„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
tárgyú Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás
Eljárás megindításának időpontja: 2018.04.13.
Tartalom
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3. oldal
II. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 20. oldal
II.1. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 21. oldal
II.2. SZERZŐDÉSTERVEZET 22. oldal
II.3 NYILATKOZATMINTA/ IRATMINTA 34. oldal
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
tárgyú Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
1. a. Az Ajánlatkérő:
Neve: Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Címe: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx 0. xxx 0. Kapcsolattartó: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, jegyző Telefonszáma: 00 36 72589000
Telefaxszáma: 00 36 72389200
Azonosító: AK15833
b. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő:
Neve: Safe Tender Consulting Kft.
Címe: SAFE TENDER CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Kapcsolattartó: xx. Xxxxx Xxxxxxx
Telefonszáma: 00 36 304336969
Telefaxszáma: 00 36 17004585
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § alapján, figyelemmel a Kbt. 19. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott egybeszámítási szabályokra, valamint arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke – a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül - nem éri el az általános forgalmi adó nélkül számított 300.000.000 forintot.
Jelen közbeszerzési a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 53. § (6) bekezdésben foglaltakra. Azaz:
Az Ajánlatkérő a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 pályázati konstrukció keretében megkötött támogatási szerződésére, a támogatási összeg megemelése érdekében módosítási igényt kíván bejelenti az illetékes Irányító Hatóságnál.
A Kbt. 53. § (6) bekezdés alkalmazásakor a támogatási összeg megemelésére irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont], valamint az ajánlatkérő jogosult a módosított támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
Fentieknek megfelelően a jelen közbeszerzés keretében megvalósuló építési beruházás beszerzésére abban az esetben kerül sor, ha az ajánlatkérő által a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 pályázati konstrukcióban benyújtott támogatási szerződés módosítására vonatkozó igénye támogatásban részesül. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítására irányuló igényét a lehetséges legkorábbi napon tervezi benyújtani.
A közbeszerzési szerződés akkor lép hatályba, mikor Ajánlatkérő, mint megrendelő a TOP-1.4.1- 15-BA1-2016-00002 pályázati konstrukció keretében benyújtott támogatási szerződés módosítására vonatkozó igényét jóváhagyó módosított támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és nyertes Ajánlattevőt, mint vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés megszűnik, amennyiben az illetékes Irányító Xxxxxxx a támogatási igényt írásban elutasítja.
3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen: xxx.xxxxxxxx.xx Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során keletkező közbeszerzési dokumentumokat egyidejűleg, közvetlenül, elektronikus úton megküldi valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya:
Ajánlatkérő kedvezményezettje a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számon regisztrált Új bölcsőde kialakítása Szászváron elnevézű projektnek. A projekt keretében Ajánlatkérő a 7349 Szászvár, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00. (Hrsz.: 668) szám alatti üres telkén 14+14 férőhelyes bölcsődét kíván építeni. A telek első része kis mértékben, a hátsó része jelentősen emelkedik. A felépítendő épület alapvetői jellemzői az alábbiak:
- összetett alaprajzú, hagyományos kerámia tégla falazatú, szerelt födémű, melyet a szeglemezes tartó alsó övéhez rögzítenek;
- az épületet magastető fedi, kerámiacserép héjalással;
- az akadálymentes megközelíthetőség miatt a bölcsőde padlószintjét viszonylag alacsonyan kellett meghatározni, így az épület hátsó részén, és az udvarban jelentős mennyiségű földmunkára lesz szükség;
- a szülők és a gyerekek az utcáról fedett lépcsőn illetve rámpán keresztül közelíthetik meg a bejáratot;
- az előtér mellett lévő gyermeköltözőben öltöznek át a gyermekek;
- a bölcsödében két tizennégy férőhelyes csoportszoba van, ahonnan fedett helyen közelíthetik meg az udvari részeket;
- a közlekedőből érhető el a vezetői iroda;
- az előtérből nyíló folyosóról közelíthetők meg a kiszolgáló helyiségek és a konyha;
- a konyha alapanyag feltöltése és az ételhulladék kiadása az oldalkert irányában lehetséges;
- az épülethez hat férőhelyes parkolót kell építeni, melyből négyet az út mellett alakítanak ki az út menti árok befedésével. Az akadálymentes parkoló az épület mellett van.
Mennyisége:
1 db új bölcsöde ingatlan felépítése, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű kialakítása.
A részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban, illeve a szerződéstervezetben került rögzítésre.
Fő szójegyzék
45000000-7 Építési munkák
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés a „Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyában.
6. Xxxxx feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: 2019. február 28. Ajánlatkérő a nyertes ajánlatevő által vállalt teljesítési határidőhöz képest megvalósult előteljesítést elfogad.
8. A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00. (Hrsz.: 668)
NUTS-kód: HU 231
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. A díj magában foglalja a vállalkozói feladatok ellátásával összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között a szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat is).
Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik (teljesítésigazolás). Nyertes ajánlattevő végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. A számla kifizetése tekintetében a Kbt. 135. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai és a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-ei útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól (KÉ 2016. évi 147. szám).
Nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
Előleg:
Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő mértékű vállalkozói előleget igényelhet.
Részszámlázás:
Ajánlatkérő 1 db részszámla, 1 db végszámla és 1 db előlegszámla– összesen a szerződéses összeg 100%-nak megfelelő összegben – benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Ajánlattevő az alábbi készültségi szintek elérésekor jogosult részszámla kiállítására:
1. részszámla kibocsátására 50%-os készültségi szint esetén.
Számla kiegyenlítése:
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-ába foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi – a Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése szerinti - igazolását követően, a nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlának Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki.
A számla kötelező mellékletét képezi a teljesítést igazoló okirat és az átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles nyertes Ajánlattevőnek megfizetni.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Szerződést megerősítő rendelkezések:
Meghíúsulási kötbér:
A vállalt feladat nyertes ajánlattevőnek felróható nem teljesítése esetére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér:
A nyertes ajánlattevő részéről történő hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő felszólítására a munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kitűzött határidőre nem javítja a munkát ajánlatkérő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 10%-a. Ajánlatkérő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét nyertes ajánlattevő által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.
