TELJES FELÜLETŰ FELTÁRÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

TELJES FELÜLETŰ FELTÁRÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Verzió: 1.2

Hatályos: 2023. december 12.

TARTALOMJEGYZÉK

TELJES FELÜLETŰ FELTÁRÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 3

1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 3

2. SZERZŐDÉS ALANYAI 3

2.1. MEGRENDELŐ 3

2.2. SZOLGÁLTATÓ 3

3. SZERZŐDÉSEK TÁRGYA 4

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE 4

4.1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 4

4.2. TELJESÍTÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ ELJÁRÁS 5

4.3. A RÉGÉSZETI MUNKAVÉGZÉST KÖVETŐ ELJÁRÁS 6

5. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 6

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 7

6/A. FIZETÉSI FELTÉTELEK EGYSZÁMLÁS TELJESÍTÉS ESETÉN 7

6/B. FIZETÉSI FELTÉTELEK TÖBBSZÁMLÁS TELJESÍTÉS ESETÉN 7

6.3. A TELJESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYMENET VÉG- ÉS RÉSZSZÁMLÁK ESETÉN 8

6.4. EGY- ÉS TÖBBSZÁMLÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 8

7. KONZORCIUMI MEGRENDELÉS 9

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4

9. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 11

10. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, KÖTBÉR 12

11. EGYEDI RENDELKEZÉSEK 12

11.1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 12

11.2. FELHASZNÁLÁSI JOG 13

12. SZERZŐDÉSEK MEGSZŰNÉSE 13

TELJES FELÜLETŰ FELTÁRÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Múzeum (továbbiakban: MNM) teljes felületű feltárásai esetén az alábbi Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: TFF ÁSZF) kerülnek alkalmazásra a teljes felületű feltárások egyedi szerződései (továbbiakban Egyedi Szerződés) mellékleteként, amennyiben az Egyedi Szerződések másként nem rendelkeznek.

A kapcsolódó nyilatkozatok, az Egyedi Szerződés és a TFF ÁSZF (továbbiakban együtt: Szerződések) együttesen tartalmazza a Felek közötti megállapodás minden feltételét.

1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

● A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.)

● A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.)

● Régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet (továbbiakban: MvMr.)

2. SZERZŐDÉS ALANYAI

2.1. MEGRENDELŐ

Megrendelő/beruházó a beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási tevékenység engedélyezését kérelmező vagy azt végző természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság vagy annak megbízottja vagy felhatalmazottja (továbbiakban: Megrendelő), akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. Beruházó, illetve annak képviseletében eljáró természetes, vagy jogi személy megrendelői pozícióban nyilatkozni köteles az Egyedi Szerződésben megjelölt beruházás (továbbiakban: Beruházás) műszaki tartalmáról, a bekerülési összköltségéről, és ennek függvényében annak Kötv. szerinti típusáról az MNM honlapján a teljes felületű feltárás megrendeléséhez szükséges adatlaphoz kapcsolódó mellékletek benyújtása során.

2.2. SZOLGÁLTATÓ

2.2.1. A Kötv. 23/G. § (2) bekezdése alapján az MNM, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) az Övr.

3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi szervként köteles a kiemelt nagyberuházással kapcsolatos teljes felületű feltárás elvégzéséről gondoskodni.

2.2.2. Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

weboldal elérhetősége: xxx.xxx.xx

székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx 00-00.;

levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 0.

törzskönyvi azonosító száma: 321226;

államháztartási egyedi azonosítója: 038467;

adószám: 15321226-2-42;

központi e-mailcím: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx

2.2.3. Szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint, mint központi költségvetési szerv átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató az adataiban bekövetkezett változást, a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenti Megrendelőnek.

2.2.4. Szolgáltató a Szerződések tárgyát képező tevékenységét a Kötv. 23/G. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos jog alapján végzi, melyre tekintettel a régészeti szakfeladatellátás, illetve az azt rögzítő Szerződések nem esnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, azokat szerződő felek annak alkalmazása nélkül kötik meg.

3. SZERZŐDÉSEK TÁRGYA

3.1. A teljes felületű feltárás az arra kijelölt, nyilvántartott, vagy nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyeken, a régészeti örökség elemeinek földmunkával érintett teljes egészén történő feltárása.

