VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
A jelen szerződés létrejött egyrészről
Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Xxxx u. 1. képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
Horuczi 97 Kft.
címe: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xx 00.
cégjegyzékszáma: 00-00-000000
adószáma: 11178167-2-10
bankszámlaszáma: OTP 11739085-20003933 képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
I.
Preambulum
1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzések Xxxxxxxxxx Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: „Közbeszerzési Értesítő”) 2009. október 9. napján megjelent 19929/2009 számon ajánlattételi felhívást tett közzé a „Vállalkozási szerződés – Útfelújítási és útépítési munkák Bélapátfalván” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2009. november 9. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.
1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő az ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025 kódszámú program számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. A felek rögzítik, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a támogatási szerződés megkötésre került.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
1.3 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során figyelembe veszi a 2007. júliusában megjelent „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez”, valamint az „Esélyegyenlőségi Útmutató” előírásait, és az abban foglaltaknak megfelelően jár el. (A Szerződés jelen pontjában hivatkozott dokumentumok elérhetősége: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldala: xxx.xxx.xx.)
1.4 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a III. fejezet szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat
kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat kifejezetten vállalja.
1.5 A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
• átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak,
• elolvasta és megértette ezek tartalmát,
• megkapott minden általa igényelt magyarázatot,
• a jelen Szerződés követelményei szerint vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását,
• az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja.
II.
A szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja Bélapátfalvai Xxxxxxx Xxxxx utca felújítási és Xxxxxx Xxxxxxxx utca szilárd burkolatú út építési munkáinak kivitelezését az alábbiak szerint:
- Xxxxxxx Xxxxx utca rekonstrukciója során 223 m hosszon kétoldali 0,5-0,5 m szélesítés (223 m2), új aszfalt kopóréteg burkolat (78 m3) valamint kétoldali 0,5-0,5 m széles nemesített padka készítése (67 m3)
- Xxxxxx Xxxxxxxx utcában 664 m hosszon 5,0 m széles új út építése (kavicságyazat 332 m3, zúzottkő alap 830 m3, itatott aszfaltmakadám 3.320 m2, aszfalt kopóréteg 199,2 m3), kétoldali 0,75-0,75 m széles nemesítet zúzottkő padka készítése (299 m3), egyoldali 2,5 %-os oldalesés kialakítása, a csapadékvíz elvezetésére egyoldali föld medrű árok építése
A munkák részletes leírását a jelen szerződés részét képező Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza (2. sz. melléklet).
A Megrendelő ajánlattételi felhívása jelen Szerződés 1. sz. mellékletét (a továbbiakban:
„Ajánlattételi felhívás”), az Ajánlattételi Dokumentáció a 2. sz. mellékletét (a továbbiakban: „Ajánlattételi Dokumentáció”), a Vállalkozó ajánlata a jelen Szerződés 3. sz. mellékletét (a továbbiakban: „Ajánlat”) képezi.
2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezési munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni.
2.3. A Vállalkozó a kivitelezési munkák szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
2.4. A felek megerősítik, hogy a Megrendelő az Ajánlattételi Dokumentáció részeként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a tervjegyzékben szereplő terveket, engedélyeket és dokumentumokat. A tervek, meglévő engedélyek pontos leírását az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza (a továbbiakban együttesen: „Tervdokumentáció”).
2.5. A kivitelezési munkákat a jelen Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben meghatározottak szerint kell elvégezni.
III.
A vállalkozói díj
3.1. A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításért 42.357.050,- Ft + ÁFA vállalkozói díj (a továbbiakban: „vállalkozói díj”) illeti meg.
3.2. A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjba megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleg előre nem látható többletmunkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
3.3. A Vállalkozó köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát és a Megrendelő által elrendelt pótmunkát.
A Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka után semmilyen más ellenértéket nem követelhet.
Pótmunkának minősül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerződés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban, illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelő külön rendel el.
A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével (a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján). A Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák után a Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt ellenértékre jogosult. A pótmunka elvégzésének feltétele, hogy a Közreműködő Szervezet írásban engedélyezze az elvégzendő munkát, illetve a Kbt. rendelkezései figyelembevételre kerüljenek.
