ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MVM XPERT

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MVM XPERT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2019.

Feltéve, hogy a felek (a továbbiakban: Felek) írásban másképpen nem állapodnak meg, az MVM XPert Zrt. (a továbbiakban: XPert) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók minden olyan vállalkozási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), amelyet az MVM XPert mint megrendelő köt a szolgáltatást nyújtó vállalkozóval (a továbbiakban: Vállalkozó).

A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.

Az ÁSZF részét képezi a Szerződésnek, azzal együtt kezelendő. Abban az esetben, ha a Szerződés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak egymásnak ellentmondanak, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.

1. Szerződéses dokumentációk és információk használata, Bizalmas információk

1.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és a mellékletek szövege, a Szerződés és a mellékletek előírásai alapján készült dokumentumok, rajzok, eljárások, egyéb adatok, információk üzleti titoknak minősülnek és a másik fél előzetes engedélye nélkül nem hozhatók nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.3. Felek titoktartási kötelezettsége alkalmazottaikra, ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre, továbbá alvállalkozóikra és kapcsolt vállalkozásaikra is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.

A titoktartási kötelezettség tekintetében az üzleti titok átadásának tilalma nem vonatkozik a Megrendelő tekintetében a Fővállalkozói szerződés megrendelőjére.

1.4. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az MVM elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 000-000.; Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a Megrendelő számláit szerződés alapján kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Xxxx, Xxxxxxx xxxx 0.; Cégjegyzékszáma: Cg. 17- 10-001241; rövidített neve: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.) a jelen szerződésbe betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-t a megismert és átadott adatok tekintetében a Megrendelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben a Megrendelő köteles helytállni.

1.5. Egyik Felet sem terheli a titoktartási kötelezettség, amennyiben az üzleti titokkal kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a Szerződés, valamint a Felek között létrejött

minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi.

1.6. Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a másik fél közzétegye a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a törvény) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a szerződés értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a törvény 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt.

1.7. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

1.8. Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

1.9. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az azzal okozott vagyoni kárért teljes körű kártérítési kötelezettség, a nem vagyoni sérelmekért pedig teljes körű sérelemdíj fizetési kötelezettség terheli a titoktartási kötelezettségét megszegő Felet.

2. Vállalkozó feladatai, teljesítése, Alvállalkozók

2.1. A Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező létesítmény kivitelezését és üzembe helyezését a Szerződésben felsorolt dokumentumokban meghatározott minőségben, műszaki tartalommal és határidőben elvégezni. Vállalkozó feladata a Szerződésben jelzett műszaki tartalom végrehajtása, a Megrendelő erre illetékes, Szerződésben kijelölt munkatársának a fenntartási pontokon történő ellenőrzési tevékenysége mellett.

2.2. Vállalkozó akkor teljesít megfelelően, ha a Szerződést az előírt határidőben annak feltételei szerint szerződésszerűen teljesítette, a Szerződés tárgyát képező feladatokat maradéktalanul elvégezte, az így létrehozott létesítményt, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges dokumentációkat, jegyzőkönyveket (nyilatkozatok, tervek, stb.) a Megrendelő részére átadta, és azokat a Megrendelő hiánytalanul átvette és elfogadta.

2.3. A hatályos jogszabályokban, szakmai előírásokban, szabványokban előírtakon kívül átadandó dokumentumokat a Szerződés melléklete tartalmazza. A Vállalkozó a munkavégzés folyamán köteles betartani az ezekben foglaltakat.

2.4. Vállalkozó szavatolja,

- hogy az általa szállított anyagok, berendezések, valamint az elvégzett munka a teljesítéskor megfelelnek a Szerződésben és az alkalmazandó jogszabályokban rögzített követelményeknek,

- az általa a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások minőségét, teljességét és a szerződéses célra való alkalmasságát,

- hogy a Szerződés teljesítése során átadott létesítmény, berendezés, szellemi termék stb. használatát harmadik személy joga nem korlátozza, akadályozza.

2.5. Amennyiben a létesítmény, illetve megvalósuló mű részben nem felel meg a Szerződésben meghatározott minőségi elvárásnak, úgy a Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy a csak részben szerződésszerűen teljesített munkát teljesítésként árleszállítással elfogadja-e, vagy ragaszkodik a annak kijavításához.

2.6. A Vállalkozónak el kell látnia továbbá minden olyan, a Szerződést alkotó, mellékletét képező okmányokban külön nem említett tevékenységet is, mely a Szerződés szerinti teljesítéshez, illetve a Szerződés alapján létrehozott létesítmény vagy mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges.

2.7. A Szerződés teljesítése során tett nyilatkozatainak tartalmáért a Vállalkozó közvetlenül is felelősséggel tartozik.

2.8. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, kifejezett írásos engedélyével jogosult a tevékenység ellátásához teljesítési segédet, alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett teljesítési segéd, Alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mint ha a munkát maga végezte volna el. Teljesítési segéd, Alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett teljesítési segéd, Alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

2.9. A kivitelezés ellenőrzésének biztosítása érdekében Vállalkozó köteles Megrendelőt minimum 5 munkanappal az adott tevékenység megkezdése előtt heti bontásban és rendszerességgel tájékoztatni a tervezett munkákról. A tervtől eltérő változásokat és azok okait a változást megelőzően legalább 1 munkanappal korábban tartozik jelezni. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a pontos helyszín megjelölésére is. A Vállalkozónak a Megrendelő kívánságára – a Megrendelő képviselője által meghatározott időpontban – jóváhagyásra be kell mutatnia az általa elvégzett számításokat, műszaki paramétereket és a megvalósítási feltételeket.

