VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.

Adószám: 19271295-2-42

Intézményi azonosító: FI54876

Képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxx rektor mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),

3. számú melléklet

másrészről
Cégnév:	…………………………...
Cégjegyzékszám:	…………………………...
Nyilvántartó bíróság:	…………………………...
Székhely:	…………………………...
Adószám:	…………………………...
Bankszámlaszám:	…………………………...
Pénzforgalmi szolgáltató:	…………………………...
Képviseli:	…………………………...

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) együttesen a továbbiakban: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

I. A Szerződés létrejöttének előzménye

1.1. Megrendelő „Felújítási munkálatok 2 részben” tárgyú, nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le.

1.2. A Megrendelő ajánlatkérésére a Vállalkozó nyújtotta be – a II. fejezetben foglalt feladatokra vonatkozóan – a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatát, ezért a Megrendelő a Vállalkozóval, mint a beszerzési eljárás – II. fejezetben foglalt feladatokra vonatkozó – nyertes ajánlattevőjével köti meg a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

1.3. A Megrendelő az Ajánlattevők részére az ajánlattételi időszak alatt biztosította a teljesítési helyszínek megtekintését, a Szerződés szerinti feladatok elvégzésére vonatkozó tájékozódás lehetőségét a teljesítési hely lényeges körülményei és az elvégzendő feladatok teljes körű megismerése érdekében.

II. A Szerződés Tárgya

2.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Műszaki leírásban (2. számú melléklet) meghatározott

• Klímaberendezések telepítése

• Építőmesteri munkák

részhez kapcsolódó feladatokat, illetve dokumentumokat a Szerződésben és a Műszaki leírásban rögzített feltételeknek megfelelően teljesíti, illetve elkészíti, a Megrendelő pedig a Vállalkozó jelen szerződésnek megfelelő teljesítése esetén a VI. fejezetben részletezettek szerinti vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.

1

xxx.xxxx.xx

III. A Szerződés időtartama, Teljesítési hely, teljesítési határidő

3.1. Hatály: a Szerződés a Xxxxx általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Szerződés Xxxxx általi aláírása nem egy időben történik, úgy az utóbb aláíró fél aláírásának napját tekintik a Xxxxx a hatályba lépés időpontjának.

3.2. Teljesítési hely(ek): A II.1.1. pont szerinti

• „Klímaberendezések telepítése” kapcsán a 1088 Budapest, Vas u. 2/D. szám alatti épület

• „Építőmesteri munkák” kapcsán a 1088 Budapest, Vas u. 2/D. szám alatti épület, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x. 32/A. szám alatti épület, valamint a 1088 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. xxxx alatti épület

a Műszaki leírásban foglaltakkal összhangban.

3.3. Felek a kötelezettségeiket az alábbi határidőkig kötelesek teljesíteni:

3.3.1. A Megrendelő köteles a Szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül – a Megrendelő 11.6.1. pont szerinti és a Vállalkozó 11.6.2. pont szerinti kapcsolattartója által egyeztetett időpontban – a teljesítés helyeként megjelölt munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.3.2. A Vállalkozói Feladatok teljesítési határideje:

A II.1.1. pont szerinti

• „Klímaberendezések telepítése” kapcsán a Szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 30 naptári nap, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.

Vállalkozó a teljesítési határidő leteltét megelőzően – a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban – köteles a beszerelt klímaberendezéseket beüzemelni és a rendszer folyamatos és hibamentes működésének ellenőrzése céljából próbaüzemet végezni. A próbaüzemnek egybefüggően 24 órán át kell tartania 18 Celsius fokon. Amennyiben a próbaüzem megszakad, vagy az alatt hiba lép fel, akkor a próbaüzemet – az esetleges hibák elhárítását követően – meg kell ismételni. A próbaüzem sikeres lefolytatásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

• „Építőmesteri munkák” kapcsán a teljesítési határidő legkésőbb 2024. augusztus

31. napja, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.

