ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000406802020
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés tárgya:
Ajánlatkérő neve:
Siklósi Zöldváros
Siklós Város Önkormányzata
Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siklós Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_ 17614050 Postai cím: Kossuth Tér 1 Város: Siklós NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7800 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Xxxxxxxx Xxxxx Ibolya E-mail: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx Telefon: x00 00000000 Fax: Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) xxx.xxxxxx.xx A felhasználói oldal címe: (URL) |
Lebonyolító szerv(ek) adatai |
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem |
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű |
I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység Általános közszolgáltatások |
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás II.1.2) Fő CPV-kód: |
45210000-2 |
II.1.3) A szerződés tárgya: Siklósi Zöldváros II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés tárgya:„Zöldváras Zöldváros. -A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése”. 1.) A közbeszerzés tárgya, meghatározása: Siklós Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Zöldváras Zöldváros – A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése” című projekt keretén belül, a siklósi Vár külső várfalával határolt Várkert zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, szabadtéri rendezvényeket kiszolgáló építmények építését, továbbá azok működéséhez szükséges közműveket, gyalogutakat, illetve gépjárműparkolók kialakítását kívánja elvégezni. A beruházás alapmennyiségre és O1 és O2 opcióra bontva kerül kiírásra. 2.) A beruházás részletes ismertetése: I. ütem: Alapmennyiség keretében megvalósítandó: Meglévő épület bontása: Várkert megújítása kapcsán, a nyugati oldalon lévő, használaton kívüli vizesblokk elbontása. A Várkert zöldfelületi rendszerének megújítása, fejlesztése: A meglévő, idős növényanyag egészségügyi metszése, új növényanyag telepítése: facsoportok, talajtakaró cserjesávok, valamint a munkákkal érintett felületeken új füvesítés, a meglévő füves felületeket felfüvesítéssel való javítása. Szolgáltató épület építése: szabadtéri rendezvényeket kiszolgáló, földszintes, 406,28 m2 hasznos alapterületű, fa könnyűszerkezetű, zöldtetős épület építése, melyben szolgáltató és kereskedelmi funkciók egyaránt helyet kapnak (öltözők; személyzeti és közforgalom számára tervezett, nemenként elkülönített mosdók; akadálymentes mosdó- öltöző; gépészeti tér;szolgáltató helyiség; többfunkciós, fedett-nyitott tér). Átjáró létesítése a Várfalon: a külső várfalon egy korábban létesített, jelenleg befalazott nyílás kibontása, ezzel összekapcsolva a tervezett parkoló terület ezen végét a Várkerttel. A nyílás kibontását az elkészült építéstörténeti, régészeti és műemléki vizsgálat alapján, ajtóval kell ellátni. Vár műemléki törzsszáma:M426. Nyílásbontás cca. 10 m3. Helyi piac területének kialakítása + 6 db árusító pavilon elhelyezése: a várfal belső oldalán, az új átjáróhoz vezető sétány mentén, a heti piac részére füvesített terület kialakítása (cck. 450 m2); 6 db, 2,0 x 2,0 m belső méretű, favázas, fix pavilon elhelyezése. Gyalogos sétaútvonalak kialakítása, felújtása: a meglévő sétautakon állapotjavító beavatkozások elvégzése és ACO SELF kavicsstabilizálóval megerősített, zúzalékos burkolatú, új gyalogutak kialakítása. Akadálymentesítés: - Szolgáltató épület akadálymentesítése - 2 db illemhely; öltőző; üzlettér, öltöző és mosdók bejárata információs táblarendszer kialakítása - Közlekedési rendszer, járdák - Várkert akadálymentes megközelítésének kialakítása a Batthyány K. u. felől; szolgáltatóházhoz és pavilonokhoz vezető akadálymentes járda építése; kerékpárutakhoz kapcsolódó ak. mentes közlekedési útvonalak ak. mentes burkolattal való kialakítása - Parkolóhely kialakítása - 2 db ak. mentes parkolóhely kialakítása Játszótér – a tervezett szolgáltató épület közelében, 321,12 m2 területen, gyermekjátszótér kerül elhelyezésre. Parkolók kiépítése és a hozzávezető út felújítása, kialakítása; e- töltőállomás létesítése: a meglévő aszfalt kopórétegének cseréje (cca.150 m hosszúságú, 6,60 m szélességű szakaszon); meglévő útszakaszok