VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
I. SZERZŐDŐ FELEK
egyrészről a
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.
székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/X. számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
számlaszáma: 10200971-21521542-00000000
számla beküldési cím: 1426 Budapest, Pf.: 24. vagy xxxxxxx@xxx.xx adószáma: 11267425-2-16
statisztikai számjel: 11267425-4212-113-16
cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg.00-00-000000 képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxxx ügyvezető önállóan
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
…
rövidített elnevezés: …
székhely: …
levelezési címe: …
számlavezető pénzintézete: …
számlaszáma: …
számla postázási címe: …
adószáma: …
statisztikai jelzőszáma: … cégbíróság és cégjegyzékszám: …
Cg. …
képviseli: …
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó vagy …);
között (a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen: a Felek, a Szerződő Felek, külön említésük esetén: a Fél)
az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel.
II. PREAMBULUM
Megrendelő ….. iktatószámon „…..” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó, mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mely az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatnak minősült, így Megrendelő Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A fentiekre tekintettel Xxxxx az alábbi Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik.
III.A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés V. pontjában meghatározott eseti megrendelő kiállításával a Megrendelő a KINZLE 1318 típusú tachográfok általános karbantartását és nem garanciális javításának teljes körű elvégzését rendeli meg Vállalkozótól, (a továbbiakban: Munka) a jelen Keretszerződés X. 2. pontjában rögzített egységárakon.
2. A javítás műszaki tartalma:
Vállalkozó a részére azonosíthatóan átadott KIENZLE 1318 típusú tachográfok előzetes hibafelvételezése és árajánlata alapján megrendelt javítás elvégzése jelen szerződés X. 2. pontjában megadott munkák elvégzésével.
A javítást Vállalkozó saját telephelyén végzi. Az eszközök szállítása a Megrendelő telephelyéről és visszaszállítása a telephelyre Vállalkozó feladata és költsége.
A javított eszközök, a végzett javítás dokumentálása Vállalkozó feladata és költsége.
Jelen szerződés X. 2. pontjában megadott egységárak a szállítási költséget valamint a szükséges dokumentálások költségét tartalmazzák.
Vállalkozó a javítási feladat ellátását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Megrendelő gazdasági és szakmai érdekeinek szem előtt tartásával köteles végezni.
A tachográf javítási tevékenységének személyi és tárgyi feltételeit az 1/1990 (IX.29,) KHVM rendelet, a 124/2005.(XII.29) GKM rendelet illetve a 44/2015.(VII.20) NFM rendeletek szabályozzák.
3. A Vállalkozó a következők szerint végzi el a Munkát:
− Vállalkozó a Szolgáltatást, ütemezetten, Megrendelővel előre egyeztetett időpontban végezheti,
− A megrendelési igénynek tartalmaznia kell a Szolgáltatással érintett eszköz gyártmányát, típusát, gyári számát, a meghibásodás okát, jellemzőit.
− Vállalkozó a Megrendelő fentiek szerinti írásbeli megkeresésében foglaltak szerint köteles az eszközöket elszállítani. A javítás megkezdése előtt Vállalkozó részletes javítási árajánlatot küld Megrendelő XVI.1. pontban meghatározott kapcsolattartójának.
− A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a javítás díját, és a javítás befejezésének várható határidejét.
− Amennyiben Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőt, a javítási árajánlatot elfogadja, úgy eseti megrendelést bocsát ki Vállalkozó részére az V. pontban meghatározottak szerint.
− A Megrendelő által valamely Szolgáltatásra vonatkozó írásbeli megrendelést – Vállalkozó általi írásos visszaigazolás elmaradása esetén – Megrendelő jogosult a megküldést követő
48. órától visszaigazoltnak tekinteni.
4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Megrendelőt nem terheli megrendelési kötelezettség, azaz az eseti megrendelők kiállításáról és így a Vállalkozó tevékenységének igénybevételéről Megrendelő szabadon, érdekeinek megfelelően dönt. Ebből következően Felek rögzítik, hogy az ebből eredő bevételkiesés a Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban Megrendelő felé semmilyen jogcímen igénnyel fellépni nem jogosult.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a keretszerződés alapján Vállalkozót nem illeti meg kizárólagos jog a Megrendelő oldalán felmerülő, a jelen keretszerződés tárgyát képező munkák elvégzésére, azaz a Megrendelő jogosult a felmerülő munkákat más vállalkozóval elvégeztetni.
IV. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA
1. A jelen keretszerződés hatályba lépésének feltétele Felek cégszerű aláírása azzal, hogy a jelen keretszerződés hatályba lépése legkorábban 2022. január 01. napján történik meg és Xxxxx azt 2023. december 31. napjáig, vagy - amennyiben az korábban következik be - a X. 1. pontban meghatározott teljes keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időre kötik.
V. AZ ESETI MEGRENDELŐ
1. Megrendelő a Munkákat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező eseti megrendelő kiállításával rendeli meg. Az eseti megrendelő kiállítására a XVI. pontban meghatározott személyek jogosultak.
2. Az eseti megrendelőt elektronikus úton – vissszaigazolható módon - kell megküldeni a XVI. 1. pontban megjelölt Vállalkozó által jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartója részére, a hivatkozott pontban meghatározott szabályok szerint. A Megrendelő megőrzi az eseti megrendelő két eredeti példányát; a Vállalkozó részére az eredeti példányt csak annak kifejezett kérésére küldi meg. Az elektronikus úton megküldött eseti megrendelőnek az eredeti példánnyal való egyezőségéért Megrendelő felel.
3. Megrendelő köteles az eseti megrendelőt a Vállalkozó részére legalább 5 munkanappal a Munka megkezdésének napját megelőzően megküldeni, Vállalkozó pedig köteles azt a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolni.