IV. Vállalkozó Szolgáltatása

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés II. fejezetében és a Vállalkozói Ajánlatban meghatározott Vállalkozói Feladatok elvégzése a Megrendelővel egyeztetett jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltak szerint készül. Amennyiben a Műszaki leírásban és az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával másik, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult. Az egyenértékűség igazolása a gyártó által kiadott hiteles gépkönyvi műszaki adatlapok összehasonlításával történhet a Vállalkozó részéről, melynek elfogadásáról Megrendelő 11.6.1. pont szerinti kapcsolattartója jogosult dönteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj összege a fenti esetben sem növekedhet.

4.2. Vállalkozó a Vállalkozói Feladatokat a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.

4.3. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói Feladatok körét és a teljesítési helyszínt előzetesen megvizsgálta, a Megrendelő által megküldött ajánlattételi felhívást, valamint Műszaki leírást áttanulmányozta, és a Vállalkozói Feladatok elvégzését ezek ismeretében vállalja. A Vállalkozói Feladatokra adott Ajánlatát a fentiek figyelembevételével, kellő gondossággal és körültekintéssel, megfelelő szakmai felkészültséggel, a Megrendelő igényeit figyelembe véve készítette el. Vállalkozó vállalja, hogy nem hivatkozik pótmunka végzésére arra tekintettel, hogy az elvégzendő munkák mennyiségileg nem voltak számára teljeskörűen ismertek. A nem kellő részletességgel előkészített Ajánlat változásából, esetlegesen szükséges további anyagok, eszközök további beszerzéséből eredő minden felelősség, valamint esetleges többletmunka és kiadás kizárólag a Vállalkozót terheli.

4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj meghatározását megelőzően figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a Vállalkozói Feladatok elvégzése során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, és a Szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.

4.5. Vállalkozó a Vállalkozói Feladatokat a Megrendelő szakmai kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve köteles végezni.

4.6. Vállalkozó köteles a Vállalkozói Feladatok ellátása során felmerült, a Megrendelőt érintő valamennyi körülményről (határidőkről, kötelezettségekről, stb.) a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal. A Megrendelő mulasztásából vagy késedelméből eredő károkat és költségeket Megrendelő köteles viselni.

4.7. Megrendelő vállalja, hogy minden olyan birtokában lévő és a Vállalkozó Feladatellátásához szükséges adatot, információt, amelyet Vállalkozó írásban igényel, 5 munkanapon belül szolgáltat felé.

4.8. Vállalkozói Feladatok körében elvégzett munkák és beépített berendezések jótállási időszak alatti meghibásodása esetén Vállalkozó a javítási munkálatokat köteles legkésőbb a Megrendelő bejelentését követően 48 órán belül megkezdeni és azt a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kiszállást követően 48 órán belül befejezni. Amennyiben a javításhoz szükséges alkatrész nem áll rendelkezésre, ezen tényről a Vállalkozó azonnal köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, és a bejelentést követően 48 órán belül a helyiség hűtéséről köteles megfelelő módon gondoskodni a javítás elvégzésének határidejéig.

V. A Munka Műszaki - Pénzügyi Ütemezése

5.1. Vállalkozó a Vállalkozói Feladatok elvégzését írásban jelzi a Megrendelő szakmai kapcsolattartója felé (készre jelentés). Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a Vállalkozói Feladatokat a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával végezte el. Megrendelő 11.6.1. pont szerinti foglalkoztatottja ezt követően meghatározza a műszaki átadás-átvétel időpontját.

5.2. Amennyiben Megrendelő oldaláról olyan nem várt körülmény (pl.: a Megrendelő részéről műszaki átadás-átvételre jogosult személy betegsége, balesete) merül fel, melynek következtében a készre jelentés alapján kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának megkezdése későbbi időpontra történő módosítása indokolt, Felek a

műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére új időpontot határoznak meg. A közösen meghatározott új időpont nem számít bele a teljesítés véghatáridejébe.

