Semmelweis Egyetem KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK a

Semmelweis Egyetem	Közbeszerzési dokumentumok
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése

Semmelweis Egyetem

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

a

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, uniós eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

2016. október

……………………………..

Xx. Xxxxxx Xxxxx

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés
I. Fejezet	Ajánlattételi felhívás
II. Fejezet	Útmutató az ajánlat elkészítéséhez
III. Fejezet	Nyilatkozatminták
IV. Fejezet	Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
V. Fejezet	Tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
VI. Fejezet	Szerződés tervezete
VII. Fejezet	Közbeszerzési műszaki leírás

BEVEZETÉS

A Semmelweis Egyetem „A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti (uniós eljárásrend szerinti) hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.

A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumokat bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a műszaki követelményeket (közbeszerzési műszaki leírást), a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, miszerint

„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

1. nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

2. más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

3. más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]”.

Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

Bízunk abban, hogy érvényes ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

I. FEJEZET

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

(hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás)

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon/fax száma:

Név: Semmelweis Egyetem

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

Tel: 000-0000

Fax: 000-0000

Az ajánlatkérő típusa: Központi szintű

Az ajánlatkérő tevékenységi köre: Oktatás, Egészségügy

Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérők képviseletében folytatja le az eljárást.

2. Kapcsolattartási pont, ahol a további információk és az ajánlattételi dokumentáció beszerezhető:

Név: Semmelweis Egyetem Gazdasági Főigazgatóság, Beszerzési Igazgatóság

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

Tel: 000-0000/118

Fax: 000-0000

E-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx

3. A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás jogcíme, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, mivel fennáll az alábbi jogalap:

„(5) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel vagy – a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek vagy díjazottak valamelyikével kell szerződést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni a tárgyalásra.”

A jogalap az alábbi indokok alapján áll fenn:

A Semmelweis Egyetem ajánlatkérő 2016.03.16-án a 2016/S 055-091162 számú felhívással nyílt tervpályázati eljárást indított az Egészségtudományi Kar Budapest, Vas u. 17. sz. alatti beépítetlen területen megvalósítandó, alternatív gyógyászatfejlesztés képzési tevékenységnek helyet adó III. tömbje építészeti terveinek elkészítésére. A tervpályázati eljárást lezáró, 2016. 06. 13-án kelt zárójelentés értelmében az I. helyezett a 6. számú pályamunka, melynek készítője a Studió Fragment Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 8/A. III/1.). A tervpályázati dokumentáció 1.14 pontjában ajánlatkérő kötelezettséget vállalt arra, hogy „a továbbtervezésre vonatkozó szerződést a bírálóbizottság által I. díjasnak ítélt pályamű szerzőjével vagy a legjobbnak rangsorolt pályamű szerzőjével köti meg a Kbt. vonatkozó szabályai alapján, amennyiben a pályázó a Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel”. Fentiekre tekintettel a bírálóbizottság zárójelentésében javasolta az I. helyre rangsorolt pályaművet benyújtó pályázó ajánlattételre történő felkérését.

4. Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátozottan, jelszó megadása után közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek:

A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a xxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/ oldalon. Ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja a dokumentumok elérhetőségét.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikusan közvetlenül is megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére.

5. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése. A tervezési feladat része az előadók, tantermek, épületüzemeltetési területek, laboratóriumok, vizsgálók, egyéb helyiségek elhelyezése.

A tervezési feladat része a területen álló transzformátor épület elbontása és a transzformátor elhelyezése az új épületben, valamint a meglévő udvari szárny tűzfalához kapcsolódó lift elbontása is. Gépkocsik elhelyezése az alagsorban (földszint alatt). Parkolási mérleg készítendő, de jelentős parkolóhely megváltási költséggel nem kell számolni.

A tervezési feladat részletes leírását és a tervezendő épülettel kapcsolatos követelményeket a nyílt tervpályázati dokumentációban kiadott tervezési program , illetve a pontosított helyiséglista tartalmazza.

Építési terület: 860 m²

Övezeti besorolás: VK-VIII-1 zártsorú városközponti terület.

Védettség: 66284 sz. régészeti lelőhely része. A meglévő épületegyüttes helyi egyedi védelem alatt áll az 52/2011. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján.

Fő CPV-kód: 71220000-6

6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Tervezési szerződés a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítése tervezési feladatainak elvégzésére.

1. Xxxxx feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:

_________

1. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

• az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 90. naptári nap

• kivitelezési dokumentáció elkészítésének határideje: az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentációra vonatkozó teljesítésigazolás kiadásától számított 120. naptári nap

• tervezői művezetés biztosítása: Tervező Köteles a kivitelezési dokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során a tervezői művezetési feladatokat ellátni a Megrendelő igényeinek megfelelően maximum 50 alkalommal, a kivitelezési munkák kezdő napjától (a munkaterület átadásától) annak befejezéséig (az átadás-átvételi eljárás végéig) terjedő időtartamban.

• ún. záró energetikai tanúsítványt elkészítésének (megfelelő záró auditori vizsgálat elvégezésének, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételének) határideje: Megrendelő által, a Tervező részére a kivitelezés során az eredeti kivitelezési dokumentációtól való eltérések dokumentációjának átadásától számítottan 15 munkanapon belül

1. A teljesítés helye:

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00.

2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint teszi lehetővé a részszámlák és végszámla benyújtását:

1. Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció átvételét követően, annak ajánlatkérő részéről történő jóváhagyásáról szóló teljesítésigazolás birtokában az e munkarészre vonatkozó tervezési díj 90 %-a számlázható le. A fennmaradó 10 %-ra vonatkozó számla benyújtásának feltétele az építési engedély kiadása.

2. A kivitelezési dokumentáció ajánlatkérő részéről történő jóváhagyását követően benyújtható részszámla összege az e munkarészre vonatkozó tervezési díj 95 %-a, valamint a felhasználási jogosultság ellenértékének összege. A kivitelezési dokumentáció tervezési díjának további 5 %-áról szóló számla a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő elmúltával válik esedékessé. Tervező köteles ellátni a kivitelezési dokumentáció alapján a későbbiekben kiírásra kerülő, kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervezői szakértői feladatokat, beleértve a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolását, a tervek szükség szerinti módosítását, valamint részt venni a helyszíni bejáráson.

3. A tervezői művezetés ellátásának ellenértékeként teljesítésigazolás birtokában az e munkarészre vonatkozó díj számlázható le.

4. A záró energetikai audit elkészítésének ellenértékeként teljesítésigazolás birtokában az e munkarészre vonatkozó díj számlázható le.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

A kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

3. Xxxxx meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

4. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indokok miatt:

A közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat megvalósításában valamennyi résztvevő összehangolt munkája szükséges a kívánt eredmény eléréséhez, a közbeszerzés tárgyának jellege tehát nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

5. Az ajánlatok értékelési szempontjai:

értékelési szempont súlyszám

Minőségi kritérium

1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek

szakmai tapasztalatának bemutatása 50

Költség kritérium

1. Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges

építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének díja (Ft) 15

2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja (Ft) 25

3. A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke (Ft) 5

4. Tervezői művezetés díja (Ft/alkalom) 3

5. Záró energetikai audit díja (Ft) 2

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az alábbiak szerint:

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

A költség kritériumon belüli részszempontok esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb tartalmi elem 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adandó pontszám pedig az alábbi képlet szerint kerül meghatározásra:

P = (A_legjobb/A_vizsgált)x(P_max-P_min)+P_min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

P_max: a pontskála felső határa.

P_min: a pontskála alsó határa.

A_legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

A_vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása

Ajánlattevőnek ennél a részszempontnál ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatát.

Ajánlatkérő a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő a minimális 1 pontot kapja az alábbi esetben:

A felhívás XV. pontja alapján bemutatott szakemberek egyike sem rendelkezik az ismertetett, min. két év gyakorlati időn belül oktatási intézmény tervezése terén szerzett tapasztalattal.

2. Ajánlattevő 4 pontot kap az alábbi esetben:

A felhívás XV. pontja alapján bemutatott szakemberek közül legalább egy az ismertetett, min. két év gyakorlati időn belül részt vett egy minimum 4000 m² alapterületű megvalósult, vagy kivitelezés alatt álló oktatási épület tervezésében.

3. Ajánlattevő 7 pontot kap az alábbi esetben:

A felhívás XV. pontja alapján bemutatott szakemberek mindegyike az ismertetett, min. két év gyakorlati időn belül részt vett egy minimum 4000 m² alapterületű megvalósult, vagy kivitelezés alatt álló oktatási épület tervezésében.

4. Ajánlattevő 10 pontot kap az alábbi esetben:

A felhívás XV. pontja alapján bemutatott szakemberek mindegyike az ismertetett, min. két év gyakorlati időn belül részt vett egy minimum 4000 m² alapterületű megvalósult, vagy kivitelezés alatt álló egészségügyi vagy oktatási épület tervezésében, és az építész tervező rendelkezik nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki környezetben vagy helyi védelem alatt álló épület környezetében végzett tervezési tevékenység terén szerzett tapasztalattal.

A szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatására – az ajánlat benyújtásával egyidejűleg – csatolandó a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melynek elkészítéséhez a felolvasólapot követően elhelyezett nyilatkozatminta használható.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között (1-10) értékeli a fent meghatározottak szerint, az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot (mely kettő tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra) megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott szorzatokat összeadja.

6. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.

Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, valamint aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

7. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban Ajánlatkérő a következőkre hívja fel T. Ajánlattevők figyelmét:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α szakaszát kitölteni.

Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a 12.1 pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan [Kbt. 69. § (7) bekezdés], bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

Ajánlatkérő jelen eljárásban csak műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket ír elő.

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása¹

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetése; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt. Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyarországi letelepedésű szakemberek esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Xxxxxx által vezetett névjegyzékből ellenőrzi, ezért az önéletrajzban kéri a kamarai nyilvántartási szám feltüntetését. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakember a kamarai regisztrációval a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A regisztrációt igazoló okirat másolata benyújtásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való – Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti – visszalépésének minősül. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.	Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: min. egy fő okleveles építészmérnök végzettségű és általános építmények teljes körű építészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal bíró szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt. min. egy fő, okleveles szerkezet-építőmérnök végzettségű és építmények tartószerkezeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt min. egy fő, okleveles gépészmérnök végzettségű és építmények gépészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt. min. egy fő okleveles villamosmérnök végzettségű és építményvillamossági szakterületen min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Abban az esetben, ha nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, Ajánlatkérő jogosult kötbért érvényesíteni az alábbiak szerint:

Nyertes Ajánlattevő nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít és hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles,

- amennyiben az engedélyek beszerzéséhez szükséges végleges dokumentációt nem a Megrendelő által jóváhagyott dokumentációnak megfelelően készíti el,

- amennyiben a kiviteli tervdokumentációt nem az Ajánlatkérő által jóváhagyott előzetes terveknek, vagy a szükség szerinti egyéb előzetes szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzájárulásoknak megfelelően készíti el,

- amennyiben az általa elkészített árazott költségvetés 10 %-kal magasabb az Ajánlatkérő által meghatározott költségkeretnél.

Hibás teljesítés esetén Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő felszólításában meghatározott határidőn, de legfeljebb … munkanapon belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, vagy kicserélését a Ptk 6:159. § (2) bekezdés a.) pontja alapján. Nyertes Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke a hiba kijavítására, vagy kicserélésére adott határidő eredménytelen lejártát követően naponta a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső tervezési díjrészlet 2 %-a, de maximum a teljes tervezési díj 20 %-a. A kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Késedelmi kötbér:

Nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja, illetve más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására ( a Megrendelő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

A késedelmi kötbér összege minden késedelemmel érintett napra, naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső tervezési díjrészlet 2 %-a, de maximum mindösszesen a tervezési díj 20 %-a. A kötbér maximumának elérése esetén a Ajánlatkérő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Meghiúsulási kötbér:

Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az építési engedély kiadása, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése nyertes ajánlattevő hibájából végleg meghiúsul, illetve amennyiben Ajánlatkérő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.

A meghiúsulási kötbér összege a teljes tervezési díj 30 %-a.

1. Teljesítési biztosíték: A Felek a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az általános forgalmi adó nélkül számított teljes tervezési díj 3%-ának (három százalékának) megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki.

2. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában – a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelően – Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a Tervezőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

9. Ajánlattételi határidő:

2016. november 07., 10:00 óra

10. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

(Az ajánlatnak a fenti címre be kell érkeznie az ajánlattételi határidőig, az ajánlatkérő a késedelem tekintetében nem vállal felelősséget, az teljes mértékben az ajánlattevő kockázata.)

Az ajánlatok benyújthatók a jelen pontban megadott címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30 – 16:00 óra között, pénteken 8:30 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30 órától 10:00 óráig.

11. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e ajánlat:

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős magyar fordítása is benyújtandó.

12. Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Ideje: 2016. november 07, 10:00 óra

Helye: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, Magyarország, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em. hivatalos helyisége (tárgyaló).

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A Kbt. 100. § (4) bekezdése értelmében az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.

14. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:

Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához.

15. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

-----------------

16. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre vonatkozó adatok:

-----------------

1. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

A tárgyalásos eljárásban az eljárás lefolytatása során nem áll fenn az ajánlati kötöttség, de a tárgyalások befejezésével, a végső ajánlat megtételével ajánlati kötöttség jön létre.

A tárgyalás szabályai:

A tárgyalások arra irányulnak, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést (Kbt. 88. § (1) bekezdés).

Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) során kívánja véglegesíteni a szerződéses feltételeket, különös tekintettel az ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontok szerinti ajánlati elemekre.

Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson.

Ajánlatkérő az első tárgyalás időpontját jelen ajánlattételi felhívásban határozza meg, Xxxxxxxxxxxxxx külön tárgyalási meghívót nem küld.

A tárgyalások során a közbeszerzési műszaki leírásról, a tervezés során alkalmazott, a tervek megfelelőségét biztosító módszerekről, a szerződéses feltételekről és az értékelési szempontokról jogosultak a Felek egyeztetni.

A tárgyalások során sor kerülhet írásbeli módosított ajánlat bekérésére. Módosított ajánlat benyújtása csak az ajánlatkérő felkérését követően, az ajánlatkérő által meghatározott körben, a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített határidőre lehetséges.

Amennyiben ajánlatkérő a tárgyalást több fordulóban bonyolítja le, a további tárgyalás során az ajánlattevő a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet.

A tárgyalások befejezéseként az értékelési szempontok szerinti ajánlati elemekre vonatkozó végleges ajánlatot ajánlattevőnek írásban kell benyújtania.

Ajánlatkérő a végleges ajánlattételre vonatkozó ajánlattételi határidő leteltével zárja le a tárgyalásokat és ezt tekinti a tárgyalások befejezésének.

A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlattevő a végleges ajánlatához 60 napig kötve van, az ajánlat ezen időszak alatt nem módosítható, az ajánlatkérő által bármikor elfogadható.

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor ismerteti a rendelkezésre álló fedezet összegét.

Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít.

A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges.

Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő ellenőrzi.

Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni.

1. Az első tárgyalás időpontja:

2016. november 17., 10:00 óra

Az első tárgyalás helyszíne: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, Magyarország, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em. hivatalos helyisége (tárgyaló).

1. Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően – csatolni kell az alábbiakat:

1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.

2. Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal.

3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozatot és a szakemberek szakmai önéletrajzát.

4. Benyújtandó a jogi személynek minősülő ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

5. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti tartalommal eredeti példányban.

8. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.

9. Az ajánlattevőnek (valamennyi közös ajánlattevőnek) csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

10. A Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal.

11. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) és ic) pontjai szerinti nyilatkozatot.

12. Ajánlattevőnek (valamennyi közös ajánlattevőnek) csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában.

13. Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

14. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát önállóan igazolja, nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmassági feltételeknek történő megfelelése érdekében nem támaszkodik más szervezet kapacitására.

15. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Jelen eljárást megindító felhívás XV. pontjában előírt M1.) alkalmassági követelmények igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitását, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

16. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

17. Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult és a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

• a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;

• azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentum részét képező szerződés-tervezet módosítását.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35-36. §-aiban foglaltakra.

19. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

20. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

21. Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről.

22. Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben).

23. Csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló „átláthatósági” nyilatkozat megtételével kapcsolatban.

24. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7. Egyéb információk:

1. Szakemberek megfelelősége: Ajánlatkérő felkéri ajánlattevőket ajánlatukban arra vonatkozó nyilatkozat benyújtására, hogy nyertességük esetén gondoskodnak a felhívás M1.) a), b), c) és d) alpontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakemberek kamarai regisztrációjáról. A megajánlott szakembereknek (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig az alábbiak szerint:

- az M1.) a) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;

- az M1.) b) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;

- az M1.) c) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;

- az M1.) d) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.

2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás XV. pontjában.

4. A benyújtandó dokumentumok a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.

5. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

6. Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság x00 0 000-0000 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx címre küldött e-mailben. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók.

7. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairől szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell 10 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év mértékű, az adott szolgáltatásra szóló felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

8. Az ajánlat formai és tartalmi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok
   tartalmazzák.

9. Az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, valamint 1 db – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

10. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

• az ajánlattevő nevét és címét,

• a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

• a következő feliratokat: „Ajánlat – A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítése tervezési feladatainak elvégzése” - „Határidő előtt nem bontható fel!”

11. Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

12. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

13. A szerződés teljesítésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

15. Irányadó idő: A felhívásban és a dokumentumokban valamennyi órában megadott idő magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

16. Irányadó jog: A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. október 25.

II. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A közbeszerzési dokumentumok

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a szerződés(ek) tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentumok, és az ajánlattételi felhívás tartalmazza.

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint, írásban nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmukban megfelelőek-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

2. Az ajánlattétel költségei

A dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

2. Kiegészítő tájékoztatás

Az érdekelt gazdasági szereplő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 00-0-000-0000 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ának megfelelően a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § szerinti alapelvekre tekintettel az ajánlattevőkkel szóbeli kommunikációt nem folytat.

Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítania.

2. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt benyújtandó annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján).

2. A benyújtandó iratok eredetisége

A benyújtandó dokumentumok az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint benyújtott nyilatkozatának kivételével - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon dokumentumokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak.

2. Aláírásra jogosult személy(ek)

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát) vagy aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (kivéve természetes személyek esetén).

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

2. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: [Kbt.44. § (2) bek.]

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni.

A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

2. Az ajánlat tartalmi követelményei

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

Jelen közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében megtalálhatóak azok a „bekérő” lapok és ajánlott nyilatkozat minták, valamint IV. fejezetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumhoz készített kitöltési útmutató és az egységes európai közbeszerzési dokumentum, amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra.

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlattevőnek csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.

Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

Csatolni kell továbbá a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról szóló nyilatkozatot.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős Magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

2. Közös ajánlattétel

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen nyújt be ajánlatot, akkor csatolni kell az arról szóló megállapodást. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

Csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

• a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;

• azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentum részét képező szerződéstervezet módosítását.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

2. Az ajánlat formai követelményei

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők:

1. Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő, az alvállalkozó által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

2. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

3. Az ajánlatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás mentesen, nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is áttérjen.

4. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

5. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

6. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott számú és formátumú példányban kell beadni.

7. Az ajánlati példányon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét.

8. A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

9. Az ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irányadó.

2. A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete

1. Ha minden irat elkészült, ezek sorba rendezése.

2. Az ajánlat oldalszámozása.

3. Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes iratokhoz).

4. Az így véglegessé vált ajánlat CD/DVD-re történő átírása.

5. A papír alapú ajánlati példány leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. jelen pontban feljebb).

6. A papír alapú ajánlat és CD/DVD csomagolása csomagba/borítékba.

7. A csomag/borítékcímzéssel történő ellátása, feltüntetve a jelen pontban meghatározott szövegeket.

8. A boríték/csomag lezárása.

2. Az ajánlat benyújtása

A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében ajánlattevőnek ajánlata papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

- a következő feliratokat: „Ajánlat – A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”, „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az épületbe történő belépés a biztonsági szolgálat munkája következtében néhány percet igénybe vehet. A beléptetés miatti esetleges késésekért ajánlatkérő nem vállalja a felelősséget.

Az ajánlati felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen benyújtott (pl. portaszolgálatnál, stb.) ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatot a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em. címre kell címezni!

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.)

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amely az ajánlattételi határidőig az ajánlatok benyújtásának az ajánlattételi felhívásban megadott címére megérkezik.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.

Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

2. Irányadó idő

A felhívásban és a dokumentumokban valamennyi órában megadott idő magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

2. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.

Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán:

Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.

Tel.: 00-00000000

E-mail: xxxxxxxxxxx-xxxx@xxx.xxx.xx

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000, 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Adózási kérdésekben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelemi kérdésekben

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/0000-000

Fax: 1/0000-000

Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Egészségvédelemi kérdésekben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Központi faxszám: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx x. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

III.

NYILATKOZATMINTÁK

Xxxxxxxxxxx neve:	…………………………………………….
Ajánlattevő székhelye:	…………………………………………….

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név:	…………………………………………….
Beosztás:	…………………………………………….
Telefonszám:	…………………………………………….
Fax-szám:	…………………………………………….
E-mail cím:	…………………………………………….

AJÁNLAT

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, uniós eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

TARTALOMJEGYZÉK²

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Irat megnevezés	oldal
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint
Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában
Szakmai önéletrajzok
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről
Közös ajánlattétel (adott esetben) (bekérő lap)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint
Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben)(bekérő lap)
Jogutódlás
Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján
Nyilatkozat a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és 321/2015. Korm.rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően
Nyilatkozat a szerződéstervezetről
Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)
Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsán
Külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére (adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani).
Egységes európai közbeszerzési dokumentum

FELOLVASÓLAP³

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

Székhelye: ….……………………………………………………………………………

Az ajánlat tárgya: A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:

Szempont megnevezése	Érték
Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének díja	….....……….…… Ft
Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja	….....……….…… Ft
A tervekre vonatkozó felhasználási jogok ellenértéke	….....……….…… Ft
Tervezői művezetés díja	…..………Ft/alkalom
Záró energetikai audit díja	….....……….…… Ft
A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása	nem számszerűsíthető adat

Az ellenszolgáltatás összege (forintban megadott nettó ajánlati ár) tartalmazza a szerződésszerű teljesítésével összefüggő, az ajánlattételkor ismert valamennyi felmerülő költséget, adót, illetéket, ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget.

…………………………, 2016. év ………..………. hó ..…... nap

………………….………………

cégszerű aláírás(ok)/aláírás

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………...…(ajánlattevő/közös ajánlattevők⁴ neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre⁵ jogosult képviselője

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a szerződés teljesítésébe:

Név	Végzettség, képzettség, jogosultsági kategória (amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartásban szerepel)	Ellátott funkció
		[Felhívás XV.) M1.) a)]
		[Felhívás XV.) M1.) b)]
		[Felhívás XV.) M1.) c)]
		[Felhívás XV.) M1.) d)]

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezik:

• a felsorolt szakemberek aláírt, szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajzai,

• szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,

• a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Az eljárást megindító felhívás XV.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.) pontjában, valamint a XXVIII. Egyéb információk 1. Szakemberek megfelelősége alpontjában foglaltak alapján nyilatkozom továbbá, hogy:

- nyertességem esetén az általam bemutatott és megajánlott tervező a felhívásban előírt jogosultsággal, illetve kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

- tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

………………………….……., 2016. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ⁶

SZEMÉLYES ADATOK
Név
Cím
Végzettség, képzettség megnevezése
Alkalmassági minimumkövetelmény	M1.) a) vagy M1.) b) vagy M1.) c) vagy M1.) d)
Jogosultsági kategória jelölése, kamarai nyilvántartási szám (amennyiben a szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására).
Xxxxx a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll*

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE7
sor- szám	A szolgáltatás ismertetése, a tervezéssel érintett épület jellemzői (alapterület, funkció)	A szakember által ellátott feladat/ tevékenység	A tevékenység kezdő és befejező időpontja (év-hónap megadásával)	Tevékenység időtartama hónapban megadva8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
……
Szakmai tapasztalat összesen:				………… hónap

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a …………………………….. ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

……………, 2016. év ………….… hó …..nap.

................................................................

szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT⁹

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………………. (név), mint az Ajánlattevő/közös ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított,

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő/közös ajánlattevők részt kíván/részt kívánnak venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) …........................................................... (ajánlattevő/közös ajánlattevő¹⁰ megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre¹¹ jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

………………….……………

cégszerű aláírás(ok)/ aláírás

NYILATKOZAT¹²

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

Kkvt. szerinti minősítésről

Xxxxxxxxx ....................................., mint a(z) .............................................. cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a(z) ......................................... xxxxxxxxxxx a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a¹³ értelmében¹⁴:

mikrovállalkozásnak minősül;

kisvállalkozásnak minősül;

középvállalkozásnak minősül;

nemminősül KKV-nak.

…………………., 2016. év……….. hó …... nap

………………………………

(cégszerű aláírás)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL¹⁵

(adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös ajánlattevők, csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI (KONZORCIUMI) MEGÁLLAPODÁS (minta)

(adott esetben)

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között, a Semmelweis Egyetem által

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében.

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

Feladat Feladatrész aránya a teljes feladathoz (%) Cég

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba lép.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

……………………………… ………………………………

(cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT¹⁶

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan

a közbeszerzés során igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Xxxxxxxxx ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő /közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre¹⁷ jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t¹⁸ igénybe venni. Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak¹⁹:

	A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni	Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók
1.
2.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

….………………………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

b)

Xxxxxxxxx ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/ jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

……………….…………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

Jelen bekérő lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő és az ajánlatban nevesített alvállalkozó cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

JOGUTÓDLÁS

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

NYILATKOZAT²⁰

Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról²¹

a)

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példánya másolatát az ajánlathoz csatolom.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

b)

Xxxxxxxxx ...................................................., mint a(z) ............................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

Ajánlattevő nyilatkozata²²

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

Xxxxxxxxx …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet

jegyeznek

nem jegyeznek

szabályozott tőzsdén .

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:²³

I. Ha a gazdasági szereplőnek van a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

II. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

………………………….……., 2016. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlattevő nyilatkozata²⁴²⁵

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján

Xxxxxxxxx …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője aKbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkc) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Vagy

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes szervezet vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn¹ / fennállnak¹:

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése Xxxx személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye

………………………….……., 2016. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT²⁶

a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ................................................., mint a(z) ............................................................................ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m,

hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők²⁷ jelen eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre²⁸ jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét valamennyi rész esetében elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

Témakör	Személy adatai
Szerződéssel kapcsolatos általános és operatív kérdésekben	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:
Számlázással kapcsolatos kérdésekben:	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

bizalmas adatkezelésről²⁹

Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezés) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők³⁰ jelen eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre³¹ jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról

(adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevő³²) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre³³ jogosult képviselője

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

……………………,2016. év ……………. hó …... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás/aláírás

NYILATKOZAT

átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,….…………….…………(név) mint a …..………………………...………(ajánlattevő),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében³⁴:

1. átlátható szervezetnek minősül

2. nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem, hogy „A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig³⁵ vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat megtételét³⁶ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

………………………….……., 2016. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

MEGHATALMAZÁS

külföldi ajánlattevő vonatkozásában

(adott esetben)

Alulírott,….…………….…………………………………………………………(név) mint a …..………………………...………(xxxxxxxxxxx neve), …………………..……(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

………………………….……., 2016. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

üzleti titokról

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

 üzleti titkot tartalmaz az ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

 üzleti titkoz nem tartalmaz.³⁷

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat és az üzleti titokká minősítés indokolását ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

………………………….……., 2016. év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetése; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.

Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyarországi letelepedésű szakemberek esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Xxxxxx által vezetett névjegyzékből ellenőrzi, ezért az önéletrajzban kéri a kamarai nyilvántartási szám feltüntetését. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakember a kamarai regisztrációval a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A regisztrációt igazoló okirat másolata benyújtásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való – Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti – visszalépésének minősül.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

5. min. egy fő okleveles építészmérnök végzettségű és általános építmények teljes körű építészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal bíró szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt.

6. min. egy fő, okleveles szerkezet-építőmérnök végzettségű és építmények tartószerkezeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt

7. min. egy fő, okleveles gépészmérnök végzettségű és építmények gépészeti tervezése területén min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt.

8. min. egy fő okleveles villamosmérnök végzettségű és építményvillamossági szakterületen min. 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a teljesítésben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú tervezőként vesz részt.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………...…(ajánlattevő/közös ajánlattevők³⁸ neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre³⁹ jogosult képviselője

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítése tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a szerződés teljesítésébe:

Név	Végzettség, képzettség, jogosultsági kategória (amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartásban szerepel)	Ellátott funkció
		[Felhívás XV.) M1.) a)]
		[Felhívás XV.) M1.) b)]
		[Felhívás XV.) M1.) c)]
		[Felhívás XV.) M1.) d)]

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezik:

• a felsorolt szakemberek aláírt, szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajzai,

• szakemberek végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,

• a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Az eljárást megindító felhívás XV.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.) pontjában, valamint a XXVIII. Egyéb információk 1. Szakemberek megfelelősége alpontjában foglaltak alapján nyilatkozom továbbá, hogy:

- nyertességem esetén az általam bemutatott és megajánlott tervező a felhívásban előírt jogosultsággal, illetve kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

- tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

………………………….……., 2016. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ⁴⁰

SZEMÉLYES ADATOK
Név
Cím
Végzettség, képzettség megnevezése
Alkalmassági minimumkövetelmény	M1.) a) vagy M1.) b) vagy M1.) c) vagy M1.) d)
Jogosultsági kategória jelölése, kamarai nyilvántartási szám (amennyiben a szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására).
Xxxxx a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll*

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE41
sor- szám	A szolgáltatás ismertetése, a tervezéssel érintett épület jellemzői (alapterület, funkció)	A szakember által ellátott feladat/ tevékenység	A tevékenység kezdő és befejező időpontja (év-hónap megadásával)	Tevékenység időtartama hónapban megadva42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
……
Szakmai tapasztalat összesen:				………… hónap

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a …………………………….. ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

……………, 2016. év ………….… hó …..nap.

................................................................

szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

IV.

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő előzetesen, hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási (alkalmassági) szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára⁴³ vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentumának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt⁴⁴ meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe⁴⁵.

Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-

databases/ecertis2/resources/espd/index.html⁴⁶), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.⁴⁷ A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)⁴⁸. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv⁴⁹ hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható⁵⁰. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD- szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD (azaz EEKD)- szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok⁵¹ részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok⁵² kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják⁵³ számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentum bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentumot kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentumot bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).

Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet⁵⁴ végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási (alkalmassági) szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat⁵⁵.

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. (közös ajánlattétel)

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)⁵⁶.

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

• II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

• III. rész: Kizárási okok:

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

• B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

• C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

• D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

• IV. rész: Kiválasztási kritériumok⁵⁷:

• : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

• A: Alkalmasság

• B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

• C: Technikai és szakmai alkalmasság

• D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok^{58 59}

• V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése⁶⁰

• VI. rész: Záró nyilatkozat

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez.
Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása3	Válasz: AK 06765
Név:	Semmelweis Egyetem
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4:	A Tömő u. 25-29. sz. alatti épület, Neurológiai Klinika, Xxxxxxx Xxxxx Kollégium, Markusovszky Kollégium energetikai korszerűsítéséhez szükséges tervezői szolgáltatás beszerzése
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5:	[ ]
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:		Válasz:
Név:		[ ]
Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:		[ ]
Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.		[ ]
Postai cím:		[......]
Kapcsolattartó személy vagy személyek6:		[......]
Telefon:		[......]
E-mail cím:		[......]
Internetcím (adott esetben):		[......]
Általános információ:		Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7?		[ ] Igen [ ] Nem
Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.		[ ] Igen [ ] Nem [...] [....]
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?		[ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Xxxxxx, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:		a) [......]
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:		b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést10:		[......][......][......][......] c) [......]
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?		d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:		e) [ ] Igen [ ] Nem
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:		(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]
Részvétel formája:		Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?11		[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Xxxxxx, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):		a): [......]
b) Xxxxxx, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:		b): [......]
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:		c): [......]
Részek		Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:		[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:	Válasz:
Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges:	[......]; [......]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[......]
Postai cím:	[......]
Telefon:	[......]
E-mail cím:	[......]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.	[......]