4. A Vállalkozó részére már megküldött eseti megrendelőt – ideértve a pótmunka megrendelésének esetét is – csak egy újabb eseti megrendelővel lehet módosítani. Az újabb eseti megrendelőben jelezni kell a módosítani kívánt megrendeléshez tartozó korábbi eseti megrendelő törlését.
5. Alvállalkozó a Xxxxx elvégzését csak tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. vis maior) fennállásra alapozva tagadhatja meg. Amennyiben Vállalkozó a Munka teljesítését jogosulatlanul tagadja meg, köteles a Megrendelőnek a Xxxxx megtagadásával okozott igazolt kárát, különösen a más alvállalkozó (közreműködő) bevonása miatt keletkező díjtöbbletet megtéríteni.
VI. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a megrendelt Munka elvégzéséért a jelen Keretszerződés 3. számú mellékletben rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjat megfizetni a jelen szerződés X. pontjában meghatározott keretösszeg erejéig.
2. Megrendelő a keretszerződés teljesítése során a Keretszerződés teljesítése szempontjából lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésével a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
VII. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az eseti megrendelővel megrendelt, a III. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a X.
2. pontban rögzített egységes alapú díjtételek alapján számított vállalkozói díjra tarthat igényt.
2. Vállalkozó köteles a munkavégzést – a munkavédelmi szabályok betartásával - úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Munka gazdaságos, biztonságos és gyors befejezését.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt telefonon és írásban (e-mail) értesíteni.
5. Amennyiben a teljesítés során – a legnagyobb fokú szakmai gondosság tanúsítása mellett – előre nem látható, a jelen Keretszerződésben meghatározott tételekhez képest bárminemű többlet javítási igény merül fel, erről Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelő jelen Keretszerződés XVI. 1. pontban meghatározott kapcsolattartóját.
6. A Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV- Volán-csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját.
7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Főigazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül.
8. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles a megrendelt Munkát elvégezni.
9. A beépített vagy vásárolt alkatrészek tekintetében csak új, eredeti egységeket szerelheti be Vállalkozó Megrendelő erre felhatalmazott, jogosult képviselőjének írásos, az adott megrendelésen rögzített engedélye szerint.
VIII. A MUNKAVÉGZÉS HELYE
1. A munkavégzés pontos helyszíne:
…
2. Az eszközök Megrendelő telephelyén való átadása-átvételének megszervezése a Megrendelő feladata, ennek költségét (az eszközök szállítását kivéve) Megrendelő viseli.
3. Az átadás-átvételről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik leigazolnak.
4. A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről a jelen Keretszerződés XVI. 1. pontjában megjelölt személy jogosult.
5. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjában köteles a munkával kapcsolatos összes dokumentumot a Megrendelő részére papíralapon, illetve digitális formátumban átadni. A sikeres műszaki átadás-átvétel csak e dokumentumok átadásával együtt valósul meg.
IX. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
1. A megrendelt munkát Vállalkozó a megrendeléstől számított 2 héten belül köteles elvégezni, melytől az eseti megrendelőben rögzítettek alapján el lehet térni.
2. Megrendelő a határidő lejártakor a Megrendelő telephelyén veszi át az eszközt. Megrendelő előteljesítést is elfogad.
X. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
1. A jelen keretszerződést felek ……………… Ft + ÁFA azaz ………………… forint + ÁFA keretösszegre kötik, amely elérése esetén a szerződés automatikusan, felmondás, vagy egyéb megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik.
2. Szerződő felek a vállalkozói díj számítása szempontjából a 3. számú mellékletben található egységes alapú díjtételekben állapodnak meg. Felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés hatálya alatt Vállalkozó a 3. számú mellékletben rögzített egységárakat nem emelheti.
3. A nettó vállalkozási díj, illetve az egyedi árajánlat alapján adott teljes díj magában foglalja a bevizsgálás, illetve a javítás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget, valamint az eszközök Vállalkozó székhelyére történő, illetve a Megrendelő telephelyére történő szállítás költségét.
4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződés keretjellegéből adódóan Megrendelőnek a X. 1. pontban meghatározott Keretösszeg tekintetében nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű teljesítés megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés előbbiekből adódó nem
maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé megtérítési igénnyel fellépni.
XI. AZ ALVÁLLALKOZÓ
3. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie a Vállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Vállalkozó felel. Vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV-Volán-csoport munkavállalóját, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett.
5. Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a Munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó Megrendelő engedélye nélküli igénybe vétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem következett volna be.
XII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Eseti megrendelésenként a Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni.
2. Vállalkozó a megrendelt és teljesítésigazolással alátámasztott teljesítések díjait jogosult kiszámlázni.
3. A számla ellenértékét Megrendelő a Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Munka elvégzését követően és a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.
Számlavezető pénzintézet: …
Bankszámla száma: …
5. A számlán fel kell tüntetni a jelen Keretszerződés számát, az eseti megrendelő iktatószámát, valamint az érintett eszközök adatait (típus, darabszám), illetve a X. 2. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a XII. 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a Keretszerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a Keretszerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a XII. 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.
A számla benyújtásának helye:
Kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címen.
Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv.
175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés 7. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Az Alvállalkozónak elektronikus számla benyújtására előzetes adategyeztetést követően van lehetősége a 7. számú mellékletben foglaltak szerint.
VAGY
A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,
1426 Budapest, Pf.: 24.
6. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § - ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22 § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a Szerződő Felek elévültnek tekintik.
8. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni követelése zálogjog alapítása kizárólag a Megrendelő előzetes írásos engedélyével történhet, ellenkező esetben a Vállalkozó szerződésszegést követ el és kártérítési kötelezettség terheli.
9. Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
XIII. JÓTÁLLÁS
1. Vállalkozó 6 hónap jótállást vállal az elvégzett javításért. A javítás során Vállalkozó kizárólag új alkatrészeket építhet be, amelyekért 1 év jótállást vállal, amennyiben pedig, az alkatrész gyártója ennél hosszabb jótállási időt vállal, akkor Vállalkozó is ennek megfelelő időre vállalja a jótállást
2. Vállalkozóval szemben nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hiba oka:
− nem megfelelő szállítási feltételek;
− helytelen üzemeltetés, nem rendeltetésszerű használat;
− rendellenes kopás, idő előtti elhasználódás (kivéve, ha ennek oka a javítás, vagy a beépített alkatrész nem megfelelő minőségére vezethető vissza);
− Megrendelő általi helytelen szerelés és ellenőrzés;
− baleset
− rongálás, eltulajdonítás.
XIV. SZERZŐDÉSSZEGÉS
1. Szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.
2. A kötbér mértéke:
− késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%;
− nem teljesítés esetén 20%;
− hibás teljesítés esetén 15%.
3. Amennyiben a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a szerződésszegésért való felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette. Vállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Megrendelő kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Megrendelő a hibás teljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és a Vállalkozó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Megrendelő csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben a Vállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Megrendelő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet.
4. A kötbér esedékessé válik:
− késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt;
− hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
− nemteljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő az elállási szándékát a Vállalkozónak bejelentette.
5. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Vállalkozó által kiállított számlák bármelyikével szemben beszámítani.
6. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Keretszerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a kárát, amely abból származott, hogy a Vállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Megrendelővel szemben érvényesítette.
8. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Xxxxx elvégzése annak megkezdését követően meghiúsul, vagy az elfogadott eseti megrendelővel vállalt Munkát a Vállalkozó saját hibájából az előírt időpontban meg sem tudja kezdeni és Megrendelő csak más vállalkozó igénybe vételével tudja a Munkát lebonyolítani, akkor Vállalkozó köteles Megrendelő igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség).
9. Amennyiben Vállalkozó a XI. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül vesz igénybe alvállalkozót vagy az alvállalkozó a XI. 6. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül vesz igénybe közreműködőt, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 100.000,- forint kötbért fizetni.
10. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint a Vállalkozó által Megrendelőnek okozott igazolt károk összegét levonhatja a Vállalkozónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49 §, Ptk. 6:50 §, valamint Ptk. 6:52 § szerinti beszámítás).
11. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy a Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.
XV. VIS MAIOR
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szerződő Xxxxx egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Keretszerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik Szerződő Fél kérésére a vis maior tényéről az érintett Fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
2. A Xxxxx ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem áthárítható kárukat a Szerződő Felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a már
megkezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény az eseti megrendelő visszaigazolása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a Vállalkozó addig felmerült költségeit a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.
3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a Keretszerződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a Keretszerződés alapján nem lenne jogosult. A Keretszerződés felmondása előtt a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a Keretszerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyílik a Keretszerződés felmondásának lehetősége.
XVI. KAPCSOLATTARTÁS
1. Jelen Keretszerződés teljesítése során a Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
Xxxxxxxx Xxxxxx, gépészeti főmérnök Telefonszám: +36 30/ 362 5562
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxx00@xxx.xx Vállalkozó részéről:
… …
Telefonszám: …
E-mail: …
2. A Megrendelő 1. vagy 4. pontban megjelölt képviselője jogosult a Vállalkozó részére kiállítani az eseti megrendelőket. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a Keretszerződés módosítására, kivételt képez a rendelkezés alól, ha a Szerződő Felek kapcsolattartói megegyeznek a társaságok cégszerű aláírásra jogosult képviselőivel.
4. Az alvállalkozó, illetve közreműködő engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője jogosult:
Xxxxxx Xxxxxx műszaki igazgató
Telefonszám: 06 30 633 2155
5. Szerződő Felek a jelen Keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik Fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza. A Szerződő Felek a hivatalos értesítések vagy más közlések elektronikus úton (e- mail, kézbesítési és olvasási visszaigazolással ellátva) történő továbbítást is elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő Fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi.
„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.”
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó az eseti megrendelő és a gépüzemnapló esetében.
8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a Szerződő Felek kötelesek a másik Féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
9. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen Keretszerződésben feltüntetett adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja a Felek Keretszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a Keretszerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen Keretszerződés szerinti kapcsolattartóik a Keretszerződésben feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. Felek megállapodnak, hogy az adatokat kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb a szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezelik.
XVII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. Jelen Keretszerződés megszűnik a IV. 1. pontban és a X. 1. pontban rögzített valamely feltétel bekövetkeztével, ezen túlmenően azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a Szerződő Felek közös megegyezésével szüntethető meg.
2. A Keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik Fél a Keretszerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi, és azt a másik Fél megfelelő határidőt biztosító felszólítására sem orvosolja.
3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi rendelkezésekben foglaltakat megsérti:
VII. 2– 6. pontok;
IX. 1. pont;
XI. 2. – 4. pontok és 6. pont;
XII. 8. pont;
XV. 4. pont;
XVI. 3. pont;
XVI. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén).
4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás teljesítés, vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 banki napot meghaladóan, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen Keretszerződés alapján jogosult volt.
6. A jelen Keretszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik Féllel szemben indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Vállalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt ilyen eljárás.
7. A Megrendelő a Keretszerződéstől a Keretszerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a Keretszerződést 30 napos felmondási határidő betartásával felmondhatja. Vállalkozó elállásra, illetve a Keretszerződés rendes felmondással történő megszüntetésére nem jogosult.
8. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a Keretszerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
9. Felek megállapodnak arról, hogy a Keretszerződés megszűnése esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles valamennyi – a Keretszerződéssel teljesítésével összefüggésben birtokába jutott – okiratot, adatot, dokumentációt, stb. a Megrendelő részére saját költségen visszajuttatni.
XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződés módosítása csak a Szerződő Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen Keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül szerződésmódosításnak a
Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
2. A jelen Keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3. A jelen Keretszerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik Fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a Szerződő Felek bizalmasnak minősítik. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen Keretszerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a Keretszerződés hatályát veszti, a Keretszerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
5. Jelen Keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek megoldani. Szerződő Xxxxx kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
6. A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
8. Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő tevékenységének végzését a jelen Keretszerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a Keretszerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
9. Vállalkozó jelen Keretszerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy
a jelen Keretszerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Keretszerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli.
10. A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Eseti megrendelő
2. sz. melléklet Összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Egységes alapú díjtételek
4. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet
5. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet
6. sz. melléklet: Idegen személyek és külső vállalkozók a MÁV FKG Kft. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételei
7. sz. melléklet: Elektronikus számla feltételei
A jelen Keretszerződést a Szerződő Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.
Budapest, 2021. | …, 2021. |
Megrendelő MÁV FKG Kft. Képviselője: Xxxxxxxxx Xxxxxx Ügyvezető | Vállalkozó …. Képviselője: … … |
1. számú melléklet
Cégnév | Iktatószám: |
Székhely | Basware szám |
Utca | SAP CO rendelésszám |
Irányítószám | Hivatkozási számuk |
Melléklet | |
Címzett | Ügyintéző |
Beosztás | Telefon |
Dátum |
Tisztelt Cím!
ESETI MEGRENDELŐ - MINTA
…/2021/FKG. sz. KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN
A felek között létrejött …/2021/FKG. számú és (év) (hónap) (nap)-ig hatályos Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) IV. pontjában foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük az alábbi munkadarabok fogazását/fogköszörülését.
Tevékenység meghatározása: | ||
Fajta: | ||
Darabszám: | ||
Tevékenység: | ||
Munkavégzés helye: | ||
Teljesítés határnapja (konkrét időpontja) / határideje: | ||
Tevékenység (Szerződés 2. sz. melléklete szerint) | Díjtétel (Szerződés 2. sz. melléklete szerint) ( Ft / db + ÁFA ) | |
Megbízó kapcsolattartója: | A teljesítésigazolás kiállítására jogosult: |
……………………. E-mail: …………………. Telefon:…………………. | …………………………….. E-mail: ……………………… Telefon: ……………………………… |
Különös rendelkezés / utasítás:
Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.
Kelt:
MÁV FKG Kft.
Megrendelés kiadására jogosult
2. számú melléklet
Nyilatkozat
Összeférhetetlenségről
Cég neve: … |
Cég adószáma: … |
Cég székhelye: … |
A …/2021/FKG számú szerződésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft-nél az általam képviselt cég tagjai, illetve alkalmazottai között nincs olyan személy, aki a MÁV Zrt. és a MÁV FKG Kft. versenytilalmi szabályait megszegné.
Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem.
…, 2021.
Vállalkozó ... Képviselője: |
… … |
Egységes alapú díjtételek
3. számú melléklet
Preambulum
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
mely a […] számú Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
4. számú melléklet
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
77/2020. (VII. 3. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről (a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
Az alábbiakban felsorolt munkavédelmi szempontú kötelezettségek kiterjednek mind a Vállalkozóra, a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV FKG Kft. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”).
Vállalkozóra -vonatkozó, betartandó jogszabályok:
- 1993 évi XCIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26) MüM rendelet
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
- 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
- 4/2002.(II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet
- 3/2002.(II.8) SZCSM-EÜM együttes rendelet
- 2000. évi XXV. törvény
- 25/2000 (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
- 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
1. Általános rendelkezések
1.1. A Vállalkozó a munka biztonságos elvégzéséhez, megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót biztosít.
1.2. A Vállalkozó a munka jellegének megfelelő, egyéni védőeszközöket biztosítja.
1.3. A Vállalkozó munkakezdést megelőzően, tájékoztatja az adott Terület vezetőjét. A munkavégzés feltételeiről egyeztetnek, és tájékoztatják a MÁV FKG Kft. munkavállalóit a szükséges óvintézkedések megtételéről.
1.4. A Vállalkozó betartja a munkavégzéshez szükséges technológiai előírásokat.
1.5. A Vállalkozó tájékoztatja előzetesen a Megrendelőt (MÁV FKG Kft.) az adott munkafolyamatok veszélyeiről.
1.6. A Vállalkozó felügyeli, hogy a munkaterületen csak az oda beosztott, kioktatott munkavállalók tartózkodnak.
1.7. A munkavégzése során nem veszélyeztetheti a MÁV FKG Kft. munkavállalóit, valamint egyéb személyeket pl. a járókelőket, utasokat, látogatókat, stb. A kollektív védelem kialakításáról gondoskodnia kell.
1.8. Vállalkozó a munkaeszközt/ munkagépet csak a rendeltetésének és a használati utasításának megfelelően használhatja, valamint csak üzembiztos megfelelő műszaki állapotban lévő gép/eszköz használható, amelyről meggyőződik.
1.9. A Vállalkozó, csak olyan munkaeszközt, berendezést használhat, amely üzemeltetés során nem jelent veszélyt a munkavállalókra illetve a környezetre.
1.10. Vállalkozó helyszíni megbízottja, munkavégzés előtt és közben meggyőződik arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben.
1.11. A Vállalkozó a felhasznált vegyi anyagokat csak a biztonsági adatlapjuk ismeretében használhatja. A biztonsági adatlapok -vonatkozó előírásait betartja és érvényesíti.
1.12. A Vállalkozó az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezések megközelítésekor, valamint az áramütés közvetlen vagy közvetett veszélye esetén betartja a -vonatkozó megközelítési távolságokat (biztonsági távolságot). Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az érintett vezeték, berendezés feszültségmentesítése után, esetleg szakfelügyelet jelenlétében, végezheti.
1.13. A Vállalkozó, magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával végezheti.
1.14. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat betartja.
1.15. Vállalkozó köteles betartani a munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.16. Vállalkozó köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével.