3.2. Szolgáltató az Egyedi Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott régészeti lelőhelyek, illetve azok egyes részterületeinek vonatkozásában vállalja teljes felületű feltárás elvégzését az Egyedi Szerződésben meghatározott nagyságú területen. Az Egyedi Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott lelőhelyek teljes felületű feltárására a területileg illetékes Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály hozzájárulása/határozata, illetve a Beruházás vonatkozásában készült Előzetes Régészeti Dokumentáció(k) (továbbiakban: ERD) feltárási projektterve alapján kerül sor.

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE

4.1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

4.1.1. Szolgáltató a teljes felületű feltárást - a Kötv. 23/F. § (3) bekezdése alapján - a feltárással érintett, és az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletben szereplő egyes régészeti lelőhelyek részterületének átvételétől számított, az Egyedi Szerződésben meghatározott, régészeti feltárásra alkalmas nap alatt köteles elvégezni. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató előzetesen megállapodik az Egyedi Szerződésben, hogy előre egyeztetett ütemezésnek megfelelően a Szolgáltató megkezdheti a munkát a részterület teljes lehumuszolása és jegyzőkönyvben rögzített átadása előtt, akkor Szolgáltató köteles Megrendelő munkavédelmi, és egyéb előírásait a munkaterületen betartani. A régészeti feltárásra alkalmas nap az Övr. 25.

§ (1) bekezdése szerint értelmezendő.

4.1.2. Szolgáltató a teljes felületű feltárással érintett, az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében rögzített valamennyi régészeti lelőhely Megrendelőnek történő visszaadását követő 30 (harminc) napon belül köteles az alábbi tartalmú Záró-dokumentációt (a továbbiakban: Záró-dokumentációt) elkészíteni és azt a Megrendelő részére 1 (egy) digitális példányban átadni:

● Jelentés, amely tartalmazza: a feltárási engedély számát, a lelőhely nyilvántartási azonosítóját; a feltárás menetét, a feltárás eredményeinek rövid összefoglalását, illetve az előkerült leletek ideiglenes és végleges elhelyezését (digitális formátum: .pdf állományok);

● Geodéziai felmérés EOV koordinátahelyes digitális térinformatikai állománya és térképe, amely tartalmazza, a lelőhely, a feltárt terület(ek) határvonalát, valamint az előkerült régészeti jelenségek legalább 1 EOV koordinátáját, továbbá épített örökségi emlékek előkerülésekor annak pontos kiterjedését jelölő EOV koordinátáit (digitális formátum: .dwg vagy .shp, .pdf állományok);

● Régészeti jelenségek listája, amely tartalmazza a megelőző feltárás során előkerült és dokumentált régészeti jelenségek felsorolását, 1-től n-ig folyamatos számozással, feltűntetve az előkerült jelenségek típusát (ház, gödör, sír stb.) és korát (digitális formátum: .xls állomány).

4.2. TELJESÍTÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐ ELJÁRÁS

4.2.1. Megrendelő köteles az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletben szereplő régészeti lelőhely(ek) részterületével kapcsolatban legalább 15 (tizenöt) munkanappal a Kötv. 7.§ 31. pontja szerinti régészeti földmunka (továbbiakban: régészeti földmunka) megkezdése előtt elektronikus levél útján értesíteni a Szolgáltatót és az értesítésben megjelölni a humuszolást végző személy nevét és kapcsolattartójának elérhetőségeit. Felek az Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartóik útján kötelesek egyeztetni a régészeti földmunka megkezdésének időpontját.

4.2.2. Megrendelő – ha korábban nem tette meg – legkésőbb a régészeti földmunka megkezdéséről szóló értesítéssel egy időben köteles megküldeni a Szolgáltató részére az Övr. alapján, a feltárási engedélykérőhöz szükséges nyilatkozatot a Beruházás tervezett teljes bekerülési költségéről, illetve lelőhelyenként a feltárással érintett ingatlanok helyrajzi számairól.

4.2.3. A régészeti földmunka kizárólag a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által a teljesítésbe bevont közreműködője által biztosított régész irányítása mellett folyhat. Ha a régészeti földmunka során a Szolgáltató, a Megrendelő, vagy a Megrendelő érdekkörében gépi munkát végző személy között vita alakul ki a régészeti földmunka elvégzésével kapcsolatban, úgy Felek - az Övr. 54. § (1) bekezdése alapján - haladéktalanul az illetékes örökségvédelmi hatósághoz fordulnak az adott szakkérdéssel kapcsolatos döntéshozatal céljából. Felek a régészeti földmunka elvégzése kapcsán alávetik magukat az illetékes örökségvédelmi hatóság döntésének.