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Igénybevétel:	Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?	[ ]Igen [ ]Nem
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:	Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?	[ ]Igen [ ]Nem
	Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
	[...]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.	Bűnszervezetben való részvétel13;
2.	Korrupció14;
3.	Csalás15;
4.	Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;
5.	Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;
6.	Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18
Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:		Válasz:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?		[ ] Igen [ ] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]19
Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő információkat:		a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ]
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),
b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ];		b) [......]
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:		c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett pont(ok) [ ]
		Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]21
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát22 (Öntisztázás)?		[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket23:		[......]

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:	Válasz:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?	[ ] Igen [ ] Nem
	Adók		Társadalombiztosítási hozzájárulás
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam	a) [......]		a) [......]
b) Mi az érintett összeg?	b) [......]		b) [......]
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
- Ez a határozat jogerős és végrehajtható?	c1) [ ] Igen [ ] Nem		c1) [ ] Igen [ ] Nem
- Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.	-	[ ] Igen [ ] Nem	-	[ ] Igen [ ] Nem
- Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:	- -	[......] [......]	- -	[......] [......]
2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:	c2) [...]		c2) [...]
d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?	d) [ ] Igen [ ] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [......]		d) [ ] Igen [ ] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [......]
Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 [......][......][......]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK²⁵

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés		Válasz:
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e		[ ] Igen [ ] Nem
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén26?		Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? [ ] Igen [ ] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy		[ ] Igen [ ] Nem
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen:
-	Kérjük, részletezze:		-	[......]
-	Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére28.		-	[......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:			(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést29?			[ ] Igen [ ] Nem,
Ha igen, kérjük, részletezze:			[......]
			Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem
			Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?			[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:			[...]
			Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem
			Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?		[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:		[...]
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?		[ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:		[...]
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze:		[ ] Igen [ ] Nem [...]
		Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem
		Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......]
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?		[ ] Igen [ ] Nem
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok	Válasz:
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?	[ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]31
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?	[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:	[......]

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése	Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:	[ ] Igen [ ] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére	Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába32:	[...]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:	[ ] Xxxx [ ] Nem
A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell- e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?	Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet	Válasz:
1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:	[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
Vagy	(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő33 ():	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:	[......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem
Vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő34:	(évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:	[......]
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):	(az előírt mutató azonosítása - x és y36 aránya - és az érték): [......], [......]37
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:	[......],[......][...] pénznem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:	[......]
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság	Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:	Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...]
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:	Munkák: [......]
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében:	Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...]
A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a		Leírás	összegek	dátumok	megrendelők
meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40:
2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:	[......] [......]
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:	[.....]
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[......]
5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését.	[ ] Igen [ ] Nem
6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)	a) [......]
b) Annak vezetői személyzete:	b) [......]
7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:	[......]
8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:	Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: [......],[......], [......],[......], [......],[......], Év, vezetői létszám: [......],[......], [......],[......], [......],[......]
9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:	[......]
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni43:	[......]
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:	[ ] Igen [ ] Nem
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;	[ ] Igen [ ] Nem
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	[......][......][......]
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:	[ ] Igen [ ] Nem
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:	[...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok	Válasz:
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?	[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:	[......] [......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?	[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:	[......] [......]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése	Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:	[....]
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:	[ ] Igen [ ] Nem45
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]46

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz⁴⁷, vagy

b) Legkésőbb 2018. október 18-án⁴⁸ az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......]

¹ A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

² Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

³ A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

⁴ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

⁵ Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

19 Kérjük, szükség szerint ismételje.

20 Kérjük, szükség szerint ismételje.

21 Kérjük, szükség szerint ismételje.

22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

24 Kérjük, szükség szerint ismételje.

25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

³¹ Kérjük, szükség szerint ismételje.

32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

35 Pl. az eszközök és a források aránya.

36 Pl. az eszközök és a források aránya.

37 Kérjük, szükség szerint ismételje.

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

41 Xxxx szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

45 Kérjük, szükség szerint ismételje.

46 Kérjük, szükség szerint ismételje.

47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

1. Az ajánlat felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül megkezdésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

2. Az ajánlatok elbírálása, érvényesség vizsgálata

2.1. Hiánypótlás, felvilágosítás (Kbt. 71. § alapján)

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat – ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdése szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő tárgyalásra.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.[Kbt. 71. § (8) bekezdése]

(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

2.2 Számítási hiba javítása

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell [Kbt. 71. § (10) bekezdés.].

A közbeszerzési (döntőbizottsági) gyakorlat alapján azonban ebben a körben kizárólag azok a hibák kerülhetnek javításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási hibák) erednek, és nyilvánvalóan szembeötlők. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánlatkérő nem képezhet „új” árelemeket, nem pótolhat ajánlattételi hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat. Továbbá az ajánlatkérő nem köteles átszámolni a teljes ajánlatot, javítási kötelezettsége a nyilvánvaló, szembeötlő számítási hibák javítására terjed ki.

2.3 Aránytalanul alacsony ár vizsgálata

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, amely a Kbt. 76. § szerint önállóan értékelésre kerül [Kbt. 72. § (1) bekezdés]. Az ajánlatkérő a vizsgálat, és az ajánlat e tekintetben történő értékelése során a Kbt. 72. § (2)-(7) bekezdései szerint jár el.

2.4 Az ajánlati kötöttség időtartama

A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap.

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

3. Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § alapján, ha

„(1) a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

5. Eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a közbeszerzési dokumentumok tartalma szerint köti meg. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, (a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig). [a Kbt. 131. § (8) bekezdés figyelembevételével]

6. Az ajánlat kezelése

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig megőrzi. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

VI. FEJEZET

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Semmelweis Egyetem,
mint Megrendelő

és

……………………..
mint Tervező

között

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xx. xxxxxx ingatlanon megvalósítandó épületbővítése tervezési feladatainak elvégzése”

tárgyában

Budapest, 2016.

T E R V E Z É S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről a

Semmelweis Egyetem

székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

ÁHT nyilvántartási

azonosító száma: 230254

adószám: 15329808-2-42

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

számlaszám: 10032000-00282819-00000000

képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxxx kancellár

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a […]

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviseli:

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő – a jelen Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárást megelőzően – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt tervpályázati eljárást folytatott le az Egészségtudományi Kar (1088 Budapest, Vas u. 17. szám alatti) beépítetlen területen megvalósítandó, alternatív gyógyászatfejlesztés képzési tevékenységnek helyet adó III. tömbje építészeti terveinek elkészítésére.

A tervpályázati eljárást lezáró, 2016.06.13-án kelt zárójelentés értelmében az I. helyezett a 6. számú pályamunka, melynek készítője a Studió Fragment Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 8/A. III/1.). A tervpályázati dokumentáció 1.14 pontjában ajánlatkérő kötelezettséget vállalt arra, hogy „a továbbtervezésre vonatkozó szerződést a bírálóbizottság által I. díjasnak ítélt pályamű szerzőjével vagy a legjobbnak rangsorolt pályamű szerzőjével köti meg a Kbt. vonatkozó szabályai alapján, amennyiben a pályázó a Kbt.-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel”. Fentiekre tekintettel a bírálóbizottság zárójelentésében javasolta az I. helyre rangsorolt pályaművet benyújtó pályázó ajánlattételre történő felkérését.

Az I. díjban részesített tervezőirodával történő szerződés megkötéséhez a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (5) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása volt indokolt, melyben a Tervező részt vett, és Ajánlatkérő döntése alapján elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát.

Jelen tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és ezek esetleges módosításai, Tervező ajánlata, különös tekintettel a Tervező szakmai ajánlatára, amelyek azonban fizikailag nem kerülnek jelen Szerződés mellé csatolásra.

A fentiek alapján a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételnek eleget téve Felek az alábbi Szerződést kötik.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA

3. A Szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalomnak és feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. xxxx alatt található ingatlanán megvalósítandó épületbővítés tervezési feladatait. A tervezési feladat része az előadók, tantermek, épületüzemeltetési területek, laboratóriumok, vizsgálók, egyéb helyiségek elhelyezése, továbbá a területen álló transzformátor épület elbontása és a transzformátor elhelyezése az új épületben, valamint a meglévő udvari szárny tűzfalához kapcsolódó lift elbontása is. Gépkocsik elhelyezésére az alagsorban (földszint alatt) kerül sor. Parkolási mérleg készítendő.

4. Fő feladatok:

   1. Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése;

   2. tervdokumentáció készítése, melynek részét képezik az alábbiak:

      1. az építési engedély, vonatkozó hozzájárulások előírásainak és a Megrendelő elvárasainak megfelelő teljes körű kivitelezési dokumentáció, valamint árazott és árazatlan költségvetés, organizációs tervfejezet és a statikai szakvélemény (a továbbiakban: kivitelezési dokumentáció) elkészítése;

      2. a kivitelezési dokumentáció alapján a későbbiekben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás során tervezői szakértői feladatok ellátása, a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek szükség szerinti módosítása, a helyszíni bejáráson való részvétel (a továbbiakban: szakértői feladatok);

   3. a kivitelezés során a tervezői művezetési feladatok ellátása (a továbbiakban: tervezői művezetés);

   4. a kivitelezés befejezését követően záró energetikai tanúsítvány és záró auditori vizsgálat lefolytatása (a továbbiakban: záró energetikai audit)

(a 2. pont a továbbiakban együttesen: tervezési feladatok).

5. A tervezési feladat részletes leírását és a tervezendő épülettel kapcsolatos követelményeket a nyílt tervpályázati dokumentációban kiadott tervezési program tartalmazza.

6. Építési terület: 860 m2

7. Övezeti besorolás: VK-VIII-1 zártsorú városközponti terület.

8. Védettség: 66284 sz. régészeti lelőhely része. A meglévő épületegyüttes helyi egyedi védelem alatt áll a Józsefváros helyi építészeti örökségének védelméről szóló többször módosított Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján.

9. CPV-kód: 71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

10. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba és a Felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig, vagy valamely, a Szerződésben meghatározott megszűnési ok bekövetkeztéig jön létre. A jelen pontban rögzítettek nem érintik valamely Fél nem szerződésszerű teljesítéséből adódó igényének a másik Fél általi érvényesítését, illetve a szavatossági igényeket.

2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

11. A Tervező a tervezési feladatokat az alábbi ütemezésnek megfelelően köteles ellátni:

• az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 90. nap;

• Megrendelő által jóváhagyott dokumentációt haladéktalanul, de legkésőbb a jóváhagyást követően 1 munkanapon belül benyújtani az engedélyek, hozzájárulások kiadására illetékes hatóságok, egyéb szervezetek részére

• a hiba és hiánymentes kivitelezési dokumentáció elkészítésének határideje: az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentációra vonatkozó teljesítésigazolás kiadásától számított 120. nap.

• tervezői művezetés biztosítása.

• ún. záró energetikai tanúsítványt elkészítésének (megfelelő záró auditori vizsgálat elvégezésének, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételének) határideje: Megrendelő által, a Tervező részére a kivitelezés során az eredeti kivitelezési dokumentációtól való eltérések dokumentációjának átadásától számítottan 15 munkanapon belül

12. Felek rögzítik, hogy

    1. a Megrendelő előteljesítést elfogad.

    2. a Tervező a Szerződést részben székhelyén, részben pedig a Megrendelő által meghatározott helyszínen köteles teljesíteni.

13. A teljesítés helye:

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - 1088 Budapest, Vas utca 17.

3. A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

14. A Tervező a tervezési feladatok ellátása során köteles figyelembe venni az Épület kialakítására, tervezésére, illetve a területrendezésre vonatkozó hatályos országos és helyi szabályozásokat. A tervezési feladatokra vonatkozó előzetes tervezési programot a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mutatja be. Megrendelő a tervezési feladatok megkezdésekor lehetőséget biztosít a Tervezőnek a Megrendelő tervtárában az Épületről meglévő tervek, dokumentációk áttekintésére.

15. Amennyiben a tervezési feladatok ellátásához a Szerződésben meghatározott adatokon túlmenően a Megrendelő birtokában lévő további adatok szolgáltatása, avagy intézkedés megtétele válik szükségessé, a Tervező jogosult – a szükséges intézkedések, adatok pontos megjelölésével – a hiányzó adatok rendelkezésre bocsátására, a szükséges intézkedés megtételére a Megrendelőt felhívni. A Megrendelő – amennyiben a Szerződés másképpen nem rendelkezik – a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az adatokat a Tervező részére megadja, illetőleg a szükséges intézkedést megteszi. Amennyiben jelen pontban szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségével a Megrendelő késedelembe esik, úgy a teljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik.

16. A Tervező – a szakági tervezőkkel együttműködve – köteles egyeztetést folytatni mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közműveket üzemeltető szervezetekkel stb., amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás kötelezi, vagy a tervezési feladatok jellege miatt egyébként szükséges. A Tervező az egyeztetések eredményét dokumentálja, és azokról tájékoztatja a Megrendelőt. A Tervező köteles elkészíttetni minden olyan szakvéleményt, amely a tervezési feladatok megvalósításához szükséges.

17. A Megrendelő köteles a tervezési feladatok ellátását figyelemmel kísérni és a tervezési folyamat szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

18. A Tervező a Szerződés teljesítése során mindvégig köteles a Megrendelő igényei és utasításai szerint eljárni. A Tervező felelős:

    1. az általa készített dokumentáció

       1. műszaki tartalmának szakszerűségéért,

       2. valós állapotnak megfelelő tartalmáért,

       3. építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,

       4. műszaki megvalósíthatóságáért.

    2. a dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,

    3. a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,

    4. a tervek elkészítése során a Megrendelő által előzetesen meghatározott, rendelkezésre álló beruházási költségkeret betartásáért. Jelen Szerződés tekintetében a költségkeret nagysága bruttó 2.500.000.000 Ft, azaz bruttó kettőmilliárd-ötszázmillió forint.

19. Amennyiben a tervezési feladatok során a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő károkért a Tervező felelős.

20. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az utasítását a 17. pontban foglalt figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervező a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tervező köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

21. Tervdokumentáció készítése - engedélyezési eljárás

    1. A Tervező köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálni és a Megrendelőt tájékoztatni arról, hogy a tervezési feladatok ellátásához szükséges-e hatósági, illetve egyéb engedélyek beszerzése.

    2. Az engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentációt a Tervező köteles a Szerződés hatályba lépésétől számított 30 munkanapon belül előkészíteni és átadni a Megrendelő részére papír alapon két példányban, továbbá elektronikus adathordozón egy példányban.

    3. A Megrendelő a dokumentációt egyetértése esetén írásban, elektronikus úton jóváhagyja, avagy a 19.4. pont szerinti egyeztetési eljárást kezdeményezi.

    4. A Megrendelő – amennyiben a dokumentációban foglaltakkal nem ért egyet – jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervezőt utasíthatja a dokumentáció módosítására, kijavítására, kiegészítésére (a továbbiakban együtt: módosítás). Megrendelő jogosult tervbírálati egyeztetés összehívására, melyen Tervező köteles megjelenni. A Tervező köteles 5 munkanapon belül a dokumentációt – a Megrendelő utasításának megfelelően – véglegesíteni és a végleges változatot ismételten megküldeni a Megrendelőnek (a továbbiakban: egyeztetési eljárás).

    5. A dokumentáció szakmai megfelelőségéért kizárólag a Tervező felel.

    6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által jóváhagyott dokumentációt a Tervező köteles haladéktalanul, de legkésőbb a jóváhagyást követően 1 munkanapon belül benyújtani az engedélyek, hozzájárulások kiadására illetékes hatóságok, egyéb szervezetek részére.

    7. A Tervező köteles:

       1. az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel az engedélyek beszerzéséhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az egyeztetésekről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt készíteni, annak másolati példányát Megrendelő részére átadni;

       2. az engedélyezési eljárást mindvégig figyelemmel követni, és az azokkal kapcsolatos valamennyi fejleményről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, Az engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt a Tervező köteles a Megrendelő számára az általa megadott műszaki képviselőjének ÉTDR azonosító száma alapján betekintési lehetőséget biztosítani.