5.3. Felek a Vállalkozói Feladatok elvégzését követően a műszaki átadás-átvételéről kötelesek jegyzőkönyvet (3. számú melléklet) felvenni, amelyben rögzítik az átadás helyszínét, idejét, a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel tényét, egyéb lényegesnek ítélt tényeket és körülményeket, illetve a Felek jelenlévő képviselőinek nevét (a továbbiakban: műszaki átadás-átvétel).

5.4. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet állít ki. A Felek tudomásul veszik, hogy a fenti 3 munkanapos időtartam alatt a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó által teljesített Vállalkozói Feladatokat. A fenti időtartam alatt a Megrendelő által észlelt hibákat, a Vállalkozó köteles – külön díjazás nélkül és saját költségére – haladéktalanul kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a fentiekben meghatározott időtartam alatt vagy azt követően felfedezett hibákat nem javítja ki, úgy a Szerződés 3.3.2. pontjában meghatározott végteljesítési határidő elteltét követően a Szerződés VII. fejezetében meghatározottak alkalmazandóak.

VI. Vállalkozói díj, Fizetési Feltételek

6.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II. fejezetében foglalt valamennyi Vállalkozói Feladat teljesítésének ellenértékeként a Megrendelő mindösszesen nettó Ft +

áfa (nettó …………………… forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó

…………… Ft (bruttó forint) összegű vállalkozói díjat fizet Vállalkozó

részére.

6.2. A vállalkozói díj bruttó összege az általános forgalmi adó mértékének változása esetén annak hatályos mértéke szerint módosulhat.

6.3. Vállalkozói díj kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés igazolását (Teljesítésigazolási jegyzőkönyv) követően kiállított számla alapján történik.

6.4. Vállalkozó az egyösszegű számla kiállítására a Megrendelő által aláírt, a Vállalkozói Feladatokra vonatkozó Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (4. számú melléklet) birtokában, annak a számlához történő csatolásával jogosult.

6.5. A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is.

6.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat, valamint Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.7. Vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, a további vonatkozó jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltaknak.

6.8. Vállalkozó köteles a számlát az alábbi címre kiállítani és megküldeni: Színház- és Filmművészeti Egyetem 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.

6.9. Megrendelő fizetési kötelezettségeit Vállalkozó szabályosan kiállított számlája ellenében jogosult és köteles teljesíteni. A Felek megállapodnak abban, amennyiben a Vállalkozó a számlát nem a 6.8. pontban meghatározott számlaküldési címre küldi meg, azaz a jogosult késedelembe esik, és emiatt a Megrendelő a számlafizetési kötelezettségét nem tudja

szerződésszerűen teljesíteni, akkor a Megrendelő a teljesítési határidő új kezdő napjának a számla rendeltetési helyére történő beérkezésének napját tekinti.

6.10. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi, a teljesítéshez szükséges eszközök és alvállalkozók költségeit, díjat és kiadást, még ha az kifejezetten nincs is itt megemlítve, de a munka jellege és a körülmények ezt megkövetelik. Az egyéb, Vállalkozó működéséhez szükséges költségek a Vállalkozót terhelik, semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség – vagy díjigénnyel Megrendelővel szemben a Szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban.

6.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla nem jogszabály- vagy szerződésszerűen lett kiállítva, úgy a Megrendelő a számlát a hiányosságok pótlása, hibák javítása céljából visszaküldi a Vállalkozó részére. Ebben az esetben a fizetési határidő kezdete a kijavított számlának Megrendelőhöz történő beérkezése.

6.12. A számla csak a Műszaki leírásban meghatározott valamennyi Vállalkozói Feladat hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be.

6.13. Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit Vállalkozó banknál

vezetett bankszámlájára, magyar forintban (HUF) történő átutalással a számla

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti. A fizetési megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megrendelő számlaszámát az OTP Bank Nyrt. a kifizetésre kerülő összeggel megterheli, függetlenül attól, hogy az ellenérték összege mely napon kerül jóváírásra a Vállalkozó bankszámláján.

6.14. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

6.15. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerint megállapított mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. §-a szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni.