4.2.4. A régészeti feltárásra előkészített terület Szolgáltató részére történő átadására csak régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban kerülhet sor. A régészeti munkavégzésre alkalmas állapotot az Övr. 31.§

(3) bekezdése rögzíti.

4.2.5. Megrendelő köteles az adott régészeti lelőhely részterületének régészeti munkavégzésre alkalmas állapotba kerülését követően a régészeti lelőhely részterületét átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében Szolgáltató részére átadni, Szolgáltató – Megrendelő erről szóló jelzését követően − köteles azt átvenni. A terület átadás-átvétel – tekintettel arra, hogy régészeti lelőhelyen régészeti földmunka csak régész irányítása mellett folyhat – elektronikus úton is megtörténhet a Felek között.

4.3. A RÉGÉSZETI MUNKAVÉGZÉST KÖVETŐ ELJÁRÁS

4.3.1. Régészeti szempontból befejezett területnek minősül az a terület, melyen a Szolgáltató a teljes felületű feltárás keretében végrehajtott régészeti szakfeladatokat a megadott szükséges mértékben, a terepi dokumentálásig és a geodéziai felmérésig bezáróan elvégezte.

4.3.2. Az Egyedi Szerződés 1. számú melléklete szerinti lelőhelyek részterületén a régészeti munkavégzés befejezéséről a Szolgáltató 1 (egy) munkanapon belül elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt, aki az Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartója útján az értesítést elektronikusan visszaigazolja.

4.3.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a részterületet a Szolgáltató által megküldött, jelen pontban hivatkozott elektronikus értesítés megérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvvel visszaveszi, amelynek pontos időpontjáról a Felek az Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartóik útján kötelesek egyeztetni.

4.3.4. Amennyiben a Megrendelő részéről a részterület visszavételére és/vagy a területátadási állapotrögzítő jegyzőkönyv aláírására a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése ellenére, a Megrendelő részéről alapos indok nélkül nem kerül sor, a Szolgáltató az ingatlanról levonul és a továbbiakban a (rész)terület vonatkozásában a Szolgáltatót további terepi munkavégzésre irányuló kötelezettség, illetve a levonulás napját követően a munkaterülettel kapcsolatos felelősség nem terheli. Szolgáltató a levonulás napját a feltárási napló adott napi bejegyzésében rögzíti.

4.3.5. Az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében szereplő régészeti lelőhelyeken, az adott lelőhely részterületén a teljes felületű feltárással kapcsolatos régészeti munkavégzés befejezésének napja és a terület Megrendelő részére történő visszaadása közötti időszak, továbbá a régészeti földmunka időtartama az adott lelőhely részterületén végzett teljes felületű feltárás időtartamába nem számít bele.

4.3.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható olyan körülmény merül fel, amelynek elkerülése és a kár elhárítása a Szolgáltatótól nem elvárható, és a munkavégzést fizikailag akadályozza és kihat a teljesítési határidőre, (ilyen különösen az Övr. 25. § (2) bekezdésében meghatározott régészeti feltárásra alkalmatlan nap, illetve a lelőhely adott részterületének megközelítését ellehetetlenítő körülmény, mint akadály) a Szolgáltató az akadály felmerüléséről és megszűnéséről a Megrendelőt legfeljebb 3 (három) munkanapon belül elektronikus levél útján értesíti.

4.3.7. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlan napokat kifogásolja, az Övr. 54. § (1) bekezdése alapján a területileg illetékes örökségvédelmi hatósághoz fordulhat.

5. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

5.1. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatót a Szerződés szerinti munka teljesítéséért az Övr. 8. melléklete szerinti hatósági nettó egységárak alapulvételével az Egyedi Szerződésben meghatározott összegű díj (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”) illeti meg, azzal a kikötéssel, hogy Xxxxx jogszabályváltozás esetén a változást követő elszámolások tekintetében a jogszabály hatálybalépését követő naptól az új hatósági egységárat alkalmazzák, amennyiben a jogszabályváltozás másként nem rendelkezik.

5.2. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási díjat, az Egyedi Szerződés megkötésekor előrelátható mennyiségek alapján

a) előirányzati keretösszegként vagy

b) átalánydíjként (amennyiben a teljes felületű feltárás tervezett költsége meghaladja a Kötv. 23/F § 9. pontban rögzítetteket és a Megrendelőnek nem áll módjában ettől eltérni)

határozzák meg.