Késedelmi kötbér:
Nyertes ajánlattevőnek felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) történt késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 1% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 10%-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti nyertes ajánlatevőt a munka befejezésének kötelezettsége alól.
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén ajánlatkérő késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételt követően az ajánlatában megajánlatottak szerinti, de legalább 36 (azaz harminchat) hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa végzett munkákra. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.
Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön felszólítás nélkül a késedelembe esés napján esedékes.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Nem.
Részajánlat tétel lehetősége kizárásának indokolása: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontból észszerűtlen a részajánlattételi lehetőség biztosítása.
12. Xxxxx meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem.
13. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték szempontja alapján értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés
c) pont]
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az 1. értékelési szempont [az általános forgalmi adó nélküli ajánlati vételár összesen HUF-ban] esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az értékelési részszempont súlyszámával (70) felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Számítás képlete: 𝑃 = (𝐴legalacsonyabb) × (𝑃
− 𝑃
) + 𝑃
𝐴vizsgált
max
min
min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár költségvetési részletezését az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árrészletező kitöltésével. Ajánlatkérő az árrészletező kitöltése során az egyes tételek árát az általános forgalmi adó nélküli Ft árban köteles feltüntetni.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, továbbá mindazon díjat amik a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
A 2. értékelési szempont [jótállási határidő (hónapokban)] tekintetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb érték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
A hónapokban megadott jótállási határidő nem lehet kevesebb, mint 36. A 36 hónapos időtartamnál kisebb megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő a 60 hónap jótállási határidőt tekinti a legkedvezőbbnek, melyet és az ennél nagyobb esetleges megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (10 pont) pontszám megadásával bírálja el.
Az így kapott pontszámok a második értékelési részszempont súlyszámával (15) felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Számítás képlete: 𝑃 = (𝐴vizsgált−𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏) × (𝑃
− 𝑃
) + 𝑃
𝐴legjobb−𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏
max
min
min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa: 10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: 60 hónap a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: 36 hónap az érvényességi minimum követelmény tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 3. értékelési szempont [bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó gyakorlat (hópokban)]
Ajánlatkérő értékeli, amennyiben az M.2.) alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti építési szakterület – (jelölés: MV-É) jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök: 36 hónap, építészmérnök, építő mérnök: 48 hónap) kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
A 3. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 120 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati idő is a maximum pontszámot kapja.
A 3. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legmagasabb szakmai gyakorlati időt tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.].
Amennyiben az ajánlattevő a 3. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai gyakorlatot (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök esetében a 36 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap, építészmérnök, építő mérnök esetén a 48 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő a 3. értékelési részszempontra 0 pontot ad.
Az így kapott pontszámok a harmadik értékelési részszempont súlyszámával (15) felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
𝐴vizsgált
𝑃 = (
𝐴legjobb
) × (𝑃max − 𝑃min) + 𝑃min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: A kizáró okok felsorolása:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és a q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának alábbi rendelkezései szerint:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell részletes adatokat megadnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
15.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket.
15.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel bármely Ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. §-a, valamint a Kbt. 67. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a.
M.1.) Xxxxxxxxxxxxxx vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított legfeljebb 5 évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési, felújítási) munkáit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/referencia igazolásnak) ki kell terjednie a szerződést kötő másik fél nevére, címére, a teljesítés pontos tárgyának megadására, a teljesítés időpontjára, helyére és az ellenszolgáltatás nettó összegére. Az ismertetésre vonatkozó nyilatkozatnak magában kell foglalnia azt, hogy a teljesítés megfelelt a szerződésnek és az előírásoknak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van.
M.2.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási számának egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre. A szakmai tapasztalat bemutatásánál kérjük az egyes projekteket kezdő és befejező időpont (év/hó bontásban) megadásával feltüntetni.);
b) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, valamint főiskolai, egyetemi végzettséget igazoló dokumentumot egyszerű másolatban.
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
M.1.
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (építés, felújítás munkák) szerinti 5 db referenciamunkával.
M.2.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontokból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, elbontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése (MV-É) szakterületi jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevőnek e körben nyilatkoznia kell arról is, hogy a megjelölt szakember milyen jogviszonyban vesz részt a teljesítésben (pl. munkavállaló, alvállalkozó, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony.)
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
16. Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le az alábbiak szerint:
i. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatok előzetes megfelelősége körében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében elfogadja a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá minden egyéb tekintetben az ajánlatok megfelelőségét ellenőrzi. Ajánlatkérő a jelen alpont szerinti bírálat körében szükség szerinti a Kbt. 71-72. § szerinti jogintézményeket alkalmazza.
ii. Ajánlatkérő az ajánlatok i. alpont szerinti bírálatát követően az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – illetve a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint adott esetben nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására.
iii. Az ii. alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket alkalmazza.
iv. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésében csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként (illetve második legkedvezőbb ajánlattevőként), aki a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
v. Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, akkor a Kbt.
69. § (7) bekezdésének megfelelően bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
17. Tárgyalás:
Ajánlatkérő nem tart tágyalást ajánlattevőkkel.
18. Az ajánlattételi határidő:
2018.03.23. 13:00 óra
19. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Szászvár Nagyközség Önkormányzata, 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és 10:00 óra között személyesen vagy postai úton – a fenti időpontig való beérkezéssel – szíveskedjenek benyújtani. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek.
20. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Szászvár Nagyközség Önkormányzata, 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
2018.05.04. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1) – (2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
21. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
A közbesezerzés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számú pályázati konstrukció keretében uniós forrásból támogatott.
A támogatás intenzitása: 100 %.
24. További információk
24.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
24.2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
24.3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak.
24.4. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
24.5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá arról, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásában foglalt műszaki követelményeknek/leírásnak/paraméternek. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
24.6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
24.7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, ajánlattevő, amennyiben igénybe vesz, akkor az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (alvállalkozó, kapcaitást nyújtó szervezet/személy) kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezzekkel egyenértékű okiratot. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.
