NYILATKOZAT Alulírott …………………………………….. (Vállalkozók), melyet képviselnek: …………… az alábbi nyilatkozatot tesszük:

3. számú melléklet a ….. számú Tervezési szerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Vállalkozók), melyet képviselnek: ……………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A Kbt. 135. § (3) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a ….. sz. vállalkozási szerződés teljesítése során, a szerződő felek az alábbi összegre jogosultak az ellenértékből:

1. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

2. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

…

n. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

………………………………

cégszerű aláírás

………………………………

cégszerű aláírás

0.xx. melléklet az BI/871-11/2016 nyt. számú Közbeszerzési dokumentumokhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL	sz. példány
Xxx.xx:

Eljárás azonosító:

1. TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

mely létrejött a

HM Védelemgazdasági Hivatal

és a

………………………………

között

- 2016 -

A Szerződés alanyai

	MEGRENDELŐ:	Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) (továbbiakban: Megrendelő)
	Képviseli : Címe: (Postacím)	Xxxxx Xxxxx dandártábornok, főigazgató Budapest, 1135. Xxxxx xxxx 00-00. 1885 Budapest, Pf. 25.
	Telefon Telefax	(0) 000-0000 (0) 000-0000
	A Megrendelő ügyintézője:	Xxxxx Xxxxxxxxx százados
	Telefon:	000-0000/26-742
TERVEZŐ:		……………………………… (továbbiakban Tervező)
Képviseli:
Címe:
Telefon: Telefax:
A Tervező ügyintézője:
Ügyintéző telefon: Ügyintéző telefax:
Adószáma: Pénzforgalmi jelzőszáma:

A továbbiakban együttesen Felek.

PREAMBULUM

A jelen tervezési szerződés, mely létrejött a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont alapján, a Kbt. 113. § (1) bekezdés figyelembevételével nemzeti nyílt eljárásrendben lefolytatott …………………… eljárás azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményeként a Megrendelő, a és az eljárásban nyertes Ajánlattevő (Tervező), továbbiakban együttesen Felek között az …………… felhívás, közbeszerzési dokumentumok és mellékletei a helyszínbejáráson készített jegyzőkönyv, valamint a nyertes ajánlat alapján az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya, mennyisége és ellenértéke

1. A szerződés tárgya

Hódmezővásárhely, MH 5. Xxxxxxx Xxxxxx Lövészdandár R-12 sz. épület bővítése és teljes körű átalakításához szükséges tervezési feladatok.

2. A szolgáltatás mennyisége és értéke:

Az építési engedélyezési dokumentáció papír alapon a hatóság által előírt 6 példány + 1 példány a Megrendelő részére és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is).

A kiviteli tervek 4 példányban papír alapon és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is).

Az árazott tételes TERC költségvetést 1 példányban papír alapon és elektronikusan 1 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is).

Az árazatlan tételes TERC költségvetést 4 példányban papír alapon és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is).

1.	Engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó nettó ajánlati ár
2.	Kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó nettó ajánlati ár

2. Teljesítés ideje és helye

1. A szerződés időtartama:

Engedélyezési tervek elkészítése: Megrendelő részéről történő kezdő adatszolgáltatástól számított maximum 75 nap (ajánlat szerint).

Xxxxxxxx tervek elkészítése: a Megrendelő írásbeli engedélyének kézhezvételétől számított 45 nap.

A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági engedélyezési eljárás időtartama.

2. A teljesítés helye:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 000.

2. Teljesítési feltételek

   1. Tervező vállalja, hogy az Ajánlattételi felhívásban, műszaki tartalomban és a helyszíni bejáráson készült emlékeztetőben megfogalmazott funkcionális, műszaki és egyéb követelményeknek továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai (MSZ szabványokban foglalt előírások) előírásoknak megfelelően köteles elvégezni a tervezési munkákat.

   2. Tervező vállalja, hogy a meghatározott feladatot a Megrendelő azon céljának megfelelően végzi el, mi szerint a Megrendelő nevezett ingatlanon a kivitelezési feladatot a terv alapján kívánja elvégeztetni.

