VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: Xxxxxx Xxxxx Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft
9027 Győr, Kiskútliget
Képviseli: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető Adószám: 18533835-2-08
Számlaszám: 11737007-20737067
Cégjegyzékszám: 00-00-000000 (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről: Galápagos Bio-Art Stúdió Bt.
0000 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xxxx 0. Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx cégvezető Adószám: 28041481-2-43
Számlaszám: 10103881-44543800-00000004
cégjegyzékszám: 00-00-000000 (továbbiakban: Vállalkozó)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1 . S z e r z ő d é s t á r g y a :
Győr Füles Bástya turisztikai célú hasznosítása a /NYDOP-2.1.1/D-09-2009-0019/ projekt ke- retében, terráriumok, akváriumok gyártása, szállítása, beépítése, üzembe helyezése közbeszer- zési dokumentáció, valamint a Vállalkozó ajánlata szerinti tartalommal.
2 . S z e r z ő d é s t e l j e s í t é s e :
A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként (Kbt. 91. §
(2) bekezdése) szerződő félnek, azaz Vállalkozónak kell teljesítenie.
3 . V á l l a l k o z ó i d í j :
Nettó: 49.866.730,- Ft + Áfa : 12.466.683,- Ft, Bruttó: 62.333.413,- Ft, az az hatvankettőmil- lió-háromszázharmincháromezer-négyszáztizenhárom forint. A szerződés fix átalányáras.
3.1 Számlázás mindig az aktuális ÁFA figyelembe vételével történik.
3.2 Az ellenszolgáltatás összegét az Ajánlatkérő megnyert támogatásból kívánja biztosíta- ni. Előleget ajánlatkérő nem fizet. A teljesítés során kettő rész-, és egy végszámla nyújtha- tó be. A részszámlák a szerződés műszaki tartalmának legalább 30 %-ának és 60 %-ának az ajánlat részeként csatolt ütemterv szerinti teljesítése után, annak műszaki ellenőr általi igazolásával nyújtható be. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás le- zárása után, a teljesítés megtörténtének igazolását követően nyújtható be.
3.3 A számlák kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Euró- pai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcso- lódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra. A számlák közvetlen szállítói kifizetéssel kerül- nek kiegyenlítésre.
3.4 Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot ten- ni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora ösz- szegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szak- embereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.
3.5 Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozó- an jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogvi- szonyban nem álló szakembereket illeti meg.
3.6 A 3.5 pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő negyvenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak.
3.7 Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
3.8 Vállalkozó átadja a 3.7 pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az al- vállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Meg- rendelőnek (utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállal- kozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak).
3.9 Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak, ha õ az al- vállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesí- tették.
3.10 Ha a Vállalkozó a 3.7, illetőleg 3.8 pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az el- lenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 3.7, illetőleg 3.8 pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a 3.4 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
4 . H a t á r i d ő k :
4.1 A beüzemeléshez a munkaterület átadásának határideje: 2011. július 01.
Megrendelő a rendelkezésre álló tervdokumentációt a közbeszerzési eljárásban az Ajánlati dokumentáció részeként Vállalkozó részére átadta.
4.2 Teljesítés határideje:
A kivitelezés határideje: 2011. szeptember 15.
Véghatáridő a próbaüzem befejezésével: 2011. szeptember 30. A véghatáridő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását jelenti.
4.3 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogo- sult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
5 . M ű s z a k i f e l t é t e l e k :
5.1 Vállalkozó a szállítást követően a beüzemelés megkezdésekor Építési Naplót nyit, melyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.
5.2 Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről: név: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető cím: 9024 Győr, Kiskútkiget
tel: x00 00 000 000
Megrendelő megbízottja: név: É.S.Beck Kft., Xxxx Xxxxxx ügyvezető (lebonyolító műszaki ellenőr) cím: 9012 Győr, Újkút u. 11.
tel: 00 00 000 0000
Vállalkozó részéről: név: Xxxxxx Xxxxxx cégvezető
cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xxxx 0. tel: 00 00 000 0000
Vállalkozó felel a beüzemelés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzés- védelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és fi- gyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvé- delmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.
5.3 Megrendelő és Megrendelő megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, el- lenőrizheti, hogy a munkavégzés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelő- en történik-e. Megrendelő és megbízottja észrevételüket jogosultak az Építési Naplóba be- jegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ah- hoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési Naplót és 1 példány jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhe- tő módon biztosítani.
5.4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottjának bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. Vállalkozó köteles az üzemképesség vizsgála- tához előírtakat stb. előzetes értesítés mellett végrehajtani és bizonylatolni.
5.5 A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem jel- zett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos he- lyének meghatározásában.
5.6 Jelen szerződés részét képezi a közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő/Vállalkozó által benyújtott beárazott költségvetés. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka (pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban nem szerepel), továbbá a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt Pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ár- megállapodás - alapján végezhető el. Amennyiben a költségvetés a Pótmunkára vonatko- zó beazonosítható tételt tartalmaz, elszámolása a költségvetésben szereplő díjakkal törté- nik. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem ta- gadhatja meg.
5.7 A Pótmunka igényt a Vállalkozó, a Pótmunka elrendelését a Megrendelő - az Építési naplóba történő bejegyzésre jogosult képviselője által – az Építési naplóban köteles rög- zíteni.