24.8. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták) amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve) |
Borítólap |
Tartalomjegyzék |
Felolvasólap, figyelemmel a felhívás 24.4. pontjában foglaltakra. |
Árrészletező dokumentum |
Értékelési szemponthoz bemutatott szakemberről nyilatkozat |
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti |
országban elfogadott ezzel egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. |
Meghatalmazás (adott esetben) |
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, és nyilatkozat a megajánlott termékek műszaki megfelelőségéről figyelemmel a felhívás 24.5. pontjában foglaltakra. |
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 25.6. pontjában foglaltakra. |
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése alapján |
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. § g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő. |
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a felhívás 15. pontjában foglaltakra. (adott esetben) |
Előszerződés: olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) tekintetében a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, amennyiben a felhívás 15.2 pont pontjában foglalt alkalmassági előírás kapcsán került a kapacitást nyújtó szervezet (vagy személy) bevonásra. (adott esetben) |
Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben) |
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben), figyelemel a felhívás 24.3. pontjában foglaltakra. |
Cégkivonat (adott esetben) |
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról, és adott esetben a változásbejegyzésre vonatkozó dokumentumok (nemleges nyilatkozat kitöltése is kötelező) |
Nyilatkozatok a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt 67. § (1) bekezdés szerint, a felhívás 15.2. pont M.1. és M.2. pontjára vonatkozóan |
A teljes ajánlat .pdf formátumba szkennelt másolatát tartalmazó 1 db elektronikus adathordozó (CD vagy DVD) a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban. |
24.9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
24.10. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön. Ajánlatkérő felhívja Xxxxxxxxxxx figyelmét arra, hogy a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján az érdeklődés jelzésésére a 41. §. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni.
24.11. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
24.12. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
24.13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
24.14. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
24.15. Amennyiben Ajánlattevő és adott esetben Ajánlattevő számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőjének (alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) adatai nem szerepelnek a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx adatbázisban, úgy csatolja(ák) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.
24.16. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
24.17. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az alkalmassági követelmények igazolása során ajánlattevő a pénzügyi adatokat megadhatja forintban vagy a letelepedése szerinti országa pénznemében, referencia esetén a szerződés szerinti pénznemben. Az ajánlat elbírálása során, – a kért ellenszolgáltatás összegét kivéve - az ajánlatban megadott bármely pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamán történik, kivéve a referenciák tekintetében, ahol a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza az Ajánlatkérő.
24.18. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
24.19. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
24.20. Szigorúbbak a minősítés feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest az eljárást megindító felhívás
15. pont M.1. és M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménye kapcsán.
24.21. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
24.22. Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, a kötelezettség vállalásra jogosult(ak) által aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással 1 példányban papír alapon és 1 db elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített, jelszó nélkül olvasható pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD, DVD vagy pendrive adathordozón kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír és elektronikus példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír példányt tekinti irányadónak.
24.23. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT – „Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
24.24. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint lehetséges a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül megküldött telefaxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosít.
24.25. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § szerinti igazolások benyújtására.
24.26. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért.
24.27. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0.
Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0.
1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 00-0-000-0000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Colombus u. 17-23.
1590 Budapest, Pf. 95.
Telefon: 00-00-000-000
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 00-0-000-0000
Fax: 00-0-000-0000
email: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Honlap: xxx.xxxxx.xx
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Székhely: 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.
Tel.: 00- 0-000-0000
Fax: 06-1- 000-0000
email: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxx Honlap: xxx.xxxx.xx
24.28. A közbeszerzési műszaki leírásoknál meghatározott esetleges márkanevek csak a jelleg és a műszaki-technikai paraméterek meghatározásánál bírnak jelentőséggel, melyre való tekintettel az Ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paraméterekkel egyenértékű terméket is, melyet Ajánlattevő igazolhat a megajánlott termék műszaki leírásának ismertetésével.
24.29. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban olyan igazolás benyújtását írja elő, amelyhez az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, akkor ezt az igazolást az ajánlatban nem kell becsatolni. Ebben az esetben az ajánlatban ugyanakkor meg kell jelölni azt az elektronikus elérhetőséget, amelyen az adott igazolás elérhető. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását.
24.30. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az előírt biztosíték határidőben való rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
24.31. Tárgyi eljárásban az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) jogosultságú személyek vesznek részt: Xx. Xxxxx Xxxxxxx (FAKSZ azonosító 00655)
Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx 00.
24.32. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
24.33. Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés szerinti bontás alapján megadott árazott költségvetést.
24.34. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
24.35. Nyertes ajánlattevő a tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra köteles teljes körű és a Megrendelőt is kedvezményezettként feltüntető vagyon és C.A.R. (Construction All Risk – Általános Építési-szerelési Biztosítás) kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást kötni, amelyet tartozik a munkaterület átadásakor szerződő Ajánlatkérő részére bemutatni.
24.36. Az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján.
Szakmai Ajánlatnak tekintendők az alábbi dokumentumok:
- beárazott költségvetés
- nyilatkozat a szakemberek többlet szakmai tapasztalatáról.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben a felhívás szerinti szakember többlet gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja
3. szakember többlet szakmai tapasztalata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, az értékelési szempont és bírálati módszer megítéléséhez szükséges tartalommal
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M/2. alkalmassági követelményben elvárt meghatározott számú hónapon felüli szakmai tapasztalat került bemutatásra.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes kamarai jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A szakember tapasztalatát bemutató nyilatkozatban feltüntetett szakmai tapasztalat már nem használható fel az alkalmasság igazolása során.
Többlet szakmai tapasztalaton az M2. alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli gyakorlatot kell érteni akként, hogy az alkalmasságnál bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata az M2. pontban felsorolt bármely munkákban szerzett szakmai tapasztalat lehet.
A szakmai ajánlat hiánypótlására a Kbt 71. §-nak rendelkezései az irányadóak.
24.37. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018.04.13.
II. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
II.1. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
(az építési beruházásra vonatkozó részletes műszaki leírást külön dokumentum tartalmazza, amely Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattételi
felhíváshoz csatol)
II.2. SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú építési munkáinak kivitelezésére
amely létrejött
egyrészt Szászvár Nagyközség Önkormányzat (Székhelye: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1., képviseli: Xxxxx Xxxxx, polgármester, adószám: 15724162-2-02), mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő
másrészről ....................................... (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ,
adószám: ......................, bankszámlaszám: ………………….., képviseli: .......................) mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
között a fent megjelölt tárgyában megvalósítandó építési, kivitelezési munkák elvégzésére, az alábbi feltételekkel:
Megrendelő „Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, az értékelési szempontokra adott alábbi ajánlati elemek alapján
Egyösszegű ajánlati ár: .......................- Ft + ÁFA (27%), azaz forint + ÁFA (27 %)
Jótállás időtartama (hónapokban): …………………………………………………….
Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó gyakorlat (hónapokban): …………………………………………….
Fentiek rögzítését követően a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A Szerződés tárgya:
1.1. Vállalkozó elvállalja a Szászvár belterületi 668. hrsz alatt felvett, természetben a 7349 Szászvár, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Létesítmény) építési, kivitelezési munkák elvégzését, a Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is), valamint az ajánlattételi felhívásban ás a műszaki dokumentációban foglalt valamennyi feltétel szerint, MSZ (vagy annak hiányában DIN) szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben.
1.2. Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó kivitelezési munkák részletes műszaki tartalmát a rendelkezésére álló műszaki leírás, továbbá a Vállalkozó által átvett és megismert dokumentáció képezi.
1.3. A jelen szerződés tartalmi részének tekintendők az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és műszaki leírás, valamint Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlata.
2. Teljesítési határidők
2.1. Munkaterület átadása: A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozónak a munkaterületre jelen szerződéskötést megelőzően szabad bejárást biztosított, a műszaki dokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, aki azt áttanulmányozás után, annak ismeretében kivitelezés szempontjából megvalósíthatónak minősítette. Így a Vállalkozó és Megrendelő a helyszín, a munkaterület, meglévő és elbontásra kerülő épületrészek és műtárgyak, valamint minden egyéb lényeges körülmény tekintetében tájékozódott. A munkaterület átadásáról a szerződő Xxxxx jegyzőkönyvet vesznek fel.
2.2. Vállalkozó a munka megkezdésével egyidejűleg köteles kiviteli ütemtervet a Műszaki ellenőrnek és a Megrendelőnek átadni. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő jogosult a Vállalkozót felszólítani az ütemterv hiányosságainak pótlására abban az esetben, amennyiben az nincs összhangban a szerződéssel, vagy a tényleges előrehaladással, mely esetben Vállalkozó köteles az ütemtervet felülvizsgálni és azt a Szerződés rendelkezései szerint módosítani.
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatározott építési munkákat legkésőbb 2019.02.28. napjáig műszaki átadás-átvétellel befejezi.
A teljesítés határidejébe beletartozik az üzempróba időtartama is.
A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a hatóságokkal, Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása, valamint az eljárás lebonyolítása a Műszaki Ellenőr feladata.
A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.
3. Vállalkozó kötelezettségei
3.1. A Vállalkozó köteles a Létesítményt teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben elvégezni, a Létesítményt határidőre kivitelezni, a hibákat kijavítani.
A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, továbbá minden olyan munkát amely – bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.
3.2. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
3.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles a munkaterületről és az idegen területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. Vállalkozó fentiekben részletezett kötelezettségeinek elmulasztásából adódó károkra vonatkozóan anyagi felelősséggel tartozik.
3.4. Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. Vállalkozó köteles teljes körű vagyon és C.A.R. (Construction All Risk – Általános Építési-szerelési Biztosítás) kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást kötni, amelyet tartozik a munkaterület átadásakor Megrendelő részére bemutatni.
3.5. A Felek az előírt építési naplóvezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett íntermetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
3.6. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő) észrevételeiről e-építési naplóba történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a Megrendelőt tájékoztatni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Megbízó által kért kiegészítő, többletteljesítések nem mentesítik a Vállalkozót az ellenőrzési és figyelmeztetési kötelezettsége alól.
3.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket Felek menet közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.
3.8. Megrendelő által meghatározott, beépítésre tervezett szakipari anyagok és berendezési tárgyak mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja, csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.
3.9. A műszaki leírástól és költségvetési kiírástól eltérő, vagy azokból nem egyértelműen értelmezhető műszaki megoldást vagy anyagminőséget vállalkozó csak Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával alkalmazhat.
3.10. A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése vállalkozó feladatát képezik. Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a vállalkozót terhelik.
3.11. Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és értelemszerűen munkavégzést sem folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben előírt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokkal. Az oktatások megtartása és bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról készült bizonylatokat Vállalkozónak az építkezés helyszínén kell tárolnia úgy, hogy azt Megrendelő bármikor ellenőrizni tudja.
3.12. Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különböző rendszerek rajzait és meg kell győződnie, hogy a rajzok egymással összhangban vannak-e. A tervek/rajzok közötti
bárminemű hiba, illetve ellentmondás esetén értesítenie kell Műszaki ellenőrt, Megrendelőt. A munkák megkezdése előtt Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokon előírt méretek a helyszínen levő tényleges helyzetnek megfelelnek-e. Az összes felmérést, mérést és kitűzést Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és felelősségére.
3.13. A munkaterület átvétele után Vállalkozó feladata a vízvételi, elektromos áramvételi hely kialakítása a mérőórák felszerelésével együtt, amelyek induló és végellátását köteles az e-építési naplóban rögzíteni. A víz és áramfogyasztás költsége Vállalkozót terheli. A műszaki átadás-átvétel után Vállalkozó köteles a mérőórák felszerelésének előtti, eredeti állapotot visszaállítani. Vállalkozó kötelezettsége továbbá az esetleges felvonulási létesítmények elhelyezése, annak költségeinek viselése az eredeti állapot visszaállításának kötelmével.
3.14. Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni az összes próbavizsgálatot és ellenőrzést, a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására.
3.15./ Az eltakarásra kerülő munkarészek elkészítése előtt minimum 3 munkanappal Vállalkozó írásban köteles értesíteni Megrendelőt, illetőleg megbízottját a Műszaki ellenőrt.
3.16. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú (MSZ vagy annak hiányában DIN) munka kritériumainak nem felel meg. Megrendelő ez esetben kérhet kijavítást, árleszállítást, vagy a munka visszabontását a rész-, illetve a befejezési határidő megtartása mellett.
