VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Oroszlány, volt Ady mozi bontására, tereprendezésre
amely létrejött egyrészről
Oroszlány Város Önkormányzata (0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx. 78., bankszámla száma: 12028003- 00254374-00100004; adószáma: 15729631-2-11; képviseli: Xxxxx Xxxxxx polgármester), mint a Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a:
………………………………… (székhelye: ……………., bankszámla száma: …………………; adószáma: ;
cégjegyzékszáma: ………………; képviseli ), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az
alábbiak szerint:
I. Előzmények
I.1 Oroszlány Város Önkormányzata a volt Ady Mozi épületére tartószerkezeti szakvéleményt készíttetett, mely eredményeként a szakértő, tekintettel az épület rossz állapotára, az elbontást javasolta. A szakvélemény megállapítása alapján Oroszlány Város Önkormányzata az épület lebontásáról döntött. A vállalkozó megvizsgálta a bontandó épületet, felmérte az elvégzendő munkákat, és ajánlati költségvetést készített.
I.2. Felek az ajánlati költségvetés tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:
II. A szerződés tárgya
II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a volt Xxx mozi bontását és tereprendezést.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.
II.3. Vállalkozó részletes feladata:
A volt Ady mozi bontása és tereprendezés az Oroszlány, Xxxxxxx Xxxxx utca 2. szám és 604 helyrajzi szám
alatti, 755 m2 területű, kivett filmszínház megnevezésű ingatlan területén.
II.4. A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
Vállalkozó feladata a volt mozi épület elbontása, a bontott anyag elszállításával és engedéllyel rendelkező szervezet általi ártalmatlanításával, majd a terület feltöltése és tereprendezése.
Az épület fő tartó falazata elsősorban kisméretű téglából, míg a válaszfalak kisméretű téglából, B30-as téglából, illetve válaszfal lapokból készültek. Az épület központi rész (nézőtér és előtér) lefedése 2,80 – 2,95 m közötti tengelytávolságú acél rácsostartókkal történt. A rácsostartókra fekszenek az előregyártott vasalt válaszfal elemekből készült, 10 cm vastagságú panelek. A lapos tető külső burkolat bitumenes lemezből készült.
Az eredeti mozi épület területe hozzávetőlegesen 606 m2, terepszint feletti jellemző magassága 7,1 méter. Legmagasabb pontja terepszint felett 8,2 méter. Legmélyebb pontja (pince) -1,75 méter terepszinthez viszonyítva. A nézőteret és az előteret magába foglaló eredeti épület térfogata nagyságrendileg 4500 m3. A később hozzáépített épületrész hozzávetőlegesen 158,5 m2 alapterületű, jellemző terepszint feletti magassága 7,1 méter, így épület térfogata 1125 m3.
Az épület bontásához Ajánlatkérő bontási tervvel, illetve tételes költségvetés kiírással nem rendelkezik, de a 2017. évben készült statikai szakvélemény és a 2015. évben készült felmérés rajzai az ajánlattételi felhívás mellékletében találhatók.
A bontási szint: terepszint -1,00 méter. A bontást követően a pince megmaradó része terepszint -1 méter szintig helyi anyaggal tömörítve feltölthető. A bontási szinttől terepszint tömörített földfeltöltés, majd tereprendezés szükséges.
A bontási munkálatok során a kibontott fém a vállalkozó tulajdonába kerül, annak elszállításáért, hasznosításáért ettől kezdődően a vállalkozó felelős. A vállalkozó a kibontott fém értékét ajánlatában előzetes becslése alapján figyelembe veszi árajánlatát ennek fényében tette meg.
A pontos kibontandó építési törmelékmennyiség és az elszállítandó hulladék mennyiségének meghatározása az ajánlattevő feladata, árajánlatát a helyszíni bejáráson tapasztaltak ill. a saját számításaira figyelemmel határozza meg. Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.
Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.
Vállalkozó rendelkezik a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladékszállítási és hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, valamint a veszélyes hulladékok tekintetében elvi befogadó nyilatkozattal. Ehhez kapcsolódóan ezen jogosultságok igazolását az ajánlatának részeként becsatolta.
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó előzetes jelzése alapján szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.
Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeket Megrendelőnek bemutatni és Megrendelőt az eltakarásról naplóbejegyzés útján vagy email-en legkésőbb 3 nappal korábban értesíteni.
Vállalkozó köteles a beépített anyagok és a beépítés minőségét igazolni és azt a kivitelezési munka során folyamatosan dokumentálni a Megrendelő számára.
A munka minőségének meghatározására a műszaki terv, a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.4. A szerződés időtartama: A bontási munkálatok csak a falkép eltávolítását követően, várhatóan október 1.-én kezdhetők meg.
II.5. Teljesítési határidő 2018. november 30.
III. szerződés teljesítésében részt vevő személyek, szervezetek
III.1. A szerződést a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1. késedelmi kötbér: a naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a,
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történő megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés részét képező megvalósítási ütemtervtől jelentősen eltér (azaz a tervezethez képest a munkálatokban 15 napnál hosszabb csúszás következik be), Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.2. meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20%-a.
IV.1. Jótállás: Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a jótállási időn kívül a jogszabály szerinti szavatosságot vállalja.
IV.2. A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológia alkalmazását lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
V. Átadás-átvételi eljárás
V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várható késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
V.2. A jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az átadási dokumentáció része:
Megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek 1 papír alapú példányban (benne a felhasznált anyagok dokumentumaival, vizsgálati eredményekkel, szükséges minősítő iratokkal, nyilatkozatokkal, stb.) és 1 elektronikus példányban történik.
A teljesítés feltétele a munkaterület üzemeltetésre alkalmas állapotban történő visszavétele (az elvárt dokumentumokkal együtt).
V.3. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
név: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx környezetvédelmi referens
email: xxxxxx.xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
tel: 20/000-00-00
cím: Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
V.4. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője: név: ……………..
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil: ………….
e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év
Vállalkozó felelős műszaki vezetője MV-É területen (Magasépítési építmények műszaki vezetői szakterület):
név: ……………..
cím: ………………
jogosultság: …………………
mobil: ………….
e-mail: ………………………
gyakorlati ideje: …. év
VI. Pénzügyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: Ft + 27 % ÁFA, összesen Ft, azaz forint.
VI.2. Teljességi nyilatkozat:
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat Oroszlány, volt Xxx mozi bontása, tereprendezés megnevezésű eljárásban foglalt munkálatok elvégzéshez szükséges minden költségre figyelemmel tette. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
VI.3. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 30 nap. Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VI.6. A szerződés átalánydíjas, ennek megfelelően tárgyát képezi minden olyan munka megvalósítása, amely az ajánlati dokumentációban szerepel (rajzi és szöveges munkarészek), bizonytalanság esetén a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás, szerkezet, anyag stb. alkalmazásával. A munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítási megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 10 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.
VII.2. A kivitelezés során hulladék kezelését végző szakirányú végzettséggel rendelkező szakember folyamatos jelenlétének biztosítása a kivitelezés időtartama alatt (helyszínen folyamatosan biztosítva).
VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelők székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VII.4. Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Oroszlány, 2018. augusztus
………………………….
Oroszlány Város Önkormányzata képviseletében: Xxxxx Xxxxxx polgármester Megrendelő
……………………….
Vállalkozó
Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………….
Dr. File Beáta jegyző
………………….………….