       3. az engedélyezési eljárással összefüggésben felmerülő bármely egyéb szükséges intézkedést megtenni (pl. esetleges hiánypótlások teljesítése, kikötéseknek való megfelelés stb.).

    8. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az illetékes hatóságok, avagy egyéb szervezetek az engedély megadását további feltételhez, avagy követelmény teljesítéséhez kötik, a Tervező köteles a dokumentációt ezen előírásoknak megfelelően módosítani.

    9. A Felek rögzítik, hogy az engedélyeztetési eljárás valamennyi költsége, így különösen, de nem kizárólagosan a hatóságok, szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, az eljárásokban megfizetendő illetékek, a közhiteles dokumentációk díjainak megfizetése a Tervezőt terheli.

22. Kivitelezési dokumentáció

    1. A kivitelezési dokumentációt a Tervező a hatóságok és egyéb engedélyező szervezetek által kiadott engedélyekben, hozzájárulásokban foglalt előírásoknak megfelelően, a szakági tervezőkkel együttműködve köteles elkészíteni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentáció részét képezi az árazott tételes költségvetés, valamint a statikai szakvélemény is.

    2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely illetékes hatóság, avagy más engedély kiadására jogosult szervezet a tervezési feladatokhoz szükséges engedélyt, hozzájárulást feltétel(ek)hez kötötten adja meg, úgy a Tervező köteles a kivitelezési dokumentációt ezen feltétel(ek)nek megfelelően elkészíteni.

    3. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentáció elkészítésének és a Megrendelő részére papíralapon és elektronikus adathordozón történő megküldésének határideje a Szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári nap.

    4. A Megrendelő a kivitelezési dokumentációt egyetértése esetén írásban, elektronikus úton jóváhagyja.

    5. Amennyiben a Megrendelő a kivitelezési dokumentációval nem ért egyet, a Felek a 19.4. pontban foglaltak szerinti járnak el.

    6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a kivitelezési dokumentációt az egyeztetési eljárás lezárulását, annak Megrendelő által történő jóváhagyását követően 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére 4 hitelesített papíralapú példányban, valamint 4 példányt CD/DVD adathordozón (pdf. formátumban) átadni.

    7. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentáció tartalmának és formátumának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.

    8. A kivitelezési dokumentáció szakmai megfelelőségéért kizárólag a Tervező felel.

    9. Tervező köteles ellátni a kivitelezési dokumentáció alapján a későbbiekben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás során a tervezői szakértői feladatokat, beleértve a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolását, a tervek szükség szerinti módosítását, valamint részt venni a helyszíni bejáráson.

Tervezői művezetés

23. A Tervező köteles a kivitelezési dokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során a tervezői művezetési feladatokat ellátni a Megrendelő igényeinek megfelelően, maximum 50 alkalommal, a kivitelezési munkák kezdő napjától (a munkaterület átadásától) annak befejezéséig (az átadás-átvételi eljárás befejezéséig) terjedő időtartamban. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt mennyiség keretszám. Alkalomnak számít minden olyan helyszíni jelenlét, amely során a Megrendelő, vagy az általa feljogosított személy kérésére Tervező képviselője műszaki szakkérdésekben írásbeli vagy rajzos állásfoglalást tesz. Ez történhet az építési naplóban vagy kiegészítő terven, amely naplómellékletként kezelendő. Az alkalmakat Megrendelő felhatalmazott képviselője igazolja.

24. A Tervező művezetési feladatainak ellátása keretében közreműködik a terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a korszerűsítés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Ezzel összefüggésben a Tervező köteles az építési beruházás helyszínén, a korszerűsítés időtartama alatt a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni, és ellenőrizni, hogy a korszerűsítés a tervdokumentációnak megfelelően történik-e, valamint a szükségeshez képest a tervdokumentáció helyes értelmezését elősegítő iránymutatást nyújtani a kivitelezőnek. Amennyiben szükséges, a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő által megszabott határidőre szavatosság keretében köteles a Tervező módosítani, pontosítani.

25. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles kimeríteni a 21. pont szerinti mennyiségű tervezői művezetést. Amennyiben Megrendelő a megadott keretszámot nem meríti ki teljesen, úgy erre tekintettel a Tervező az igénybe nem vett alkalmak vonatkozásában nem jogosult díjigénnyel fellépni.

Záró energetikai audit

26. Megrendelő köteles a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezését követően a Tervező részére átadni a kivitelezés során az eredeti kivitelezési dokumentációtól való eltérések dokumentációját.

27. Tervező a fenti dokumentumok átvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a megvalósított állapotra vonatkozó, ún. záró energetikai tanúsítványt elkészíteni, valamint a záró auditori vizsgálatot elvégezni, továbbá a szükséges nyilatkozatot kiállítani.

28. Megrendelő jogosult a részére átadott dokumentumokat megvizsgálni, valamint azzal kapcsolatban, felvilágosítást, kiegészítést, módosítást kérni.

29. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a záró energetikai tanúsítványt, a záró auditori vizsgálat dokumentumait, valamint a nyilatkozatot, azoknak véglegesítését követően köteles 5 munkanapon belül a Megrendelő részére 4 hitelesített papíralapú példányban, valamint 4 példányt CD/DVD adathordozón (pdf. formátumban) átadni.

4. ALVÁLLALKOZÓK

30. A Tervező a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel köteles igénybe venni, valamint a teljesítésbe bevonni a Tervező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplőt (a továbbiakban: alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő) azzal, hogy a pénzügyi alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre ezen szabályok nem vonatkoznak a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eltérő rendelkezések figyelembevételével.

31. Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők helyett más gazdasági szereplőnek a Szerződés teljesítésébe történő bevonására a Kbt. 138. § (2) bekezdése – amennyiben az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő igénybevétele az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, a (4) bekezdése – szerinti feltételeknek megfelelő eljárást követően kerülhet sor, azzal, hogy a Megrendelő hozzájárulására csak írásban kerülhet sor.

32. A Tervező a Szerződés teljesítéséhez a Szerződésben és a Kbt. 138. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt korlátozások – miszerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Tervező saját teljesítésének arányát – betartásával jogosult Alvállalkozó(k) igénybevételére. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerinti esetben a teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

33. A Tervező köteles a Szerződés hatályba lépésekor írásban bejelenteni a Megrendelőnek a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban addig nem megjelölt Alvállalkozó(ka)t, mely bejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy az Alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt, valamint tájékoztatni a Megrendelőt az Alvállalkozó(k) számlázásra történő írásbeli felhívására használandó cím(ek)ről. A Tervező e címek esetleges változásáról legkésőbb az adott Alvállalkozót megillető díjról történő esedékes nyilatkozat megtételekor köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt azzal, hogy a Tervező által megadott adatok pontatlanságából eredő károkozásért a Tervező felelős.

34. A Tervező köteles a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerülő Alvállalkozó(k) előzetes, az adott Alvállalkozó teljesítését megelőző bejelentésére a Szerződés 31. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával.

35. A Tervező a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

36. Amennyiben a Tervező jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (a Felek ilyennek tekintik, ha a Tervező nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót), felelős minden olyan kárért, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be.

5. ELLENSZOLGÁLTATÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

37. Felek rögzítik, hogy a Tervezőt a Szerződésben foglalt tervezési feladatok szerződésszerű teljesítéséért, mindösszesen ……………………… Ft + ÁFA, azaz ……………………………. Ft + ÁFA tervezési díj illeti meg az alábbiak szerint.

    1. Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítésének díja …………………… Ft + ÁFA, azaz ……………………………. Ft + ÁFA az alábbi ütemezésben:

       1. Az építési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció átvételét követően, annak Megrendelő részéről történő jóváhagyásáról szóló teljesítésigazolás birtokában az e munkarészre vonatkozó tervezési díj 90%-a (kilencven százaléka) számlázható le.

       2. A fennmaradó 10%-ra (10 százalékra) vonatkozó számla benyújtásának feltétele az építési engedély kiadása.

    2. Kivitelezési dokumentáció elkészítésének díja …………………….. Ft + ÁFA, valamint a felhasználási jogosultság ellenértéke …………………… Ft + ÁFA, összesen ……………………………. Ft + ÁFA, az alábbi ütemezésben:

       1. A kivitelezési dokumentáció Megrendelő részéről történő jóváhagyását követően benyújtható részszámla összege az e munkarészre vonatkozó tervezési díj 95%-a, valamint a felhasználási jogosultság – Felolvasólap szerinti – ellenértékének összege.

       2. A kivitelezési dokumentáció tervezési díjának további 5%-áról szóló számla a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő leteltével – a 2.2.2. pont szerinti feladatok ellátását követően – válik esedékessé.

    3. A tervezői művezetési feladatok ellátásának ellenértéke …………………… Ft + ÁFA/alkalom, azaz ……………………………. Ft + ÁFA/alkalom (ennek teljes ellenértéke a 21-23. pontokra figyelemmel alakul a Szerződés teljesítése során).

    4. A záró energetikai audit elkészítésének ellenértéke ……………….. Ft + ÁFA.

38. A Megrendelő köteles a Tervező teljesítését megvizsgálni, amennyiben az szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt a Tervező részére, a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon belül, vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. Amennyiben

    1. a Tervező szerződésszerűen elkészíti és átadja a Megrendelő részére az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez szükséges dokumentációt,

    2. a Tervező szerződésszerűen beszerzi az illetékes hatóságoktól, avagy egyéb szervezetektől a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat,

    3. a Tervező szerződésszerűen elkészíti és átadja a Megrendelő részére a kivitelezési dokumentációt,

    4. a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő letelik,

    5. a Tervező szerződésszerűen ellátja a tervezői művezetési feladatokat és a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárul,

    6. a Tervező szerződésszerűen elkészíti és átadja a Megrendelő részére a záró energetikai audit dokumentációját,

úgy az egyes fenti részfeladatok ellátásáról a Megrendelő teljesítésigazolást köteles kiállítani.

39. A teljesítésigazolására külön íven kerül sor. Megrendelő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. §-a szerinti teljesítésigazolásra a 80.1 pontban megjelölt személyt jelöli ki. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítésigazolására kijelölt személyt egyoldalúan megváltoztatni, amelyet a Felek nem tekintenek a Szerződés módosításának.

40. Amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó kerül bevonásra, úgy a Tervező a Kbt. 135. § (3) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint, legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az Alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a tervezési díjból.

41. A Megrendelő a teljesítés elismerését követően köteles felhívni a Tervezőt - amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó(k) került(ek) bevonásra, úgy az Alvállalkozó(ka)t is – hogy a teljesítésigazolásban megjelölt mértékben állítsák ki számláikat, egyidejűleg a Kbt. 135. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően arra, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást.

42. A Tervező – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az Alvállalkozó – jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő részére

    1. a Szerződés 35.1.1. pontjában meghatározott tervezői díjrészlet 95%-ának megfelelő összegről a 36.1. pont szerinti teljesítésigazolás birtokában.

    2. a Szerződés 35.1.2. pontjában meghatározott tervezői díjrészlet 5%-ának megfelelő összegről a 36.2. pont szerinti teljesítésigazolás birtokában.

    3. a Szerződés 35.2.1. pontjában meghatározott tervezői díjrészlet 95%-ának megfelelő összegről, valamint a felhasználási jogosultság ellenértékéről a 36.3. pont szerinti teljesítésigazolás birtokában.

    4. a Szerződés 35.2.2. pontjában meghatározott tervezői díjrészlet 5%-ának megfelelő összegről a 36.4. pont szerinti teljesítésigazolás birtokában.

    5. a Szerződés 26.3. pontjában meghatározott tervezői díjrészletről a 36.5. pont szerinti teljesítésigazolás birtokában.

43. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvállalkozó igénybe vétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a számla Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A számla ellenértékét a Megrendelő köteles a számla kiállítójának a számlán megjelölt, a Tervező esetében ilyen megjelölés hiányában a Szerződésben rögzített számú bankszámlájára átutalással megfizetni.

44. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban vagy a Szerződésben rögzített feltételeknek, úgy azt a Megrendelő nem fogadja be és visszaküldi a számlakibocsájtó részére. Ebben az esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

45. A tervezési díj a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségét magában foglalja.

46. A Megrendelő kijelenti, a Tervező pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazása kötelező.

47. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

48. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

49. A Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő, a Tervezővel szemben fennálló, a Tervező által elismert, egynemű és lejárt követelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján.

50. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Tervező jogosult Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására.

6. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

Teljesítési biztosíték

51. A Felek a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az általános forgalmi adó nélkül számított teljes tervezési díj 3%-ának (három százalékának) megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki.

52. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában – a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelően – Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a Tervezőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

53. A Tervező köteles biztosítani, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt a teljesítési biztosíték összege rendelkezésre álljon.

54. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A tervező szavatosságvállalása

55. A Felek rögzítik, hogy a Tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott kivitelezési dokumentáció tekintetében.

56. Jogszavatossági kötelezettsége körében a Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a kivitelezési dokumentáció felhasználását akadályozná.

57. Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a Szerződés III. pontjában meghatározott feladatok és a kivitelezési dokumentáció szerződésszerű teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Szerződés III. pontjában meghatározott feladatok és a kivitelezési dokumentáció megfelel a Szerződésben megfogalmazott feltételeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki, hatósági előírásoknak, valamint az illetékes közműszolgáltató – amennyiben az, az engedélyében a korszerűsítés során megvalósítandó kikötést támaszt, avagy észrevételeket tesz – által előírt kikötéseknek avagy az általa tett észrevételeknek, a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek, valamint összhangban vannak a Megrendelőnek a Tervezővel szerződésszerűen előre ismertetett igényeivel.

58. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a tervezési hibáért akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket kifogás nélkül elfogadta. A Felek külön is rögzítik, hogy a Tervező kellékszavatossági helytállása és hibás teljesítéssel okozott kárfelelőssége körébe az is beletartozik, ha a tervek hibája (ideértve a hiányosságot is) okán a korszerűsítési munka vagy a korszerűsítésre irányadó közbeszerzési eljárás során késedelem adódik. A Tervező tudomásul veszi, hogy hibás teljesítése esetén a fentieken túl a Ptk. hibás teljesítésre irányadó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint felel.

Kötbér

59. A Tervező arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan, vagy nem teljesít, kötbér fizetésére köteles. Nem tartozik a késedelem körébe, ha a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka elhúzódó hatósági eljárás vagy a Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve a Megrendelő mulasztása.

60. A Tervező által elismert kötbér összegét a Megrendelő jogosult a tervezési díjból levonni, és csupán a tervezési díj fennmaradó részét megfizetni a Tervező részére.

61. Hibás teljesítési kötbér

    1. A Tervező nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít és hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles,

       1. amennyiben az engedélyek beszerzéséhez szükséges végleges dokumentációt nem a Megrendelő által jóváhagyott dokumentációnak megfelelően készíti el,

       2. amennyiben a kiviteli dokumentációt nem a Megrendelő által jóváhagyott előzetes terveknek vagy a szükség szerinti egyéb előzetes szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzájárulásoknak megfelelően készíti el,

       3. amennyiben az általa elkészített árazott költségvetés 10%-kal eltér a Megrendelő által meghatározott költségkerettől.

62. A Tervező hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott feladatok nem felel meg az 55.. pontban foglalt követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Tervező a Megrendelő felszólításában meghatározott határidőn, de legfeljebb … munkanapon belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, vagy kicserélését a Ptk 6:159. § (2) bekezdés a.) pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege (pl. a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Megrendelő és az Tervező között vita merül fel, az Tervező köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.

63. A hibás teljesítési kötbér: a Tervező hibás teljesítése esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke a hiba kijavítására, vagy kicserélésére adott határidő eredménytelen lejártát követően naponta a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső, 35. pont szerinti tervezési díjrészlet 2%-a, de maximum a teljes tervezési díj 20%-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Megrendelő jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben Megrendelő nem érvényesíthet hibás teljesítési kötbért.