5.3. Amennyiben az Egyedi Szerződés a Szolgáltatási díjat az 5.2.a) alpont szerinti előirányzati keretösszegként határozza meg, Xxxxx megállapodnak, hogy

a) nem történeti városmag esetén az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos elszámolást, a teljes felületű feltárás során ténylegesen feltárt, 10 méteres poligonnal (övezet) határolt terület és az arra vonatkozó egységár szorzata alapján végzik el.

b) nem történeti városmag esetén, ha többrétegű lelőhely kerül elő, az Övr. 8. sz. mellékletének 36. xxxxxx szerint számolnak el egymással.

c) az 5 méternél nem nagyobb szélességű területet igénybe vevő beruházások esetén, az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos elszámolást, a teljes felületű feltárás során ténylegesen feltárt, 10 méteres raszterben határolt terület és az arra vonatkozó egységár szorzata alapján végzik el.

d) történeti városmag esetén az Egyedi Szerződéssel kapcsolatos elszámolást, a teljes felületű feltárás során ténylegesen feltárt, az adott területtípus határáig tartó 10 méteres poligonnal (övezettel) határolt terület és az arra vonatkozó egységár szorzata alapján végzik el.

5.4. Felek rögzítik, hogy a régészeti földmunka költsége az Övr. 8. sz. mellékletének 34. sora alapján nem része a régészeti feltárásra fordított költségeknek. A Kötv. 23. § (2) bekezdése alapján a régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó (Megrendelő) köteles gondoskodni. Ha a Megrendelő nem tudja biztosítani a földmunkát, akkor a Szolgáltató – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó költségén.

5.5. Felek rögzítik, hogy a teljes felületű feltárással érintett terület nagyságának szakmailag indokolt változása a szerződésben foglalt előirányzati szolgáltatási díj mértékéig nem teszi szükségessé az Egyedi Szerződés módosítását.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Egyedi Szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi régészeti munka vonatkozásában a Szolgáltató az Egyedi Szerződésben rögzítettek szerint

a) egy végszámla (továbbiakban: egyszámlás teljesítés), vagy

b) területegységekhez kapcsolódó részszámlák és egy végszámla (továbbiakban: többszámlás teljesítés) kiállítására jogosult.

6/A. FIZETÉSI FELTÉTELEK EGYSZÁMLÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

Az Egyedi Szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi régészeti munka vonatkozásában a Szolgáltató egy végszámla kiállítására jogosult a Záró-dokumentáció Megrendelő általi átvételét és az előkészített teljesítési igazolás (a továbbiakban: TIG) Felek általi aláírását követően.

6/B. FIZETÉSI FELTÉTELEK TÖBBSZÁMLÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

Szolgáltató részszámlák és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

a) Xxxxx megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Egyedi Szerződésben rögzített feladatának megkezdését követően, az Egyedi Szerződésben meghatározott területegységenként átadja a Megrendelőnek az Egyedi Szerződés 2. számú melléklete szerinti előrehaladási jelentést és térképet (a továbbiakban:

„Előrehaladási jelentést”) 1 (egy) digitális példányban. Szolgáltató ezzel egy időben előkészíti az adott területegység vonatkozásában a részteljesítésről szóló TIG-t, amely alapján a Szolgáltató területegységenként részszámlát állíthat ki.

b) Az Egyedi Szerződés tárgyához kapcsolódó terepi munka részszámlák útján ki nem számlázott fennmaradó részei vonatkozásában az utolsó Előrehaladási jelentés alapján a Szolgáltató jogosult a Záró-dokumentáció Megrendelő általi átvételét követően egy végszámla kiállítására.

6.3. A TELJESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYMENET VÉG- ÉS RÉSZSZÁMLÁK ESETÉN

a) A 6/A vagy 6/B pont szerinti dokumentumok, ott meghatározott átadásával egy időben Szolgáltató előkészíti a 6/A vagy a 6/B pontok szerinti TIG-t és elektronikus levél útján a Megrendelő által az Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartó személy részére megküldi. A TIG mellékleteként egy, a tételes pénzügyi elszámolást tartalmazó táblázat is megküldésre kerül, amelyet a Szolgáltató az Egyedi szerződés 2.1. pontjában szereplő munkanemek alapján készít elő.