3.17. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi alvállalkozó munkájának összehangolásáért.
3.18. Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a munkáját megvédi az időjárás hatásaitól (eső, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik.
3.19. Megrendelő vagy megbízottja a Létesítményben méréseket végezhet, fotó és filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Létesítményt. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő személyzete minden indokolt időben korlátozás nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó tevékenységét, beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse. A Megrendelő jelen pont szerinti tevékenysége a Vállalkozót a munkavégzésben indokolatlanul nem zavarhatja. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti tevékenysége okán az adott munkanapon belül tartósan, legalább összesen 4 óra időtartamban nem tud munkát végezni, úgy ennek tényét, és az esemény rövid leírását köteles az e-építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti teljesítési határideje az ilyen e-építési naplóban rögzített napok számával automatikusan meghosszabbodik.
3.20. Vállalkozó jogosult az ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
3.21. Megrendelő jelen vállalkozási szerződés teljesítése sarán keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon a vállalkozói díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
átdolgozására is, melyről Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen szerződéses feltételt szerepeltetni.
3.22. Ha Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak ítél, akkor erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint Vállalkozónak ebből eredően esetlegesen felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is.
A Műszaki ellenőr köteles Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy elutasítására a Megrendelőnek javaslatot tenni.
Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait követve folytatni.
3.23. A kivitelezés során azzal összhangban felmerülő próbák (kivéve a befejezés utáni üzempróbákat) tekintetében Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékről, dokumentumról, információról, közmű szolgáltatásról, műszerről, eszközről, anyagról, valamint megfelelően képzett és tapasztalt személyzetről, munkaerőről, amely a meghatározott próbák eredményes elvégzéséhez szükséges. Vállalkozónak a próba időpontjáról a Műszaki ellenőrt annak lefolytatását megelőző öt munkanappal értesítenie kell. Vállalkozónak haladéktalanul el kell juttatni a Műszaki ellenőr részére a próbákról készült megfelelően hitelesített jelentéseket. A próba elfogadásáról, jóváhagyásáról a Műszaki ellenőr Vállalkozó részére külön igazolást bocsát ki, mely tartalmazza annak hatályosságát is. Ha a Műszaki ellenőr nem vett részt a próbákon, akkor úgy kell tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket.
3.24. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 3.25./ pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3.25. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
4. Megrendelő kötelezettségei
4.1. Biztosítja a műszaki leírást.
4.2. A Műszaki ellenőrön keresztül ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az e-építési naplóban rögzíti.
4.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé.
4.4. Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni.
4.5. Amennyiben Vállalkozónak olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a kivitelezés során, amely a kivitelezéshez szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó vonatkozó írásbeli felhívásától számított 5 (öt) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, ügy Felek haladéktalanul egyeztetési tartanak annak lehetséges beszerzéséről és az ezzel kapcsolatos feladatok megosztásáról.
4.6. Vállalkozó kezdeményezésére Megrendelő képviselője – legalább 3 (három) munkanappal előbb történő értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a konzultációkon elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés meghozatalához további adatra vagy információra nincsen szükség – további 3 (három) munkanapon belül meghozni. Amennyiben a döntés meghozatala 3 (három) munkanapon belül nem lehetséges, úgy Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a döntés mikorra várható.
4.7. A 4.5.-4.6. pont vonatkozásában amennyiben Megrendelő adatszolgáltatására, konzultáción történő részvételére, illetve döntésére az ott rögzített határidőn túl kerül sor, úgy a határidőn túli megrendelői teljesítés időtartamával Vállalkozóra vonatkozó kivitelezési határidők automatikusan meghosszabbodnak.
5. A vállalkozói díj:
5.1. A szerződés végösszege: ..-Ft + ÁFA
azaz forint + 27 % ÁFA
5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási díj átalányáras vállalkozási díjnak minősül és benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj és megvalósítási költség, amely a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó jelen szerződés alapján pótmunka jogcímén vállalkozói díj emelést Megrendelőtől nem igényelhet.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési engedélyben meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá, míg a nem építési engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv.
138. §-a szerinti általános forgalmi adózás (normál Áfa) hatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a részszámláit valamint végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani.
5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák megvalósításának valamennyi költségét, úgymint például:
- A kivitelezéshez szükséges technológiai és esetleges gyártmánytervezés költségét.
- A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes energia, a víz- ős csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének ős a használatának költségeit.
- A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezetők, kábel és mérő költségét.
- Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket.
- Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását az építés teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény megnevezése, a Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, a Vállalkozó megnevezése.
- A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit.
- A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények kialakításának, fenntartásának ős elbontásának költségeit. A kivitelezés időtartama alatt az egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes kerítések megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, áthelyezésének költségeit.
- A szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit.
- Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját ős ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási ős ideiglenes melléklétesítmények költségét, valamint a munkaterület biztosítás és a kapcsolódó teljesítések (szakipari, szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés ős bekötés, felvonulási ős belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, átmeneti tárolás, stb.), illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit.
- Átadás előtti takarítás költségét.
- Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt lerakóhelyre.
- A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat.
5.4. Vállalkozó az ajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltségeket, ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.
5.5. A vállalkozói díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló hibára, időjárás viszontagságaira, műszaki szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, inflációs árváltozásokra stb.).
5.6. A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó ajánlatához benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (egyösszegű árengedmény esetén arányosítással számolt egységárak) mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében.
5.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a munkák műszaki tartalmára vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén
ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés végrehajtása során felelősséget vállal.
A számla kifizetése átutalással, forintban (HUF) történik, a pályázati forrásból finanszírozott rész tekintetében a támogatói okirat feltételei szerint.
5.9. Megrendelő 1 db előlegszámla, 1db részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett feltételek szerinti) benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik (teljesítésigazolás). Vállalkozó végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak – szerint köteles kiállítani.
A számla kifizetése tekintetében a Kbt. 135. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai és a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-ei útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól (KÉ 2016. évi 147. szám) iránymutatása az irányadók.
