelen szerződés 7 (hét) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből a Megrendelő 3 (három), a Szállító 1 (egy) eredeti példányt kap.
Szerződő felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.
Miskolc, 2017. ……………… Miskolc 2017. ………..……………
Kormányhivatal
Megrendelő
……………………..
Szállító
Pénzügyileg ellenjegyzem: Ellenjegyzem:
Miskolc, 2017. …………… Miskolc, 2017. .…………
Kozmáné Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx és Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Dr. Xxxxxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal