VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
EBR-2017 8269
(TERVEZET)
mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között: egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszáma: 10201006-50080399
Adószáma: 10856417-2-44
Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Képviseli: Xxxxx Xxxxxx Infokommunikációs és technológiai rendszerek
főigazgató
Xxxx Xxxxxx Technológiai központvezető mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),
másrészről a
Székhely:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
Statisztikai számjel:
Cégbíróság:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Megrendelő a 22150-…./2017/MAV iktatószámon beszerzési eljárást indított
„Váltóhajtóművek elektromos meghajtómotorjainak javítása” tárgyban, mely beszerzés értéke az egybeszámítási kötelezettség figyelembe vételével sem érte el a közbeszerzési értékhatárt. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban az előírt feltételeknek megfelelő érvényes, az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, így Megrendelő a Vállalkozót választotta ki nyertes ajánlattevőként. A beszerzési eljárás dokumentumai a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel - amennyiben volt ilyen - a kiegészítő tájékoztatás(ok), az ajánlattételi felhívás és a műszaki dokumentáció.
1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a váltó hajtóművek elektromos meghajtómotorjának alábbi javításait:
• Hibafeltárás, külső és belső tisztítás, festés
• Álló, illetve forgó részek teljes újratekercselése „F” hőosztályon (155°C) ISOLA technológiával
• Kommutátor és szénkefék cseréje
• Csapágyak cseréje gördülő és sikló kivitelben
• Kapocs szerelvények, kötőelemek cseréje
• Üzempróba, mérés
• Összeállítás (Vállalkozó feladata és költsége Fényeslitke Váltóhajtómű Javító Műhely és a Vállalkozó telephelye között)
Az eszközök szállítása a Vállalkozó feladata és költsége Fényeslitke és telephelye között.
1.2. A Vállalkozó a munkát a szerződésben és annak részét képező dokumentumokban, illetve jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni.
1.3. A Megrendelő esetenként, egyedi megrendelések formájában (továbbiakban: „Eseti Megrendelés”) jelen Keretszerződés 4.1. pontjában rögzített nettó egységárakon határozza meg a szerződés időbeli hatálya alatt elvégeztetni kívánt feladatokat, a jelen keretszerződés alapjául szolgáló beszerzési eljárásban meghatározott keretek között.
2. A szerződés hatálya
2.1. Jelen Keretszerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától három évig – vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a 4.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos.
Amennyiben a Xxxxx általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Keretszerződés aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.
3. Fogalom meghatározások
3.1. A Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:
„BASWARE Teljesítés Igazolás”: a Megrendelő által kiállított pénzügyi teljesítésigazolás.
„Bizalmas Információ”: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.
„Elháríthatatlan külső okok” (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, országos szintű sztrájk.
„Kapcsolt vállalkozás”:
• az a személy, amelyben a MÁV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy
• az a személy, amely a MÁV Zrt.-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; vagy
• a MÁV Zrt. és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik.
„Munkaterület”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Továbbá Munkaterületnek minősül a Megrendelő használatában lévő olyan terület is, amelyet Vállalkozó a Megrendelő engedélyével használ.
„Nap”: naptári napot jelent kivéve, ha a Szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.
4. Vállalkozói díj
4.1. A rendelkezésre álló keretösszeg a szerződés teljes időtartamára összesen 7.500.000 Ft
+ Áfa, azaz hétmillió-ötszázezer Forint plusz Általános Forgalmi Adó. Megrendelő kijelenti, hogy a Keretszerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
Nettó egységárak:
• I. fázisú XJ-308 (HU) típusú motorok javítása Ft/db + ÁFA,
• II. fázisú ORY 38-G4 (HU) típusú motorok javítása Ft/db + ÁFA,
• III: fázisú VB 80/4 SP1 (HU) típusú motorok javítása Ft/db + ÁFA,
• Sorompó motorok (HU-NDK DC 24 V) javítása Ft/db + ÁFA,
• MSZP:0,1 motorok javítása Ft/db + ÁFA,
• MSZP0,15 motorok javítása Ft/db + ÁFA,
• MSZP0,25 motorok javítása Ft/db + ÁFA
4.2. Az egyedi megrendelések ellenértékeként kifizetett teljes összeg nem haladhatja meg a
7.500.000 Ft + ÁFA, azaz Hétmillió-ötszázezer forint + ÁFA keretösszeget.
4.3. A tételek nettó egységárai a Keretszerződés időtartama alatt nem módosíthatóak és függetlenek az árfolyamváltozásoktól.
4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak és az azok alapján kalkulált Vállalkozói díj magában foglalja a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozónak a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült mindennemű költségét és kiadását, melyen felül egyéb díjat vagy költséget nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.