VII. Felelősség, Szerződés megszüntetése

7.1. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult az alábbi jogkövetkezményeket érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, amennyiben Vállalkozó neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

7.2. Az alábbi kötbér feltételek kerülnek érvényesítésre:

7.2.1. Teljesítés részben vagy egészben történő meghiúsulása esetén: amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, részben vagy egészben nem teljesít, a Megrendelő által érvényesíthető meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj összege. Mértéke: 30 %.

7.2.2. Késedelmes teljesítés esetén: amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben foglaltak szerint teljesít (a 3.3.2. pontban meghatározott véghatáridőt elmulasztja), a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj összege. Mértéke: a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően a teljesítésig minden késedelemmel érintett naptári nap után napi 2 %, összesen

maximum a meghiúsulási kötbérnek megfelelő összeg. A késedelmi kötbér a késedelem megszűntekor válik esedékessé.

7.2.3. Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el. A Megrendelő által hibás teljesítés miatti teljesítésnek az el nem fogadása – az 5.2. pontban meghatározott időtartam elteltét követően, amennyiben a 3.3.2. pontban meghatározott végteljesítési határidő már eltelt – késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben a Szerződésben meghatározott késedelmi kötbérfizetési feltételek megfelelően alkalmazandóak, ideértve a kötbér alapját, mértékét és maximumát is. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a hibás teljesítés el nem fogadásából eredő, Megrendelő késedelmi kötbér iránti igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb jótállási, illetve szavatossági igényei érvényesítésére.

7.3. A teljesítés meghiúsulásának tekinthető, ha Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidőtől számított 15 nap eltelt, vagy Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős részben vagy egészben nem teljesít. Megrendelő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.

7.4. Megrendelő fenntartja a jogot a részben történő teljesítés visszautasítására. Ez esetben a Szerződés 7.2.1. pontja szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.

7.5. Meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett ugyanazon okból késedelmi kötbér nem érvényesíthető. Amennyiben a meghiúsulásra vezető okból korábban késedelmi kötbér érvényesítésére került sor, az a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

7.6. Megrendelő az esedékessé vált kötbér összegéről bizonylatot állít ki, melyet Vállalkozó az ott feltüntetett időpontig átutalással köteles kiegyenlíteni. Jelen fejezet alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a teljes összeget, illetve amennyiben az a számlában foglalt összegnél magasabb összegű, úgy annak a számlával fedezett részét levonni. Ha a számlából történő levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Vállalkozó köteles az általa még meg nem fizetett, esedékes kötbérösszeget 10 munkanapon belül Megrendelő részére átutalással megfizetni. Az esedékessé vált kötbér után – annak késedelmes megfizetése esetén – Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

7.7. A Megrendelő kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a késedelmi, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját és mértékét – a releváns körülmények feltüntetésével – írásban közölje Vállalkozóval. A Megrendelő kötbér/kárigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér, illetve kártérítés Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti Vállalkozót sem a Szerződés szerinti munkák elvégzése, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól.

7.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel írásban, indokolás nélkül a Vállalkozóhoz címzett nyilatkozattal megszüntetheti.

7.9. Feleknek jogukban áll a Szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a szerződésszegés jellegére tekintettel, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Az azonnali hatályú felmondás a Szerződést a felmondás igazolt átvételének napjával szünteti meg.

7.10. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben:

a) képviselője, tagja, alkalmazottja, illetve alvállalkozója Megrendelőnek jelentős kárt okoz, vagy kirívóan jogsértő magatartása, illetve eljárása a további együttműködést lehetetlenné teszi;

b) olyan személyt alkalmaz a Szerződés teljesítésére, akivel szemben a Megrendelőnek kifogása merült fel, és erről írásban értesítette a Vállalkozót;

c) amennyiben a Vállalkozó által végzett Vállalkozói Feladatok következtében bekövetkező műszaki hiba Megrendelő Műszaki leírásban megjelölt épületében végzett hatósági munkában jelentős fennakadást okoz;

d) titoktartási kötelezettségét megszegi;

e) végelszámolási eljárást indított vagy a Vállalkozó ellen indított csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárást jogerősen elrendelték;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerint az illetékes bíróság a Szerződés tárgyát érintően jogerősen korlátozta;

g) működését az illetékes bíróság felfüggesztette, vagy Vállalkozó működése más módon felfüggesztésre került;

h) adószáma törlésre került;

i) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségét elmulasztja;

j) megszünteti, vagy Megrendelő hátrányára módosítja biztosítását, illetve, ha a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnne;

7.11. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül sem tesz eleget.