64. Késedelmi kötbér

    1. A Tervező késedelmesen teljesít és késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja, illetve más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására ( a Megrendelő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

    2. Tervező köteles megtéríteni Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha az Tervező bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. (Ptk. 6:142. §). Tervező jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felelős késedelme esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

    3. A késedelmi kötbér összege minden késedelemmel érintett napra, naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső, 35. pont szerinti tervezési díjrészlet 2%-a, de maximum mindösszesen a tervezési díj 20%-a. A kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

65. Meghiúsulási kötbér

    1. A Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az építési engedély kiadása, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Tervező hibájából végleg meghiúsul, illetve amennyiben a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.

    2. A meghiúsulási kötbér összege a teljes tervezési díj 30%-a.

66. A Megrendelő a kötbér-, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Tervezőt.

67. A Tervező által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. A Megrendelő kötbérigényről szóló írásbeli nyilatkozata után a Tervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Tervező által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a Tervező köteles az általa kiállított számlában levonásba helyezni. A Megrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül jogosult más módon is érvényesíteni.

68. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit. A Megrendelő jogosult azokat a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni.

69. A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, amennyiben a Tervező szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy a Szerződés szerint alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Tervező olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Tervező szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit. A Tervező a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban előírt adatok ilyen esetekben történő továbbításához.

Egyéb felelősségi szabályok

70. A Felek rögzítik, hogy a jogtalan tervfelhasználás esetét kivéve a Tervező felel valamennyi olyan kárért, amely a tervezési feladatok ellátásával összefüggésben a Megrendelőnél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.

71. A Tervező ezen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy hogy 10 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év összegű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, és annak kötvénymásolatát a Szerződés aláírásakor a Megrendelő részére átadja.

72. A Felek rögzítik, hogy a tervezési feladatok tekintetében a Tervezőt abban az esetben terheli felelősség, illetőleg kötbérfizetési kötelezettség, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést, különösen ha az engedélyezési avagy kiviteli tervdokumentáció valamely hibája, avagy ezen hibára visszavezethető késedelem a Tervezőnek felróható.

7. A SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

73. A Tervező a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentáció felhasználási, továbbá szerzői vagyoni jogát annak átadásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja, azaz a Megrendelő a kivitelezési dokumentációval a továbbiakban szabadon és kizárólagosan rendelkezik.

74. A Megrendelő a Szerződés alapján jogosult:

    1. a kiviteli tervdokumentáció, avagy annak egyes részletei:

1. nyilvánosságra hozatalára,

2. többszörözésére,

3. átdolgozására,

4. továbbtervezésére.

2. a később felmerülő tulajdonosi igények alapján a kivitelezési tervdokumentációnak a Tervező külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül történő átdolgozására (megváltoztatására).

75. A Felek rögzítik, hogy a 69-70. pontokban foglalt felhasználási jog átruházásával összefüggésben a Tervezőt további díj nem illeti meg, a felhasználási jog gyakorlásához a Tervező hozzájárulása nem szükséges. A Felek rögzítik, hogy szerződésük teljesítésére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései az irányadóak.

8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

76. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása előzetes egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra. Amennyiben a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azzá válik, az a Szerződés egészére nem hat ki.

77. A Szerződés megszűnik annak mindkét Fél által történő teljesítésével, továbbá annak a 73. pontjában meghatározott esetekben történő felmondásával, azonnali hatállyal. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

78. A Szerződés felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése a következők szerint lehetséges:

    1. A Megrendelő köteles a Szerződés megszüntetésére a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott esetekben.

    2. Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely következtében tőle a Szerződés teljesítése már nem elvárható.

    3. A Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben arra a Szerződés felhatalmazza.

79. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Tervező a Szerződés megszűnése (az erről szóló értesítés kézhezvétele, illetve a kézbesítési vélelem beállta) előtt már szerződésszerűen teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

80. A Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Tervező köteles meghiúsulási kötbér fizetésére.

9. EGYÜTTMŰKÖDÉSI, TÁJÉKOZTATÁSI, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

81. A Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek a másik Felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely jelen Szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat. A Felek jelen együttműködési kötelezettségük elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

82. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalások útján, mediátori közreműködés igénybe vétele nélkül rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

83. A Tervező köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felelős.

84. A Tervező tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Tervező köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

85. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen), a kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik Fél számára.

86. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy a másik Félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni.

87. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek az alábbi személyeket jelölik ki:

    1. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: […]

Értesítési cím: […]

Telefon: […]

E-mail: […]

A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult személy:

Név: […]

Értesítési cím: […]

Telefon: […]

E-mail: […]

2. A Tervező részéről:

Név: […]

Értesítési cím: […]

Telefon: […]

E-mail: […]

88. A Felek kötelesek a kapcsolattartó személyében és/vagy a kapcsolattartásra használt elérhetőségekben bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelezni a másik Fél irányába.

89. A Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, illetőleg a kapcsolattartásra használt elérhetőségnek a módosulása nem jelenti a Szerződés módosítását.

90. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével tekintik közöltnek:

    1. A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az átadás időpontjában.

    2. E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon.

    3. Postai úton történő továbbítás esetén

       1. A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján.

       2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri megkísérlése eredményeként a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon.

    4. Amennyiben a küldemény átvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadás napján a Felek kézbesítettnek tekintik.

91. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. A Felek ezen adatokat, tényeket csak a másik Fél írásbeli engedélye alapján jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy(ek) tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani.

92. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időben korlátlanul, a Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása).

93. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, aminek kiadása nem tagadható meg.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

94. A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, ügyleti képességük a Szerződés megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, a Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

95. A Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. A Tervező képviselője az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez kijelenti, hogy a Tervező átlátható szervezetnek minősül.

96. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok, különösen a Kbt. és a Ptk., valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VIII. 11.) Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

97. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervező ajánlata

2. sz. melléklet: Tervező felelősségbiztosítási kötvénye

3. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum

4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

98. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben olyan okból, amelyért a Tervező felelős, igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.

A Felek jelen Szerződést annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illet.

Budapest, 2016. …………. „…..”. Budapest, 2016. ……………. „….”:

A Megrendelő részéről:

…………………………………….. Dr. Szász Károly kancellár Semmelweis Egyetem Megrendelő
Megrendelő pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása: Budapest, 2016. … hó … napján:
....................…........................ gazdasági főigazgató
Megrendelő jogi ellenjegyzőjének aláírása: Budapest, 2016. … hó … napján:
....................…........................ jogtanácsos

A Tervező részéről:
……………………………………..

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT^

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:

Alulírott……………….………………………………………………………… (név), mint a ………………………………………………………………………………………………….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):

• állam,

• költségvetési szerv,

• köztestület,

• helyi önkormányzat,

• nemzetiségi önkormányzat,

• társulás,

• egyházi jogi személy,

• olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z) ……………………………. (önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

• nemzetközi szervezet,

• külföldi állam,

• külföldi helyhatóság,

• külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam ……………………. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

…………………………………………

cégszerű aláírás

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott ……………………………………….…. (név), mint a ……………………………………………………………………………………………….….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

• belföldi jogi személy,

• külföldi jogi személy

• belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

• külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k):

Sorsz. Tényleges tulajdonos neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve adóilletősége adószáma Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tulajdonos(ok) neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)) :

adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(ajánlat benyújtásának éve)
…
…
…
(utolsó lezárt adóév)

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………

cégszerű aláírás

III. Civil szervezetek, vízitársulatok:

Alulírott …………………………………..…. (név), mint a ……………………………………………………………………………………………….….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

• civil szervezet

• vízitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Sorsz. Tényleges tulajdonos neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve adóilletősége adószáma Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tulajdonos(ok) neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis

Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………

cégszerű aláírás

VII. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. TERVEZÉSI FELADAT

A tervezés része a területen álló transzformátor épület elbontása, a transzformátor elhelyezése a tervezendő épületben.

A meglévő udvari szárny tűzfalához kapcsolódó lift elbontása szükséges.

Gépkocsik elhelyezése az alagsorban (földszint alatt).

Parkolási mérleg készítendő, de jelentős parkolóhely megváltási költséggel nem kell számolni, mivel egy hasonló oktatási területet tartalmazó III. ütem építészeti terv alapján kerültek megváltásra parkoló helyek.

2. HELYSZÍN ADOTTSÁGAI

Történeti leírás: 1889-től Dr. Pajor Sándor (1861-1935) a Szentkirályi utcában alapította meg vízgyógyintézetét, amit hamarosan kibővítetett a párhuzamos Vas utca felé. 1908-ben épült „Pajor szanatórium és vízgyógyintézet” Hültl Dezső építész tervei (1907) szerint (Vas utca 17.). 1913-ban a Szentkirály utcai szárny átépítésével jött létre az egységes gyógyintézet. Az épület  lépcsőházi opálüvegablakainak  festett díszüvegezését Róth Miksa, a hatalmas színes kerámia pálmatartó kaspókat és díszburkolatokat a Zsolnay gyár készítette. A luxus színvonalú bútorzat Thék Endre gyárából került ki.

A tervezendő épület címe: 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.

Eredeti hrsz.: 36514.

védettség: 66284 sz. régészeti lelőhely része, Az épületegyüttes helyi egyedi védelem alatt áll az 52/2011.(IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 1.melléklete alapján.

Építési terület: 860 m²

Övezeti besorolás: VK-VIII-1 zártsorú városközponti terület

Meglévő épületcsoport jellemző adatai:

Épület címe	Szintek száma	Párkány Magasság (m)	Telek terület (m2)
Vas utca 17.	Alagsor + földszint + 4 emelet + tetőtér	18,50	2530
Szentkirályi utca 14.	Alagsor + földszint + félemelet + 4 emelet	21,60	908
Szentkirályi utca 12.	Udvar	-	860
Összesen:			4298

Összevont telekre vonatkozóan:

• Övezeti besorolás: VK-VIII-1 zártsorú városközponti terület

• Telekterület: 4298 m²

• Építési terület: 860 m²

• Jelenlegi beépítési százalék: 63%

• Beépíthető mérték: 75%

• Terepszint alatti beépítési mérték 85% (ill. 100% mélygarázs létesítése esetén)

• Jelenleg beépített bruttó földszinti alapterület: 2737 m²

• Jelenlegi bruttó szintterület: 12985 m²

• Megengedett szintterületi mutató: 4,00 (illetve 5,5 a JÓKÉSZ 27.§ (2) bek. a), b), c) és (4) bek. b) esetén)

• Építménymagasság: 16-23m (utcai építménymagasság: 19,5m)

A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) sz. önkormányzati rendelet egyéb előírásainak betartása mellett.

3. TERVEZÉSI PROGRAM

A gázfogadó, kazánház, karbantartó műhelyek, öltözők a meglévő épületben rendelkezésre állnak. Méreteik a tervezendő új épület kiszolgálására is alkalmasak.

1. BERUHÁZÁSI ÜTEMEK ÉS FUNKCIÓCSOPORTOK

1. Gépkocsi tároló, kerékpár tároló: Az alagsor minél jobb kihasználásával kb. 700 m2

2. Előcsarnok: Felhasználható a jelenlegi porta, előcsarnok rész is. (OTÉK)

3. Porta: A porta azért nem szerepel a helyiségkönyvben, mert a Szentkirályi utcai épületrészen elegendő egy porta. Akár a jelenlegi vagy egy új is kialakítható. Erre várjuk a tervezők elképzeléseit. A szerverhelyiség jelenleg is adott a régi épületrészben, az új épületrésznél a második ütemben célszerű kialakítani a legfelső emeleten. Az elektromos fogadóhelyiség elhelyezése az alagsorban célszerű, mivel a transzformátor elhelyezésére is ott lesz lehetőség az utcafront közelében. A portának csak funkcionális bútorzatot kell tervezni.

4. Ruhatár: A ruhatárat az előadók összes befogadó képességére kell tervezni. Lehetőleg minél nagyobb, jól kihasználható 5-600 személy kiszolgálására is alkalmas legyen, bútorzata függ a választott tárolástechnikai megoldástól.

5. Transzformátor elhelyezés: A jelenleg meglévő transzformátor elhelyezéséből kell kiindulni.

6. Kukatároló: A jelenleg meglévő kukatárolót kell áthelyezni, mérete a továbbiakban is elegendő.

7. Felvonók és felvonó gépházak

8. Előadó terem 250 főre 1 db, oktatástechnikai helyiséggel, tolmács helyiséggel (alapterületet Tervező határozza meg)

9. Előadó terem 350 főre 1 db, oktatástechnikai helyiséggel, tolmács helyiséggel

(alapterületet Tervező határozza meg)

10. Tanterem 50 főre mobil fallal kettéválasztható 2-3 db

11. Tornaterem mobil fallal elválasztható, kondi terem (60-80 m2), szertár, öltözők előírásoknak megfelelően

12. Szellőző gépházak

13. Folyosók kialakítása a szükségleteknek, előírásoknak megfelelően

14. WC-k egyéb helyiségek kialakítása előírásoknak megfelelően

15. Előadó terem 250 főre 1 db, oktatástechnikai helyiséggel, tolmács helyiséggel

16. Tanterem 50 főre mobil fallal kettéválasztható 2-3 db, attól függően, hogy az I. ütemben hány db van. (Összesen 5 db szükséges.)

17. Skill laboratórium 2 db (2x 80 m2)

18. Ápolástani demonstrációs helyiség 3 db (3x80m2)

19. Optometria labor 3 db (3x25m2)

20. Látszerész labor 1db (1x 70-80 m2)

21. Képalkotó labor 1 db (1x 70-80 m2)

22. Elektrofiziológiai labor 1db (1x 30-40 m2)

23. Fizioterápiás gyakorlóhelyiség 1 db (1x180-200 m2)

24. Vizsgáló 2 db (2x20-25 m2)

25. Büfé 1 db (lehetőség szerint)

26. WC-k egyéb helyiségek kialakítása előírásoknak megfelelően

27. Raktár 1-2 db (50-100 m2)

28. Takarítószer tárolók lehetőség szerint emeletenként, szorosan nem kapcsolódnak egységekhez. Takarítószer tárat az egységekhez külön nem szükséges hozzárendelni, lehetőség szerint szintenként kézi takarítóeszköz tárolók kialakítása célszerű 5-10 m2 területtel. Az épületben a második ütemben megépülő szellőző gépházhoz a tetőtérben vagy az alagsorban a gépkocsi tárolóban ajánlatos kialakítani egy központi takarítóeszköz tárolót a felvonó közelében, kb. 20 m2 területen.

Lényeges, hogy az egyes funkciócsoportok helyiségei egymáshoz kapcsolódjanak, ennek lehetőségét viszont a beépíthető alapterület mérete fogja meghatározni. Az összetartozó helyiségcsoportok lehetőleg azonos szinten legyenek elhelyezve, vagy ha ez nem valósítható meg, akkor egymás feletti szinteken.

Bejárati szint (földszint)

A földszintet úgy kell elhelyezni, hogy a belső tér az utcáról akadálymentesen megközelíthető legyen (akadálymentes főbejárat). A bejárat kialakításánál figyelembe kell venni a területen meglévő transzformátort, amelyet az épületen belül kell elhelyezni. Az utcai főbejáratnak, biztonsági és vagyonvédelmi szempontból ellenőrzöttnek kell lennie, mivel csak így biztosítható a későbbi üzemeltetés során a vagyonvédelem, valamint az ehhez kapcsolódó üzemeltetői felelősségvállalás.

Az autók bejutása a Szentkirályi utcáról oldandó meg. A területen jelenleg meglévő kukatároló bontandó, a funkciót az új épületszárnyon belül kell elhelyezni.

Gazdasági és egyéb funkciók

Gépjárművek elhelyezése az alagsorban. A gépkocsi tárolóba a járművek lejárón vagy felvonóval juthatnak le. Célszerű lenne egy jól megközelíthető kerékpár tároló kialakítása is.

Figyelembe kell venni az udvari felvonó megszüntetésével az alagsorban lévő konyhai raktárak megközelíthetőségét.

Raktárak kialakítása a második ütemre elhalasztható.

Kazánház, víz-, gáz-, elektromos fogadó helyiségek rendelkezésre állnak a szükséges kapacitással. Szellőző és felvonó gépházak kialakítása szükséges.

Oktatási funkciók

Az oktatási funkciókat az oktatók és a hallgatók használják. A legnagyobb térigényű helyiségek az egy 350 fős-, illetve a kettő db 250 fős előadótermek. A további helyiségek kialakításánál is figyelembe veendő, hogy jelentős hallgatói forgalommal rendelkez(het)nek. Ezen felül biztosítandó az átjárhatóság a meglévő mindkét csatlakozó épülettömb minél több felsőbb szintjével (átjárók kialakítása).

A tornaterem kialakításánál elvárás egy szabványos kosárlabda pálya kialakítása. Célszerű és kívánatos, hogy a terem ketté osztható, szükség esetén egybenyitható legyen. A két tornateremrész kialakítása és méretei azonosak legyenek, a belmagasság az előírásoknak megfelelően méretezendő!

Mobiliákkal kapcsolatos előírások

A mobiliák és berendezési tárgyak tekintetében Tervező- a jelen dokumentációban szereplő információk alapján elégséges bútorzat, oktatástechnikai eszközök és kiegészítő berendezési tárgyak fedezetéül - szakmailag megalapozott keretösszeget kell megállapítson. A keretösszeget úgy kell megállapítani, hogy a ténylegesen megvalósuló funkcionalitású épület összes - a rendeltetésszerű használatra alkalmas - berendezési tárgyára megfelelő fedezetet biztosítson. Ez alól kivételt képeznek az irodatechnikai eszközök és a számítógépes munkahelyek számítástechnikai eszközei (de a hálózati infrastruktúra nem).

2. A HELYISÉGCSOPORTOK ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEI

Megrendelő az egyes funkciókat biztosító helyiségekre vonatkozóan előírja a kivitelezési igény egyes jellemzőit. Ezen előírásokat helyiségkönyvszerűen a következő táblázatokban részletesen is bemutatjuk.

1. Képzési helyiségekre vonatkozó előírások

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	250 fős előadóterem és 350 fős előadóterem	Alapterület szükséglet m2: Tervező határozza meg
		Belmagasság m: Tervező határozza meg
Padlóburkolat:	Félmeleg (meleg) padlóburkolat: PVC, linóleum vagy gumi
Falburkolat:	Diszperzit festés, faburkolat min 1,20 m magasságig, esetleg akusztikus falburkolat.
Álmennyezet:	Akusztikus
Gépészet:	Padlófűtés, klíma, szellőzés
Villamosság:	Világítás szabvány szerint. Elektromos hálózat a berendezések függvényében.
Egyéb:	A teremben lejtős padlószerkezetet kell kialakítani a láthatóság biztosítása érdekében. Akadálymentesen kialakított helyek biztosítása is szükséges.
Bútorok, berendezések:	Padsor: funkcionalitásából adódóan az előadóteremben a nagy létszámú hallgatóság elhelyezésére alkalmas, rögzített padsorok kialakítása az elsődleges. A valószínűleg egyedi gyártású bútorzattal szembeni alapelvárások a berendezés oktatási szempontból kényelmes61 használatot biztosítson akár több órán keresztül, megfelelő rálátás az előadóra és az előadás megjelenítő eszközökre (lépcsőzetes kialakítás), a hallgatók személyes tárgyainak (aktatáska, könyvek, jegyzetek) elhelyezhetősége (a padok asztallapja alatt alsó polc), az egyes helyek gyors és akadálymentes megközelíthetősége (tantermen belüli közlekedők optimalizálása, azaz lehetőség szerint a terem szélén és a terem közepén is – kettéválasztva a padsort – közlekedési folyosó kialakítása, illetve az ülések felhajthatósága). Katedra: reprezentatív asztal és szék. Tábla: filctollas, letörölhető, mágneses elemmozgó táblarendszer 2 táblatesttel. Vetítővászon: A tábla elé beépített, külön mozgatható (fel és lehúzható, rögzíthető). Technikai berendezés: A teremben legyen lehetőség videó vetítésre (fix, távirányítós projektor, videó, számítógép). Több számítógép csatlakozása legyen lehetséges a vezérlőtérben, vagy az előadópulton. A világítás, elsötétítés szabályozható legyen egy központi vezérlőtérből. A világítás több körben legyen szabályozható (teremvilágítás, rejtett fények és előadótér). Az erősítő rendszer tegye lehetővé a több csatornás mikrofonos (fix és rádiós) beszéd átvitelét, valamint a videó vetítés (surround) hangosítását. Legyen lehetőség max. 3 nyelvű szinkrontolmácsolásra. Az átvitel többcsatornás legyen, rádiófrekvenciával vagy infra átvitellel legyen megoldott. Legyen mód az előadásokról videó és hangfelvétel készítésére. A vezérlőtérből és a tolmácsok helyiségéből legyen rálátás az előadótérre. A vezetékezés a vezérlőtérben kell, hogy koncentrálódjon. Legyen lehetőség az előadótér, a nézőtér és a vezérlőtér közötti utólagos vezetékezésre (szerelhető álmennyezet vagy 50 mm-es üres csövezés) 5 méterenkénti kiállás lehetőségével. Egyéb kiegészítő elem: szeméttárolók, falióra elhelyezése szükséges.

Oktatási szempontból „kényelmes” használat: kemény ülőfelület a hát megfelelő megtámaszthatóságával, elkerülendő a hallgatóság ellazulása, a figyelmének lanyhulása.

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Az előadótermek kiszolgáló helyisége: előkészítő (oktatástechnikai helyiség)	Alapterület szükséglet m2: Tervező határozza meg	200 fős: 350 fős:
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Félmeleg (meleg) padlóburkolat: PVC, linóleum vagy gumi
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint, berendezések függvényében
Bútorok, berendezések:	Bútorzat: A nagyelőadó technikai berendezéseinek kezelő és vezérlő elemeit befogadni képes célbútorzat, polcos tárolószekrények raktározási célra. Egyéb: Akusztikailag csillapított helyiség

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Az előadótermekhez kapcsolódó helyiség: stúdió (tolmácstér)	Alapterület szükséglet m2: Tervező határozza meg	200 fős: 350 fős:
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Félmeleg (meleg) padlóburkolat: PVC, linóleum vagy gumi
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint, berendezések függvényében
Bútorok, berendezések:	Bútorzat: A nagyelőadóval vizuális kapcsolatban lévő helyiség, két fő részére berendezve: asztal, szék. Egyéb: Akusztikailag csillapított helyiség

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	3 db Ápolástani demonstrációs helyiség	Alapterület szükséglet m2:	3 x 80
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Félmeleg (meleg) padlóburkolat: PVC, linóleum vagy gumi
Falburkolat:	Diszperzit festés,mosdó körül: csempeburkolat 2,10 m magasságig
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Bútorok, berendezések:	Bútorzat 1 helyiségre vonatkozóan: Orvosszakmai-oktatási alapján későbbiekben kerül meghatározásra. (speciális laborbútor, elszívás, felületek, stb.) Technikai berendezések Kiegészítők szemétgyűjtő: egységes, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú falióra: egységes

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	1 db tornaterem kettéválasztható	Alapterület szükséglet m2:	Szabványos kosárlabda pálya
		Belmagasság m:	Min. 8,00
Padlóburkolat:	Sportpadló
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Biztonsági védőburolat
Gépészet:	szabvány szerint (klíma, szellőzés)
Villamosság:	szabvány szerint
Bútorok, berendezések:	Sporttechnológia szerint

A tornaterem kialakításánál figyelembe kell venni, hogy szabványos kosárlabda pályaként tudjon funkcionálni!

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Tornaterem szertár	Alapterület szükséglet m2:	40-60
		Belmagasság: Tervező határozza meg
Padlóburkolat:	Félmeleg (meleg) padlóburkolat: PVC, linóleum vagy gumi
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	-
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Bútorok, berendezések:	Salgo polcok és zárható szekrények

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Tornateremhez kapcsolódó öltöző és vizesblokk, tanári öltöző	Alapterület szükséglet m2:	Tervező határozza meg
		Belmagasság:
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán)
Falburkolat:	Diszperzit festés, csempeburkolat 2,10 m magasságig, zuhanyzóban mennyezetig.
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint (Padlófűtés, szellőzés, zuhanyzóban padlóösszefolyó)
Villamosság:	Szabvány szerint
Egyéb:	Zuhanyzóban használati víz elleni szigetelés Zuhanyzó, mosdó, WC: mennyiségek és méretek szabvány szerint
Bútorok, berendezések:	Öltözőben emeletes elrendezésű öltöző szekrények és fogasos padok.

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	5 db Tanterem 50 fős	Alapterület szükséglet m2:	Tervező határozza meg
		Belmagasság: m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Parketta vagy padlószőnyeg
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	Természetes megvilágítás, árnyékoló függöny vagy roletta
Bútorok, berendezések:	Padsor: funkcionalitásából adódóan az előadóteremben a hallgatóság elhelyezésére alkalmas padsorok kialakítása. A valószínűleg egyedi gyártású bútorzattal szembeni alapelvárások az berendezés oktatási szempontból kényelmes1 használatot biztosítson akár több órán keresztül, megfelelő rálátás az előadóra és az előadás megjelenítő eszközökre (lépcsőzetes kialakítás), a hallgatók személyes tárgyainak (aktatáska, könyvek, jegyzetek) elhelyezhetősége (a padok asztallapja alatt alsó polc), az egyes helyek gyors és akadálymentes megközelíthetősége (tantermen belüli közlekedők optimalizálása, azaz lehetőség szerint a terem szélén és a terem közepén is – kettéválasztva a padsort – közlekedési folyosó kialakítása, illetve az ülések felhajthatósága). Katedra: reprezentatív asztal és szék. Tábla: filctollas, letörölhető, mágneses elemmozgó táblarendszer 2 táblatesttel. Vetítővászon: A tábla elé beépített, külön mozgatható (fel és lehúzható, rögzíthető). Technikai berendezés: A teremben legyen lehetőség videó vetítésre (fix, távirányítós projektor, videó, számítógép). Több számítógép csatlakozása legyen lehetséges a vezérlőtérben, vagy az előadópulton. A világítás, elsötétítés szabályozható legyen egy központi vezérlőtérből. A világítás több körben legyen szabályozható (teremvilágítás, rejtett fények és előadótér). Az erősítő rendszer tegye lehetővé a több csatornás mikrofonos (fix és rádiós) beszéd átvitelét, valamint a videó vetítés (surround) hangosítását. Legyen lehetőség max. 3 nyelvű szinkrontolmácsolásra. Az átvitel többcsatornás legyen, rádiófrekvenciával vagy infra átvitellel legyen megoldott. Legyen mód az előadásokról videó és hangfelvétel készítésére. A vezérlőtérből és a tolmácsok helyiségéből legyen rálátás az előadótérre. A vezetékezés a vezérlőtérben kell, hogy koncentrálódjon. Legyen lehetőség az előadótér, a nézőtér és a vezérlőtér közötti utólagos vezetékezésre (szerelhető álmennyezet vagy 50 mm-es üres csövezés) 5 méterenkénti kiállás lehetőségével. Egyéb kiegészítő elem: szeméttárolók, falióra elhelyezése szükséges.

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	2 db skill2 Laboratórium	Alapterület szükséglet m2:	2 x 80
		Belmagasság: m:
Padlóburkolat:	Tekercses gumi padlóburkolat, szerelt álpadló kialakítása javasolt
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint, a berendezések függvényében
Villamosság:	szabvány szerint, a berendezések függvényében
Egyéb:	Természetes megvilágítás, árnyékoló függöny vagy roletta
Bútorok, berendezések:	Bútorzat: Operátorszoba Technikai berendezések A teremben legyen lehetőség videó vetítésre (fix, távirányítós projektor, videó, számítógép). Elektromos csatlakozási végpontok kiépítése szükséges, oktatásszakmai program leírás alapján (speciális informatikai és energiaellátást igénylő eszközeinek, technikai berendezések). Kiegészítők szemétgyűjtő: egységes, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú falióra: egységes

² A laboratóriumok létrehozásának célja, használati módja, egyéb követelmények:

Skill labor 1.

A nappalos szakon minden hallgató számára az elsősegélynyújtás gyakorlatok végzése. Ez többnyire betölti a teljes szemesztert!

A szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódóan az újraélesztés gyakorlatok végzése.

Az egyéb elsősegély képzések végzése.

Alkalomszerűen kisebb létszámú évfolyamok számára (pl. angol nyelvű elsősegélynyújtás) előadások megtartása.

A terem technikai szükségletei:

Megfelelő fény,

Jól takarítható burkolat,

Elektromos kiállás legalább öt egymástól távolibb ponton,

A kiállások mindegyike háromszoros legyen a technika működtetéséhez,

Vetítési lehetőség (projektor, állvány, vetítési felület),

Raktárrész kialakítása a gyakorló eszközök tárolásához.

Skill labor 2.

A CAE Healthcare Company valósághű szülészeti szimulátora (Fidelis Lucina) 2016 első felében kerül beszerzésre az Egészségtudományi Karon.

Az eszköz az anyai- és magzati paraméterek monitorozása (betegőrző monitor + CTG!) mellett az alábbi esetek szimulációjára alkalmas: normál terhesség, normál szülés, szülés medencevégű fekvés esetén, műtétes szülésbefejezés, magzati tachycardia anyai lázas állapot következtében, atoniás vérzés, anyai szívmegállás, eclampsia, köldökzsinór-előesés, vállelakadás.

A szülészeti szimulátor beszerzése a legkorszerűbb szülészeti képzést teszi lehetővé Karunkon. Legfontosabb szerepe a szülésznő szakirányon tanuló magyar és külföldi hallgatók képzésében van. A szimulációs oktatás két legjelentősebb előnye: a rizikómentes gyakorlás életszerű környezetben, illetve olyan, ritkán előforduló esetek bemutatása, mellyel a hallgató a területi szakmai gyakorlata során csak kis eséllyel találkozik. A szülésznőképzés mellett használható az összes szakirányon, mind a magyar, mind pedig az idegen nyelvű képzésekben, illetve a külföldi hallgatók számára meghirdetett nyári sürgősségi kurzusokban és szakirányú továbbképzésekben is.

Az eszköz használatához egy valódi szülőszobai eszközökkel felszerelt, élethűen kialakított demonstrációs terem szükséges. Bár a szimulációs gyakorlatokon résztvevők optimális létszáma 5-7 fő, jelen oktatási rendszerünkben gyakran kényszerülünk 15-20 fős csoportok egyidejű oktatására, ezért egy kb. 20 fő befogadására alkalmas terem szükséges. Az elő- és utómegbeszélésekhez (mely a szimulációs gyakorlatok fontos része) egy olyan külön terem, vagy a szimulációs teremben elkülönített rész szükséges, ahol a hallgatók számára székeket biztosítunk, illetve a vetítési lehetőség megoldott. A terem - optimális esetben - a gyakorlatok videóra történő rögzítéséhez szükséges eszközökkel is ellátott.

A szimulátor vezeték nélkül működik, így bárhol használható. Elhelyezése egy három (szükség esetén négy) oldalról megközelíthető modern szülőágyon történik. Az ágy mögötti falon oxigén- és szívó elhelyezése szükséges. A “TouchPro” monitor számára egy külön asztal kell az ágy mellett elhelyezve. Optimális esetben az eszközök vezérlése egy tükörfallal elválasztott operációs helyiségből történik.

Az eszköz számos alkatrésszel rendelkezik, így azok tárolására egy külön raktárhelyiség biztosítása lenne indokolt.

A szimulációs gyakorlatokhoz használt anyagok, eszközök elrendezéséhez a kórházakban használatos bútorzat (üvegszekrények, szekrények, tárolók) szükséges.