5.10. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.11. Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő mértékű vállalkozói előleget igényelhet. Az előlelgszámla összegét szerződő felek a végszámla összegébe tudják be.
5.12. Vállalkozó 1 db előlegszámla, 1db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó részszámláját a kivitelezés 50 %-os készültségi szintjének elérése esetén jogosult kiállítani. Vállalkozó végszámlájának kiállítására a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése után jogosult.
5.13. Megrendelő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-a szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30 nap. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
5.14. Vállalkozó köteles a számlát az elszámolás rendjének megfelelően kiállítani a Megrendelő általi támogatás igénybevétele érdekében.
A számlát Megrendelő nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Valamennyi részszámla és a végszámla benyújtásának a feltétele, hogy a számlában írt elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvegye.
Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, ás azt a számviteli szabályok szerint kiállítani. A számla melléklete a Műszaki ellenőri és Megrendelői teljesítés- igazolás, valamint a teljesítési igazolás műszaki melléklete (részletezése). A fizetési határidő csak abban az esetben indul, amennyiben a Vállalkozó a szükséges elszámolási okmányt benyújtotta, a számla helyesen számvitelileg szabályosan van kitöltve. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.
6. JótálIás:
6.1. Vállalkozó az elvégzett építési, kivitelezési munkák szerződésszerű hibátlan teljesítésére
év ( hónap) jótállást vállal.
6.2. Az átadás átvétel napjától számított 12 hónapon belül utó felülvizsgálati bejárást kell tartani. A műszaki ellenőr készíti elő ezt az utólagos ellenőrzési eljárást, amelyre a Vállalkozót és Megrendelőt meg kell hívni, a Műszaki ellenőr hibajegyzésének egyidejű csatolásával.
6.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási idő alatt a Megrendelő által közölt hibát kijavítja – üzemelést gátló, életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását azonnal megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozó vagy üzemelést gátló hiba esetén 72 órán belül megkezdi a hiba kijavítását.
6.4. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
6.5. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására
7. Szerződéses biztosítékok:
7.1. Meghiúsulási kötbér:
A vállalt feladat Vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
7.2. Hibás teljesítési kötbér:
Vállalkozó részéről történő hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelő felszólítására a munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja a munkát Megrendelő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 10%-a. Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.
7.3. Késedelmi kötbér:
Vállalkozónak felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is) történt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 1% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 10%-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a munka befejezésének kötelezettsége alól.
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén Megrendelő késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak megfelelő forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
7.4. Vállalkozó a kötbéren felül kártérítési felelősséggel is tartozik.
7.5. A vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül és ennek megfelelően vállalkozó az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be.
8. A szerződés módosítása, megszűnése:
8.1. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel a Ptk. és a Kbt. vonatkozó szabályainak betartásával és a támogatást nyújtó szervezet előzetes jóváhagyásával jogosultak módosítani. A
szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek harmadik személy résére történő átruházása kizárólag a támogató szervezet előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
8.2. Felek jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeinek teljesítésével megszűnik.
8.3. Felek a szerződés rendes felmondással történő megszüntetés lehetőségét kizárják.
8.4. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha
- Vállalkozó teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik;
- Vállalkozó a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződést nem köti meg,
- Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.
Jogosult Megrendelő a szerződést felmondani, amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a Vállalkozóval szemben ilyen eljárás indul, úgy erről köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.
Megrendelő a 3.25. pontban írt esetben jogosult a szerződést felmondani.
Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő valamennyi kárt a Megrendelőnek megtéríteni.
8.5. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
8.6. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a támogató szervezet írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
8.7. Mindkét fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
9. Kapcsolattartás:
Megrendelő megbízottainak megnevezése: Megrendelő képviselője: Xxxxx Xxxxx, polgármester A munkák Műszaki ellenőre:
Vállalkozó megbízottainak megnevezése: Vállalkozó képviselője:
Felelős műszaki vezető:
címe:
telefonszáma:
A Műszaki ellenőr Megrendelő jóváhagyásával utasíthatja Vállalkozót a Létesítmény munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó köteles megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az elhasználódástól, veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, úgy Xxxxx kötelesek a Műszaki ellenőrrel egyeztetetten a felfüggesztés által okozott költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést folytatni. Az egyeztetés eredményétől függetlenül a Vállalkozó teljesítési határideje a felfüggesztés időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
10. Jogviták rendezése:
10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban peren kívül, megegyezéssel kötelesek rendezni. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, úgy Felek a jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, valamint a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11. Szellemi tulajdonjog
11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során létrejövő szerzői műnek (a továbbiakban: mű), kizárólagos felhasználási jogaival rendelkezik.
11.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a műben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan dokumentum és szerzői mű, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során fog összeállítani vagy elkészíteni.
11.3. A Vállalkozónak a teljesítés során folyamatosan, de legkésőbb a szerződés megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.
11.4. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi és a Megrendelő kizárólagos rendelkezése körébe tartozik, különösen ide értve a vagyoni jogok összességét, melyek a Megrendelőt illetik meg. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélkül.
11.5. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
11.6. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott művön jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül.
11.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a mű felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan
szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a művet átdolgozásra harmadik személynek átadhatja.
12. Egyéb rendelkezések:
12.1. Szerződő Felek jelen közbeszerzési szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kikötik, hogy az ajánlattételi felhívás 2. pontja szerint részletezett, a TOP-1.4.1-15-BA1-2016- 00002 pályázati konstrukció keretében benyújtott támogatási szerződés módosítására vonatkozó igényét jóváhagyó módosított támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és nyertes Ajánlattevőt, mint vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés megszűnik, amennyiben az illetékes Irányító Xxxxxxx a támogatási igényt írásban elutasítja.
12.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény, a Kbt., valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló és egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit irányadónak fogadják el.
12.3. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a műszaki és ajánlati dokumentáció, a Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlata. A szerződés melléklete a műszaki és pénzügyi ütemterv, valamint a Vállalkozó felelősségbiztosítása.
12.4. A jelen dokumentumban foglaltakat a Xxxxx elolvasták, megértették, és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon 5 egyező példányban cégszerűen aláírták.