2.10. A fentieken túl Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2.11. A kivitelezés előkészítése során a Vállalkozó feladata a kivitelezés megvalósításához szükséges minden engedély beszerzése, valamennyi érintett fél kiértesítése, ill. tájékoztatása, ezek dokumentálása és egy eredeti példány átadása a Megrendelőnek.

2.12. A Vállalkozónak részt kell vennie a Megrendelő által összehívott koordinációs tárgyalásokon.

3. Építési napló, munkavédelem

3.1. Építési napló:

Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályai szerint köteles e-építési naplót nyitni, vezetni, amelyben naponta rögzíti a munkafázisonkénti teljesítéseket. Az Építési naplóban történik a munkafázisonkénti munkaterület átadása is. Az építési naplót az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az Építési naplóban Vállalkozó felelőst nevez meg a Megrendelővel a helyszínen való közvetlen kapcsolattartásra és a koordinálási feladatok elvégzésére.

A Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti esetekben köteles Felmérési naplót.

A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a műszaki ellenőrzési tevékenység során a Megrendelő által kifogásolt és az Építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.

Az Építési napló Vállalkozó általi nem megfelelő, hiányos vagy nem vezetésére visszavezethető minden következmény, kár a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó köteles az Építési naplóban tett bejegyzésekre 3 napon belül az Építési naplóban válaszolni.

3.2. Munkavédelem

3.2.1. Vállalkozó a teljesítési hely teljes területén és a Szerződés teljesítése során mindvégig köteles betartani és betartatni a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési óvórendszabályokat. Ezek elmulasztása esetén a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli. Ezek megszegésével okozott kár, büntetés, kiszabott bírság stb. összege a Vállalkozót terheli, a Megrendelő jogosult ezek vonatkozásában a Szerződésben meghatározott vállalkozási díjjal és a jelen ÁSZF szerinti biztosítékokkal szemben beszámítással élni.

3.2.2. Vállalkozó gondoskodik a szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges megfelelő képzettségű munkaerő jelenlétéről, a dolgozók törvényben előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának, megfelelő szakképesítésének biztosításáról, és a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez szükséges technológia ismeretéről és ismertetéséről, valamint azok betartásáról és betartatásáról.

Vállalkozó biztosítja továbbá a szükséges tárgyi feltételeket: a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, egyéb eszközök megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állását, melyek őrzéséről saját kockázatára és költségére folyamatosan köteles gondoskodni. Vállalkozó biztosítja a védő eszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását, a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközök meglétét.

3.2.3. A nem megfelelő munkavégzésből ill. munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások be nem tartásából bekövetkező valamennyi közvetlen és közvetett kár ellenértékét Vállalkozó megtéríti, továbbá baleset esetén annak valamennyi jogkövetkezményét viseli.

3.2.4. A Vállalkozó munkavállalóit (alvállalkozóit) ért sérülésekért, balesetekért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, az esetleges sérüléseket, baleseteket kivizsgálja, bejelenti és nyilvántartja. A munkabaleset bekövetkezéséről Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő képviselője részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában. A baleseti jegyzőkönyv tartalmát a Megrendelő képviselőjének jóvá kell hagynia.

3.2.5. Megrendelő a Vállalkozó helyszíni képviselője részére az adott munka biztonságos végzéséhez szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi helyszíni oktatást megtartja, melynek alapján a Vállalkozó helyi képviselője köteles kioktatni a munkacsoportját.

3.2.6. Vállalkozó a termékeket és a szolgáltatásokat az elvárható szakértelemmel készíti vagy biztosítja, valamint felügyeletet és irányítást gyakorol a felhasznált eszközök, az alkalmazott módszerek és technológiák, a választott eljárások, valamint a munka minden

részletének elvégzése és összehangolása tekintetében.

4. Felelősségbiztosítás, kárkockázat, környezetvédelem

4.1. Vállalkozó, amennyiben megfelelő felelősségbiztosítással nem rendelkezik, köteles általános felelősségbiztosítást kötni a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységeire a Megrendelő által elfogadott biztosítóval, és azokat nem mondhatja fel a Szerződés hatálya alatt.

4.2. A biztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó által beszállított, gyártott bármely termék és a Vállalkozó bármely tevékenysége miatt felmerült károkra, amely károkat a Vállalkozó a Megrendelőnek és/vagy a harmadik személynek okozott.

A felelősségbiztosítás minimális értékét és a környezeti károkra való kifizetés minimális értékét a Szerződés tartalmazza. A biztosításoknak ki kell terjedniük a közvetlen és a következményi károk megtérítésére is.

A Vállalkozó minden esetben felelős a tevékenységéből felmerülő, vagy esetlegesen előforduló környezetszennyezésért, illetve környezetkárosításért, az emiatt felmerülő költségek megtérítésért, valamint a tevékenységet megelőző környezeti állapot helyreállításáért.

4.3. A Szerződés szerinti teljesítés eredményének Megrendelő részére történő átadásáig a Vállalkozó viseli a teljesítéshez felhasználásra kerülő anyagokban, felszerelésekben, eszközökben, szállítmányban bekövetkező kár kockázatát és ezekért teljes felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a Megrendelő rendelkezik-e ezek felett tulajdonjoggal a Szerződés feltételei szerint, kivéve, ha az ilyen kárt vagy károsodást Megrendelő, alkalmazottai, vagy közreműködői okozták.