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	1 db elektrofiziológiai labor	Alapterület szükséglet m2:	30
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Laborfunkciónak megfelelő! Csúszásmentes, antisztatikus, homogén hidegpadló (műgyanta)
Falburkolat:	Diszperzit festés, mosdó körül: csempeburkolat 2,10 m magasságig
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	-
Bútorok, berendezések:	Bútorzat 1 laborhelyiségre vonatkozóan: Oktatás-szakmai program alapján későbbiekben kerül meghatározásra. Technikai berendezések Kiegészítők szemétgyűjtő: egységes, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú falióra: egységes

2. Vizsgáló és kezelő helyiségekre vonatkozó előírások

helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Fizioterápiás gyakorlóhelyiség3	Alapterület szükséglet m2:	200
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán) Gimnasztika részlegnél: sportpadló
Falburkolat:	Diszperzit festés, vizes berendezések körül: csempeburkolat 2,10 m magasságig
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint, a világítótesteket labda elleni védőberendezéssel kell ellátni
Egyéb:	-
Bútorok, berendezések:	Bútorzat 1 masszázshelyiségre vonatkozóan: Orvos-szakmai program alapján későbbiekben kerül meghatározásra. Technikai berendezések Kiegészítők szemétgyűjtő: egységes, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú falióra: egységes

³A gyakorlóhelyiség létrehozásának célja, használati módja, egyéb követelmények:

A hazai és nemzetközi irányelvekre támaszkodva a BSc Gyógytornász és Msc Fizioterápia képzések tantárgyai közül a következő 16 tantárgy oktatása igényel tornatermet:

Tornatermet igénylő tantárgyak

MSc

Tárgy neve:

Aktív mozgásterápiás módszerek tudományos háttere és gyakorlata

Mozgáskoordinációt és propriocepciót fejlesztő eljárások gyakorlata és tudományos megközelítése

Választható tantárgyak:

A gerinc deformitásainak tradicionális és modern mozgásterápiája MSc

A testtartás és a járás biomechanikai elemzése

BSc

Tárgy neve:

Mozgásrendszer funkcionális elemzése és vizsgálata

Ortopédiai fizioterápia

Alapozó testképző gimnasztika

Alkalmazott edzésmódszertan

Neuropszichiátriai fizioterápia

Reumatológiai fizioterápia

Választható tantárgyak:

Összehasonlító járáselemzés

A gerinc deformitásainak tradicionális és modern mozgásterápiája BSc

Esztétikus testképző gimnasztika

Pszichofizioterápia

Komlpex mozgások elemzése

Feldenkrais módszer

A magas hallgatói létszám és a rengeteg oktatandó tantárgy miatt a 200 m2-ből két terem lenne ideális, egy teljesen különálló 120 m2-es és egy 80 m2-es tornaterem.

A tornateremre vonatkozó szükségletek:

• nagy felületű tükrök a lehető legnagyobb területen

• hosszanti falon végig bordásfalak

• tornatermi előírásoknak megfelelő rugalmas talajburkolat

• speciális tárolási lehetőség a nagy méretű fizioball-ok számára (falra szerelhető rudak, hálók, stb,)

• beépített zenehallgatási lehetőség

• tároló raktár helyiség az eszközöknek

• bordásfalra akasztható húzódzkodó állvány (pl.:

http://www.insportline.hu/1146/huzodzkodo-keret-insportline-bordasfalhoz)

• steppad (pl.:

http://www.sportszert.hu/detail/Fitness/Steppad/Spartan_steppad_XL)

• padok (pl.:http://www.sportszert.hu/detail/Tornatermi_felszereles/Tornapad_tornaszekreny/Tornapad_3m)

• egyensúly/koordináció fejlesztő eszközök (pl.: Dynair, Stability Trainer, billenő deszka, dinamikus ülőpárna, jumper)

<https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYp5jZsOfKAhXCnA4KHdz6BTcQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fbosu-hungary.hu%2F&usg=AFQjCNHLuxiUfwPc3ewrGbi9x5T9C48jUg&sig2=LOswechJmUDmGL42AMhzgw>)

• mennyezeti tartó függesztés/saját testsúlyos/trx gyakorlatokhoz (Pl:

http://www.crosstrainingkaposvar.hu/img/players/1.jpg)

• tornaszőnyegek (2 cm vastag, 80 cm széles, 200 cm hosszú)

• különböző erősségű elasztikus gumiszalagok

• tépőzáras súlyzók

• gimnasztikai nagy labdák, fizioball-ok

• különböző méretű softball-ok

• kézmanipuláció fejlesztéséhez szükséges eszközök (gyurmák, kis labdák)

Helyiségcsoport:	KÉPZÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	3 db optometriai labor	Alapterület szükséglet m2:	3 x 25
		Belmagasság m:
Padlóburkolat:	Laborfunkciónak megfelelő! Csúszásmentes, antisztatikus, homogén hidegpadló (műgyanta)
Falburkolat:	Diszperzit festés, mosdó körül: csempeburkolat 2,10 m magasságig
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	-

Helyiségcsoport:	SZOLGÁLTATÓI HELYISÉGEK
Megnevezés:	2 db vizsgáló	Alapterület szükséglet m2:	Vizsgáló: 20-25
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán)
Falburkolat:	Diszperzit festés, csempeburkolat 2,10 m magasságig
Álmennyezet:	Bontható, kazettás, látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint, a berendezések függvényében
Villamosság:	szabvány szerint, a berendezések függvényében
Egyéb:	természetes megvilágítás, árnyékoló függöny vagy roletta
Bútorok, berendezések:	-

3. Kiegészítő és kiszolgáló helyiségekre vonatkozó előírások

Helyiségcsoport:	SZOLGÁLTATÓI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Egyéb szolgáltató helyiségek (büfé)	Alapterület szükséglet m2:	100
		Belmagasság m:	Min. 2,40
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán)
Falburkolat:	Diszperzites festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás látszóbordás
Gépészet:	Szabvány szerint

Helyiségcsoport:	ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Iroda	Alapterület szükséglet m2:	Min. 15,00
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Parketta vagy padlószőnyeg
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	Bontható, kazettás látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	Természetes megvilágítás, árnyékoló függöny vagy roletta
Bútorok, berendezések:	-

Helyiségcsoport:	KÖZLEKEDŐ ÉS EGYÉB KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
Megnevezés:	Mélygarázs	Alapterület szükséglet m2:	700
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	betonpadló
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	-
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	Előírt számú parkolóhely, felfestések, jelölések, akadálymentes parkolóhely
Bútorok, berendezések:	információs táblák

Helyiségcsoport:	ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Személyzeti öltöző, zuhanyzó, WC	Alapterület szükséglet m2:	OTÉK
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán)
Falburkolat:	Diszperzit festés, csempeburkolat 2,10 m magasságig, zuhanyzóban mennyezetig.
Álmennyezet:	Bontható, kazettás látszóbordás, zuhanyzóban nedvességnek ellenálló
Gépészet:	szabvány szerint (Padlófűtés, szellőzés, zuhanyzóban padlóösszefolyó)
Villamosság:	Szabvány szerint
Egyéb:	Zuhanyzóban használati víz elleni szigetelés. Helyiség méretek szabvány szerint.
Bútorok, berendezések:	-

Helyiségcsoport:		ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK
Megnevezés:	Elektromos és gépészeti helyiségek		Alapterület szükséglet m2:	OTÉK
			Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Homogén hidegburkolat,
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	-
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	-
Bútorok, berendezések:	-

Helyiségcsoport:		KIEGÉSZÍTŐ HELYISÉGEK
Megnevezés:	A szolgáltatási és képzési helyiségekhez tartozó raktárak és tárolók		Alapterület szükséglet m2:	OTÉK
			Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	A helyiség padlóburkolatának megegyező padlóburkolat.
Falburkolat:	Diszperzit festés
Álmennyezet:	-
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	-
Bútorok, berendezések:	Tárolásra alkalmas berendezés

Helyiségcsoport:	KÖZLEKEDŐ ÉS EGYÉB KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
Megnevezés:	Bejárati és előadó előtti előcsarnok, közlekedők, folyosók	Alapterület szükséglet m2:	OTÉK
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, káprázásmentes hidegburkolat (homogén vagy elemekből készített)
Falburkolat:	Diszperzit festés, 1,20 m magasságig védő falburkolat
Álmennyezet:	Bontható, kazettás látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	-
Bútorok, berendezések:	Közösségi terek pihenőbútorai szemétgyűjtő: egységes, könnyen tisztántartható és hosszú élettartamú falióra: egységes élőnövényes dekoráció

Helyiségcsoport:	KÖZLEKEDŐ ÉS EGYÉB KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
Megnevezés:	Vizesblokk szintenként	Alapterület szükséglet m2:	OTÉK (Min. 30)
		Belmagasság m:	OTÉK
Padlóburkolat:	Csúszásmentes, elemekből készített hidegpadló (kőporcelán)
Falburkolat:	Diszperzit festés, csempeburkolat
Álmennyezet:	Bontható, kazettás látszóbordás
Gépészet:	szabvány szerint
Villamosság:	szabvány szerint
Egyéb:	szintenként 1 db akadálymentesen kialakított WC Helyiség méretek szabvány szerint.
Bútorok, berendezések:	-

3. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELVÁRÁSOK

• Illeszkedési követelmények: A megvalósuló épületszárny egy korábbi beruházás folytatása, így építészeti minőségében és funkcionálisan teljes egészében illeszkednie kell a meglévő épületszárnyakhoz.

• Funkció és térszervezési követelmények: A tervezett fő funkcionális egységek elhelyezése tegye lehetővé az eltérő üzemidejű működést, ugyanakkor könnyen áttekinthető térkapcsolatokkal rendelkezzenek. Kiemelt jelentőségű a szolgáltatási jellegű területek elhelyezése, amelynek biztosítania kell az egyetemi funkcióktól való elkülöníthető működést.

• Tömeg- homlokzatképzés: A tömeg- és homlokzatképzés alkalmazkodjon környezetéhez, ugyanakkor magas építészeti színvonalat képviseljen. A homlokzatok legyenek időtállóak, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelőek.

• Közlekedési rendszerek: A közlekedési rendszerek terhelése az összetett funkcionalitás következtében várhatóan magas lesz. Emellett ezek a területek a közlekedési funkción túl részben pihenő funkciókat és várakozó funkciókat is ki kell elégítsenek. Rendelkezzenek megfelelő méretekkel, legyenek logikusan szervezettek, természetes módon megvilágítottak és tartós anyaghasználattal épüljenek. Kiemelt jelentőségű, hogy a nagy hallgatói létszámot befogadó oktatótermi blokk esetében a csatlakozó közlekedők megfelelő szélességűek legyenek valamint olyan kiteresedésekkel kerüljenek megszakításra, amelyek képesek az igénybevételi szünetekben ugrásszerűen emelkedő forgalom csillapítására.

• Üzemeltetési és karbantartási elvek: Az épületegyüttes legyen gazdaságosan és szakaszolhatóan üzemeltethető. A karbantartást lehetőleg forgalomtól elzárt üzemi területeken a funkciók zavarása és időbeli korlátozottság nélkül lehessen elvégezni.

4. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Az épület minden részletében meg kell, hogy feleljen az érvényes szabványoknak és előírásoknak. Ezen belül Ajánlatkérő kiemelten fontosnak tartja az alábbiakat:

Tartószerkezet

A tartószerkezeti rendszer I. tűzállósági fokozatú, a funkcióhoz illeszkedő legyen. Képesnek kell lennie a felsőoktatási tevékenység változó követelményeihez igazodó átalakítások követésére (vb. vázszerkezet, kitöltő falazattal).

Homlokzat

A homlokzatképzés illeszkedjen a meglévő épületrészekhez.

Homlokzati nyílászárók

A nyílászárók kialakítása során építészeti minőségben illeszkedni kell a meglévő épületszárny megoldásaihoz.

Napvédelem

A napfény védelmet a létesítmény teljes területén külső árnyékolóval kell megoldani! Az előadótermekben belső kiegészítő sötétítővel biztosítani kell a teljes elsötétítés lehetőségét (vetítés!).

Belső felületképzések (padlóburkolat, falburkolat, álmennyezet)

A belső felületképzések – elsősorban a padlóburkolatok és lábazatok - legyenek kopás-, rezgés- és ütésállóak. A falburkolatok a terek jellegének megfelelő anyagminőséggel készüljenek, legyenek könnyen karbantarthatók és felújíthatók.

• Nagyforgalmú külső területek

Tartós, tisztítható természetes kőburkolat; mechanikus hatásoknak jól ellenálló, könnyen tisztítható kő, fém, tégla, fa vagy egyéb nemes anyagból, illetve ezek kombinációjából készült falburkolatok;

• Nagyforgalmú, belső területek

Padló- és lépcsőburkolatok: nagy kopásállóságú, ellenálló, könnyen tisztítható és karbantartható hidegpadló;

Falburkolat: legalább az emberi érintkezés magasságáig mechanikus hatásoknak jól ellenálló, könnyen tisztítható kő, fém, tégla, fa vagy egyéb nemes anyagból, illetve ezek kombinációjából készüljön; e felett diszperzit festéssel ellátott falfelület.

• Átlagos forgalmú irodai ill. oktatási területek:

Padlóburkolatok: nagy kopásállóságú, ellenálló, könnyen tisztítható és karbantartható melegburkolatok;

Falburkolat: diszperziós festés.

• Kiszolgáló területek:

Padlóburkolatok: nagy kopásállóságú hidegburkolatok, gépészeti helyiségekben koptatóréteggel ellátott beton padlóburkolatok;

Falburkolat: diszperziós festés.

• Álmennyezetek:

Bontható, kazettás álmennyezet készül minden olyan helyen ahol azt a gépészet és elektromos vezetékek elhelyezése, világítás, stb. szükségessé teszi. A reprezentatív, nagyforgalmú belső terekben rejtett, esetleg süllyesztett (mikrobordás) kivitel.

Belső nyílászárók

Feleljenek meg az oktatási intézmények emeltszintű követelményeinek (fokozott igénybevétel, fokozott zajcsillapítás, tűzvédelem). A belső nyílászárók felülete mechanikai hatásoknak fokozottan ellenálló, üzemi körülmények között gyártott, minimum három pántos, megerősített vasalatokkal, nagyforgalmú közlekedőkben és oktatótermekben fém, rugdosás elleni védelemmel ellátott.

5. ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Az új épületszárny gépészetileg a meglévő épületegyütteshez csatlakozik az alábbi rendszerek esetében:

• Vízellátó rendszer

• Fűtési rendszer

• Gázvezeték rendszer

A csatornahálózatra az új épület „önállóan”, közvetlenül csatlakozik a Szentkirályi utcai oldalon.

A gépészeti hálózatokat az alábbi fő részegységekre bonthatjuk:

• az ellátáshoz szükséges csatlakozások, külső közművek

• energiatermelés,

• elosztóhálózat,

• fogyasztók.

Általánosan a következő szempontokat kell a rendszerek, hálózatok kialakításánál figyelembe venni.

• A hálózatok dimenzionálása a pontos igények meghatározásával induljon. Kerüljük a túlméretezést, ezzel optimalizálva a beruházási és üzemeltetési költségeket.

• A rendszerek biztosítsák a tervezési szakági szabványok, irányelvek és az építtető által meghatározott komfortparamétereket.

• A beépített berendezések legalább egy szakmai jó színvonalnak feleljenek meg. Jó hatásfokú, üzembiztos működés és karbantarthatóság alapvető követelmény.

• A beépítendő csőhálózatok anyagánál, a csőkötési módok kiválasztásánál tartsuk szem előtt a hálózat egyszerű és gyors átalakíthatóságát. A csőanyagok megválasztásánál, anyagpárosításoknál kerüljük a korróziós hatásokat, az oxigén diffúziót.

• A beépítendő szerelvények jó minőségűek az üzemi paramétereknek (nyomás, hőmérséklet, folyadékminőség) megfelelő legyen.

• Minden hálózat a fogyasztási igények szerint beszabályozható legyen.

• A rögzítéseknél, géptelepítéseknél nem kerülhetnek rezgések az épületszerkezetbe.

• A hálózatok akusztikai terhelése a környezetre vegye figyelembe az oktatási intézmény specifikus területeinek egyedi követelményeit.

• A fogyasztások méréséhez, fő- és almérések megvalósításához a megfelelő mérőegységek könnyen leolvasható módon kerüljenek elhelyezésre.

• Az ellátáshoz szükséges gáz, víz kontingensek, csatornaterhelés meghatározása pontos számítások alapján történjen, kerüljük a felesleges tartalékok beépítését.

• A csatornahálózat kialakításánál az oktatási területeket ellátó szociális helyiségek berendezéseinek bekötésekor a csatornaméretek vegyék figyelembe az időszakosan megnövekedő egyidejűséget. A vízszintes gyűjtővezetékek hegesztett kötéssel készüljenek.