3.4. A vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a kivitelezési munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények - kerítés, ideiglenes kapu stb. - létesítésének és elbontásának költségei, munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei, a biztosítás, szavatossági és jótállási költségek, az engedélyeztetés, előre nem látható események és jogdíjak költségei, stb.), függetlenül azok jogcímétől.
3.5. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.
IV.
Határidők
4.1 A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat folyamatosan, szakszerűen végezni és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2010. április 30. napjáig befejezni.
A Megrendelő a jelen Szerződés alapján előteljesítést elfogad.
4.2 A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának időpontja.
4.3 Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott építési munka tekintetében az építési ütemtervben meghatározottnál – nem a Vállalkozónak felróható okból
– később adja át az esedékes munkaterületeket a Vállalkozó részére, úgy a kivitelezési munkák műszaki átadási határideje meghosszabbodik a késedelmi napok számával. A bekövetkezett határidő módosulást az építési naplóba be kell vezetni.
V.
A Vállalkozó kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben, és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre hiba– és hiánymentesen elkészíti.
5.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.
5.3. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a beruházásra vonatkozóan munkavédelmi tervet készíteni és a Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtani.
5.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a meglévő, átadott terveket és engedélyeket (Tervdokumentáció) előzetesen felülvizsgálta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervdokumentáció műszaki tartalmát ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve az átadott tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az építési munkák alapját képező műszaki dokumentációknak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.
5.5. Minden egyéb, a Tervdokumentációban nem szereplő olyan terv és engedély előkészítése, szakmai részének megterveztetése, beszerzése, ügyintézése, amely a szerződés szerinti építési munkák kivitelezéséhez szükséges (így különösen, de nem kizárólagosan a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges esetleges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vállalkozó kötelezettsége. Az ehhez szükséges jognyilatkozatokat a Megrendelő a Vállalkozó kérésére megadja. Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, megvalósításához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy a Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése.
5.6. A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia.
Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. A Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.
5.7. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
A Vállalkozó köteles biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
5.8. A felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott. A Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt vállalkozói díj 10%-át meghaladó mértékben kizárólag azokat az alvállalkozókat veheti igénybe, akiket Ajánlatában név szerint megjelölt. Az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet.
Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
5.9. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.
5.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés teljesítése céljából, e Szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)–(3) bekezdése és a 306/A. § szerinti előírások érvényesítését.
5.11. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi vállalkozási szerződés esetében a vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik.
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján (Art. 36/A. §) a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és az alvállalkozók, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a vállalkozó az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet - ide nem értve az általános forgalmi adót -, ha az alvállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.
A Vállalkozónak a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza kell tartania a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért.
Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követően a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A Vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti.
A fent hivatkozott (az Art. 36/A. §-ában foglalt) rendelkezéseket a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött jelen vállalkozási szerződésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések módosulása esetén - a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
5.12. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítés részét képező munkarészt végző alvállalkozó teljesítését nem igazolja vagy annak díját az alvállalkozóval kötött szerződésben foglalt fizetési határidőt követő 15 napon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult az igazolt munkarész szerződésszerű ellenértékét az alvállalkozó részére közvetlenül kifizetni. Az alvállalkozó részére fizetett összeget a Megrendelő jogosult levonni a Vállalkozó számlájából.
5.13. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.
5.14. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszíneket és az összes olyan helyet, ahol az építési anyagokat tárolják, vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.
5.15. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján köteles az építési munkák munkaterületeinek átadás-átvételétől kezdve folyamatosan valamennyi munkaterület vonatkozásában külön-külön építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínein tartani. A naplókat valamennyi kivitelezési helyszín tekintetében egy eredeti és egy másolati példányban kell naprakészen vezetni, melyből a Megrendelő egy másolati példányra jogosult. A Vállalkozó által vezetett építési naplókat Megrendelő és a műszaki ellenőr legalább 8 naponként ellenőrizni és aláírni köteles.
5.16. A Vállalkozó köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak – amennyiben releváns - az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
5.17. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos és használatba vehető állapotban átadni.
5.18. A Vállalkozónak kell saját költségén gondoskodnia a teljesítés során vízről, energia-ellátásról vagy egyéb olyan hálózati csatlakozásról, amely a munka hatékony, kielégítő és biztonságos végzéséhez szükséges. Ehhez a Vállalkozó igénybe veheti már létező közüzemi csatlakozásokat, ellenszolgáltatás fejében. A közüzemi díjak a 3.7. pont szerint a Vállalkozót terhelik.