4.5. A Keretszerződésben meghatározott Vállalkozási Díj átalányáras elszámoláson alapuló átalánydíjat jelent. A Díj magában foglalja
• a Vállalkozó által a keretszerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását.
• a Keretszerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámokat, adókat, illetékeket, igazgatásszolgáltatási díjakat,
és egyéb költségeket, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, melyek Megrendelőre nem háríthatók át.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
• a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,
• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben leírt módon kell végrehajtania,
• a munka általános és speciális körülményeivel.
4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki szakfeladatot megismerte, az elvégzendő munkát zavaró körülményeket a tőle elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a Vállalkozói Díjba az összes költséget beépítette.
5. Eseti megrendelések
5.1. A Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti Megrendelésekben rendeli meg. A teljesítési határidőt a Megrendelő határozza meg az Eseti Megrendelésben.
5.2. Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák:
• Az Eseti Megrendelés tárgya, a konkrét feladat műszaki tartalma, mennyisége
• A teljesítés helye
• Teljesítési határidő
• Az ellenszolgáltatás összege
• Kapcsolattartó személyek
• Teljesítés igazoló személye
5.3. Az Eseti Megrendelés mintáját jelen Keretszerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
5.4. Megrendelő az egyes Eseti Megrendeléseket elektronikus formában vagy faxon küldi meg a Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi szerződés a Felek között létrejön és egyúttal kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.
5.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú igénye esetén a munkát 48 órán belül megkezdeni, mely határidő kötbérköteles határidőnek minősül. Ezen igényét a Megrendelő minden esetben jelzi az Eseti Megrendelőn.
5.6. Az Eseti Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. Teljesítés ideje és helye
6.1. Teljesítési határidők az Eseti Megrendelésekben feltüntetett, az egyes munkák elvégzésére a Megrendelő által előírt határidők. A konkrét teljesítési határidőket Megrendelő az Eseti Megrendelésekben határozza meg. Az Eseti Megrendelésekben meghatározott teljesítési határidők kötbérköteles határidőnek minősülnek.
6.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.
6.3. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 5 nappal, írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás- átvételei eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.
6.4. A teljesítés helye: az egyes eseti megrendelésben rögzített helyszínek
7. Átadás-átvétel
7.1. A Megrendelő képviselője a műszaki átadás-átvétel Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót és valamennyi érintettet az átadás átvételt megelőzően legalább 2 Nappal értesíti.
7.2. A Vállalkozó által megadott és a Megrendelő képviselője által egyeztetett és kitűzött időpontban a Felek az átadás-átvételi eljárást megkezdik.
7.3. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik.
7.4. Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.
7.5. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.
7.6. Az Eseti Megrendelés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy egy alkalommal ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban, a megvalósulási dokumentációban feltüntetett és a Megrendelő képviselője által elfogadott mennyiségek alapján.
8. Számlázási és fizetési feltételek
8.1. A Vállalkozó a Megrendelő által az Eseti megrendelésben megrendelt munkák maradéktalan, igazolt teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
8.2. A számlabefogadás feltétele a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás és az elektronikusan megküldött Basware teljesítésigazolás kinyomtatott képének csatolása. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és feladatszáma, valamint Basware rendelésszám. A Basware rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak.
8.3. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A számla kiállítása tételes elszámolás alapján történik, melynek alapját a 4.1. pontban foglalt egységárak és az egyedi megrendelésben megrendelt és elvégzett munka időszükséglete képezi.
8.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. azaz az eseti munkabefejezés dátumával.(Áfa tv. 55. §).
8.5. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
8.6. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte.
8.7. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.
8.8. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
8.9. MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli.
9. Szerződésszegés
9.1. Mindkét Félnek a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban részletezettek szerint.
9.2. A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt.
9.3. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni.
9.4. A Vállalkozó késedelmes, hibás teljesítés, illetve nem teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles.
9.5. Jelen Keretszerződésben és az Eseti Megrendelésekben foglalt feladatok kötbérkötelesként meghatározott időponthoz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó
– amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól - minden, késedelemmel érintett nap után a szerződésszegéssel érintett Eseti Megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozói díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb az Eseti Megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozási díj 10%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára.
9.6. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér
megfizetésének kötelezettsége alól, a póthatáridő alatt Vállalkozó a késedelmi kötbér megfizetésére a teljesítés napjáig köteles.
9.7. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért igényelni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.
9.8. Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból megállapítottan minőségileg vagy mennyiségileg eltérő szolgáltatást nyújt, vagy Vállalkozó teljesítése nem felel meg a jelen keretszerződésben és annak Mellékleteiben vagy az Eseti Megrendelésekben foglalt előírásoknak.