   3. A Tervező által elkészített tervdokumentációk alapján az engedély kiadására az arra illetékes hatóság jogosult. Az engedélyezési terv készítése során Tervező köteles a terveket a szakhatóságokkal, engedélyező hatósággal egyeztetni. Az engedélyezési eljárás kezdeményezése a Tervező feladatát képezi. Az engedélyt Megrendelő nevére kell megkérni, kiállíttatni.

   4. A Tervezőnek az engedélyezési tervet a hatósághoz történő benyújtása előtt a Megrendelő jóváhagyásra be kell nyújtani. A Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció véleményezésére egyeztetést hív össze a benyújtást követő 5 munkanapon belül, a benyújtáskor egyeztetett időpontra. A Megrendelő az engedélyezési tervek jóváhagyására 10 munkanap áll rendelkezésére. Az engedélyezési tervek Megrendelő általi jóváhagyásának időszükséglete nem kerül figyelembe vételre - nem kerül beszámításra - az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó teljesítési határidőnél.

   5. A Tervező a tervdokumentáció bírálati eljárásaira történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg. A Tervezőnek az eljárásba bevonni kívánt személyek vagy szervezetek bevonására irányuló kérelmét az eljárás megkezdését megelőzően 10 munkanappal kell a Költségviselő részére írásban megküldenie. A Tervező által bevonni kívánt érintetteket az eljárás megkezdését megelőzően 5 munkanappal kell a Tervezőnek faxon kiértesítenie.

   6. Tervező vállalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyező hatóság esetleges hiánypótlási felhívásában foglaltaknak, illetőleg más észrevételeinek megfelelően külön szerződésmódosítás, illetőleg külön díjazás nélkül a hatóság által meghatározott határidőben pótolja, az engedélyezési tervet annak megfelelően módosítja, és a hatóságnak benyújtja.

   7. Az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó feladat akkor tekintett teljesítettnek, amennyiben a Tervező a tervet – szükség esetén kijavított – a hatóság által meghatározott példányszámban a Hatóságnak benyújtja és a Hatóság az engedélyt kiadja, melynek alapján Megrendelő a teljesítést írásban elfogadottnak nyilvánítja.

   8. Tervező a kiviteli terv készítését a Megrendelő engedélyezési terv jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően kezdheti meg. Tervező köteles a kiviteli tervet Megrendelő a végteljesítési határidő előtt minimum 5 munkanappal jóváhagyásra benyújtani.

   9. A kiviteli terv elkészítésére vonatkozó feladat akkor tekintett teljesítettnek, amennyiben a Tervező a terv - szükség esetén javított - előírt példányszámát Megrendelő részére átadta és a Megrendelő a teljesítést írásban elfogadottnak nyilvánítja.

   10. Tervező vállalja továbbá, hogy a kiviteli terv Megrendelő által a terv bírálata során esetlegesen felmerült és a tervbírálati jegyzőkönyvben szereplő feladatokat a terv módosításával a tervbírálati jegyzőkönyvben a javítási feladat nagyságrendje alapján meghatározott határidőre elvégzi.

   11. Tervező köteles kizárólag I. osztályú minőségű, magyarországi felhasználási engedéllyel rendelkező anyagot betervezni, illetve I. osztályú minőségű teljesítést előírni. Felelősséggel tartozik az általa készített tervdokumentáció szakszerűségéért, megvalósíthatóságáért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért.

   12. A Tervező a létrejövő szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői felelősségbiztosítással.

   13. A Tervező kijelenti, hogy dokumentáció saját szellemi terméke és más személyek, vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervező a tervdokumentáció készítése során szerzett információkat, valamint az elkészült tervdokumentációt egyéb munkái során nem használhatja fel.

   14. A tervezői feladat részét képezi a tervdokumentáció alapján a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás keretében felmerülő ajánlattevői, kivitelezői kérdések, külön díjazás nélküli megválaszolása is.

   15. A Tervező külön díjazás nélkül vállalja a Megrendelő által a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre, illetve a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadást szükség esetén ennek érdekében lefolytatásra kerülő helyszíni egyeztetéseken való részvételét, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítését továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvételét.