5.19. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
5.20. A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.
5.21. A Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni.
5.22. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén az átadás-átvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető meg.
5.23. A Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje a munkaterületek környezetét, a szomszédos ingatlanokat, az azokban okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik.
5.24. A munkaterületek átadás-átvétele után a munkaterületeken a munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ezek elmulasztásáért a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli.
5.25. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
5.26. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésétől számított 5 napon belül a munkaterületeken az önkormányzat által legyártatott hirdető táblát felállítani, amelyen köteles feltüntetni a munka megnevezését, a tervező nevét, elérhetőségét, a kivitelező nevét, elérhetőségét, az építtető nevét, elérhetőségét és a műszaki ellenőr nevét és elérhetőségét.
VI.
Az építési munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt
6.1. A munkaterületek átadásának időpontja 2009. november 20.
6.2. A Vállalkozó az építési munkák kivitelezésének helyszíneit (a munkaterületeket) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte.
6.3. A Megrendelő a munkaterületeket átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplókban kötelesek a felek rögzíteni.
6.4. A Megrendelő a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését, minden ilyenkor kötelező bejelentéssel együtt (felelős műszaki vezető, stb.) az illetékes építési hatóságnak bejelenteni.
6.5. Az építési engedélyeket, a jóváhagyott terveket és műszaki leírásokat az építkezés helyszínein kell tartani és azokat a hatóságok kérésére fel kell mutatni. Az építési engedélyben foglaltak betartása kötelező.
6.6. Az építési naplókba történő bejegyzésre a Megrendelő (képviseletében eljáró, későbbiekben részben nevesítésre kerülő személyek, szervezetek), a műszaki ellenőr, a tervezői művezető, a Vállalkozó, az alvállalkozó, a felelős műszaki vezető, valamint a jogszabályban meghatározott hatóságok és személyek jogosultak.
6.7. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az adott építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni.
6.8. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplókba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni.
6.9. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára.
6.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkező, felelős műszaki vezetőket alkalmaz a 2.1. pontban meghatározott építési munkákhoz, ezért külön térítés nem jár. A felelős
műszaki vezetők kötelesek különösen, de nem kizárólagosan, folyamatosan az építkezések helyszínén tartózkodni, valamint az építési naplók, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni.
6.11. A Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a felelős szakmai építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássák, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsák. A felelős műszaki vezetők alkalmasságára vonatkozó, az Ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt felelős műszaki vezetővel, a Megrendelő más személy közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban a felelős műszaki vezetőre meghatározott követelményeknek / vagy – esetlegesen - az építési hatóság által előírt követelményeknek. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek a felelős műszaki vezető alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban / vagy az építési hatóság által előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a felelős műszaki vezető elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége.
VII.
Változtatások, kiegészítő építési munkák
7.1. Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítési határidőt, vagy műszaki tartalmat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – előre láthatólag nem tudja betartani/teljesíteni, jogosult az Ajánlattételi Dokumentációban foglalt Tervdokumentációban, illetve a jelen szerződés az Ajánlatában meghatározottaktól eltérő olyan műszaki megoldást javasolni, amely a jelen szerződés céljának és az itt meghatározott minőségi előírásoknak és más feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás alapjául szolgáló dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó által javasolt módosításokra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása és a szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírása után kerülhet sor. A hozzájárulás megadására a Megrendelő nem köteles.
A Szerződést Felek a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek betartása mellett módosíthatják. A Szerződés módosításából a Megrendelőnek többletköltsége nem adódhat, a III. fejezetben meghatározott vállalkozói díj nem növelhető. A javaslattétel elmulasztásából, illetve késedelmes megtételéből eredő károkért a Vállalkozót teljes felelősséggel tartozik.
7.2. Amennyiben a Vállalkozó által kezdeményezett módosítás engedélyköteles, és a módosításhoz a Megrendelő és – amennyiben a támogatói döntés és/vagy a támogatási szerződés alapján szükséges – a támogató hozzájárult, úgy a módosított változat kivitelezéséhez szükséges engedélyek beszerzése (építési engedély, szakhatósági hozzájárulások, stb.) a Vállalkozó feladata és kötelezettsége, ez azonban határidő módosításra nem jogosít. Bármilyen módosítás csak írásban érvényes.