4.4. A Szerződés szerinti teljesítés eredményének Megrendelő részére történő átadása után Megrendelő viseli a teljesítés eredményét érintő kár kockázatát, kivéve, ha a kárt, károsodást a Vállalkozó, közreműködői, vagy bármely alkalmazottja okozta.

4.5. A teljesítés során keletkező hulladékokról való gondoskodás Vállalkozó feladata, amennyiben Megrendelő erről írásban másképp nem rendelkezik. A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyszínén szelektíven, elkülönítetten gyűjteni a munkavégzés során képződött hulladékot. A hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékszállító/kezelő részére kell átadni és az átadást igazoló dokumentumokat a helyszínen megőrizni.

Vállalkozó köteles a munkája során „A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei” és „A kivitelezési munkák MEB követelményei” elnevezésű 1. sz. melléklet szerint eljárni a munkaterületen.

4.6. Az Építési Naplón kívül az építési-/munkaterületen tárolandó dokumentumok listáját a Jelen Általános Szerződési Feltételek 0.xx. melléklete tartalmazza.

4.7. A jelen fejezetben hivatkozott mellékletek a jelen ÁSZF és így a Szerződés részét képezik, azok tartalmát a Vállalkozó megismerte, elfogadja és tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak betartása a Szerződésből eredő kötelezettsége.

5. Megrendelő feladatai, jogai

5.1. A Megrendelő a Szerződésben felelőst nevez meg a Vállalkozóval történő kapcsolattartásra és a koordinálási feladatok elvégzésére.

5.2. Megrendelő biztosítja továbbá

- a kivitelezési műszaki terveket,

- a munkaterület átadását a munkavégzésre alkalmas állapotban.

5.3. Egyéb esetleges megrendelői feladatot a Szerződés tartalmazza.

5.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy határidőben megadja Vállalkozónak a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat.

5.5. Amennyiben Vállalkozó részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 5 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben írásban állapodnak meg.

5.6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkát és a felhasználásra, beépítésre kerülő anyagokat, berendezéseket ellenőrizni. A Megrendelő a vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe harmadik személyt is bevonhat. E harmadik személy képviseletében eljárók nevét, a Megrendelő nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a Megrendelő a Vállalkozóval írásban köteles közölni. E közlés megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő képviseletében nem járhat el.

5.7. A Megrendelő az elvégzett munka vagy annak bármely része átvételét jogosult visszautasítani, amennyiben azt hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek indoklását köteles Vállalkozóval írásban közölni. Vállalkozó köteles az észlelt hibát kijavítani. Ha Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének megfelelő határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult azt más Vállalkozóval elvégeztetni és az ezzel kapcsolatban felmerült összes költségét Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

5.8. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő bármilyen ellenőrzést elmulaszt vagy azt nem megfelelően végezte el.

5.9. A munka elvégzését a Megrendelő a számlához csatolásra kerülő teljesítésigazolás aláírásával igazolja.

5.10. Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek megfelelően, a hatályos magyar jogszabályok alapján, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles végezni.

5.11. Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó a Megrendelő figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben Megrendelő a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat vagy a Munkát a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elvégezheti. A Vállalkozó köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.

5.12. Amennyiben Vállalkozó a fenti kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, a Megrendelőt ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

5.13. A Megrendelő tényszerű, megalapozott írásbeli indokolás mellett kérheti, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója, alvállalkozója (illetve a Vállalkozó részéről a munkában közreműködő egyéb személy) a jelen szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. Vállalkozó a Xxxxx által meghatározott határidőn, de legfeljebb 3 munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt, vállalkozót munkába állítani.

5.14. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli felszólítást küldeni, mely felszólítás az elévülést megszakítja

6. Együttműködés, kapcsolattartás

Mind a Megrendelő mind a Vállalkozó a Szerződésben megjelöli képviselőjét, aki a Szerződés teljesítése során a kapcsolattartásért felelős. Minden lényeges - műszaki vagy ár kihatású - egyeztetésről írásos dokumentumot kell készíteni. A Megrendelő és Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak írásban (faxon, naplóbejegyzéssel, postai küldeményben, e- mailben) történhet.

7. Ellenőrzés, átadás, átvétel

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés minősége I. osztályú. A kivitelezés során csak új anyagok, berendezések és készülékek építhetők be.

7.2. Ha a Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült okból, a Megrendelő írásos kezdeményezésére a munka szüneteltetésére kényszerül, jogosult a szüneteltetés kezdetéig elvégzett munkák értékét leszámlázni.

7.3. Vállalkozó készre jelentését követően a Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a felek nyilatkozatait, észrevételeit, a mennyiségi és minőségi hibákat, ezek kijavításának módját, idejét, a Megrendelő nyilatkozatát a teljesítés átvételéről, vagy megtagadásáról. Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződésben rögzített teljesítési (részteljesítési) határidő utolsó napjáig az átadás-átvétel befejeződik, Megrendelő a szolgáltatást átveszi. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8. Hibás teljesítés, késedelem, szavatosság, jótállás

8.1. Hibás teljesítés:

8.1.1. Megrendelő a Vállalkozót a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul írásban értesíti, megjelölve a hibás termékek/szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő nyilatkozata szerint, a saját költségén – beleértve a javítás, stb. költségeket – a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a hiba kijavítását megkezdeni, és a műszakilag indokolt időn belül befejezni.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a 14.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbér, valamint bizonyított kötbért meghaladó kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbérezés esetén is jogosult szavatossági igényeit - így különösen kijavítás iránti igényét is - érvényesíteni.