   16. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabály, hatósági előírás, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Költségviselő szerződés szerinti használati jogát, annak megszerzését, illetve gyakorlását bármilyen módon vagy mértékben korlátozná, kizárná, illetve terhére a szerződésben foglaltakon túl fizetési kötelezettséget eredményezne.

   17. Megrendelő a szerződés keretében elkészült Tervdokumentációk vonatkozásában teljes körű, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv alapján történő megvalósítására és a kivitelezés megvalósulását követően felmerülő átalakítási, bővítési igények esetén a továbbtervezésre, engedélyeztetésre, pályáztatások során tenderdokumentációk részeként való nyilvánosságra hozatalra. Megrendelő a tervdokumentációkat az adott ingatlan vonatkozásában a kivitelezés megvalósításához kapcsolódó egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiindulási adatszolgáltatásként korlátozás nélkül felhasználhatja.

   18. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a létrejövő szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/ szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a létrejövő szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy létrejövő szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

   19. A Tervező jótáll a létrejövő szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Költségviselő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

   20. A Tervező a szerződésben előírtakon túl olyan tervdokumentációt köteles szolgáltatni, mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak, engedélyeknek megfelel, és egyben igazoltan kielégíti a gazdaságosság szempontját is.

   21. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Megrendelő által igazolt) részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni.

   22. A szerződés tárgya szerinti tervezési feladat módosítása kizárólag a szerződés módosításával történhet, csak abban az esetben, ha a szerződés szerinti feladat a módosítás hiányában nem teljesíthető.

   23. Tervezői díj módosítása kizárólag a tervezési feladat módosítása esetén, a tervezési feladat módosítására irányuló szerződésmódosításban érvényesíthető. A szerződésmódosítás során Szerződő Felek a beszerzési szabályok figyelembevételével kötelesek eljárni.

   24. Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére történik.

   25. A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket teljes körűen lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként határidőre leszállítani, az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a tervezői díj tartalmazza.

   26. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé minden olyan költségnövekedés miatt, amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegése miatt, vagy bármely egyéb Tervezőnek felróható okból bekövetkezett tervhibából fakad.

27. A HM és az MH alárendelt katonai szervezeteinél bekövetkező változások miatt, amennyiben a teljesítési cím változik, arról a Megrendelő írásban tájékoztatja Tervezőt.

28. Költségviselő Tervező külön írásbeli kérelmére biztosíthatja a tárgyi feladat végrehajtásához szükséges helyszíni előkészítő munkák, illetve feltáráson alapuló felmérés lehetőségét, Tervező köteles betartani a honvédségi területen történő munkavégzés alábbi szabályait: Az érintett objektumba történő belépés csak belépési engedéllyel rendelkezők részére lehetséges.

29. Belépési engedély biztosításához a helyszíni bejárás előtt az érintett objektum parancsnoka részére az alábbi adatok írásban történő leadása szükséges:

• Tervező személyi adatait: név, születési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..

• gépjárművek rendszáma

1. Belépési engedéllyel nem rendelkező személyeknek, illetve járműveknek az objektum területére történő beengedését a katonai szervezet megtagadja, ezért a Tervező többletköltséget nem számíthat fel, akadályoztatást nem eszközölhet.

2. A Tervező tudomásul veszi, hogy a munkavégzés "működő" objektumban történik, ezért a helyszíni felmérést, szakhatósági egyeztetéseket, bejárásokat úgy szervezi és végzi, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott lévő állomány munkáját.

3. Tervező a tervezés során- amennyiben szükségesnek tartja a feltáráson alapuló felmérést – elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett és segédmunkaerőt köteles biztosítani. A Tervező a felelős a munkaterületen végzett munkák valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelő végzéséért, baleset és munkavédelmi előírás alkalmazásáért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

4. A feltárás során a Tervező köteles gondoskodni saját költségére a bontási törmelék és egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszállításáról, a veszélyes hulladéknak számító anyagot gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, figyelemmel a 225/2015. (VIII. 7.) sz. Korm. rendeletben meghatározottakra, valamint a munkaterület rendben tartásáról gondoskodni. A keletkezett hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) kizárólag érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervhez lehet leadni. A hulladékok elszállítását és átvételét igazoló dokumentumok (veszélyes hulladékok esetében „Sz” kísérőjegy) másolatát a szakvéleménnyel együtt a Megrendelő részére le kell adni. Ezen dokumentumon szerepelnie kell a hulladék származási helyének, az átadó adatainak, az átvevő adatainak és az engedélyének számának, a hulladék megnevezésének, mennyisége adatainak és az EWC kódszámnak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján.

5. A Tervező a pályázati felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, a tervek készítése során birtokába jutott információkat és terveket minősített anyagként kezeli, melyről harmadik félnek adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek készítése során a Tervező birtokában lévő dokumentációt, annak részeit vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint a tervek elkészítésére.

6. A tervek készítése során a biztonsági intézkedések betartását a szerződő felek által kijelölt személyeken kívül a tervek készítése kapcsán érintett katonai szervezet által kijelölt személyek ellenőrizhetik.

7. A Megrendelő minőségellenőrzési tevékenysége semmilyen módon nem érinti a Tervező felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.

8. Tervezőnek a tervezés során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni. A jogszabályok felsorolása nem teljes körű, ez azonban a Tervezőt nem jogosítja az egyéb jogszabályok és előírások figyelmen kívül hagyására. A Tervező felelőssége az aktuális és érvényben lévő nemzeti és nemzetközi jogszabályok alkalmazása.

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;

• 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól;

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;

• 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;

• 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

• 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

• CM (2002) 49 NATO Biztonság Politikai és kapcsolódó direktívák;

• 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről és kapcsolódó kormányrendeletek;

• a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

• Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok, előírások.

2. Fizetési feltételek

   1. A munka elszámolása egy rész-számlával és egy végszámlával történik.

   2. Tervező számla benyújtására a már teljesített szolgáltatásra vonatkozóan utólag jogosult, előleg fizetésére nincs mód.

   3. A rész-számla - 1 eredeti és 2 másolati példányban történő - benyújtásának feltétele az engedélyezési terv Megrendelőnek történő benyújtása és Megrendelő általi jóváhagyása és az engedélyező hatósághoz való benyújtása és annak igazolása, a jogerős építési engedély megléte.

4. A végszámla - 1 eredeti és 2 másolati példányban történő - benyújtásának feltétele a feladat 100%-os teljesítése. A végszámla benyújtásának feltétele a kiviteli terv Megrendelő általi jóváhagyása.

5. A számla kiegyenlítésének feltételei:

4.5.1.) A rész- és végszámlát 3 példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a szerződés azonosító számát fel kell tüntetni.

4.5.2.) A rész- és végszámla kifizetésének feltétele a teljesítési igazolások benyújtása. A teljesítési igazolásokat a Megrendelő igazolhatja. A teljesítési igazolás a számla kötelező melléklete.

4.5.3.) A számlán az alábbi kifizetőhelyet kell feltüntetni:

HM Védelemgazdasági Hivatal

Számlaszáma: 10023002 – 00333520–00000000

Adószám: 15714015-2-51

Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

6. Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem felel meg, akkor a Megrendelő hiány pótlására a számlát Tervezőnek visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában halasztó hatályú. A Tervező részéről ismételten kiállított és a Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül esedékes.

7. A számlához csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a szerződés azonosító számot fel kell tüntetni.

8. Megrendelő szerződő fél – amennyiben Tervezőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

1. Tervezőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből (2. sz. melléklet);

2. az összes Tervezőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből (4. sz. melléklet);

3. a Megrendelő felhívja a Tervezőt/ket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

4. a Megrendelő a Tervezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Tervezőnek és alvállalkozónak;

5. a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Tervezőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Költségviselő a Tervezői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

9. A Megrendelő hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
   36/A § -ra.

10. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződés 4.5.2. pontjában meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a Tervező részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

11. A Tervező késedelmi kamatának érvényesítése céljából fizetési felszólítást (számlát) küld a Megrendelő nevére és címére.

12. Tervező a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra jogosult.

2. Kötbér

   1. Amennyiben Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének 1%-a /nap, maximális mértéke a mindösszesen nettó tervezői díj 20 %-a.