Vizes szerelvények

Általánosan a vizes berendezések kiválasztásánál a gyors és hatékony tisztíthatóságot és tartósságot kell figyelembe venni. Az alábbi kialakításokat kérjük követni,

• WC: Félporcelán, rejtett öblítőtartályos, konzolos, kétfokozatú, nyomólapos öblítéssel.

• Pissoir: Félporcelán, rejtett öblítőtartályos, hidegvíz csatlakozással, automata öblítéssel.

• Mosdók:

  • Szolgáltató egységekben, szálláshelyeken, kijelölt irodákba: félporcelán, H-M vízellátással, egykarú keverős csapteleppel.

  • Oktatási területen, nagyforgalmú vizesblokkokban: Sormosdóként kialakított, félporcelán, H-M vízellátással, vandálbiztos keverős csapteleppel.

• Falikút: Rozsdamentes acél, H-M ellátással, légbeszívó csapteleppel.

• Zuhanyzó: Csúszásmentes felülettel, H-M vízellátással, egykarú keverős csapteleppel.

• Mosogató: Egy-kétmedencés szárító tálcával, rozsdamentes anyagú, H-M vízellátással, egykarú keverős csapteleppel.

Hűtés-fűtés

A központi hőtermelő egységek, melegvizes kazánok a már meglévő épületrészben megvalósításra kerültek, és teljesítményük elegendő az új épület ellátásához.

Ebből következően a hűtési-fűtési rendszert a meglévő rendszerre csatlakozóan kell kialakítani.

A hűtési rendszer berendezéseinél nagyon fontos a jó hatásfokú üzem megvalósítása, a berendezések jó szabályozhatósága.

A csőhálózat anyaga, nyomvonalvezetése, rögzítése, a csövek szigetelése az általános szakági előírások szerint történjen.

A termekben, szobákban az érvényes szakági szabványok szerinti komfort paramétereket kell tartani. A legfontosabb paraméterek:

• Hőmérséklet

• Légnedvesség

• Zajszint

• Huzathatás /lásd légtechnikai rész/

A hőleadók, hűtőkészülékek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vegyük figyelembe.

• Magas hatásfok.

• Esztétikailag elfogadható, a belső térrel harmonizáló megjelenés.

• Jó szabályozhatóság.

• Akusztikailag ne zavarja környezetét

• Üzembiztos működés

• Egyszerű karbantarthatóság

Légtechnika

A légtechnikai rendszereknek minden esetben gondoskodni kell az alábbi funkciók megvalósításáról.

• Helyiség funkció és terheltség alapján meghatározott frisslevegős szellőztetésről.

• A romlott, kellemetlen szagokkal szennyezett levegő elszívásáról

• A zárt, ablakkal nem rendelkező terek szellőztetéséről.

• Tárolók, a tárolt anyagok figyelembevételével kialakított szellőztetéséről.

• A gépházak hatóságilag előírt szellőztetéséről, vészszellőztetésről

• Hő- és füstmentesítésről

A rendszerek felosztását a megvalósított funkciók szerint kell elvégezni. A hálózatok anyaga vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat és tűzszakasz lehatárolásokat.

A berendezésekkel szemben támasztott igények:

• A jó üzemelési hatásfok érdekében megválasztott gépen belüli légsebesség.

• A belső tér igényei szerinti szűrési fokozatok, táskás szűrőkialakítás

• A belső tér igényei szerinti hangcsillapítás

• Rezgésmentesített telepítés

• Jó karbantarthatóság.

• Tartós megbízható, hibamentes üzemelés.

A belső terekbe elhelyezett befúvó elemek méretezésénél be kell tartani a komfort szint szerint, a szakági szabványokban, tervezési irányelvekben javasolt légvezetési módokat, befúvási sebességi értékeket (a befúvási hőmérséklet függvényében). A befúvások és elszívások akusztikailag nem zavarhatják a belső terek komfortját. Különös tekintettel kell eljárni a nagyméretű, illetve speciális terek kialakításánál. Az előadótermek és a könyvtár kialakítását részletes akusztikai méretezés elvégzésével kell alátámasztani.

A beépítendő, a térben megjelenő elemeket az építészettel egyeztetve kell kiválasztani.

Sprinkler, oltóvízhálózat

A sprinkler és oltóvíz hálózat kialakításánál a létesítésre, kialakításra vonatkozó szabványok figyelembevételével kell kialakítani

A beépítendő tűzvédelmi berendezéseket a hatályos előírások, szabványok határozzák meg. A beépítendő berendezéseknek, szerelvényeknek és csőanyagoknak a megfelelő OKF engedélyekkel kell rendelkezniük.

6. ELEKTROMOS RENDSZEREK

Energiaellátás

A főelosztónál kell kialakítani az elszámolási fogyasztásmérést. A főelosztóhoz almérőkön keresztül csatlakoznak az egyes épületrészekben telepített alelosztók, lehetővé téve az esetleges önálló elszámolású területek közti költségmegosztást. Az épületgépészeti elosztók ill. berendezések a főelosztóhoz csatlakoznak. Az épületben az elosztók ellátására kábelhálózatot kell kiépíteni. A kábelek vízszintes irányban kábeltálcán, az álmennyezet fölött elhelyezve haladnak, függőleges irányú kábelezéshez felszálló aknákat kell kialakítani. A felszálló aknákban mind erős, mind gyengeáramú kábelek haladnak, köztük védőtávolságot kell tartani.

Világítás

Az épületben korszerű, energiatakarékos világítási rendszereket kell alkalmazni. Ezen alapvetően fénycső ill. kompaktfénycső lámpatesteket értünk. A lámpatestek elektronikus előtéteket tartalmazzanak. Az helyiségekben biztosítani kell, hogy az ablakhoz közeli területek világítása külön kapcsolható legyen a belső területek világításától. Az előadó termekben többszintű, programozható fényerő-szabályzó rendszert kell alkalmazni a különböző igények rugalmas kiszolgálására. A tűzrendészeti előírásoknak megfelelő tartalék és irányfény hálózatot kell építeni, központi telepítésű akkumulátorokkal. Az épület főbejárata előtere és néhány kiemelt terület látványos, dekoratív világítást kell kapjon, egyeztetve a belsőépítészettel.

Épületfelügyelet

Az épületben a gépészeti berendezések szabályozására, vezérlésére, működtetésére korszerű, DDC alapú, BUS rendszeren kommunikáló, számítógépes kezelő felülettel rendelkező felügyeleti rendszer lehetőségét kell kialakítani. A felügyelete alá vont rendszerek: kazánok és fűtési rendszer, szellőzés, elszívás, légkezelő rendszerek, hűtési rendszer, tűzvédelmi funkciók vezérlése. Állapotjelzések, fogyasztásmérők adatainak gyűjtése.

Tűzjelző

Az épületben automatikus tűzjelző központot kell létesíteni, mely tűz esetén automatikus átjelzést biztosít a tűzoltósághoz. A tűzjelző központ digitális, címezhető kell legyen, grafikus megjelenítéssel. Az érzékelők jellemzően optikai érzékelők, néhány területen hősebesség érzékelő, az előírásoknak megfelelő kézi jelzésadókkal és fény-hangjelzővel.

Üzemeltetési követelmények

Az üzemeltetés legyen gazdaságos, a funkcionális egységek legyenek szakaszolhatóak, vagy külön mérhetők. Az üzemeltetés kis létszámot vegyen igénybe, és legyen jól felügyelhető. A karbantartás a funkciók zavarása nélkül, forgalomtól elzárt területen, egyszerűen, bármely időszakban legyen végrehajtható.

7. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK

Informatika

A kiépülő informatikai hálózatnak szervesen illeszkednie kell az Egyetem jelenlegi hálózati rendszerébe, CAT6 minőségűnek kell lennie.

Az épület informatikai hálózatának menedzselését az egyetem biztosítja, mivel ez a hálózat is az egyetemi hálózat része.

.Az új épületszárny ütem számítástechnikai rendszere – a meglévő épületrész 418-as szobában található – „A” rack-ben csatlakozhat a meglevő hálózathoz. ST típusú csatlakozóval ellátott multimódusú optikai szálon köthető össze a jelenlegi, gigabites rendszerrel. Az új igények kielégítésére önálló rack-et kell telepíteni, mely legalább egy optikai switch-et tartalmaz. A rack javasolt helye az I. emelet.

Telefon

A beruházás során az épület telekommunikációs ellátását a meglévő telefonközpontra való csatlakozással kívánjuk megoldani. A telefonrendszer kapcsolódása szintén a 418-as szobából lehetséges. Max. 40 vonal kapcsol­ha­tó a központhoz. A fenti rack-szekrényben kell kifejteni a vonalakat.

Tűz és biztonsági rendszer

Az új épületrész biztonsági rendszere 40 hurokkal csatlakoztatható e jelenlegi rendszerhez. A 418-as szobában Aritech gyártmányú tűzjelző központ üzemel közvetlen tűzoltósági riasztással.

Hangosítás

Az új épületrészben létesítendő hangrendszer típusaiban, funkcióiban és minden fontos paraméterében illeszkedjen a korábban megvalósult épületrész hangrendszeréhez és használja a már meglevő központi berendezéseket: bemondó egység (a hangosítás funkcionális kapcsolatban áll a tűzjelző rendszerrel) stb.

TV hálózat

A 418-as szoba elosztó erősítőjére kell csatlakozni az új rendszernek (0 dB, 75 Ohm).

Kamerás biztonsági figyelőrendszer

A jelenlegi rendszer kameráinak jelvezetékei UTP kábellel – csillagpontos struktúrában – kapcsolódnak (UTP/BNC átalakítóval) a Vas utcai portai kábelrendezőjébe.

Épületfelügyelet

Azon épületgépészeti és energetikai eszközök (fűtés, hűtés, szellőzés, fan-coil vezérlések, erősáramú elektromos rendszerek stb.), amelyek az épület-felügyelet körébe tartoznak, csak a jelenlegi rendszerbe való integrálással működtethetők. Az épület-felügyelet DDC alapú szabályozása Andover Controls elemekkel történik.

Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Kar
Budapest, Vas u. 17. bővítés, III. ütem
Tervezési program helyiséglista 2016.08.23.
Szint	Helyiség neve	Nettó terület
-2. PINCESZINT
	Autólift	20 m²
	Kerékpár tároló	50 m²
	Gépészet	50 m²
	Gépkocsi tároló	580 m²
	Lépcső	18 m²
	Lift előtér	12 m²
		730 m²
-1. PINCESZINT
	Trafó	15 m²
	Ruhatár	35 m²
	Női wc	30 m²
	Férfi wc	25 m²
	Központi takszer.	12 m²
	Személyzeti blokk	15 m²
	Gépészet	80 m²
	Raktárak	65 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	12 m²
	Közlekedő	80 m²
	Lift előtér	12 m²
		399 m²
FÖLDSZINT
	Mosdó	4 m²
	Tolmács	6 m²
	340-fős előadóterem	280 m²
	Oktatástechnika	10 m²
	Porta	12 m²
	Üzem. iroda	15 m²
	Kuka t.	4 m²
	Büfé	40 m²
	Közlekedő	80 m²
	Szélfogó	8 m²
	Előcsarnok	180 m²
	Közlekedő	15 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Liftek	12 m²
	Lift előtér	12 m²
		716 m²
1. EMELET
	Tanterem	25 m²
	Tolmács	6 m²
	200-fős előadóterem	170 m²
	Oktatástechnika	10 m²
	Tanterem	65 m²
	Női wc	12 m²
	Akadálymentes wc	4 m²
	Férfi wc	12 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Közlekedő	220 m²
	Lift előtér	12 m²
		574 m²
2. EMELET	HKO
	Demonstrációs helyiség	50 m²
	Demonstrációs helyiség	25 m²
	Vizsgáló 1.	18 m²
	Vizsgáló 2.	18 m²
	Kezelő 1.	48 m²
	Kezelő 2.	48 m²
	Kezelő 3.	48 m²
	Gyógynövény tár.	13 m²
	Lift előtér	12 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Női wc	12 m²
	Akadálymentes wc	4 m²
	Férfi wc	12 m²
	Közlekedő	140 m²
		486 m²
3. EMELET	ÁPPOLÁSTAN
	Tanterem	25 m²
	Tanterem	65 m²
	Gyermek ápolástani dem. h.	50 m²
	Felnőtt ápolástani dem. h.	65 m²
	szakápolási ápolástani dem. h.	70 m²
	Közlekedő	140 m²
	Női wc	12 m²
	Akadálymentes wc	4 m²
	Férfi wc	12 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Lift előtér	12 m²
		493 m²
4. EMELET	FIZIOTERÁPIA
	Tanterem	65 m²
	Tanterem	25 m²
	Elektrofiziológiai labor	50 m²
	Fizioterápiás gyk. h.	70 m²
	Fizioterápiás gyk. h.	65 m²
	Női wc	12 m²
	Akadálymentes wc	4 m²
	Férfi wc	12 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Közlekedő	145 m²
	Lift előtér	12 m²
		498 m²
5. EMELET	SZEMÉSZET
	Optometria labor	21 m²
	Optometria labor	21 m²
	Képalkotó labor	75 m²
	Látszerész labor	45 m²
	Lépcső	18 m²
	Főlépcső	20 m²
	Közlekedő	85 m²
	Raktár	10 m²
	Lift előtér	12 m²
	Wc	10 m²
	Tetőterasz	215 m²
		317 m²
ÖSSZESEN:		4213 m²

1 Megjegyzés: kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni a részletes 12.1 pont szerinti adatokat is tartalmazó nyilatkozatokat.

2A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

3 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni!

4 Megfelelő aláhúzandó!

5 Megfelelő aláhúzandó!

6 A nyilatkozatban megnevezett szakemeberek vonatkozásában külön-külön csatolandó!

7 Szakmai tapasztalat igazolására szolgáló gyakorlati időként az előírt szakterületen (építménygépészeti, illetve építményvillamossági) építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési vagy építésfelügyelőként végzett tevékenység vehető figyelembe.

8 Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.

9 Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

10Megfelelő aláhúzandó!

11Megfelelő aláhúzandó!

12Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie.

133. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)

4. § (1) Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó vállalkozásnak.

(2) Partnervállalkozás az,

a) amely a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és

b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján - legalább 25%.

(3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:

a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy

b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy

c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján - a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban.

(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

(6) A befektetők érdekeltsége tekintetében - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül.

5. § (1) A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.

(2) Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

(4) Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(5) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(6) Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.

(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.

(9) Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.

14A megfelelő választ X-el kell jelölni!

15Felhívjuk figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

16 Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

17 Megfelelő aláhúzandó.

18A Kbt. 3. § 2. szerint alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

19 Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni.

20Az ajánlattevőnek/az ajánlatban nevesített alvállalkozónak/kapacitást biztosító szervezetnek vagy az a) vagy a b) nyilatkozatot kell kitöltetnie.

21Fenti nyilatkozatokat a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenniük.

22Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

23A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő az I. és II. pontok közül.

24Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

25A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

26 Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő!

27 Megfelelő aláhúzandó!

28 Megfelelő aláhúzandó!

29 A nyilatkozatot közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie, valamint amennyiben az alkalmasság igazolásához igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, azoknak is ki kell tölteni és be kell csatolni az ajánlatba a fenti nyilatkozatot.

30 Megfelelő aláhúzandó!

31 Megfelelő aláhúzandó!

32 Megfelelő aláhúzandó!

33 Megfelelő aláhúzandó!

34Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről kitöltendő, külön-külön. A megfelelő válasz jelölendő.

35Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

36 Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

37a megfelelő rész a -ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!

38 Megfelelő aláhúzandó!

39 Megfelelő aláhúzandó!

40 A nyilatkozatban megnevezett szakemeberek vonatkozásában külön-külön csatolandó!

41 Szakmai tapasztalat igazolására szolgáló gyakorlati időként az előírt szakterületen (építménygépészeti, illetve építményvillamossági) építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési vagy építésfelügyelőként végzett tevékenység vehető figyelembe.

42 Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.

43 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...

44 Kizárási okokra vonatkozó információ.

45 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

46 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

47 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

48 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

49 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

50 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

51 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

52 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

53 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.

54 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

55 Lásd a II. rész C. szakaszát.

56 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.

57 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

58 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

59 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

60 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.

 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell keltezni és aláírni.

61

30