8.1.2. Amennyiben a munka elvégzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, valamint követelheti a 14.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbért és a bizonyított kárainak megtérítését is.

8.2. Késedelem:

8.2.1. Ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, a Megrendelő felé haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt vállalni.

A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a 14.1. pont szerinti késedelmi kötbér, valamint bizonyított kötbért meghaladó kárigényét is érvényesítheti. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8.2.2. Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, amely teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő jogosult a szolgáltatást más forrásból beszerezni. Az így esetleg keletkező árkülönbözetet Megrendelő kártérítés jogcímén a Vállalkozóval szemben érvényesítheti, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent joglemondást a jogkövetkezmények érvényesítéséről.

8.3. Szavatosság, jótállás

8.3.1. Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok, szabványok és a Szerződés minőségi meghatározásainak megfelelően készíti el és az általa végzett munkákra, a kivitelezés szerződésszerű hibátlan teljesítésére a teljesítéstől számított 3 éves jótállást vállal. Jótállást vállal továbbá azért, hogy a megvalósított létesítmény az esetleges megrendelői szolgáltatásként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a Szerződés előírásainak. A jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Vállalkozó feladata. A javítás során, a környezetben keletkezett károkat is a Vállalkozó köteles elhárítani, illetve megtéríteni.

8.3.2. Ha a jótállás időtartama alatt Megrendelő bizonyítható értesítésének kézhezvételét követően a Megrendelő által megjelölt határidőn belül a Vállalkozó nem kezdi meg, ill. a lehetséges legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

A Vállalkozó viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét.

8.3.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.

8.3.4. A Vállalkozó a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére.

A Vállalkozó által szállított termékekre és teljesített szolgáltatásokra a jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időszak alatt a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

8.4. Szavatossági jogok

8.4.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

8.4.2. Ha a Vállalkozó a dolog kijavítását vagy kicserélését megfelelő határidőre nem vállalja, vagy a fentiek szerint nem végzi el, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy Megrendelő jogosult a hibát minden további felszólítás vagy értesítés nélkül a Vállalkozó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni és az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérni, vagy a Szerződéstől elállni (ill. a Szerződést felmondani).

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs helye.

9. Teljesítési biztosíték, teljesítési ütemtervek, teljesítési határidő

A teljesítési biztosíték (bankgarancia, pénzügyi visszatartás, kezességi nyilatkozat) feltételeit a Szerződés tartalmazza.

A teljesítési ütemterveket, teljesítési határidőt, valamint a végteljesítési határidőt a Szerződés tartalmazza.

10. Szerződéses ár

10.1. A szerződéses ellenértéket (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) a Szerződés tartalmazza.

10.2. A Vállalkozói Díj fix díj, amely tartalmazza a vállalkozási munka komplett megvalósításához szükséges valamennyi anyag, berendezés árát, ezek rendeltetési helyre történő szállításának költségét, a rakodási díjakat, a beszerzéssel összefüggő esetleges illetéket, vámot, díjakat, a biztosítást, a tevékenység elvégzésének díját és az ehhez kapcsolódó költségeket, beleértve a külön meg nem adott, de a komplettséghez tartozó anyagokat és tevékenységeket is. A szerződéses ár magában foglalja a tervdokumentáció, illetőleg az organizációs jegyzőkönyv alapján szükséges munkák teljes körű elvégzését, valamint az ahhoz szükséges valamennyi anyag ellenértékét is.

10.3. A Vállalkozói Díj tartalmazza a jelen Szerződés teljesítése során elkészült és átadott dokumentációk, továbbá a létrejövő szellemi alkotások területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási és hasznosítási jogának ellenértékét is. A Vállalkozói Díj tartalmazza a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzéséért fizetendő díjakat, illetékeket is.

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti egyúttal, hogy ezen felüli jogdíjigényt nem támaszt sem a Megrendelő, sem harmadik személyek felé.

10.4. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, a fent megállapított díjon felül semmilyen jogcímen további térítést nem követelhet.

10.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj meghatározásakor teljes körűen figyelembe vette a Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat (a Vállalkozót érintő kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét is ideértve), valamint a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek megváltozásából adódó kockázatokat, így az árfolyamkockázatot is.

10.6. A vállalkozói díj tartalmazza a többletmunka ellenértékét is.

11. Fizetési feltételek

11.1. A számla kiegyenlítése a számla Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt-hez való beérkezését követő 42 naptári napon belül a Vállalkozó számlában feltüntetett bankszámlájára való átutalással történik.

11.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj teljesítése napjának azt a napot tekintik, amikor a Megrendelő bankszámláját vezető pénzintézet a Megrendelő bankszámláját a kifizetendő összeggel megterheli.

11.3. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

11.4. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését követően jogosult számla benyújtására.

11.5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 55-56. §-ai alapján a benyújtott számlán a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumával egyezik meg.

11.6. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a teljesítés elvégzésének tényét, idejét és annak ellenértékét. A teljesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani. A teljesítésigazolási jegyzőkönyv mintát a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. sz. melléklete tartalmazza.

11.7. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni, mellékelve a Megrendelő képviselője által aláírt SAP-ból nyomtatott teljesítésigazolást. Az SAP TRL mintát a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. sz. melléklete tartalmazza.