Xxxx, Xxxxxxxx, 2018. ...................
Megrendelő Vállalkozó
Mellékletek:
1. Vállalkozói felelősségbiztosítás
III. NYILATKOZATMINTA / IRATMINTA
BORÍTÓLAP
A J Á N L A T
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő):
Neve | |
Székhelye: | |
Adószáma: | |
Telefonszáma | |
Telefax száma | |
E-mail címe | |
A tárgyban érintett kapcsolattartó neve |
Ajánlatkérő: Szászvár Nagyközség Önkormányzat
1. számú melléklet
Felolvasólap
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Ajánlattevő1 adatai:
Ajánlattevő neve: | |
Ajánlattevő székhelye: | |
Képviselő neve: |
Az értékelési szempont:
Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): | ......................,- Ft. |
Vállalt jótállás időtartama (hónap) MIN.: 36, MAX.: 60 | ………… hónap |
Bemutatott MV-É JOGOSULTSÁGÚ SZAKEMBER KÖTELEZŐ GYAKORLATI IDEJÉT MEGHALADÓ GYAKORLAT (HÓNAPOKBAN) MIN.: 0, MAX: 120 | ……...……… hónap |
Kelt: …………… ……….. év hónap …. napján
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*
*Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.
1 Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Ptk. értelmében a konzorcium nem rendelkezik az azt létrehozó cégektől független jogképességgel! Közös ajánlattétel esetén valamennyi, a konzorciumot létrehozó céget ajánlattevőként fel kell tüntetni, és ajánlattevőnként meg kell adni az 1. pont szerinti adatokat.
Ajánlatkérő: Szászvár Nagyközség Önkormányzat
1.1. számú melléklet
A MEGAJÁNLOTT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA
(az árrészletező dokumentum az ajánlattételi felhívás mellékleteként .xls formátumban csatolva)
36
1.2. számú melléklet
Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó gyakorlatot igazoló nyilatkozat
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
„Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó gyakorlat (hónapokban)” ajánlat értékelési szempont keretében az alábbi MV-É jogosultságú szakember gyakorlati idejét tüntettem fel:
Szakember neve: | |
Xxxxxxxxxxxxxx való jogviszonyának megjelölése: | |
Jogviszony kezdő időpontja: | |
Szakember többlet szakmai tapasztalata: | |
1. Beruházás*** | |
Beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett (az értékelési szempont és bírálati módszer megítéléséhez szükséges tartalommal) | |
A beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése | |
A szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja (év/hónap pontossággal) | |
Nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozatban kizárólag az ajánlati felhívás M/2. alkalmassági követelményben elvárt meghatározott számú hónapon felüli szakmai tapasztalat került bemutatásra.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy nyertességem esetén az általam megajánlott szakember az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes kamarai jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
........................................., ………. év ..................... hó nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)****
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Közös ajánlattétel esetén kérjük valamennyi közös ajánlattevőt megjelölni.
***Szükséges számban megismételendő.
****Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.
Meghatalmazás
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
(ADOTT ESETBEN)
Xxxxxxxxx ..................................................., mint a (cím:
....................................) xxxxxxxxxxx/alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet (törölje a feleslegeset) kötelezettség vállalásra jogosult képviselője meghatalmazom
………………………………….............……………..…..-t (lakcím: .............................) hogy a fentiekben rögzített tárgyú közbeszerzési eljárásban nevemben és képviseletemben teljes körűen eljárjon, nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon.
........................................., ………. év ..................... hó nap
……………….....………………. ……………………………….. meghatalmazó (cégszerű) aláírása meghatalmazott aláírása
Felhívjuk a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell!
Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat és nyilatkozat a
MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉRŐL
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
⮚ miután az Önök ajánlatételi felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron és további értékelési szempontok szerint;
⮚ nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
⮚ e körben külön is nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 57/B. § (4) bekezdés 1) pontja szerint meghatározott 6 fő hátrányos helyzetű munkavállalót az építési beruházás teljesítésébe bevonunk és ezt ajánlatkérő felé igazoljuk;
⮚ az általunk megajánlott építési beruházás megfelel az egyéb közbeszerzési dokumentum Műszaki leírásában foglalt műszaki követelményeknek/leírásnak/paraméternek.
........................................., ………. év ..................... hó nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Közös ajánlattétel esetén kérjük valamennyi közös ajánlattevőt megjelölni.
***Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá**
........................................., ………. év ..................... hó nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Aláhúzni vagy a nem vonatkozót törölni, továbbá közös ajánlattétel esetén Ajánlattevő választása szerint bővíthető.
***Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a közös ajánlattevők tekintetében egy nyilatkozatban ajánlattevőként elkülönítve rögzíteni és a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.
5. számú melléklet
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA*
(ADOTT ESETBEN)
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és székhely)
valamint a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és székhely)
a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be, mely során a közbeszerzési eljárásban közös Ajánlattevőként kívánunk részt venni az alábbiaknak megfelelően:
1. A közbeszerzési eljárás során valamennyiünk nevében ……………………………….
(név, elérhetőség) teljes jogkörrel jogosult írásban és szóban képviseletet ellátni (joghatályos nyilatkozatot tenni, jogot gyakorolni, kötelezettséget vállalni).
2. Az eljárás során a részünkre küldendő iratokat a (személy
megnevezése) ……………………………………….… (cím) (fax
számra) ……………………………….. (e-mail cím) kapcsolattartó részére kérjük megküldeni.
3. A szerződés teljesítése során kapcsolattartóként
…………………………………….(név, elérhetőség) jelöljük meg.
4. a szerződés teljesítéséért a Ptk. alapján egyetemleges felelősséget vállalunk a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk.
Kelt, ………………………., ………. év. …………………….(hó)… (nap)
…………….……………………….. ……..……………………………… Közös Ajánlattevő Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása cégszerű aláírása
* A megállapodást legalább a fentiekben foglalt tartalom szerint csak abban az esetben kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
6. számú melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint Xxxxxxxxxxx............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá, azaz nem áll fenn vele szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és a q) pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő/szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*
*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által külön- külön aláírva kell benyújtani.
