VÁLLALKO Z ÁSI SZ E RZ Ő DÉS
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037
VÁLLALKO Z ÁSI SZ E RZ Ő DÉS
(Jelen szerződés-tervezet tájékoztató jellegű, a nyertes ajánlattevő adataival és vállalásaival kerül majd véglegesítésre, részenként. A végleges szerződésben az ajánlattételi felhívás, a további közbeszerzési dokumentumok és nyertes ajánlattevő ajánlata által meghatározott tartalom nem változhat! Az ajánlathoz aláírtan e tervezetet csatolni nem szükséges!)
amely létrejött egyrészről
Név: ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxx, polgármester
Székhely: 0000 Xxxxxxx, Xx xxxx 00.
Telefon: +36-85/530-013
E- mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Adószám: 15731450-1-14
Törzskönyvi szám: 731454
Statisztikai számjel: 15731450-8411-321-14
Bankszámlaszám 11743095-15731450
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, másrészről a
Név:
Képviseli:
Székhely:
Cégjegyzékszám Telefon:
E- mail:
Adószám:
Bankszámlaszám
mint vállalkozó, kivitelező, a továbbiakban: Vállalkozó között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
A fejlesztés finanszírozása a Széchenyi 2020 Európai Strukturális és Beruházási Alapok, TOP- 1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú pályázati forrásból valósul meg. Az ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK – Az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése a cél. A beruházás az TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 kódszámú pályázati forrásból valósul meg.
A felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le a „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” tárgyú beruházás kivitelezésére.
A beérkezett ajánlatok közül Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlatának tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MŰSZAKI TARTALMA
1.1. Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munka kivitelezését: „Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése”
1.2. A szerződés műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás, műszaki dokumentáció, a Vállalkozó által benyújtott ajánlat (különösen az abban szereplő költségvetés) határozzák meg azzal a kiegészítéssel, hogy a pontos műszaki tartalom tekintetében Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatát a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő Tervdokumentációnak megfelelően készítette el és a kivitelezési munkát is e tervrajzoknak megfelelően valósítja meg a Ptk. 6:123. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő minőségben.
1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki dokumentációt részletesen felülvizsgálta, megismerte, azt teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja, kijelenti továbbá, hogy a műszaki leírásnak nincs olyan hibája vagy hiányossága, amely a megvalósítást akadályozná, gátolná vagy lehetetlenné tenné. Az ajánlatában megadott Vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a tárgyi építési-kivitelezési munka hiánymentes, a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő minőségben történő megvalósításához.
1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés létrejöttét megelőzően a helyszínt megtekintette. Ennek alapján kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatoknak sem műszaki, sem egyéb akadálya nincs.
2. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja (átalányára):
Xxxxx | Xxx | Xxxxxx | |
Ajánlati ár | HUF | HUF | HUF |
2.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével megfelelően rendelkezik (TOP- 1.4.1-15-SO1-2016-00037). Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott három db részszámlát (25%-os, 50 %-os és 75 %-os műszaki készültségnél); továbbá -
a 2.3. pont szerinti előleg összegével csökkentett összegű - 1 db végszámlát a Kbt. 135-
136. §-aiban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és 32/B. §-aiban foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjában (az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában) és g) pontjában (a fővállalkozói teljesítés vonatkozásában) - 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.
2.3. Megrendelő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződés 2.1. pontjában foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít (……… HUF összegben). Az előlegre a díjbekérőt a Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően azonnal jogosult kiállítani. A díjbekérő kiegyenlítése az annak kézhezvételét követő 8 napon belül indított átutalással történik. A Vállalkozó számláján történő jóváírás napjával az előlegszámla kiállításra kerül.
2.4. A szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
3. A VÁLLALKOZÓ TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
3.1. A Megrendelő a munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötést követő 5 napon belül adja át. A Vállalkozó a munkavégzésre alkalmas munkaterületet köteles átvenni.