7.12. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik.

7.13. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti Megrendelő Szerződés megszegéséből eredő további, kártérítés iránti igényének érvényesítését. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, kötbéren felüli, igazolt kárának megtérítését a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkra vonatkozó kártérítési szabályai szerint.

7.14. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó alkalmazottjának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik.

7.15. A Vállalkozó által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely a nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

7.16. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti.

7.17. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni káreseményenként legalább 10.000.000, - Ft, azaz tízmillió forint értékű, illetve 20 000 000 Ft/év, azaz húszmillió forint/év értékű, a Szerződés tárgya szerinti feladatok elvégzésére kiterjedő hatályú biztosítással, amelyet köteles a Szerződés hatálya alatt fenntartani. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjáig a biztosítási kötvény 1 másolati példányát a Megrendelő részére átadta (5. számú melléklet). A biztosításnak fedezetet kell nyújtania minden olyan kár, veszteség, költség megtérítésére, amely a Szerződés tárgya szerinti feladatok teljesítéséből – közvetlenül vagy közvetetten – eredően a Megrendelő vagy harmadik személy vagyonában keletkezhet.

7.18. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni. Vállalkozó felmenti a biztosítót a titoktartási kötelezettsége alól a Megrendelővel szemben. Amennyiben a Vállalkozó a biztosítási szerződés fennállását a Megrendelő ilyen irányú kérése esetén nem igazolja, továbbá, ha Vállalkozó megszünteti, vagy Megrendelő hátrányára módosítja biztosítását, illetve az a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik úgy a Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési vagy bármilyen más kártérítési, kártalanítási és megtérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállhat, illetve felmondhatja azt.

7.19. A Szerződés jogszerű felmondása esetén Vállalkozó kizárólag a felmondás pillanatáig nyújtott szolgáltatások ellenértékére jogosult.

7.20. Felek vállalják, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén egymással 30 napon belül elszámolnak. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

VIII. JÓTÁLLÁS

8.1. Vállalkozó a Szerződés szerint elvégzett munkára 36 hónap, a beépített berendezésekre, alkatrészekre, eszközökre, anyagokra (továbbiakban: termékek) 12 hónap teljes körű jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számítva, azzal, hogy amennyiben a gyártó/forgalmazó ennél hosszabb időtartamot határoz meg az adott termék vonatkozásában, abban az esetben a gyártó/forgalmazó által a jótállási jegyen rögzített időtartamban terheli a Vállalkozót a jótállási kötelezettség. A jótállási időszak alatt felmerülő hiba esetén a Vállalkozó a 4.8. xxxxxxx foglaltak szerint köteles eljárni.

8.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a felhasznált termékek újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá mentesek mindenfajta olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A kicserélt termékekre

– azok átvételét követően – a jótállási időszak újból kezdődik.

8.3. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti időben a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni.

8.4. A jótállási kötelezettség megszűnik, ha a keletkezett hiba oka a helytelen, nem rendeltetésszerű használat, vagy a más vállalkozó általi szakszerűtlen karbantartás.

IX. Megrendelő kötelezettségei

9.1. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő köteles ellenérték nélkül biztosítani a Vállalkozó részére

a) a Munkaterület folyamatos elektromos áram és víz ellátását,

b) a Vállalkozói Feladatok elvégzéséhez szükséges felvonulási területet,

c) a szükséges feltételek teljesítése mellett a bejutást és a bent tartózkodást a munkaterület helyszínéül szolgáló épületbe.

X. Vállalkozó kötelezettségei

10.1. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételét köteles Megrendelő részére bejelenteni. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.