1.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi
követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.18. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására aláírásával kötelezettséget vállal.
1.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használ, alkalmaz.
1.20. Amennyiben a Vállalkozó tűzveszélyes tevékenységet végez, kötelezettséget vállal arra, hogy annak feltételeiről és folyamatos ellenőrzési kötelezettségéről gondoskodik.
1.21. Az eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.22. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.23. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.24. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.25. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén is –a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.
2. Vasúti munkaterület
2.1. Vasúti vágányok valamint azok közelében végzett munkavégzés során, a Vállalkozó- az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló- 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet és a vonatkozó MÁV utasítások szerint köteles eljárni.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai (technológiai) utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől nem tér el.
3.3. A vállalkozó köteles a részére átadott munkaterületet elhatárolni (jelölni), és ott a munkabiztonsági- szervezési feltételekről gondoskodni.
4. Ellenőrzés
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
4.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
4.3. A Vállalkozó az 4.1. és 4.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5. A munkavégzés felfüggesztése
5.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya személyi biztonságot, vasúti közlekedés biztonságát, illetve vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
5.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
5.3. A Vállalkozó képviselője (név: […], mobiltelefon: […], levelezési cím: […]) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.
6. Oktatás
6.1. Az alvállalkozó- helyszíni vezetőjét a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem szervezete a tevékenységhez kapcsolódó veszélyekből, helyi sajátosságokból kioktatja.
6.2. A munkavégzés tényleges megkezdése előtt legalább 10 munkanappal értesíteni kell a Biztonság és Védelem Szervezetet annak érdekében, hogy az oktatások végrehajtásra kerüljenek.(xxxx.xxxxxx@xxx.xx)
6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet által megtartott oktatás tárgyát.
6.4. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Védelmi Vezetője (Xxxx Xxxxxx, tel.: x00 00 000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx.xx) jelöli ki.
6.5. A Vállalkozó, az adott munkafolyamatokra vonatkozó munkavédelmi oktatásokat saját munkavállalói részére megtartja, arra kötelezettséget vállal.
6.6. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
7. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. MÁV Zrt. üzemi területén
7.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért az Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
8. Balesetek, rendkívüli események
8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kárral járó baleseteket a azonnal bejelenteni.
8.2. A Vállalkozó a vasúti közlekedés biztonságát, illetve személyi biztonságot veszélyeztető eseményeket is köteles jelenteni a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére. .
8.3. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
9. Záró rendelkezések
9.1. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint -a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt- munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.-nek –
a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV FKG Kft. a Vállalkozóra hárítja.
9.3. Vállalkozó az ad-hoc látogatók (ellenőrzés, stb.) számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
9.4. A Vállakozó vállalja, hogy az adott munkaterületre vonatkozó kockázatértékelést elvégzi, és a benne foglalt- megelőző intézkedésekről gondoskodik.
Budapest, 2021. , 2021.
Megrendelő MÁV FKG Kft. Képviselője: […] […] | Vállalkozó […] Képviselője: […] […] |
5. számú melléklet
KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET
1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma
1.1 Vállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel (továbbiakban:
Megrendelő) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses
jogviszonyban álló további alvállalkozókkal (továbbiakban: alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében végeztet munkát, vagy szolgáltatást.
2. A szerződést kötő egyéb feladatai
a. Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből adódó - kötelezettségükről tájékoztatni.
b. Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.
c. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó engedélyének meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni.
d. Szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a Szerződést kötőnek az engedélyt Megrendelőtől kell megkérni.
3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok
Általános előírások
3.1 Szerződést kötő a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi környezetvédelmi előírást betartani. Szerződést kötő által okozott környezetvédelmi károkért a teljes felelősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb. - a Szerződést kötőt terheli.
3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, kormányrendeleteket).
3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Szerződést kötő vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezete oktatást tart, emellett a Szerződést kötő a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni.
3.4 Szerződést kötő köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
3.5 Szerződést kötő köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
3.6 Szerződést kötő köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Szerződést kötőnek meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozatban” kell Szerződést kötőnek nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Szerződést kötőnek folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV FKG Kft.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Szerződést kötő közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Szerződést kötőt terhelik.
3.8 Szerződést kötő köteles a MÁV FKG Kft. részéről eljáró megrendelő szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
3.9 Amennyiben Szerződést kötő nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezetének javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Szerződést kötő, mint környezethasználó köteles a hatályos környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV FKG Kft. Biztonsági és védelem és a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezetét is értesíteni kell.
3.11 Szerződést kötőnek meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
3.12 A munkák befejezésekor Szerződést kötő köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG Kft. részére átadni.
3.13 Szerződést kötő köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.
3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a Szerződést kötő azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. képviselőjét, valamint a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezetét.
Levegőtisztaság védelem
3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Szerződést kötő kötelessége.
3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
3.17 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.
Vízminőség védelem
3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Szerződést kötő kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz- bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Szerződést kötőnek gondoskodnia kell.
3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Szerződést kötő feladata.
3.20 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
3.21 Az építéssel érintett területen a Szerződést kötőnek gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.
e.
Talaj-és földtani közeg védelme
3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik.
3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni a talaj szennyezését.
3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.)
3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a Szerződést kötő köteles a megrendelőt értesíteni, és a megrendelővel egyeztetett mentesítést elvégezni.
Zaj-és rezgésvédelem
3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Szerződést kötő kötelessége.
3.27 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul
teljesüljenek.
3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.
3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
Hulladékgazdálkodás
3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, mérlegjegyek, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. megbízott képviselője, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani.
3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes hulladék tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 előírásait kell betartani.
3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
3.34 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Szerződést kötő kötelezettsége.
3.35 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Szerződést kötő saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Szerződést kötőnek nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. megbízott képviselője, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. Beszerzési Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág környezetvédelem és energia szervezete jogosult ellenőrizni.