9.9. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel érintett Eseti Megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozói díj 15%-ával megegyező kötbért számít fel. Amennyiben azonban a megrendelő kijavítást kér, a kijavításra meghatározott határidőre késedelmi kötbér illeti meg. Amennyiben Vállalkozó a hibátlan teljesítést, kicserélést a Xxxxx által erre megszabott határidőn belül nem teljesíti, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.
9.10. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér nem mentesít a teljesítés alól.
9.11. A Keretszerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulásának minősül, ha:
- a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja a Vállalkozó szerződésszegése miatt;
- Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
- egyéb, a jelen Keretszerződés szerint meghiúsulásnak minősített ok következik be.
A Keretszerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulása esetén a Vállalkozó a Keretszerződés nettó keretösszege 20 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.
Az Eseti Megrendelés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulásának minősül, ha:
- Vállalkozó a teljesítést az Eseti megrendelésben előírt határidőhöz képest 48 órán belül nem kezdi meg
- Vállalkozó a teljesítést megtagadja.
Az Eseti Megrendelés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulása esetén a Vállalkozó az érintett Eset megrendelés nettó ellenértékének 10 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.
9.12. A kötbér esedékessé válik:
- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú felmondás jogával,
- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő erre vonatkozó igényét bejelentette,
- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő erre vonatkozó igényét vagy azonnali hatályú felmondási szándékát a Vállalkozónak bejelentette.
9.13. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér összege a Vállalkozó esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.
9.14. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
10. Jótállás, szavatosság
10.1. Vállalkozó az általa a jelen szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, ill. beépített anyagokért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal. Kivételt képeznek az elemi károk, tűz, villámcsapás, földcsuszamlás, a motorok megbontása, szándékos rongálása.
Amennyiben jogszabály a jelen pontban rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, a jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.
10.2. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik.
10.3. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
10.4. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás- átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Szerződés, jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak.
10.5. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását.
10.6. Jogszavatosság alapján a Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa beépített anyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzését, vagy tulajdonjogénak gyakorlását korlátozná vagy akadályozná.
10.7. Kellékszavatosság alapján a Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elvégzett munkálatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen szerződésben foglaltaknak, illetve a Megrendelő utasításainak. A Vállalkozó a fentiek elmulasztásából eredő károkért teljes és korlátlan felelősséggel tartozik.
11. A Felek jogai és kötelezettségei
11.1. A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
11.2. A szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Felek azt a kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik. Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:
- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,
- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,
- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,
- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.
11.3. A Felek az adataikban bekövetkező bármilyen, jelen szerződést érintő változást, az azt követő 5 (öt) munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
11.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Felek a tudomásukra jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítják.
Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében, vagy a teljesítés során a Vállalkozó kapcsolt vállalkozása(i) illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozók és kapcsolt vállalkozása(ik) irányában a megvalósítás, vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozása(i) részére a használat által megkívánt mértékig válik szükségessé.
Az a fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.
11.5. A szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartói: A Megrendelő részéről:
Műszaki ügyek:
Xxxxxxx Xxxxxx, Cím: 1063. Budapest, Kmety Gy. u. 3.
Tel.: 00-00-000-0000, Fax: 00-0-000-0000
Szerződéssel, számlákkal kapcsolatos ügyek:
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Cím: 1063. Budapest, Kmety Gy. u. 3. Tel.: 00-0-000-0000, Fax: 00-0-000-0000
A Vállalkozó részéről: ………….., Cím:
Tel.:
11.6. A megjelölt kapcsolattartó személyek nem jogosultak – kivéve, ha egyben a cégképviseletre is jogosultak – a szerződés módosításának minősülő nyilatkozatok tételére.
11.7. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi, jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
11.8. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
12. Jelen szerződés módosítása és megszűnése
12.1. Jelen Keretszerződés módosítása és kiegészítése közös megegyezéssel írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban – így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás.
12.2. A fentebb kijelölt kapcsolattartó kizárólag az operatív együttműködés körében felmerült kérdésekben jogosult nyilatkozni, de a Megrendelő nevében joglemondásra, kötelezettségvállalásra vagy egyéb joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat megtételére kizárólag a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat formájában van lehetőség.
12.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
12.4. Megszűnik a szerződés a benne foglalt feladat mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésével vagy a 4.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével.
12.5. A jelen Keretszerződés megszűnik:
- a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével,
- azonnali hatályú felmondással,
- a szerződés jelen pontjában rögzített határidő lejártával.
12.6. A Xxxxx jelen szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
- valamely fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik fél ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel,
- a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárás időtartama alatt bármikor, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével;
- a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
- a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;
- a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
12.7. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.
12.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.