5.8 Elmaradó munkák esetén a benyújtott költségvetésben szereplő díjakkal a jelen szer- ződés 3. pontjában meghatározott díj csökkentésre kerül.
5.9 A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
5.10 A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiá- nya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a pótmunkára vonatkozó szabályok szerint járnak el.
5.11 Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben – 10 napot meghaladóan -, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési ha- táridőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől el- állni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvé- geztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.
6 . P é n z ü g y i f e l t é t e l e k :
6.1 Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munka- résszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.
6.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.
6.3 A szerződés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi nettó 200.000,- Ft kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek, mely elődlegesen a teljesítési biztosíték összegéből levonásra kerül. A kötbér a véghatáridő elmulasztására vonatkozik, és a végszámlából ke- rül levonásra. A kötbér érvényesíthető mértéke nettó 2.000.000,- Ft. Megrendelő a 10 na- pon túli késedelmet nem teljesítésnek tekinti, ez esetben Vállalkozó elveszíti a teljesítési biztosítékot, és Megrendelő a 5.11. pont szerint jár el.
6.4 Vállalkozó kötelessége a szerződés teljesítését követően, a műszaki átadás-átvétel le- zárásától számított 36 hónapra terjedő időszakra jótállást vállalni.
6.5 Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg 2.493.337,- Ft értékű teljesítési biztosí- tékot (nettó vállalkozói díj 5 %-a) köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani, amely teljesíthető a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a.) pontja alapján. A műszaki átadás-átvételt követő- en a teljesítési biztosíték összege átalakul jólteljesítési garanciává a jótállás 36 hónapos időtartamára, amelynek mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a, amely teljesíthető a Kbt. 53.§ (5) bek. a.) pontja szerint. Amennyiben kötbér igénybevétel esetén a teljesítési bizto- síték összege a műszaki átadás-átvétel idejére a nettó vállalkozási díj 5 %-a alá csökkenne, akkor a Vállalkozó köteles ezen összegre felemelni, illetve bankgarancia, vagy kezesség- vállalás esetén ilyen összegű dokumentumot csatolni.
7 . Á t a d á s - á t v é t e l :
7.1 Az átadás-átvétel után, az építmény használatbavételi engedélyezési eljárásban való aktív részvétel a Vállalkozó kötelessége.
7.2 A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző legalább 8 munkanappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni.
A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szük- séges iratokat (átadási tervdokumentáció 1 pld-ban, építési napló és annak mellékletei, el- lenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye) Vállalkozónak a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.
7.3 Ha a Megrendelő megítélése szerint a tervekben szereplő eszközök üzemeltetési, hasz- nálatbavételi lehetősége biztosított, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást (üzembe helyezési eljárást), és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, üzemeltetőt. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása a használatbavételi engedélyezési eljárás előfeltétele.
7.4 Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.
7.5 Ha a szerződés tárgya szerinti épület (beleértve a teljes területre a tervekben, egyéb dokumentumokban előírt munkákat) teljes mértékben elkészült, és a műszaki át- adás-átvételi eljárás (üzembe helyezési eljárások) sikeresen lezárult, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó be- nyújthatja a végszámlát.
7.6 Megrendelő csak I. o. minőségben készült munkákat tartozik átvenni.
8 . M i n ő s é g , s z a v a t o s s á g :
8.1 A Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vál- lal.
8.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, me- lyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:
a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá
b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.
8.3 A Vállalkozó a 7.2 b.) és 8.2 b.) teljesítéséhez csak minőség tanúsítási joggal rendel- kező laboratóriumot vehet igénybe, saját költségén.
8.4 A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra 36 hónap jótállási kötelezettséget vál- lal, továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be.
A jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (üzembe helyezési eljárás) jegyzőkönyvi lezárásával esedékes.
Felek megegyeznek, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (üzembe helyezé- si eljárás) jegyzőkönyvi lezárásának napjától számított egy év leteltekor, majd azt követően évente a hároméves jótállási idő végéig, utó-felülvizsgálati eljárást tarta-
nak, melynek szervezése a Megrendelő (képviselője) feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.
9 . E g y é b f e l t é t e l e k :
9.1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mel- lékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők.
1. Ajánlati feltételek és mellékletei (tervdokumentáció).
2. Vállalkozói ajánlat.
9.2. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek betartásával jogosult, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
9.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe:
1. Xxxxxx Xxxx felelős műszaki vezető,
2. Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
3. Xxxxxx Xxxxxxx üvegező.
9.4. Vállalkozó a szállítást követően, a beüzemelés során köteles együttműködni az építési kivitelezővel. Az együttműködés során felmerülő vitás kérdések rendezése Megbízó kép- viselőjén keresztül történik.
1 0 . A s z e r z ő d é s m ó d o s í t á s a :
A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illető- leg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szer- ződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti (Kbt. 303. § (1)).
1 1 . J o g v i t á k e l d ö n t é s e :
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az építőipari kivite- lezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő felek jogvita esetére kikötik a Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Melléklet: 1. Építés-szerelés biztosítási fedezetigazolás.
Győr, 2011. február 28.
................................................... ........………...............................
Xxxxxx Xxxxx Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. Galápagos Bio-Art Stúdió Bt.
Képviseli: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx cégvezető