11.8. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:

- tartalmazza a rendelési számot, vagy szerződés számot,

- megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak,

- tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot,

- tartalmazza az SAP teljesítés igazolás számát,

- mellékleteként csatolják a Megrendelő képviselője által aláírt eredeti/ másolt teljesítésigazolást,

- közbeszerzési eljárás esetén mellékleteként csatolják a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást (amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, lásd: ÁSZF 15. pont).

11.9. A nem szerződésszerűen benyújtott számlát a Megrendelő, illetve a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni.

11.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozó részére megfizetni. A felek a Vállalkozási Díj összegének meghatározásánál figyelemmel voltak a késedelmi kamat mértékére. A fizetési határidőig a Megrendelőt a Ptk. 6:47. §-a alapján kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben Megrendelő a késedelmét kimenti, késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

11.11. Megrendelő a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló, de még le nem járt követelését is jogosult erre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába beszámítani.

11.12. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó építési beruházások kifizetésére a 306/2011. (XII.23.) Korm. r. előírásai az irányadóak.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó építési beruházás és szolgáltatás kifizetésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdés előírásai az irányadóak.

12. A szerződés módosítása, átruházás, érvénytelenség

12.1. A Szerződés szerinti feltételek kizárólag Xxxxx közös megegyezésével, mindkét fél által aláírt, írásos nyilatkozatban módosíthatóak.

12.2. A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit és felelősségét sem részben, sem egészben nem ruházhatja át, kivéve, ha a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezését adta.

12.3. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez az ÁSZF vagy a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, azok változatlan formában hatályban maradnak.

13. Többletmunka, pótmunka

13.1. Pótmunka az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. Többletmunka a szerződés tartalmát képező, de Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka és az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

13.2. A Vállalkozási Díjon felül a Vállalkozó kizárólag a pótmunka ellenértékét számolhatja fel, többletmunkavégzés alapján a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjon felül egyéb díj nem jár.

13.3. Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a Megrendelő és a Vállalkozó írásbeli megállapodása alapján végezhető el. Ennek hiányában a Vállalkozó a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően. A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munka meghatározását, ellenértékét és teljesítési határidejét. Az elszámolás módja egyösszegű, fix átalány ár.

14. Kártérítés, kötbér

14.1. Késedelmi kötbér

14.1.1. Bármely, a Vállalkozónak, vagy alvállalkozóinak felróható okból bekövetkező késedelem esetén, amely a Vállalkozónak a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével függ össze, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben a következő intézkedést foganatosíthatja:

- kötbér érvényesítése

- kártérítés érvényesítése.

14.1.2. Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a szerződéses ár, a kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmi kötbér alapjának 1 %-a, de legfeljebb 20 %- a.

14.1.3. Megrendelő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Vállalkozó felé, és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit, valamint a kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

14.2. Hibás teljesítési kötbér

14.2.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a jótállási illetve szavatossági jogain túlmenően a Vállalkozóval szemben a következő intézkedést foganatosíthatja:

- kötbér érvényesítése

- kártérítés érvényesítése.

14.2.2. Hibás teljesítés esetén – a hiba bejelentésétől az elhárításig terjedő időszakra – a kötbér a késedelmi kötbérrel azonos mértékű.

14.2.3. Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért meghaladó, a hibás teljesítés révén bekövetkezett, bizonyított káraira és egyéb- szerződésszegésből eredő - jogait is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbérezés esetén is jogosult szavatossági igényeit érvényesíteni.

14.3. Lehetetlenülési kötbér

14.3.1. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik. A lehetetlenülési kötbér alapja a szerződéses ár, mértéke 20 %.

14.3.2. A Megrendelő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét és egyéb – szerződésszegésből eredő jogait is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, azonban a lehetetlenülési kötbérezés a teljesítés követelését kizárja.

14.4. További kötbérkövetelés alapjául szolgáló szerződésszegési események

14.4.1. A Vállalkozót kötbér és kártérítési kötelezettség terheli, ha a Vállalkozó munkavállalója megsért

- bármilyen munka vagy tűzvédelmi rendelkezést,

- bármilyen egészségügyi vagy közegészségügyi rendelkezést,

- a Megrendelő területére történő beléptetésre vagy a munkahely rendjére vonatkozó szabályokat.

14.4.2. A kötbér mértéke a fenti esetekben 50.000,-- Ft/alkalom (fix összeg), súlyos szabálysértés (a munkát végzők egészségét, testi épségét, valamint a vállalkozás tárgyával összefüggő biztonságos üzemeltetést sértő szabálysértés) esetén 100.000,-- Ft/alkalom.

14.4.3. Ha ugyanazon szabály megsértése többször is előfordul (ismételt hiba), akkor második alkalommal a kötbér mértéke az előző bekezdés szerinti összeg kétszerese (100.000,-- Ft, illetve 200.000,-- Ft), valamint a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozót nem elfogadott szállítónak minősíteni és ennek alapján további beszerzések esetében az ajánlattevői körből kizárni. Megrendelő jogosult továbbá bizonyított, kötbért meghaladó kárigényét is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

14.5.Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként a perbe belép.

14.6. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette esetleges szerződésszegésének következményeit, illetve az esetleges szerződésszegéséből eredő károkat, valamint azok mértékét.