10.2. Vállalkozó köteles a Vállalkozói Feladatok teljesítéséhez szükséges saját eszközeinek, anyagainak őrzésére, Megrendelőt ezen anyagok, eszközök vonatkozásában bekövetkező kárért semmilyen felelősség nem terheli. A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok, berendezések, be- és kiszállítása esetén a Vállalkozó, illetve teljesítési segédje köteles az objektum biztonsági szolgálatának a szállítólevelet vagy azzal azonos tartalmú más okmányt és a szállított anyagot bemutatni.

10.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó továbbá köteles a Vállalkozói Feladatok teljesítésével kapcsolatban keletkezett törmeléket, hulladékot kezelni, tárolni, illetve elszállítani. A leszerelt készülékekről Vállalkozó köteles bontási nyilatkozatot készíteni. Ezen törmelékek, hulladékok deponálásának és szállításának, megfelelő hulladék- lerakóhelyre történő elhelyezésének költségeit a vállalkozói díj teljes mértékben magában foglalja. A fluortartalmú üvegházhatású gázok és az ózonréteget lebontó anyagok, illetve az ezeket tartalmazó berendezések elszállítása csak „Sz” jegy kíséretében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell, hogy történjen.

10.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó köteles a kivitelezést a hivatali működés fenntartása mellett végezni, továbbá köteles a munkaterületen, illetve a közvetlen környezetében a vonatkozó munka, tűz és környezetvédelmi, valamint biztonsági szabályokat, valamint a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani, illetve a balesetveszélyes körülményekről harmadik személyeket jól láthatóan/olvashatóan tájékoztatni. A munkák ütemezését és végzését úgy kell tervezni, hogy a kivitelezéssel nem érintett területek, a közlekedési útvonalak zavartalanul használhatóak legyenek. A Vállalkozó köteles használni kívánt elektromos gépek, berendezések paramétereit – a Megrendelő 11.6.1. pont szerinti foglalkoztatottja útján – a Megrendelő munka- és tűzvédelmi megbízottjával egyeztetni.

10.5. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a munkaterületet és környezetét, valamint a kivitelezéssel, raktározással érintett helyiség megközelítési útvonalát naponta folyamatosan tisztán tartja, az átvett munkaterületet a kivitelezés befejezését követően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelő részére (folyamatos takarítással és akadálymentesítés biztosításával). Vállalkozó köteles továbbá gondoskodni a növényzet és zöldfelület védelméről.

10.6. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezés során az épület vagy annak helyiségei falazatában, nyílászáróiban, a helyiségek bútorzatában, valamint az egyéb berendezésekben, rendszerekben kárt okoz, köteles az eredeti állapot visszaállításáról saját költségén gondoskodni vagy a rendellenes állapotot megszüntetni.

10.7. Vállalkozó feladatát képezi a bontással érintett helyiségekben a felületek, falak, burkolatok helyreállítása, a területek, helyiségek takarítása.

10.8. Közterület igénybevétele Vállalkozó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos költség is őt terheli.

10.9. Munkavégzésre engedélyezett idő: hétfő - csütörtök: 7:30 - 16:00 óra között, péntek: 7:30

– 13:30 óra között. Ettől eltérő időpontban történő munkavégzésre csak külön megállapodás alapján van lehetőség. A Szerződés időtartama alatt figyelembe veendők a munkaszüneti napok, mely napokon munka nem végezhető, ugyanakkor a végteljesítési határidőbe beleszámítanak.

10.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó feladatokat olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel teljesíti, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű ellátását.

10.11. Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak olyan esetben terjeszti elő, ha erre alapos oka van.

10.12. Vállalkozó korlátlan felelősséget vállal a Szerződés szerinti tevékenységével, vagy a Szerződés szerinti kötelezettségeinek megszegésével Megrendelőnek okozott kárért, és vállalja, hogy viseli az okozott kár helyreállításához szükséges valamennyi költséget. Megrendelő a kárát a vállalkozói díjjal szemben jogosult beszámítani.