7.3. Ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatában megnevezett anyagokat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – beszerezni nem tudja, vagy a Tervdokumentációban, illetve az Ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját és műbizonylatát előzetesen a Megrendelő részére megküldeni, illetve bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a
Megrendelőnek nem adódhat, a III. fejezet szerinti vállalkozói díj nem növelhető. A Vállalkozó felel azért, hogy a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfelel a Szerződés előírásainak.
7.4. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125.§ (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel, a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
VIII.
A felek képviselete
8.1. A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a Szerződés módosításával, póthatáridő megállapításával, a Tervdokumentáció és engedélyek jóváhagyásával, annak esetleges módosításával, az esetlegesen felmerülő kiegészítő építési munkákkal kapcsolatban.
8.2. A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési munkák átvételével kapcsolatosan.
8.3. A szolgáltatás átvételét kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni.
8.4. A felek kijelentik, hogy az építési naplókban az építési munkákkal kapcsolatos bejegyzés nem tekinthető az építési munkák átvételének.
8.5. A Megrendelő – Szerződéssel és a szolgáltatás átvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
Cím: Polgármesteri Xxxxxxx
3346 Bélapátfalva, IV. Xxxx xx 0.
Telefon: x00-00-000-000
Fax: x00-00-000-000
8.6. A műszaki ellenőr:
Név: HEVESBER-INVEST KFT.
Cím: 0000 Xxxx, Xxxxxx x. 20. Képviseli: Xxxxxx Xxxx
Telefon:
Fax:
E-mail:
8.7. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője: Név: Xxxxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xx 00.
Telefon: 20/0000-000
Fax: 36/561-038
8.8. A Vállalkozó felelős műszaki vezetői:
Név: Xxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxx, Xxxxxxx x. 166.-168. Telefon: 06-30/0000-000
Fax:
Név: Xxxxx Xxxxx
Cím: 3334 Xxxxxx, Táncsics M. u. 1.
Telefon: 00-000-000
Fax:
E-mail:
8.9. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.
IX.
A szolgáltatás átvétele: a teljesítés
9.1. A Vállalkozó köteles az építési munkákat a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőre teljesíteni.
9.2. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 10 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat és 1 példányban a megvalósulási tervdokumentációkat, valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel meghiúsul.
A felek rögzítik, hogy az utcák üzembe/forgalomba helyezése a Megrendelő felelőssége és kötelezettsége.
9.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Vállalkozó által a Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát (a kötbért, valamint az azt meghaladó kárát) megtéríteni.
9.4. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.
9.5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, az építési munkák I. osztályú minőségben elkészültek, a környező
létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént.
9.6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyekben megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvekben foglalt határidőkig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a részszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogokkal élhet.
9.7. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő végleges teljesítési igazolást állít ki. A végleges teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyveket.
9.8. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a kivitelezés befejezését követően, a teljes szerződéses munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át.
9.9. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.
X.
Elszámolás, fizetési feltételek
10.1. A Megrendelő szerződéskötést követően a vállalkozási díj 30 %-a mértékéig előlegvisszafizetési biztosíték ellenében előleget biztosít Vállalkozó részére, jelen vállalkozási szerződés 7. sz. mellékletét képező ingó jelzálogszerződéssel.
10.2. A Vállalkozó az építési munkák sikeres műszaki átadását követően egy végszámlát állíthat ki, melyben a felvett előleg elszámolásra kerül.
10.3. A teljesítési igazolásához a Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás bemutatása hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.
A felek kijelentik, hogy a kivitelezési munkák tekintetében a fordított adózásnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában előírt feltételei fennállnak. A Vállalkozó a vállalkozói díj vonatkozásában olyan számlák kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyekben áthárított adó, illetőleg a törvény 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel. A Vállalkozó az általa kibocsátott számlán köteles feltüntetni, hogy „a vevő (Megrendelő) az adó fizetésére kötelezett”, valamint a Megrendelő adószámát.
A számlában szereplő díj alátámasztására számlarészletezőt kell készíteni, melyben tételenként rögzítésre kerül az elvégzett munka mennyisége és az ebből számított anyag és díjtétel.
10.4. A Megrendelő - jogszabályoknak megfelelően kiállított, általa ellenjegyzett – számlája összegét az alábbiak szerint utalja a Vállalkozó részére: a teljesítésigazolással ellátott számla
értékének 10 %-át a számla befogadását követő 30 napon belül közvetlenül utalja Megrendelő a Vállalkozónak a jelen Szerződésben meghatározott és a számlán feltüntetett bankszámlájára.