15. Közbeszerzési eljárás keretében végzett teljesítés

15.1. Ha a Szerződés közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódik, a nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetés abban az esetben teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha a Vállalkozó:

a.) a kifizetés időpontját megelőzően átad, bemutat, vagy megküld egy – a kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy nyilvántartott köztartozása NINCS, vagy

b.) a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

15.2. Amennyiben lehetőség van rá, a Vállalkozó regisztrálja magát a fent említett köztartozásmentes adózói adatbázisban, amely ezek után megkönnyíti a Megrendelői kifizetések teljesítését, mert a Megrendelő elvégezheti az ellenőrzést adatbázisban.

15.3. Az a.) pontban megjelölt igazolás érvényessége a kifizetést megelőző 30 nap. Amennyiben a Vállalkozónak legalább havi gyakorisággal keletkezik nettó 200.000 Ft összegnél nagyobb kifizetése, úgy 30 naponta köteles megküldeni a Megrendelő részére az együttes adóigazolást.

15.4. Amennyiben a Vállalkozó nem igazolja az a.) pont szerinti köztartozásmentességét és a b.) pontban írt köztartozásmentes adózói adatbázisban sem szerepel, Megrendelőnek vissza kell tartani a kifizetést.

16. A Szerződés egyoldalú megszüntetése szerződésszegés miatt

16.1. A Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének megszegése, vagy elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy azonnali hatályú elállásra, feltéve, hogy a szerződést szegő felet megfelelő határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a szerződésszegés megszüntetésére írásban felszólította és a szerződésszegést a Vállalkozó a határidő elteltéig sem szünteti meg.

16.2. Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a kijavításra vagy a kicserélésre 8.4. pontban írtak szerint nem kerül sor, úgy Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, ill. azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs helye.

16.3. Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

Nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a Szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy a Megrendelő az utólagos teljesítésre megfelelő határidőt szabott és az is eredménytelenül telt el.

16.4. Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, amely teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.

16.5. Megrendelő jogosult - határidő tűzése nélkül - a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben

- a Vállalkozó munkavégzése során baleset-, illetve életveszélyes állapotot idéz elő, illetőleg bármely alkalmazottja, megbízottja általi munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegése miatt baleset, testi épség sérülése, haláleset következik be, vagy

- a Vállalkozóval szemben végelszámolás, vagy felszámolási eljárás indul.

16.6. A Szerződés azonnali hatályú felmondása, a Szerződéstől való azonnali hatályú elállás esetén Megrendelő a 14.3. pont szerint lehetetlenülési kötbért, továbbá a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Vállalkozó felé, és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit.

17. Vis maior

17.1. Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról haladéktalanul, de legfeljebb annak bekövetkezésétől számított 2 napon belül értesítette.

17.2. A Szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával módosítani kell a Felek külön megállapodása alapján.

17.3. Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a Szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa).

17.4. Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját.

17.5. Ha Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, a Vállalkozó továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségének teljesítését, amilyen mértékben az gyakorlatilag kivitelezhető és keresnie kell a Szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. A feleknek kölcsönösen, haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást a vis maior események megszűntéről is.

17.6. Ha a Vis maior időtartama meghaladja a 4 hónapot, a Felek jogosultak írásos értesítéssel felmondani a Szerződést az addig nem teljesített részek vonatkozásában.

18. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

18.1. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt a szerződéses munka megvalósításához szükséges szellemi alkotáshoz fűződő jog (szerzői jog, iparjogvédelmi jog, szabadalom, védjegy, eredet-megjelölés, származásjelzés, mintaoltalom és know-how) megsértéséből eredő, harmadik fél részéről felmerülő jogi, valamint vagyoni kárigénnyel illetve nem vagyoni sérelemmel kapcsolatban.

18.2. A szerződéses munka megvalósításához szükséges licensz, vagy szabadalom felhasználásával összefüggő felelősség a Vállalkozót terheli, teljes körű kártérítési kötelezettség mellett.

18.3. Vállalkozó köteles megvédeni, illetve teljes körűen kártalanítani a Megrendelőt és adott esetben helyette perbe lépni, ha a Vállalkozó tevékenységének következtében a szellemi

alkotáshoz fűződő jog megsértése miatt a Megrendelővel szemben követelést érvényesítenek.

18.4. Megrendelő az adatszolgáltatás keretében adott - jogi oltalom alatt álló - műszaki megoldások jogkövetkezményeit vállalja.

18.5. Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással a Megrendelő a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Vállalkozó felé történő megfizetését követően.

18.6. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény a későbbiek során szabadon felhasználható.

18.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. §

(6) bekezdése és X. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

18.8 Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),

- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

18.9. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

18.10. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

18.11. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a Szerződéses Ár tartalmazza.

19. Tervanyagok feletti rendelkezési jog

19.1. A szerzői jogok maradéktalan átadása érdekében Vállalkozó köteles az általa készített vagy készíttetett, illetve módosított Terveket papír alapon és digitálisan, szerkeszthető formátumban is a Megrendelő részére a kért példányszámban átadni.

19.2. Megrendelő az engedélyezési tervet, koncepciótervet, vagy műszaki tervet - amennyiben Felek ettől eltérő módon meg nem állapodtak -, a Szerződés tárgyát képező létesítmény, létesítményrész megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészíttetéséhez korlátozás

nélkül felhasználhatja, a Vállalkozó hozzájárulása nélkül sokszorosíthatja, a megvalósításban érdekelt vállalkozó versenyeztetéséhez, a verseny nyertesének a tárgyi létesítmény, létesítményrész megvalósítására korlátozott további felhasználásra rendelkezésére bocsáthatja.