XI. Felek együttműködése, kapcsolattartás, megrendelő ellenőrzési joga

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően a Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

11.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

11.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó köteles jóhiszeműen eljárni a Szerződés teljesítése során. Felek vállalják, hogy fokozottan, a vonatkozó jogszabályokban előírt együttműködési kötelezettséget meghaladó mértékben együttműködnek.

11.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha ellene csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás indul, illetve végelszámolási eljárást indít, valamint amennyiben a cégében a tulajdonos változására, jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.

11.5. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (tértivevényes levélben, e-mailben) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére.

11.6. Szerződő Felek részéről kapcsolattartásra Szerződésben foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozat tételre feljogosított képviselői:

11.6.1. Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra, műszaki átadás-átvételre és teljesítésigazolásra jogosult személy:

Név: Xxxxxx Xxxxx

Beosztás: Campus igazgató

Szervezeti egység: Campus Igazgatóság Telefonszám: x00 00 000 0000

E-mail cím: xxxxxx.xxxxx@xxxx.xx

11.6.2. Vállalkozó részéről szakmai kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: …………………………..

Telefon: ………………………

Email: ………………………...

11.7. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat.

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet nem közölnek, nyilatkozataikat a korábban közölt kézbesítési címre tehetik meg hatályosan. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyek vagy adataik változása nem teszi szükségessé a Szerződés módosítását.

XII. Vis maior

12.1. Felek mentesülnek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza. Felek vis maiornak tekintik a következő, nem taxatíve felsorolt eseményeket: országos sztrájk; szükségállapot; tűzvész-, természeti katasztrófának nyilvánított esemény a szolgáltatás körzetében; továbbá olyan a társadalom széles rétegét érintő rendkívüli történések, amelyek ésszerűen előre nem láthatóak és a Felek cselekvési körén kívül esnek.

12.2. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha tértivevényes levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

12.3. A Szerződésben meghatározott határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll

– hátrányos jogi következmények nélkül – a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállni, azt követően a Szerződést felmondani oly módon, hogy a Vállalkozónak erről írásos értesítést küld.

XIII. Titoktartási rendelkezések

13.1. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződés teljesítése során egymás törvény által védett, valamint egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit megtartják.

13.2. Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével – különösen az informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem hozzák harmadik

személy tudomására, azokkal kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és titokban tartása érdekében.

13.3. A Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén korlátlan ideig maradnak hatályban.

13.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevők kötelesek a 6. számú melléklet szerinti titoktartási nyilatkozat megtételére.

13.6. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény vagy más jogszabály közérdekből elrendeli, illetőleg amelynek megismerhetőségét jogszabály közérdekű adatigénylés esetén lehetővé teszi.

13.7. Jelen fejezetben meghatározott titoktartás alól felmentést Vállalkozó részére a hatályos jogszabályok figyelembevételével, kizárólag írásos formában a Megrendelő arra feljogosított képviselője, a Megrendelő részére pedig a Vállalkozó arra feljogosított képviselője adhat. Vállalkozó titoktartási nyilatkozatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

XIV. Egyéb rendelkezések

14.1. Felek rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés érvénytelen (né vált) rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.

14.2. A Szerződés módosítására, kiegészítésére kizárólag írásban, közös megegyezéssel, mindkét Fél erre jogosított képviselőjének aláírásával van lehetőség. Nem minősül szerződésmódosításnak Felek bankszámlaszámában, képviseletében bekövetkező változás, melyről azonban Xxxxx kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymást.

14.3. Felek vállalják, amennyiben adataikban olyan változás következik be, amely a Szerződés teljesítését érinti (pl.: székhely, telephely, fióktelep, bankszámlaszám, változás), akkor erről egymást írásban, a változás bekövetkeztétől számított 5 naptári napon belül értesítik.

14.4. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés aláírását megelőzően nem jutott tudomásukra olyan tény, adat, körülmény, amelynek ismeretében a Szerződést nem kötötték volna meg, tovább nem ismernek olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesülését hátrányosan érintené.