7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) / 10. § g) pont gb) alpontja alapján
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint Xxxxxxxxxxx............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
1.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)– rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
....................................................... (név) (állandó lakóhely)
....................................................... (név) (állandó lakóhely)
....................................................... (név) (állandó lakóhely)
3.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.
Kelt: ..................................... 2018. év .............................. hó nap
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**
*Kérjük az 1.) vagy a 2.) vagy a 3.) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2. pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
**Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által külön- külön aláírva kell benyújtani.
8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN2
(ADOTT ESETBEN)
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: |
Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: |
a felhívás …… pontja szerinti követelmény |
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*
* Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot azon Közös Ajánlattevőnek/Gazdásági szereplőnek kell megtenni, aki az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a nyilatkozatban az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet bevonja.
2 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
9. számú melléklet
Nyilatkozatminta a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a felhívás 15.2. pont M.1. és M.2. pontjára vonatkozóan
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott , mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító
szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az átalunk igazolni kívánt, az ajánlatkérő által a felhívás 15.2. pont M.1. és M.2. pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
........................................., ………. év ..................... hó nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
10. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
A „Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az …………………………….
ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője az „TOP-4.1.1-15-BA-1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy*
a) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban; vagy
b) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban.
<Kelt>
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
Megjegyzés:
Az a) vagy a b) lehetőség közül az egyiket jelölni kell.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § szerint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások mintái, melynek csatolására majd a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint meghatározott Ajánlattevőket hívja fel Ajánlatkérő.
(Tájékoztatás jelleggel kerül jelen dokumentumban kiadásra)
AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
Iratjegyzék
(A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok és igazolások)
Minta – referencia nyilatkozatra - 1. sz. minta (ha nem a 2. minta szerinti tartalmú igazolást nyújt be |
Minta – referencia igazolásra - 2. sz. minta (ha nem az 1. sz. minta szerinti tartalmú nyilatkozatot nyújt be) |
Minta – rendelkezésre álló szakember bemutatása – 3. sz. minta |
Minta – rendelkezésre álló szakember önéletrajza – 4. sz. minta |
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti Referencia nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan a felhívás 15.2. pont M.1.) pontja kapcsán
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kívánja igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján – 2. sz. minta szerint)
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom a felhívás 15.2. pont M.1. pontja kapcsán, hogy a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb magasépítési, felújítási munkákra irányuló referenciáink a következőképpen alakultak:
a | a | az érté- | az | a teljesítés a | M.1. Ajánlattevő |
teljesítés | szerződés | kesítés/gy | ellenszol | szerződésne | rendelkezik az eljárást |
ideje | t kötő | ártás | gáltatás | k és az | megindító felhívás |
(befejezé | másik fél | tárgya** | nettó | előírásoknak | megküldésétől visszafelé |
s: év, | (név, | összege | megfelelő- | számított 5 évben teljesített, | |
hónap, | cím)** | (érték és | en történt-e | de legfeljebb 8 éven belül | |
nap)** | pénznem) | (igen/nem)* | megkezdett, legalább 5 db, | ||
** | * | az előírásoknak és a | |||
szerződésnek megfelelően | |||||
teljesített, magasépítési, | |||||
felújítási munkára | |||||
vonatkozó | |||||
referenciával/referenciákkal. | |||||
rendelkezik |
........................................., ………. év ..................... hó nap
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Kérjük kitölteni.
*** Azon gazdasági szereplő (ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) részéről szükséges a nyilatkozatot megtenni, aki a referenciát (korábbi közbeszerzés tárgya szerinti gyártást/értékesítést) igazolja jelen nyilatkozat tartalmának megfelelő módon.
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti Referencia igazolás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan a felhívás
15.2. PONT M.1.) PONTJA KAPCSÁN
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem az 1. sz. minta szerinti tartalmú nyilatkozatot tesz)
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott …………(név)…………., mint a/az …………(név, cím) kötelezettség
vállalásra jogosultja igazolom, hogy …………(ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve és címe)…………………. részemre az alábbiakat teljesítette az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően.
Szerződést kötő fél:
- neve:
- címe:
- kapcsolattartójának neve:
- kapcsolattartójának elérhetősége:
Ellenszolgáltatás nettó összege (érték és pénznem): …………………..
Teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja: év, hónap, nap)3 és helye: Kezdete: ......... év .......... hónap… nap
Befejezése: ......... év .......... hónap… nap
Helye: ................
Magasépítési, felújítási munka (szerződés) tárgya és mennyisége: ……………………….
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Keltezés
kötelezettség vállalásra jogosult aláírása
3 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónapban (5 évben) teljesített referenciának azon referenciát fogadja el, amely referenciamunkák befejezése a vizsgált időszakra esik, megkezdésük pedig legkésőbb az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 8 évre esik.
3. sz. minta
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15.2. M.2. pontja szerinti szakember bemutatására
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott , mint a (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet / alvállalkozó4 név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a teljesítésbe az ajánlati felhívás 15.2. M.2.) pontja vonatkozásában:
Szakember neve | Az alkalmassági követelménynek megfelelő képzettség/végzettség megjelölése (esetleges kamarai jogosultság elérési útvonala) | Szakember és az ajánlattevő között fennálló jogviszony és Foglalkoztató társaság megjelölése | Gyakorlat (hónapokban) |
Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az általam 15.2. M.2.) pontra bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Kelt:……………….., 2018. …………………….
…...……..………..……………….
cégszerű aláírás
4 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
4. számú minta
Önéletrajz minta a 15.2. M.2. pontja szerinti szakember bemutatásához
Az eljárás tárgya:
„Új bölcsőde kialakítása Szászváron TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00002 projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok | |||
Igazolni kívánt követelmény és esetlegesen a kamarai regisztráció elérési útvonala | |||
Jelenlegi munkahely | Időtartam (év/hónap) | Munkahely (név és cím) | |
Korábbi munkahelyek | Időtartam (év/hónap) | Munkahely (név és cím) | |
Iskolai végzettség, képesítések | Időtartam | Intézmény | Végzettség, képzettség |
Szakmai gyakorlat (projektek felsorolása, annak kezdő és befejező dátumát megadva) | |||
Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kelt:……………….., 2018. …………………….
51
…...……..………..………………. szakember aláírása
52