20. Xxxxxxxx rendezése

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek vitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

A Szerződést érintő bármely jogvita vagy eltérő értelmezés esetén a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

21. Értesítések

A szerződő Xxxxx közti bármely, a Szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell megküldeni.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép életbe (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a Szerződés tartalmazza. A Szerződés külön kikötése hiányában az értesítési címnek a Fél Szerződésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Xxxxx nem értesíti.

Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

− tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,

− ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon,

− fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban,

− e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

A Szerződésben megjelölt kézbesítési cím(ek)re postázott nyilatkozatok, felhívások kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni.

22.) Egyéb rendelkezések

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az MVM Xxxx XX. Zrt. Atomerőmű létesítésével összefüggésben bármely tárgyban ellenérték fejében vagy ellenérték nélkül, közvetlen vagy közvetett

jogviszony keretében szerződést szándékozik kötni olyan harmadik féllel, amely harmadik fél nem az MVM Xxxx XX. Zrt., vagy nem az MVM Csoport tagja, úgy a szerződés megkötéséhez az MVM Xxxx XX. Zrt. előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

23.) Adatkezelés:

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) személyes adatai (név, szervezeti egység, beosztás, telefonszám, e-mail cím) kerülnek a másik fél felé közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.

A MVM XPert Zrt. tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben közölt, az MVM XPert Zrt. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatait a Szerződés megkötését megelőzően és a teljesítése során is a GDPR Rendelet alapelveinek megfelelően, a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés-, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli. Az MVM XPert Zrt. mint Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat a Szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi. Az adatkezelés jogalapja a szerződő Felek jogos érdeke. Az adatokat egymás számára a szerződő Felek biztosítják.

A Vállalkozó a jelen ÁSZF elfogadásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy

• a jelen pontban foglaltakról és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról Adatkezelőként, a Szerződés teljesítése során saját Közreműködőit igazolható módon tájékoztatja;

• a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, és ezzel összefüggésben az MVM XPert Zrt-vel szemben támasztott igény, követelés alól az MVM XPert Zrt-t teljes körűen mentesíti, esetleges követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.

A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság – ideértve az uniós hatóságokat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot –, bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Vállalkozó általi maradéktalan megfizetésére.

Az MVM XPert Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója a társaság honlapján a xxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/X%X0%X0x%X0%X0xxxxxx%X0%X0%00xxxxx%X0%00x%X0%X0xxx%00xx rtnereknek%20MVM%20XPert.pdf oldalon található meg.

24.) A Szerződés hatálybalépése

A Szerződés a Felek cégszerű aláírásával válik érvényessé és hatályossá és a Szerződés tárgyának maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.

Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szerződés a Felek között létrejött megállapodást teljes körűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban született írásbeli megállapodást, illetve nyilatkozatot, kivéve, ha az a Szerződésben kifejezetten fel van sorolva.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ptk. 6:63 §. (5) bekezdésében foglaltaktól el kívánnak térni, az abban foglaltak a jelen jogviszony vonatkozásában nem alkalmazandók. Ennek alapján a Szerződésnek nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződésnek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló szerződés xxxxxxx által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Budapest, 2019. december 1.

Mellékletek: 1. sz. Melléklet: A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei A kivitelezési munkák MEB követelményei

2. sz. Melléklet: Építési/ munkaterületen tárolandó dokumentumok listája 0.xx. Melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

0.xx. Melléklet: SAP TRL minta

1. számú MELLÉKLET

A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei

Vállalkozó a lehetőségek figyelembe vételével környezetbarát technológiát alkalmaz, környezetbarát termékeket és anyagokat használ fel és törekszik a keletkező hulladékok újrahasznosítására.

Vállalkozó munkáját a hatályos környezetvédelmi és energetikai jogszabályoknak és előírásoknak megfelelve végzi és végezteti. Ezek be nem tartása esetén minden felelősség Vállalkozót terheli.

A jelen szerződésben nem említett, valamint az oktatásokon, Megbízói/művezetői eligazításokon el nem hangzó környezetvédelmi kötelezettségek nem mentesítik a Vállalkozót a rá vonatkozó, tevékenységéhez, munkákhoz kapcsolódó hatályos környezetvédelmi és energetikai jogszabályok betartása alól.

A szükséges környezetvédelmi engedélyek és szakhatósági hozzájárulások beszerzése, a hatósági egyeztetések megszervezése, ezekről emlékeztetők készítése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó a szükséges környezetvédelmi hatósági egyeztetésekről a Megrendelőt előzetesen értesíti: a Megrendelő képviselője jogosult az egyeztetésen részt venni és érdekeit érvényesíteni.

Vállalkozó a munka végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek, szakhatósági hozzájárulások másolatait a szerződéshez csatolja (környezetvédelmi felülvizsgálatra, veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítására és/vagy átvételére feljogosító engedély).

Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő erről írásban másképpen nem rendelkezik, a munkája során keletkezett hulladékokról (edények biztosítása, szelektálás, dokumentálás), valamint az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítónak/kezelőnek történő átadásáról az előírásoknak megfelelően gondoskodik és ezt a Megrendelő felé igazolja (naplóbejegyzés, szállítójegyek). Ez a veszélyes hulladékok esetében a hulladék sorsát nyomon követő ”SZ” lapok másolatának átadását jelenti.