3.2. A szerződés teljesítésének határideje: Vállalkozó a munkát köteles a munkaterület 3.1. pontja szerinti átadás-átvételét követő 400. napig elvégezni.
3.3. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
3.4. A Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni.
4. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE
4.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek összege minden késedelmes nap után a nettó teljes ellenszolgáltatás 1 %-a /nap (azaz ………………
forint/nap). A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
4.2. A Megrendelő Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a kötbér összegét jogosult a számlából levonni.
4.3. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási (nemteljesítési) kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, amelynek összege a szerződés általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 20 %-a (azaz forint).
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
4.4. A Vállalkozó a meghiúsulási kötbért annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
5. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás lezárását követően a munka átvételére (Kbt. 135. § (1)-(2) bek.) és a vállalkozói díj megfizetésére.
5.2. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni.
5.3. Megrendelő megbízott – műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó – képviselője a munkaterületen:
Szerződő fél: TROMPUS Mérnöki Kft Személyes közreműködő: Xxxxxx Xxxx Névjegyzéki jele: ME-É
Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzéki száma: 14-0216
Mobil:+36 20/000-0000
Lakcím: 7255 Nagyberki, Petőfi S. u. 17.
5.4. Megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles műszaki ellenőrzést végezni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) és egyéb jogszabályok előírásai szerint.
5.5. Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a Vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza.
5.6. A Megrendelő köteles továbbá a jogszabályok által előírt valamennyi kötelezettség teljesítésére.
6. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési (kivitelezési) munka elvégzésére.
6.2. A Vállalkozó a szerződésben szereplő munkát a vonatkozó szabványoknak és technológiai előírásoknak, valamint a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak mindenben megfelelő minőségben köteles teljesíteni.
6.3. A Vállalkozó köteles a munkát az előlegen felül a számla benyújtásáig saját költségén elvégezni.
6.4. A Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles Megrendelő megbízottjának beépítés előtt bemutatni és a műszaki átadás-átvételi dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg Megrendelőnek átadni a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.
6.5. Vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek eredményeit tartalmazó iratok Megrendelő (megbízottja) részére történő haladéktalan átadására.
6.6. Vállalkozó elektronikus építési napló vezetésére köteles.
6.7. Vállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói tevékenységéből származó mindennemű hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről saját költségén üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék lerakóhelyre elszállítani.
6.8. A munkaterület esetleges – ilyen irányú előírások szerinti – elkorlátozásáról, valamint a munkaterület őrzéséről a Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni.
6.9. Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. Vállalkozó köteles naprakész külön jegyzéket vezetni a munkaterületen alkalmazott saját dolgozóiról, illetve a kivitelezésen alkalmazott alvállalkozókról.
6.10. A kivitelezés során a Vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
6.11. A Vállalkozó köteles továbbá a jogszabályok által előírt valamennyi további kötelezettség teljesítésére.
7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
7.1. Vállalkozó az építési tevékenységre és az általa beépített anyagokra a műszaki átadás- átvételtől számított 24 + … = … hónapra (ajánlattevő vállalása szerint) jótállást vállal.
7.2. A Megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval, a Vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt.
7.3. A jótállási idő a dolog egészére vagy a hibával érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel közötti időtartammal meghosszabbodik. A jótállási igény érvényesítésével érintett hibára, a kijavított/újból teljesített dologrészre, illetőleg a kijavítás következményeként jelentkező hibára vonatkozóan a jótállási határidő újra kezdődik.
7.4. A vállalt jótállási felelősség alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.5. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval.
7.6. A jótállásra és szavatosságra vonatkozóan egyébiránt a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alkalmazandóak.
8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, BIRTOKBAADÁS
8.1. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni. A műszaki átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a Megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, értékét, és a Megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is.
8.2. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák vagy hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, azonban a hibák, hiányosságok Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő minőségben történő kijavítása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.
8.3. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem veszi át. Ez a határidő irányadó a 4.1. pontban foglaltak alkalmazására is.