3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.
3.38 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.
Természetvédelem
3.39 Szerződést kötő köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.
3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.
3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a növényvédelmi jogszabályok alapján kell végezni.
3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni.
4. Ellenőrzés
4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések betartásának
hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, általa vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környezeti károk megelőzése érdekében.
4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Szerződést kötő tudomására kell hozni.
4.4. Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát köteles saját
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni.
5. Vállalkozók közötti jogviszony
5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Vállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környezetvédelmi szempontból történő összehangolásáért a Szerződést kötő helyszíni vezetője felel.
6. Balesetek, rendkívüli események
6.1. Szerződést kötő köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és
veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a MÁV
közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG Kft. alkalmazottainak személyi biztonságát veszélyezteti.
6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.
6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Szerződést kötő - távolléte esetén is - köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
7. Kártérítési felelősség
7.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Szerződést kötő felel.
7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Szerződést kötő képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.
7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Szerződést kötő képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § - ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Szerződést kötőt terheli.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Szerződést kötő az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy a munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az alvállalkozóitól is.
8.2. Megrendelő a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a kommunális
hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.
8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az irányadó.
Budapest, 2021 , 2021.
Megrendelő MÁV FKG Kft. Képviselője: […] […] | Vállalkozó […] Képviselője: […] […] |
6. számú melléklet
A MÁV FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT. (MÁV FKG Kft.)
területén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételei
A melléklet célja:
Szabályozza a külső munkavállalók és más, a MÁV FKG Kft. (a továbbiakban: a Társaság, MÁV FKG Kft.) személyi állományába nem tartozók MÁV FKG Kft. területén, épületeiben, illetve a MÁV FKG Kft-től átvett munkaterületeken történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeit, azokkal kapcsolatos társasági feladatokat, módszereket és felelősségeket.
Meghatározza a MÁV FKG Kft.-vel egyéb szerződéses viszonyban lévő partnerek, külső munkavállalók és más, a MÁV FKG Kft. személyi állományába nem tartozók a MÁV FKG Kft. területén történő tartózkodásának és munkavégzésének üzembiztonsági, munkabiztonsági és vagyonbiztonsági feltételeit, azokkal kapcsolatos feladatokat, módszereket és felelősségeket.
Területi hatálya:
MÁV FKG Kft. területének minősül a Társaság saját tulajdonában álló, vagy bérleti jogviszony alapján birtokolt területei, épületei, illetve mindazon munkaterületek, melyeket a Társaság munkavégzés céljából átad szerződéses viszonyban lévő partnerek, külső munkavállalók számára.
Területi hatálya kiterjed a MÁV FKG Kft. területén végzett felújítási, karbantartási munkavégzések, mérések területeire, továbbá a Társaság azon telephelyeire, ahol a MÁV FKG Kft. szerződéses partnerei vagy más munkáltatók munkavállalói munkát végeznek.
Bérleti szerződésében meghatározott területekre kivéve, ha a bérleti szerződés a biztonsági követelményeket (feltételeket) tartalmazza.
Személyi hatálya:
A MÁV Zrt. területén, a Társaság telephelyén munkát végző minden természetes és jogi személy, aki a MÁV Zrt. engedélye alapján tartózkodik ott.
Személyi hatálya nem terjed ki:
− a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása közben az államhatalmi és közigazgatási szervek, bíróságok, ügyészségek és egyéb hatóságok képviselőire, munkavállalóira;
− az előzőekben felsoroltak képviselői mellé – igény esetén – kísérőt kell biztosítani. Az igényelt kísérő személyesen köteles gondoskodni a biztonsági szabályok betartásáról;
− ha az előzőekben említett szervek – bejelentett - tevékenységüket a MÁV FKG Kft. kísérője nélkül kívánják végezni, tevékenységük megkezdése előtt vezetőjüket;
− illetve egy személy esetén a tevékenységet végzőt – nyilatkoztatni kell a biztonsági szabályok ismeretéről (1. sz. függelék);
− ha a MÁV FKG Kft. az igényelt kísérőt nem tudja biztosítani, vagy az igényelt biztonsági intézkedéseket (pl.: a terület feszültség-mentesítése) előírásokat nem tudja teljesíteni, ezt a tényt az előzőekben említett szervek képviselőjével írásban közölni kell;
− azokra a vállalkozókra (munkát végzőkre), akik a MÁV FKG Kft. területén nem bejelentett munkát végeznek (pl. parlagfű nem bejelentett „kényszerkaszálása”).
Idegen személyek MÁV FKG Kft. területére történő belépése:
A MÁV FKG Kft. zárt és nyitott területére az idegen személyek munkavégzés céljából csak belépési engedély birtokában léphetnek be.
A belépési engedély lehet csoportos is (2. sz. függelék) abban az esetben, ha a munkavégzést egy helyen legalább öt személy végzi. A csoportos engedélyt a külső vállalkozó helyszínen tartózkodó vezetője köteles magánál tartani.
Azon külső vállalkozók részére, aki a MÁV FKG Kft. területén állandó jelleggel munkát végeznek a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatóságától kell a belépési engedélyt megkérni (3. számú függelék, kérésre az excel tábla megküldésre kerül).
A MÁV FKG Kft. nem technológiai célú épületeibe, irodaházaiba, Divízió központok, fő- építésvezetőségek épületeibe a be- és kiléptetést, idegen, vagy külső vállalkozó által végzendő munkavégzés rendjét, a területet (épületet, irodaházat) üzemeltető köteles – a tárggyal kapcsolatos egyéb utasítások (pl.: vezérigazgatói utasítás) figyelembevételével szabályozni.
Az ilyen épületekben történő munkavégzéshez belépési engedély nem kötelező, de az üzemeltető a belépési engedélyt kötelezővé teheti.
Külföldi vállalkozók MÁV FKG Kft. területén történő munkavégzésére az utasítás rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.