Vállalkozó a munka teljesítésének során köteles figyelembe venni az energiahatékonysági szempontokat, törekedni kell az energiafelhasználás minimalizálására, a lehető legkisebb energiafogyasztás elérésére.

Vállalkozó köteles betartani különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

- 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

- 284/2007. (X.29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

- 61/2017. (XII.21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

- 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

- 145/2012. (XII.27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

- 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

- 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

A kivitelezési munkák MEB követelményei

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkaterületen csak a szükséges orvosi vizsgálaton részt vett, a vonatkozó szakipari munkavédelmi és biztonsági oktatásban részesült munkavállalót alkalmaz.

A Vállalkozó köteles az általa irányított munkavállalók részére a veszélyeztetéseknek, a kockázati tényezők kézbentartásának megfelelő egyéni védőeszközöket, védőfelszerelést biztosítani.

A Vállalkozó köteles az általa irányított munkavállalók részére a munkaterület veszélyeiről, a helyi sajátosságokról, a munka- és védőeszközök használatáról oktatást tartani.

A Vállalkozó vezetőjének kötelessége a munkafolyamatok ellenőrzése, azon célból, hogy a minőségi, környezetet és egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megvalósuljanak.

A legfontosabb MEB jogszabályok:

Törvények:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

- 2012 évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Rendeletek:

- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

Munkahely:

- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 3/2003. (III.11.) FMM-EszCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanás-veszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

- 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

- 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

- 11/2003.(IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.

Egyéni védőeszköz:

- 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

Munkaeszköz:

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 35/2014. (XI.19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

0.xx. MELLÉKLET

Építési- / munkaterületen tárolandó dokumentumok listája

- Alvállalkozói / vállalkozói szerződés

- Munkaszerződés

- Belépési engedélyek

- Kockázatértékelés

- Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi oktatási napló

- Orvosi alkalmassági vizsgálat másolata

- Gépek, berendezések, eszközök felülvizsgálatának dokumentációja

- Kezelési utasítások

- Veszélyes anyagok biztonsági adatlapja

- Építőgép kezelői jogosultságok

- Egyéni védőeszközök kiadási dokumentumai

- Egyéni védőeszközök felülvizsgálati összesítője

- Elsősegélynyújtó egyén vizsgakönyve

- Hulladék nyilvántartási dokumentáció (veszélyes hulladék esetében naprakész, nem

veszélyes hulladék esetén a napi adatokat heti rendszerességgel kell nyilvántartásba venni)

- Hulladék szállításával/kezelésével kapcsolatos dokumentumok (pl.: Sz-lap, szállítólevél, mérlegjegy)

- Hulladék szállító/kezelő érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének a másolata

- Tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szakvizsga másolata

- Felelős műszaki vezetők, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor megbízása

- Tűzvédelmi szabályzat

- Tűzgyújtási engedély (amennyiben szükséges)

- Kezelési és karbantartási utasítások

- Menekülési terv

3. sz. MELLÉKLET

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 2019. ……… hó …..nap Szerződés száma a Vállalkozónál:

*Szerződés tárgya:

Megrendelő neve, címe: MVM XPert Zrt.

1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.

*Vállalkozó, neve, címe:

*Teljesítés megnevezése:

*Teljesítés dátuma: 2019. ………. hó …. nap – 2019 hó ….nap

Vállalkozó képviselője, tel. száma:

*Vállalkozó fax száma, ahová az SAP TRL lapot kéri:

*Megrendelő képviselője, tel száma:

*Rendelésszám:

*Megrendelés szám:

*Keretszerződés szám:

*Számla összege /nettó Ft+ÁFA/: Ft + ÁFA Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat hiánytalanul elvégezte.

A teljesítést a számlához csatolt SAP TRL lappal igazolhatja, ennek hiányában a számla nem kerül

befogadásra.

Az SAP TRL lap aláírására jogosult személy neve és fax száma:

Név:……………………………………… fax:……………………

*Megrendelő

* Vállalkozó

Budapest, 2019.

* kötelező kitölteni, és aláírni

Megrendelő:

MVM XPert Zrt.

1158 Budapest

Körvasút sor 105-106

Vállalkozó:

…………………….

Időszak:

2019.……….. – 2019…………………..

Teljesítésigazolás tárgya:

Teljesítés dátuma:

Sorszám:

Könyvelési dátum:

R/3 bizonylat:

Megrendelés:

Keretszerződés:

Az Önök szállítószáma nálunk:

Teljesítésigazolás

4. sz. melléklet

Megrendelő képviselői a jelen teljesítésigazolás kiállításával kijelentik, hogy a hivatkozott szerződés alábbi tételei a szerződésben rögzített szakmai követelményeknek megfelelően teljesültek, azok teljesítését elfogadják.

Tétel/K.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték
10/00
Összérték ÁFA nélkül (HUF):

A fentiek alapján a Vállalkozó

………………….. HUF + ÁFA azaz HUF + ÁFA

összegű számla benyújtására jogosult (az ÁFA felszámítása a hatályos ÁFA törvény alapján történik).

A Megrendelő képviselőinek fentiek szerinti nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásával lemond bármely, hivatkozott szerződésben rögzített jogáról, különös tekintettel a kötbér és kártérítési igényének érvényesítéséről.

Budapest,

………………………………….. ……………………………………

Megrendelő képviselője és törzsszáma Megrendelő képviselője és törzsszáma