b) Megrendelő az Előrehaladási jelentés, vagy Záró-dokumentáció, illetve a TIG megküldését követően azok tartalmát illetően 5 (öt) munkanapon belül kifogást emelhet.

c) Amennyiben az Előrehaladási jelentés, vagy a Záró-dokumentáció a Megrendelő álláspontja szerint nem felel meg a formai vagy tartalmi kellékeknek, a Megrendelő a kézhezvételt követő 5 (öt) munkanapon belül jogosult azt visszaküldeni a Szolgáltató részére a kifogások és azok indokainak pontos megjelölésével. Xxxxxxxxxx indokolt esetben Szolgáltató az Előrehaladási jelentéssel, vagy a Záró- dokumentációval kapcsolatos javításokat 5 (öt) munkanapon belül elvégzi, melynek jóváhagyására Megrendelőnek újabb 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére.

d) Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő köteles az átvett Előrehaladási jelentés vagy a Záró- dokumentáció, illetve a TIG tartalmával kapcsolatban 5 (öt) munkanapon belül érdemi nyilatkozatot tenni a Szolgáltató részére. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az Előrehaladási jelentés, vagy a Záró-dokumentáció, illetve a TIG megküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem jelenti be megalapozott szakmai kifogásait, Xxxxx ezt úgy tekintik, hogy a Megrendelő a számára megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.

e) A TIG jóváhagyását követően Megrendelő aláírja a Szolgáltató által megküldött TIG-t, majd haladéktalanul megküldi azt a Szolgáltató részére. A TIG-en szereplő teljesítési időpont a dokumentum kiállításának napja is egyben.

f) Szolgáltató a Megrendelő által aláírt TIG kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt aláírni, majd számlájával együtt megküldeni azt a Megrendelő részére.

6.4. EGY- ÉS TÖBBSZÁMLÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

6.4.1. Szolgáltató a számláját a Megrendelő nevére és a Szerződésben a székhelyeként megjelölt címre állítja ki és egyben oda is küldi meg.

6.4.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségeit banki átutalással köteles teljesíteni, a Szolgáltató számlájának kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül.

6.4.3. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

6.4.4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés c) pontja alapján számlakibocsátási kötelezettség terheli az ott meghatározott időtartamon belül. Szolgáltató a jelölt törvényi kötelezettségének eleget téve abban az esetben is kiállítja a (rész)teljesítésről szóló TIG-n szereplő összegről szóló számláját, amennyiben a Megrendelő az általa is aláírt TIG-t a számlakiállításra rendelkezésre álló határidőn belül nem küldi meg a Szolgáltató részére. Megrendelő ebben az esetben is köteles a Szolgáltató számláját befogadni.

7. KONZORCIUMI MEGRENDELÉS

7.1. Megrendelő jogosult a régészeti szolgáltatásokat konzorciumban megrendelni. Amennyiben Megrendelő konzorciumi tagonként, azaz osztottan kíván helytállni a díjfizetési kötelezettségért, a Szolgáltatási Díjat az Egyedi Szerződésben megjelölt költségviselési arány mellett egyenlítik ki a konzorciumi tagok.

7.2. Amennyiben a részarányos fizetési kötelezettségének az egyik konzorciumi tag Szolgáltatónál ki nem mentett okból határidőben nem tenne eleget, úgy a másik konzorciumi tag egyetemlegesen köteles helytállni a tartozásáért és megfizetni azt a Szolgáltató felhívása szerint.

8. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Megrendelő köteles a teljes felületű feltárás megkezdését megelőzően a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani minden, a feladat ellátásához szükséges, dokumentumot és információt, továbbá a Beruházással kapcsolatos terveket és engedélyeket az alábbiak szerint:

a) az érintett területek azonosítására és területszámítására alkalmas áttekintő térkép (1:10.000) és/vagy helyszínrajz (1:2000 vagy kisebb) a földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan digitális (.dwg és .pdf) formátumban;

b) hasznosítási, beépítési, kivitelezési terv vagy koncepcióterv, illetve megléte esetén az építési engedély másolata, melyekből egyértelműen beazonosítható a tervezett építési terület és a talaj bolygatásával járó és a régészeti örökségi elemeket veszélyeztető tevékenységek, illetve a közműérintettség helye és kiterjedése;

c) közműtérkép és terepi kijelölésükről készült dokumentáció;

d) a kivitelezés várható ütemezésére vonatkozó adatok (amennyiben rendelkezésre áll);

e) munkavédelmi szabályzat (amennyiben szükséges);

f) humuszgazdálkodási terv.