14.5. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes személyek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

14.6. Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben nem állnak fenn a 7.10. pont f-j) alpontja szerinti körülmények, egyben vállalja, hogy azok esetleges későbbi bekövetkeztéről Megrendelőt 3 munkanapon belül írásban értesíti.

14.7. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése körében egymással együttműködve, kölcsönös érdekeik figyelembevételével járnak el. Felek megállapodnak abban, hogy a

Szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdést békés úton, tárgyalással kísérelnek meg rendezni.

14.8. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén, bármely jogvita eldöntésére, amely a Szerződéssel összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita kapcsán a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerinti általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók.

14.9. A Szerződés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok és vonatkozó előírások rendelkezései irányadóak.

14.10. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozói ajánlat

2. számú melléklet: Műszaki leírás

3. számú melléklet: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta)

4. számú melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv (minta)

5. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata

6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)

14.11. A Szerződés 3, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá. A Szerződésből 1 példány a Vállalkozót, 2 példány a Megrendelőt illeti.

Színház- és Filmművészeti Egyetem Megrendelő	………………………………… Vállalkozó
…………………………… Xx. Xxxxx Xxxxx rektor	…………………………… …………………..
Budapest, 2024. év július …… napján	Budapest, 2024. év július …… napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2024. év július …… napján

……………………………………..…….

Fazekasné Xxxxxxxx Xxxxx gazdasági főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2024. július …… napján

……………………………………….

Bátaszékiné xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx

jogi osztályvezető

1. számú melléklet

Vállalkozói Ajánlat

2. számú melléklet

Műszaki leírás

Szerződés száma: Beszerzés tárgya: Megrendelő:

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

(minta)

3. számú melléklet

Vállalkozó: ……………………………………………………

Teljesítés helye:

Jelen vannak

Megrendelő részéről: ……………………………………………………

Vállalkozó részéről: ……………………………………………………

Jelenlévők a munkaterületet együttesen megtekintették és az alábbiakban állapodtak meg:

Sorszám Szolgáltatás leírása Szolgáltatás mennyisége

A munkaterület a mai napon átadás-átvételre került, a Vállalkozó a fenti szolgáltatásokat hiánytalanul elvégezte.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek másolati példányai a teljesítésigazolási jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Budapest, 2024. …………………hó „… ” nap

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:

átvevő átadó

P.H.

Készült 2 példányban

1. példány átadó

2. példány átvevő

4. számú melléklet

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

(minta)

Megrendelő: ……………………………..

Vállalkozó: ……………………………..

Szerződés száma: ……………………………..

Szerződés tárgya: „ ”

Teljesítés helye: ……………………………..

Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatokat <dátum> szerződés szerint/szerződéstől eltérő módon* teljesítette.

Nem szerződésszerű teljesítés indoka: ........................................................................................

......................................................................................................................................................

Fentiek alapján a a teljesítést elfogadja/nem fogadja el.*

Melléklet:

- 1 db átadás-átvételi jegyzőkönyv

Vállalkozó a tárgyi munkát elvégezte, számla benyújtható.

Szerződéses összeg: nettó .-

Benyújtható számla összege: nettó .-

A Teljesítésigazolási jegyzőkönyv eredeti példánya és annak mellékletei a számla elválaszthatatlan részét képezik.

Kelt: ………………., 2024. …………………… hónap …… nap

………….…………………… ……………………………….

Vállalkozó Megrendelő

* megfelelő aláhúzandó

Biztosítási kötvény másolata

5. számú melléklet

Titoktartási nyilatkozat

6. számú melléklet

Alulírott

Név: …………. (A. n.: ………., Születési idő: …………..), mint a (székhelye:

………………..., cégjegyzékszáma: ……………, adószáma: ……………..) képviselője ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

1. A Színház- és Filmművészeti Egyetem számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve számomra elérhetővé vált adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.

2. Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett adat, illetőleg a Szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszem.

3. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a Színház- és Filmművészeti Egyetem arra feljogosított képviselője adhat.

4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.

5. Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

c) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény,

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Kelt: …………, 2024. ………… hónap …… nap

………………………………… aláírás