Figyelemmel a Támogatási Szerződésben rögzített feltételekre, a támogatást, a számla értékének fennmaradó 90%-át a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki banki átutalással a teljesítést követő 60 naptári napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül. E körben a Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendel és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezéseit a kifizetés vonatkozásában.
10.5. Amennyiben a közüzemi díjakhoz kapcsolódó számlákat a szolgáltatók a Megrendelő részére állítanák ki, úgy a Megrendelő ezen költségeket a Vállalkozó részére továbbszámlázza. Ha a Vállalkozó ezen összeget a számlán feltüntetett határidőre a Megrendelő részére nem fizetné ki, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a ki nem fizetett összeget, valamint annak a késedelem időtartamára a 10.7. pont mértékével azonos kamattal növelt mértékét a Megrendelő az esedékes számla alapján fizetendő összegbe beszámítsa, abból levonja.
10.6. A számlákat minden esetben a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolással kell ellátni és egy eredeti és egy másolati példányban kell kiállítani, a melynek tartalmi és formai követelményei:
Címzett neve: Bélapátfalva Város Önkormányzata Címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Xxxx xx 0.
Projekt száma: ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025
Projekt címe: „Vállalkozási szerződés – Bélapátfalva, Xxxxxxx Xxxxx utca felújítása és Xxxxxx Xxxxxxxx utca szilárd burkolatú út építése”
A számlákhoz mellékletként csatolni szükséges az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott „nullás adóigazolást” (30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs).
10.7. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető.
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat másfélszerese.
A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) fizetési határidejétől esedékes.
10.8. A Vállalkozó kizárólag a jelen Szerződésből eredő, már kiszámlázott és befejezett számlával rendelkező követelést engedményezheti harmadik személy javára a Megrendelő hozzájárulásával.
XI.
Kötbér
11.1. A Szerződésben és annak részét képező mellékletekben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés IV. fejezetében meghatározott végteljesítési határidő tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.
A késedelmi kötbér az adott, jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, napi mértéke 500.000 Ft/nap.
11.2. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő az esedékes számlából azt levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni, illetve a Megrendelő választása szerint jogosult az átnyújtott biztosítékok (Teljesítési / Jóteljesítési biztosíték) terhére azt érvényesíteni.
11.3. A jelen Szerződés IV. fejezetében, a végteljesítési határidőre vonatkozó, 30 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, meghiúsulási kötbért követelhet, és követelheti az okozott kár megtérítését. A felmondás a Szerződést megszünteti. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja minden esetben a Szerződés teljes nettó ellenértéke, és mértéke a Szerződés teljes nettó ellenértékének 25 %-a. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott eseten túl, a jelen Szerződés 15.1. és 15.2. pontjaiban meghatározott esetekben is jogosult a jelen pont szerinti meghiúsulási kötbért és a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
A Vállalkozó tudomásul veszi és elismeri, hogy a végteljesítési határidő be nem tartása és ezáltal a Szerződés teljesítésének ebben a szerződéses pontban meghatározott meghiúsítása esetén a Megrendelőnek új közbeszerzési eljárást kell kiírnia, amely jelentős költségekkel jár.
XII.
Teljesítési és jóteljesítési biztosíték
12.1. A Vállalkozó legkésőbb a jelen Szerződés aláírásáig köteles a Szerződés teljes nettó ellenértékének 7 %-át kitevő Teljesítési Biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 53. § (6) bekezdésének a) pontja szerint, az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltaknak megfelelően. A Teljesítési Biztosíték a Szerződés megkötésétől a jelen Szerződés szerinti valamennyi átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig szól, a lejáraton túl 60 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal, így a jelen Szerződés 9.12. pontjában foglalt végleges teljesítési igazolás kiállításától számított 30. napig érvényben kell maradnia.
A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó az alábbi módon bocsátotta Megrendelő rendelkezésére jelen Szerződés aláírásáig: átutalás.
A teljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását igazoló dokumentum jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.
12.2. A Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzített építési munkák átadás-átvételére vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles a Szerződés teljes nettó ellenértékének 5 %-át kitevő Jóteljesítési Biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jóteljesítési biztosíték a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal, így annak a jótállási időszak lejártától számított 30. napig érvényben kell maradnia.