8.2. Megrendelő gondoskodik az Egyedi Szerződés 1. számú melléklete szerinti lelőhelyek területén az Övr. 34. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelő, a régészeti munkavégzésre alkalmas állapotról, így különösen a lőszermentesítésről, a növényzet irtásáról, a lelőhely kitűzéséről. Történeti városmag feltárása esetén Megrendelő köteles a feltárás időtartamára tűzszerészeti szakfelügyeletet biztosítani, ezáltal a lőszermentesítésről szóló jegyzőkönyv átadásától mentesül.

8.3. Felek megállapodnak, hogy a régészeti földmunka biztosításának módjáról az Egyedi Szerződés keretein belül rendelkeznek.

8.4. Megrendelő köteles a régészeti földmunka megkezdése előtt, a Szolgáltató részére megküldeni a lőszermentesítésről és a kitűzésről készült jegyzőkönyveket és vektoros állományt.

8.5. Megrendelő köteles az Egyedi Szerződés 1. számú melléklete szerinti lelőhelyek megközelítését a Szolgáltató, illetve az általa igénybevett közreműködő részére biztosítani. Megrendelő ennek körében köteles a lelőhely területére való bejutáshoz használt utak, azaz a megközelítési útvonal használatra alkalmas állapotát folyamatosan biztosítani, a régészeti terület megközelítését akadályozó körülményeket megszüntetni.

8.6. Amennyiben a Beruházás földmunkával érintett műszaki tartalmában változás következik be, a Megrendelő köteles egyeztetni a Szolgáltatóval a tervdokumentációk – változással érintett – vonatkozó részéről.

8.7. Megrendelő vállalja, hogy a teljes felületű feltárással érintett szakaszokon csak a Szolgáltatóval egyeztetve végez bármilyen munkát.

8.8. Megrendelő köteles a régészeti földmunkából, illetve a feltárásból származó kitermelt föld elhelyezéséhez – amennyiben rendelkezésre áll – a talajvédelmi terv előírásaival összhangban a tervezett feltárási területen kívül eső, a kitermelt föld mennyiségével arányos méretű területet biztosítani. Indokolt

esetben köteles a kitermelt föld további mozgatását biztosítani. A teljes felületű feltáráshoz kapcsolódó földdepók létesítése a Megrendelő feladata. A kitermelt föld elhelyezési területét a Megrendelő és a Szolgáltató egyeztetik.

8.9. Felek rögzítik, hogy a teljes felületű feltárás során, az érintett és esetlegesen előkerülő közművekkel kapcsolatban külön egyeztetnek egymással. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a közművekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket a Szolgáltatási díj nem tartalmazza.

8.10. Megrendelő köteles a személyes konzultáció lehetőségét a teljes felületű feltárás teljes időtartama alatt biztosítani.

8.11. Megrendelő a régészeti munkavégzéssel érintett területre vonatkozó esetleges speciális munkavédelmi ismeretekről, szabályokról a régészeti munkavégzés megkezdését megelőzően a Szolgáltatót tájékoztatja, az ehhez szükséges nyilatkozatokat legkésőbb az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjáig megküldi Szolgáltatónak. Ezt követően Megrendelő nem kötelezheti Szolgáltatót ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

8.12. Megrendelő vállalja, hogy a régészeti munkával érintett terület esetleges vizesedéséből fakadó akadályokat saját költségén haladéktalanul elhárítja, vagy olyan mértékűre csökkenti, hogy a lelőhely régészeti feladatellátásra alkalmas legyen. Amennyiben a terület vizesedéséből fakadó akadályok elhárítása nem lehetséges, a lelőhely feltárásának módjáról Szolgáltató hatósági egyeztetést kezdeményez. Xxxxx a további feladatellátást az egyeztetésről született hatósági jegyzőkönyv alapján végzik.

8.13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak nem feladata a feltárással érintett terület műszaki helyreállítása, tömörítése, az kizárólag Megrendelő feladatkörébe tartozik.

8.14. Megrendelő a Szerződés alapján végzett munkát a Szolgáltató szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. A Szolgáltató nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha Megrendelő a Szolgáltató tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

8.15. Megrendelő köteles az Egyedi Szerződés előírásainak megfelelően elkészített dokumentációt átvenni és Szolgáltatót megillető Szolgáltatási díjat megfizetni.

9. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Szolgáltató kötelezettsége az Egyedi Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott régészeti lelőhelyek teljes felületű feltárása. Szolgáltató köteles a teljes felületű feltárást végző régészeket megfelelő számban biztosítani.

9.2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató − a Kötv. 23/G. § (2)-(5) bekezdéseiben rögzített feltételek mellett − jogosult közreműködő igénybevételére. A Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése szerint úgy felel, mintha maga járt volna el.

9.3. Szolgáltató a teljes felületű feltárás dokumentálására − napi rendszerességgel − az Övr. előírásainak megfelelő feltárási naplót vezet. A feltárási naplóban fel kell tüntetni a feltárások releváns adatait, így különösen, de nem kizárólagosan a munkavégzés kezdésének, befejezésének, felfüggesztésének időpontját, a résztvevők adatait, az észlelt régészeti jelenségeket és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedéseket, továbbá a feltárt területegységek azonosító adatait.

9.4. Felek megállapodnak, hogy a teljes felületű feltárást végző régészek adatait, a Beruházás kivitelezési földmunkájának megkezdésekor a Szolgáltató által vezetett feltárási naplóban rögzítik.

9.5. Felek megállapodnak, hogy a feltárási engedély beszerzéséről – a Megrendelő által ehhez átadandó adatok, dokumentumok átadását követően - a Szolgáltató gondoskodik.

9.6. Épített régészeti örökségi elemek − különösen falmaradványok − előkerülése esetén a Szolgáltató 3 (három) napon belül értesíti a Megrendelőt és az illetékes örökségvédelmi hatóságot. Megtartandó épített régészeti örökségi elemek esetén a visszatemetésről az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a Megrendelő költségére, és a Megrendelő műszaki jóváhagyását követően a Szolgáltató gondoskodik.

9.7. Szolgáltató köteles Megrendelőt a munka előrehaladásáról, a munkavégzést kedvezőtlenül befolyásoló körülményekről − különösen a régészeti feltárásra alkalmatlan napokról − a Megrendelő erre vonatkozó jelzését követően − tájékoztatást adni. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére köteles a várhatóan feltárással érintett négyzetméter mennyiségről előzetes becslést adni. A Szolgáltató becslését a Xxxxx nem tekintik sem az elszámolás, sem az Előrehaladási jelentés, sem a Záró-dokumentáció alapjául szolgáló tájékoztatásnak.

9.8. Szolgáltató a munkaterület visszaadását megelőzően gondoskodik a balesetvédelemről, a feltárt területet − amennyiben az baleset megelőzési szempontból indokolt − körülszalagozva adja át.

9.9. A Szolgáltató által az Egyedi Szerződés alapján elvégzett régészeti feltárás során feltárt leletanyag elhelyezése és további feldolgozása a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum hatásköre és feladata. Felek rögzítik, hogy a leletanyagok a feltárással a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum birtokába kerülnek. A leletanyag megfelelő muzeológiai feldolgozás után a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum intézményeinek helyiségeiben, kiállítótereiben, raktáraiban kerül elhelyezésre. Megrendelő az Egyedi szerződés aláírásával hozzájárulását adja a régészeti feltárás eredményeinek társadalmi célú hasznosításához (publikáció, kiállítás, kiadvány, internetes hozzáférés, fordítás, tájékoztató és nemzetközi szakmai fórumokon való közzététel stb.), azzal, hogy a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum részéről a Beruházással kapcsolatos sajtónyilatkozat, sajtómegjelenés csak a Megrendelővel történő egyeztetés után, annak engedélyével történhet. Amennyiben a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum részéről a Beruházással kapcsolatos adatot érintő közlés célja kizárólag a Szolgáltató, illetve a 9.2. pont szerint bevont múzeum közfeladatát képező tudományos feldolgozással kapcsolatos, a Megrendelő a közléshez való előzetes engedélyt csak különösen indokolt esetben, írásbeli nyilatkozata alapján tagadhatja meg. A Szolgáltató, vagy a 9.2. pont szerint bevont múzeum az erre vonatkozó kommunikációs igényét köteles a tervezett megjelenés előtt legalább 3 (három) munkanappal elküldeni a Beruházó Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére.