   2. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Tervezőt a jelen szerződés 2.1. pontjában foglaltaknak megfelelő késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Tervezőt hibás teljesítése esetén a Tervező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg.

3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

4. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Tervező a jelen szerződés 2.1. pontjában szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a tervezői díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.

5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének, illetve I. osztályú minőségű teljesítésének kötelezettsége alól.

6. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Tervező a vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a Tervező részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.

7. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból meghiúsul, amelyért a Tervező felelős, Költségviselő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a jelen Tervezési szerződés keretösszegének nettó értéke, mértéke annak 20%-a.

8. A kötbért Tervező Megrendelő által kiállított felszólító levél szerint, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

9. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

10. A kötbér összegének megfizetésétől függetlenül a Megrendelő kártérítési igényét érvényesítheti.

11. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

-Tervező vagy Alvállalkozója megsérti a szerződés 10.7. pontjában meghatározott titoktartási kötelezettségét;

- Tervező megszegi a szerződés 10.1. pontjában a foglalt összeférhetetlenségi szabályokat;

- Tervező a Kbt. 138 § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

- A tervezési szerződés teljesítése során derül ki, hogy Tervező a pályázás, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;

- Tervező szerződészegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.

2. Értesítések

Megrendelő: Az egész szerződést érintő kérdésekben:

Név:

Telefon:

Telefax:

Tervező:

Név:

Telefon:

Telefax:

2. Akadályközlés

   1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül írásban, Tervező Megrendelőt a 06-1/358-6148 faxszámra, Megrendelő a Tervezőt az … e-mail címre/… faxszámra értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.

   2. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme.

   3. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlatkérés, az ajánlattétel időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél – tudomása ellenére – a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.

   4. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét.

   5. Akadályközlés esetén az akadályközlő félnek bizonyítási kötelezettsége van.

2. Vis maior

   1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen:

1. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók);

2. tűz, robbanás, járvány;

3. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

4. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás,  rekvirálás vagy embargó;

5. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;

6. zendülés, rendzavarás, zavargások.

2. Vis maior események kihatásai:

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Xxxxx is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

2. A szerződés megszűnése és módosítása

   1. Ha a szerződés a Megrendelő hibájából kerül megszüntetésre, a Tervező jogosult az addig felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére, továbbá egyéb kárának bírói úton történő megállapítására és behajtására.

   2. Ha a szerződés a Tervező hibájából (nem szerződésszerű teljesítés) kerül megszüntetésre, a Megrendelő jogosult a Ptk. vonatkozó előírásai szerint bizonyítható kárának bírói úton történő megállapítására és behajtására.

   3. Szerződésszegés esetén – amennyiben a szerződésszegő Fél a vétlen Fél írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg a szerződésszegő magatartást, – akkor a felmondás okának egyidejű megjelölésével a vétlen Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani minden reá vonatkozó hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

   4. A 10.9.3. pont szerinti felmondás esetén a jelen szerződés azonnali hatállyal szűnik meg.

5. A Megrendelő Költségviselő javaslatára és jóváhagyásával a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban helytállni a Tervező által már elvállalt kötelezettségekért.

2. Záró rendelkezések

   1. Tervező kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.

   2. Tervező kijelenti, hogy tárgyi feladat elvégzése során alvállalkozók tevékenységét veszi/ nem veszi igénybe.

3. Tervező kijelenti, hogy az általa igénybe vett valamennyi harmadik személy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez elvégzéséhez szükséges tevékenységi körrel.

4. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez az általa megnevezett alvállalkozó igénybevételéhez járul hozzá. Amennyiben a szerződés teljesítése folyamán Tervezői igény merül fel további alvállalkozók igénybevételére, azt a Megrendelő részére írásban előzetesen be kell jelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg a Tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok.

5. Tervező a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.

6. Tervező elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a Megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a Felek érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél tudomására csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával hozzák, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó minősített információ védelmét.

8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Tervező vállalja, hogy

1. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

9. A Kbt. 143. § alapján:

   1. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

2. a Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Tervezőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

1. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

2. A Megrendelő jogosult, és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

1. Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

2. Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a – 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv szabályai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

11. A Felek a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás ügyeiket törekednek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor a jogvita peres úton történő eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság illetékességét ismerik el.

12. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások miatt a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni. Megrendelő a szervezeti változásokat követően írásban ad tájékoztatást a Tervező részére (megnevezések, számlázás, kapcsolattartók, stb.)

13. A jelen szerződés együtt értelmezendő a szerződéskötést megalapozó beszerzési eljárás irataival (így különösen: Ajánlati felhívás és annak mellékletei, az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok, Tervező ajánlata) még akkor is, ha ezen iratok nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.

14. Jelen szerződés 14 számozott oldalt tartalmaz, és négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Költségviselőt és egy (1) példány Tervezőt illeti meg.

15. A jelen szerződést a Xxxxx elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben szereplő feltételeket Xxxxx ismerik és elfogadják. A szerződést a Felek aláírásukkal érvényesítik. Jelen szerződés Xxxxx általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: Műszaki követelmények (1 lap)

2. sz. melléklet: a Kbt. 135. § (3) b) pontja szerinti nyilatkozat (minta)

3. sz. melléklet: a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat (minta)

4. sz. melléklet: a Kbt. 135. § (3) a) pontja szerinti nyilatkozat (minta)

Budapest, 2016. - n. Budapest, 2016. - n.

A Megrendelő részéről: A Tervező részéről:

(név, beosztás)

Készült: 4 példányban

Egy példány: 14 lap

Ügyintéző (tel.): Xxxxx Xxxxxxxxx szds. (tel.: 26-742)

Kapják:	1.sz.pld.: Tervező
	2.sz.pld.:
	3.sz.pld.:
	4.sz.pld.:

1. sz. melléklet a …… nyt. számú Tervezési Szerződéshez

Műszaki követelmények

A tervezés tárgya:

A tervezés során meg kell tervezni az R/12-es épület egy szinttel történő megnövelését, emeletráépítését. A teljes épület vonatkozásában a meglévő gépészeti rendszerek, fűtési-, elektromos-, víz-, szennyvízvezeték hálózatok teljes elbontását, és új rendszerek, hálózatok beépítését a kapcsolódó segédrendszerek, alhálózatok megtervezésével.

A teljes épület vonatkozásában minden burkolat elbontandó és helyette új építendő. A belső és külső nyílászárókat korszerű nyílászárókra kell cserélni. A világítási rendszert korszerűre kell cserélni.

Az épület fűtését és melegvíz ellátását hatékony, energiatakarékos rendszerrel kell tervezni. Újra kell gondolni a helyiségkapcsolatokat, a vizesblokkok, irodák, tantermek, körletek, raktárak, kiegészítő helyiségek elhelyezkedését, méretét, kiosztását.

Meg kell tervezni az épület villámvédelmét, híradó-informatika rendszerét, biztonságtechnikai elemeit, tűzjelző rendszerét.

Az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a 3. sz. mellékletben részletezett legalább „BB” minősítésnek.

Szállítandó példány:

- az építési engedélyezési dokumentáció papír alapon a hatóság által előírt 6 példány + 1 példány a Megrendelő részére és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is),

- kiviteli tervek 4 példányban papír alapon és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is),

- árazott tételes TERC költségvetést 1 példányban papír alapon és elektronikusan 1 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is),

- árazatlan tételes TERC költségvetést 4 példányban papír alapon és elektronikusan 4 példányban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)

2. számú melléklet a ….. számú Tervezési Szerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Tervező), melyet képvisel: ……………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 135. § (3) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a ….. sz. Tervezési szerződés teljesítése során, hogy az általam a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként az alábbi összegre jogosultak az ellenértékből:

1. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

2. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

…

n. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

………………………………

cégszerű aláírás

Jelen nyilatkozathoz csatolandó dokumentumok:

- Tervezési engedményezés az alvállalkozó(k)nak történő utaláshoz

- alvállalkozó(k) nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről

3. számú melléklet a ….. számú Vállalkozási keretszerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Tervező), melyet képvisel: ……………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a ….. számú Tervezési Szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek rész:

Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Nyilatkozom, hogy a fenti alvállalkozó(k) nem állnak a közbeszerzési eljárás során meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vagyok a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

………………………………

cégszerű aláírás