A jóteljesítési biztosítékot Vállalkozó az alábbi módon bocsátja a Megrendelő rendelkezésére az átadás-átvételi igazolás kiállításáig: bankgarancia.
A jóteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos szándéknyilatkozat a jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi.
12.3. A teljesítési és jótállási biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen
teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a Szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.
Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy:
- a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül - azonnal köteles kifizetni a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy
- amennyiben a Vállalkozó a teljesítési és/vagy a jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték összegéből jogosult lehívni.
XIII.
A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás
13.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, saját névre szóló, teljes körű építési és általános felelősség- és vagyonbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
13.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést igazolnia kell a Megrendelő felé.
13.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal.
13.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.
13.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, megbízottainak, egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését – bele értve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezek vonatkozásban a Vállalkozó a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem léphet fel.
XIV.
Szavatosság, jótállás
14.1. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesített szállítás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
„Ptk.”) szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.
14.2. A Vállalkozót teljes körű jótállási (garanciális) kötelezettségek terhelik valamennyi építési munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a jelen Szerződés 9.9. pontjában meghatározott végleges teljesítési igazolás kiállításától számított 36 hónapig.
14.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).
14.4. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.
14.5. A felek a jótállási időszak alatt minden évben július első hetében bejárást tartanak és rögzítik a garanciális körbe tartozó hibalistát. A vállalkozó köteles a hibalistán felvett hibákat 30 naptári napon belül kijavítani.
14.6. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt.
14.7. A teljesítéssel kapcsolatos speciális jótállási szabályok a Ptk.-ban és más hatályos magyar jogszabályokban meghatározott szavatossági jogok érvényesítését nem érintik.
XV.
A szerződés megszűnése, felmondás, elállás
15.1. A Megrendelő a Ptk-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
a) a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;
b) a Vállalkozó véghatáridőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;
c) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
d) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja;
e) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;
f) A Vállalkozó a biztosítékadási / fenntartási kötelezettségeinek nem tesz eleget.
15.2. A Megrendelő a jelen szerződést a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amely a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel) okot ad.
15.3. A Megrendelő felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vállalkozó számlájából levonhatja, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával egyenlítheti ki. Az ezt meghaladó összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
15.4. A 15.1. és 15.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a XI. fejezet (11.3. pont) szerinti meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.
15.5. A 15.2. pontban foglalt esetben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult.
15.6. A Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni. Az elállás a Szerződést felbontja. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
XVI.
Xxxxxxxx, Bíróság
16.1. A felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.
16.2. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik magukat perértéktől függően az Egri Városi Bíróság vagy a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
XVII.
Záró rendelkezések
17.1. A Szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.
17.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.
17.3. A jelen Szerződés csak a Xxxxx közös megegyezésével, írásban módosítható. A Szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és Ajánlattételi Dokumentációjában meghatározott feltételeit, illetve a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján meghatározott részét a Kbt. 303. §–a alapján a felek kizárólag akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a Szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
17.4. A Kbt. 304. §-ával összhangban, a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként [91. § (2) bekezdése] szerződő félnek, vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette (52. §) - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.
17.5. Esetleges ellentmondások, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó dokumentumok sorrendje a következő (azaz a sorban megelőző dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot):
(1) a jelen Szerződés;
(2) építési engedélyek;
(3) tervdokumentáció;
(4) Ajánlattételi felhívás
(5) Vállalkozó Ajánlata.
17.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
17.7. Jelen szerződés négy (4) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két példány a Vállalkozóé, hat példány a Megrendelőé.
Bélapátfalva, 2009. november 17.
Megrendelő képviseletében
Xxxxxxx Xxxxx polgármester
Vállalkozó képviseletében
Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Az alább felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Ajánlattételi Dokumentáció (benne: Tervdokumentáció)
3. számú melléklet: Vállalkozó Ajánlata, benne a felelős műszaki vezetők alkalmasságára
vonatkozó, az Ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolások
4. számú melléklet: A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
5. számú melléklet: A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló
szándéknyilatkozat
6. számú melléklet Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének/kötvényeinek másolata.
7. számú melléklet Közjegyzői okirat előlegvisszafizetési biztosítékról