A belépés engedélyezésére, a MÁV FKG Kft. gazdasági érdekeinek és titokvédelem szabályainak figyelembevételével, a szerződést kötő szervezet vezetője jogosult.
A belépési engedély tényleges kiadása és visszavonása az adott munkát megrendelő (szerződéskötő) vagy a képviseletében eljáró – szerződésben meghatározott – MÁV FKG Kft. szervezeti egység feladata.
A belépési engedélyeket írásban kell kérni.
Az engedélykérési kötelezettségről, az engedélykérés módjáról, helyéről, az engedély kiadására jogosult személyéről az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró, vagy az idegen féllel kapcsolattartásra szerződésben kijelölt MÁV FKG Kft. munkavállaló köteles írásban tájékoztatni. Az engedélykéréssel kapcsolatos ügyintézést a MÁV FKG Kft. – szerződésben meghatározott – munkavállalója átveheti.
A belépés engedélyezése indokolt esetben (pl.: nincs jogcím az ott tartózkodás megadására, a munkavégzés az adott helyen lehetetlen stb.) megtagadható.
A belépést engedélyező, vagy a szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró indokolt esetben – személy-, vagyon-, és forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével – a belépést kísérő jelenlétéhez kötheti. A kísérő biztosítására az engedélyező köteles intézkedni, vagy arra az engedélyen rendelkezni, ha erre a szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz.
A belépési engedély érvényessége, kezelése:
A belépési engedélyeket határozott időtartamra kell megadni.
A belépési engedélyeket az engedély kiadására jogosultnak a 5. sz. függelék szerint kell nyilvántartania.
A belépési engedély érvényessége szükség esetén módosítható, illetve indokolt esetben visszavonható.
A belépési engedélyt a munkavégzés időtartama alatt a munkát végzőnek, csoportos belépési engedély esetén a munka vezetőjének folyamatosan magánál kell tartania.
A munka megkezdése előtt vagyonvédelemért felelős személy(eke)t kell kijelölni, és ezt a külső vállalkozó tudtára hozni.
A munkaterület biztonságos behatárolásának módját, helyét a felek együttesen határozzák
meg a helyszíni organizációs bejárás során. Itt jelölik ki az építési anyagok, konténerek, valamint törmelékek tárolásának helyét és körülményeit. Bontásból visszanyert anyagok és
a lehatárolt felvonulási terület, raktárkonténerek, vegyszertárolók megfelelő lezárása és cégtáblával való ellátása a Vállalkozó feladata.
Beszállításkor a Megrendelő képviselőjének le kell adni az anyagok és eszközök pontos mennyiségét, a lista helyét rögzíteni kell. A leadott szállítólevél másolatok alapján van meg a lehetősége a fel nem használt anyagok vagy szerszámok igazolt kiszállításának.
A Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező dolgozói részére kijelölt fürdő, mosdó, öltöző helyiségek csak az üzem idevonatkozó előírásai alapján vehetők igénybe. Az öltözőszekrények rendszeres és biztonságos lezárása, illetve zárva tartása, lakatok biztosítása a Vállalkozó feladata. E tényt dokumentáltan Vállalkozóval tudatni és elismertetni kell.
Az üzem területére fényképezőgépet, filmfelvevőt, videokamerát behozni vagy azt használni csak a Társaság külön engedélyével lehet.
A munkaterületen munkavégzés közben esetlegesen előforduló ismeretlen eredetű csatornák, csővezetékek, kábelek és egyéb szokatlan jelenségek felfedéséről a megrendelő képviselőjét azonnal értesíteni kell, a szükséges intézkedés biztosítása céljából.
Az átadott eszközökkel végzet munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a külső vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni, amelyet a szerződésben rögzíteni kell.
Közlekedés saját (vállalkozó, idegen személy) járművel:
A külső vállalkozó közúti járműveivel a MÁV FKG Kft. területén (közforgalom elől elzárt úthálózatán, munkaterületein) csak a MÁV FKG Kft. behajtási engedélyével közlekedhet (4. számú függelék, kérésre az excel tábla megküldésre kerül), melyet a MÁV Zrt. Biztonsági főigazgatósága állít ki területre vonatkozóan.
A behajtási engedélyeket írásban kell kérni.
Az engedély kiadására jogosult MÁV FKG Kft. szervezetet (vagy munkavállalót) a szerződésben meg kell határozni.
Az engedélyt kiadó – indokolt esetben – köteles az érdekelt szakszolgálatokat az engedély kiadásáról tájékoztatni, illetve véleményüket előzetesen kikérni.
A közlekedési jogosultságot igazoló bizonylatot (engedély, jogosítvány) a jármű vezetője köteles magánál tartani, azt ellenőrzés esetén felmutatni.
Az engedélyezett jármű és közlekedési útvonala az okiratból egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.
Nem kell engedély azoknak a közúti járműveknek a közlekedéséhez, amelyek csak az átadott, vagy a közforgalom számára megnyitott – a MÁV FKG Kft. területén lévő – útvonalon (területen) közlekednek, és azt rendeltetésszerűen használják
Ellenőrzés:
A belépési-, munkavégzési-, üzembiztonsági-, közlekedési-, technológiai előírások betartását a MÁV FKG Kft. ellenőrzésre jogosult munkavállalói, megbízottjai a MÁV FKG Kft. területén - az átadott, elválasztott munkaterületen - bármikor jogosultak ellenőrizni, a külső vállalkozó és saját munkavállalói, alvállalkozói kötelesek az ellenőrzésben közreműködni.
Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. munkavállalója, megbízottja ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
Az előzőekben meghatározottakat a külső vállalkozó köteles saját munkavállalói, alvállalkozói tudomására hozni.