10. KÉSEDELMES ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS, KÖTBÉR

10.1. Amennyiben a Szolgáltató a TFF ÁSZF 4.1.2. pontjában és az Egyedi Szerződésben meghatározott határidőre nem teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a ténylegesen feltárt terület nagysága alapján számított nettó régészeti Szolgáltatási díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számított napi 1%, de összesen legfeljebb a ténylegesen feltárt terület nagysága alapján számított nettó régészeti Szolgáltatási díj 15%-a.

10.2. Ha Szolgáltató az Egyedi Szerződésben meghatározott feladatát nem teljesíti, úgy a Megrendelő a teljes felületű feltárással ténylegesen érintett terület alapján számított nettó Szolgáltatási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Szolgáltató a feladatával 15 (tizenöt) napot meghaladóan késedelembe esik.

10.3. Felek rögzítik, hogy nem minősül szerződésszegésnek és a Szolgáltató nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt nem lehet a tejes felületű feltárást folytatni és nem elvárható, hogy a Szolgáltató a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

10.4. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az Egyedi Szerződés alapján fennálló pénzbeli követeléseit (kötbérigényét) jogosult a Szolgáltatóval az Egyedi Szerződés alapján fizetendő Szolgáltatási díjból történő levonás (beszámítás) útján érvényesíteni.

10.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által érvényesíthető kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes felületű feltárással ténylegesen érintett terület nagysága alapján számított nettó Szolgáltatási díj 20%-át.

11. EGYEDI RENDELKEZÉSEK

11.1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

11.1.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződések időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

11.1.2. Az együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag az Egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek Felek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

11.2. FELHASZNÁLÁSI JOG

11.2.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt kizárólagos és korlátlan felhasználási és rendelkezési jog illeti meg a Szerződések alapján elkészített Záró-dokumentáció műszaki jellegű adatai tekintetében. A régészeti jellegű adatokkal a Szolgáltató szabadon rendelkezik. Szolgáltató szavatol azért, hogy a Szerződések alapján készített dokumentációban foglaltakra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást, vagy bármilyen jogcímen kártérítést követelhetne.

11.2.2. A Szerződésekben közölt bármely adatokban történő változás esetén az érintett Fél köteles azt a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni a másik Fél részére. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az érintett Xxx jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni.

11.2.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződéseket minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy teljes jogkörrel ellenőrizheti, amelyeket erre jogszabály feljogosít, illetve kötelez.

11.2.4. A felmerülő esetleges vitás kérdéseket Felek elsődlegesen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Örökségvédelmi kérdésekkel összefüggő vitás kérdésekben Felek alávetik magukat az illetékes örökségvédelmi hatóság döntésének (Övr. 54. §). Bármely olyan, tárgyalások során, illetve az illetékes örökségvédelmi hatóság útján nem rendezhető vita eldöntésére, amely a Szerződésekből vagy azokkal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével kapcsolatban keletkezik, a jogviták eldöntésére Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

12. SZERZŐDÉSEK MEGSZŰNÉSE

12.1. Felek megállapodnak, hogy Szerződések megszűnnek:

a) a Felek általi rendes felmondással, az 12.2. a) és az 12.3. a) pontban jelzett feltételek szerint;

b) a Xxxxx általi azonnali hatályú felmondással a 12.2. b) és a 12.3. b) pontban jelzett feltételek szerint;

c) a Szolgáltató illetve a Megrendelő közös megegyezésével;

d) a Szolgáltató vagy a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével.

12.2. Megrendelő felmondási joga:

a) Megrendelő jogosult, indokainak részletes megjelölése mellett, a Szerződéseket 30 (harminc) napos felmondási idő alkalmazása mellett, rendes felmondás útján megszüntetni. Megrendelő köteles előadni a felmondás alapjául szolgáló tényeket.

b) Súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő jogosult indokolással ellátott írásbeli - postai úton vagy futárral kézbesített - jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Szerződéseket.

12.3. Szolgáltató felmondási joga:

a) Szolgáltató jogosult a Szerződéseket 30 (harminc) napos felmondási idő alkalmazása mellett rendes felmondás útján megszüntetni. Szolgáltató a felmondását indokolni köteles, illetve köteles előadni a felmondás alapjául szolgáló tényeket.

b) Súlyos szerződésszegés esetén Szolgáltató jogosult indokolt írásbeli - postai úton vagy futárral kézbesített - jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Szerződéseket.

12.4. A Szerződések bármely okból történő megszűnése esetén a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. Felek kötelesek egymással a Szerződések megszűnése előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.