13. Vis Maior
13.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza.
13.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior esemény következett be, és ez korlátozza vagy akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, a lehető legrövidebb időn belül köteles írásban (elsősorban e-mailen) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesítési határidő meghosszabbodik a Xxxxx által nem vitatott vis maior időtartamával.
13.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
13.4. A vis maiorról szóló értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.
13.5. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.
14. Eljárás jogvita esetén
14.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.
15. Egyéb rendelkezések
15.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hatályos jogszabályok irányadók.
15.2. Vállalkozó megismerte (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx) és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállaja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
15.3. A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3.31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás
megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli.
15.4. Jelen Szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Vállalkozót, 2 db eredeti példánya pedig a Megrendelőt illeti meg.
15.5. A Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
Mellékletek: 1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Munkavédelmi melléklet
3. számú melléklet: Eseti Megrendelés minta
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás
5. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata Budapest, 2017.
Vállalkozó részéről: Megrendelő részéről:
Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Infokommunikációs és technológiai Technológiai
rendszerek főigazgató központvezető
Műszaki leírás
1. számú melléklet
Motor típusok:
• I. fázisú XJ-308 (HU) típusú motorok
• II. fázisú ORY 38-G4 (HU) típusú motorok
• III: fázisú VB 80/4 SP1 (HU) típusú motorok
• Sorompó motorok (HU-NDK DC 24 V)
• MSZP:0,1 motorok
• MSZP0,15 motorok
• MSZP0,25 motorok
A motorokban az alábbi javítási munkákat kell elvégezni:
• Hibafeltárás, külső és belső tisztítás, festés
• Álló, illetve forgó részek teljes újratekercselése „F” hőosztályon (155°C) ISOLA technológiával
• Kommutátor és szénkefék cseréje
• Csapágyak cseréje gördülő és sikló kivitelben
• Kapocs szerelvények, kötőelemek cseréje
• Üzempróba, mérés
2. számú melléklet
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Szabályok elfogadásáról
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Váltóhajtóművek elektromos meghajtómotorjainak javítása” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.
Alulírott …………., mint a …………….. (székhely: ), (továbbiakban:
Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul vesszük, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartjuk, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetjük munkavállalóinkkal közreműködőinkkel, alvállalkozóinkkal.
Tudomásul vesszük, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részünkről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (………………, mobiltelefon: ……………….., levelezési cím ) vagyok köteles kijelölni.
Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ………………….
munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége……………., tel.: ……………., e-mail: ……………………….). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményűbaleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem ……………, tel.:
……………, e-mail: ……………….) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.
Budapest,
……………………… |
VÁLLALKOZÓ képviseletében |
Preambulum
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történőtartózkodás rendjéről szóló utasítás.
(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.
Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.
1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.
1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggőmunkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérőmegállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredőkárért.
1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérőidőpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő– módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztezőanyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat közreműködői, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhetőmeg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4. Felügyelet alatt végezhetőmunkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok
betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló
– szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve közreműködőtudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelőFélnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.
7. Oktatás
7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.
7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külsővállalkozó egyidejűmunkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különbözőkülsővállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelőtejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
számú melléklet
Eseti Megrendelés MINTA
INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK FŐIGAZGATÓSÁG TEB FŐOSZTÁLY
TECHNOLÓGIAI KÖZPONT
Iktatószám: Hivatkozási szám: Tárgy: Előadó: Telefon: E-mail: Melléklet: | ……../2017/MAV - Megrendelés |
Tisztelt Cím!
Fizetési mód: számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással. Számlázási név: MÁV Zrt.
Adószám: 10856417-2-44
Számlázási cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 24.
Kapcsolattartó: ……………………………. (telefon: )
Szíves közreműködésüket előre is köszönjük. Budapest, 2017.
Üdvözlettel
Technológiai Központ
4. számú melléklet
MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
Basware Teljesítés Igazolás
Vállalkozó neve: |
Vállalkozó telephelye: |
Számlabenyújtási hely: |
Vevő neve: |
Vevő címe: |
Rendelés száma: |
Teljesítés dátuma: |
Szállítólevél száma: Típus: |
Költségviselő: |
Munka megnevezése:
===============================
Munka műszaki tartalma:
===============================
Ssz | Leírás | Xxxxxxx ég | M E | Egység ár | Nettó | ÁFA | ÁFA típus | Projekt | Projekt Alfeladat | Bevételez és dátuma |
Teljes összeg: Ft + ÁFA
Átvevő neve:
A teljesítésigazolást kiállította:
Telefonszám:
Szolgálati helye:
Címzett:
Kiállítás Dátuma:
Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.
VÁLLALKOZÓ AJÁNLATA
5. számú melléklet