A munkavégzés felfüggesztése:
A MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, vagy ellenőrzésre jogosult, vagy szerződés szerint ellenőrzéssel megbízott szervezet munkavállalója, valamint szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve a szerződést – a szerződésben meghatározott kockázat esetén – a MÁV FKG Kft. egyoldalúan azonnali hatállyal indokolás nélkül bármikor felbonthatja:
− ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV FKG Kft. munkavállalóit, ügyfeleit vagy a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti,
− ha a munkavégzés a szerződésben foglaltaktól és a kiadott engedélyektől xxxxx.
A munkavégzés leállítását írásban is a külső vállalkozó tudomására kell hozni.
A munkavégzés leállítására és a szerződés felbontására való jogosultságot a szerződésben rögzíteni kell. A külső vállalkozó a MÁV FKG Kft. előzőekben meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni.
Oktatás:
A külső vállalkozó(k) vezetőjét vagy megbízottját, szolgáltatási szerződés alapján MÁV SZK Zrt. munkavállalója, amennyiben ez nem megvalósítható, a MÁV FKG Kft. szerződést kötő (a szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró) munkavállalója vagy a szerződésben meghatározott megbízottja köteles a tevékenységhez kapcsolódó munkabiztonsági, vasúti/közúti közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni és az oktatás megtartását írásban dokumentálni.
A MÁV FKG Kft. oktatást végző munkavállalóját a szerződésben meg kell nevezni. A szerződéskötéskor a MÁV FKG Kft. képviseletében eljáró az oktatást végző személyre vonatkozóan az érintett – oktatás megtartására jogosult - szervezeti egységgel előzetesen köteles egyeztetni.
Ha a megnevezett munkavállaló az oktatást bármely ok miatt nem tudja megtartani (pl. betegség, munkaviszony megszűnése stb.), a megfelelő ismeretekkel rendelkező másik munkavállaló kijelöléséről a MÁV FKG Kft. oktatást végző szervezeti egysége köteles gondoskodni.
A külső vállalkozó – a MÁV FKG Kft. belső utasításaiból – az általa tartandó oktatásokhoz a MÁV FKG Kft-től segédanyagokat (szabályzat, utasítás, stb.) kérhet, amelyeket a MÁV FKG Kft. – eltérő megállapodás hiányában – térítésmentesen köteles biztosítani.
A külső vállalkozó az átadott segédanyagokat a szerződésben foglaltak teljesítése, illetve a munkavégzés befejezése után – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szerződő fél részére visszaadni.
Rendkívüli események:
A külső vállalkozó köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár következményű rendkívüli eseményeket és a kialakult veszélyhelyzeteket a MÁV FKG Kft. szerződő szerve vagy az általa megbízott MÁV FKG Kft. szerv részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett tevékenységével összefüggésbe hozható, vagy a vasúti/közúti közlekedés biztonságát, MÁV FKG Kft. alkalmazottainak vagy ügyfeleinek személyi vagy vagyonbiztonságát veszélyezteti.
Rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.
A MÁV FKG Kft. részéről végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat a külső vállalkozó – távolléte esetén is – köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
1. számú függelék
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Alulírott…………………………..…. kijelentem, hogy a tervezett tevékenységemhez kísérőt nem kérek. A tervezett tevékenységre és az igénybe vett MÁV FKG Kft. területre vonatkozó
biztonsági szabályokat ismerem, betartom, és – munkatársaimmal, felügyeletem, irányításom alatt foglalkoztatottakkal, munkavállalóimmal – betartatom. A tevékenység kezdetének, befejezésének, helyszínének változásáról a nyilatkozatot aláíró MÁV FKG Kft. képviselőjét értesítem.
A tevékenység területe: .................................................................................................................
A tevékenység kezdete: ………év .........................................hó ……-n ……… óra perc
A tevékenység befejezése: ……év ........................................hó ……-n ……… óra perc
A nyilatkozattételre kötelezett neve, szolgálati helye, eljárási jogosultságát igazoló bizonylat száma (jele):
Kelt: ………………….., …… év hó …..-n.
.............................................. ..............................................
MÁV FKG Kft. képviselő a nyilatkozatot tevő
olvasható neve, aláírása olvasható neve, aláírása
2. számú függelék
CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY
a MÁV FKG Kft. területén történő munkavégzés helyére 1.)
A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma: (Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
2.)
A belépés (munkavégzés) helye:
Szerződésszám: /2020/FKG 3.)
Belépés célja (munkavégzés megnevezése): ................................................................................
....................................................................................................................................................... 4.)
Érvényesség:
………. év …………………….. hó n-tól
………. év …………………….. hó n-ig
5.)
Kísérő:
Szükséges – Nem szükséges
Kísérő neve, szolgálati helye: .....................................................................................................
6.)
Engedélyező neve, szolgálati helye:
.......................................................................................................................................................
Az engedély a 4. pontban meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes.
Kelt: ………………….., …… év hó …..-n.
engedélyező aláírása, telefonszáma
........................................................
........................................................
3. számú függelék
Partnerek, külső munkavállalók belépési engedély kérelem táblázat
Belépő személy neve | Cég megnevezés | Személyi igazolvány száma | Terület megnevezés | Cél/munkavégzés megnevezése | Érvényesség kezdete | Érvényesség vége | Szakfelügyelet | Kapcsolat tartó | 2021. évi belépési eng. Xxxxx.x.xx. |
4. számú függelék
Partnerek, külső munkavállalók járműveinek behajtási engedély kérelem táblázat
Cég megnevezés | Rendszám | Terület megnevezés (munkavégzés helye) | Érvényességi idő …-tól ...-ig | 2021. évi xxxxxx.xxx.xxxxx.x.xx. | Kapcsolattartó |
5. számú függelék
Belépési engedélyek nyilvántartása
Sorszám | A belépő személy | A belépés | A kísérő | Fényképezés engedélyezve | Szerződés száma | ||||
Neve | Okm. száma | Helye | Ideje | Célja | Neve | Szolg. helye | |||