8.4. Az átadási dokumentációt tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve Megrendelő részére egy eredeti és egy másolati példányban kell szolgáltatni. Az átadási dokumentáció szolgáltatása a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének előfeltétele.
9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
9.1. A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal.
9.2. Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- a szerződéstől elállhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leírt körülmények beálltak. Köteles továbbá Megrendelő Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leírtak bekövetkezése miatti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
9.3. A felek a szerződés felmondása, megszűnése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezései szerint járnak el, ennek részeként a megszűnéskor elszámolnak egymással a Vállalkozó ajánlata szerinti ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1. A Megrendelő a Kbt. előírásai, továbbá az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint hozzájárul alvállalkozók igénybevételéhez. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő módon és mértékben vesz igénybe alvállalkozó kivitelezőt.
10.2. A jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-a irányadó.
10.3. A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék illetékességének, illetve járásbírósági hatáskörbe tartozó vita esetén a Barcsi Járásbíróság illetékességének.
10.4. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
10.5. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége.
10.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Vállalkozó által benyújtott ajánlat, illetőleg az egyéb jogszabályi előírások az irányadóak.
10.7. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
a) ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok
b) az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok (kiegészítő tájékoztatás) és minden egyéb, az ajánlat elkészítése alatt keletkezett információ,
c) a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata a részletes árazott költségvetéssel.
10.8. Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10.9. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:
Értékelési szempontok | Nyertes ajánlat releváns eleme |
Jótállás időtartama: Kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-36 hó között) (Lásd jelen szerződés 7.1. pontját is) | |
Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (0-36 egész hónap) | |
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) (Lásd jelen szerződés 2.1. pontját is) |
10.10. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.
10.11. Jelen szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 2 (kettő), Megrendelő 3 (három) eredeti példányt kap.
Kelt: Öreglak, 2019. …..
……………………………………………… ……………………………………………… Xxxxxxxx Xxxxxx
polgármester Vállalkozó
Öreglak Község Önkormányzata
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:
…………………………………….
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, ……………………………………………………………………………………… (név), mint a
………………………………………………………………………......................(cégnév)
…………………………………………………………………………………………(székhely)
………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]
a) költségvetési szerv,
b) köztestület,
c) helyi önkormányzat,
d) nemzetiségi önkormányzat,
e) társulás,
f) egyházi jogi személy,
g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/
………………………………………………………………..[önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik,
h) külföldi helyhatóság,
i) külföldi állami szerv,
j) külföldi helyhatósági szerv,
k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
………………………………….. [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
1. Alulírott, …………………………………………………………………… (név), mint a
………………………………………………………………………….………………(cégnév)
………………………………………………..…….(székhely) ……………………..(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) [a megfelelő aláhúzandó],
- az Európai Unió tagállamában,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
- olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye és ez az ország:
……………………………………………………… [ország megnevezése] , és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§
11. pontja szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Srsz. | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Srsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Szervezet adószáma | Részesedés mértéke %-ban | Adóilletősége |
3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):
Srsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Tényleges tulajdonos(ok) | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %- ban |
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
1. Alulírott,……………………………………………………………………………… ………………. (név), mint a (civil
szervezet, vízitársulat
neve)………………………………………………………………………………………(székhely)………………………………
……….. (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Srsz. | Vezető tisztségviselő | Születési hely és idő | Xxxxx neve |
b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Srsz. | Vezető tisztségviselő | Szervezet neve | Szervezet adószáma | Részesedés mértéke %-ban |
c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Srsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %- ban |
3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet adóilletősége
Srsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Szervezet adószáma | Részesedés mértéke %-ban | Adóilletősége |
4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
Srsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Adószám | Részesedés mértéke %- ban | Adóilletősége | tényleges tulajdonos(ok) | tényleges tulajdonos születési helye és ideje |
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.
Kelt:
törvényes képviselő neve cégszerű aláírás