korrigálása: ívkorrekció, minimális útszélesítés, rövid szakaszon teljes pályaszerkezet kiépítése; 42 db parkolóhely kialakítása és elválasztása a főpályától; 1 db e-töltőállomás kialakítása parkoló állással; járdaépítés. Térfigyelő rendszer kiépítése: 5 db térfigyelő kamera elhelyezése. Közvilágítás kiépítése: földkábel kiépítése és 13 db +6 db kandeláber elhelyezése . Bármilyen jellegű talajbolygatás (alapozás, közműfektetés, tereprendezés, stb.) csak régészeti megfigyelés biztosításával történhet. A konkrét és teljes körű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K..r .46. §(3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. (az építési beruházás jellegének megfelelően) II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: vagy napban: 240 vagy a teljesítés határideje: II.1.6) A teljesítés helye: 7800 Siklós, belterület 1173. hrsz.; 1210 hrsz. 7800 Siklós, Xxxxx X. xxx 0. xxxx; 1174. hrsz. II.1.7) Részekre bontás Részajánlat tételre lehetőség van Nem A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás során olyan műszaki tartalmak valósulnak meg, melyek működés és használthatóság szempontjából egymástól nem elválaszthatók (pl.: a Siklós 1174 hrsz. alatt tervezett szolgáltató épület működésének feltétele a jogszabályban meghatározott számú parkoló létesítése. A szükséges parkolók a Siklós 1173 hrsz. alatti ingatlanon valósulnak meg, továbbá az épület akadálymentes megközelítése a Siklós 1210 hrsz. alatti ingatlanról történik.) Így a projekt egy gazdasági egységet képez, nem elválasztható egymástól az összetartozó funkciók miatt. A beruházás helyszíne közös felvonulási úton közelíthető meg, a munkaterület nem szétválasztható. |
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Siklósi Zöldváros II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő CPV-kód: |
45111290-7 |
45112700-2 |
45210000-2 |
45233120-6 |
45233140-2 |
45315100-9 |
45316110-9 |
45317300-5 |
45350000-5 |
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: |
HU231 Baranya |
A teljesítés helye: 7800 Siklós, belterület 1173. hrsz.; 1210 hrsz. 7800 Siklós, Xxxxx X. xxx 0. xxxx; 1174. hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés tárgya:„Zöldváras Zöldváros. -A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése”. 1.) A közbeszerzés tárgya, meghatározása: Siklós Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Zöldváras Zöldváros – A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése” című projekt keretén belül, a siklósi Vár külső várfalával határolt Várkert zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, szabadtéri rendezvényeket kiszolgáló építmények építését, továbbá azok működéséhez szükséges közműveket, gyalogutakat, illetve gépjárműparkolók kialakítását kívánja elvégezni. A beruházás alapmennyiségre és O1 és O2 opcióra bontva kerül kiírásra. 2.) A beruházás részletes ismertetése: I. ütem: Alapmennyiség keretében megvalósítandó: Meglévő épület bontása: Várkert megújítása kapcsán, a nyugati oldalon lévő, használaton kívüli vizesblokk elbontása. A Várkert zöldfelületi rendszerének megújítása, fejlesztése: A meglévő, idős növényanyag egészségügyi metszése, új növényanyag telepítése: facsoportok, talajtakaró cserjesávok, valamint a munkákkal érintett felületeken új füvesítés, a meglévő füves felületeket felfüvesítéssel való javítása. Szolgáltató épület építése: szabadtéri rendezvényeket kiszolgáló, földszintes, 406,28 m2 hasznos alapterületű, fa könnyűszerkezetű, zöldtetős épület építése, melyben szolgáltató és kereskedelmi funkciók egyaránt helyet kapnak (öltözők; személyzeti és közforgalom számára tervezett, nemenként elkülönített mosdók; akadálymentes mosdó- öltöző; gépészeti tér;szolgáltató helyiség; többfunkciós, fedett-nyitott tér). Átjáró létesítése a Várfalon: a külső várfalon egy korábban létesített, jelenleg befalazott nyílás kibontása, ezzel összekapcsolva a tervezett parkoló terület ezen végét a Várkerttel. A nyílás kibontását az elkészült építéstörténeti, régészeti és műemléki vizsgálat alapján, ajtóval kell ellátni. Vár műemléki törzsszáma:M426. Nyílásbontás cca. 10 m3. Helyi piac területének kialakítása + 6 db árusító pavilon elhelyezése: a várfal belső oldalán, az új átjáróhoz vezető sétány mentén, a heti piac részére füvesített terület kialakítása (cck. 450 m2); 6 db, 2,0 x 2,0 m belső méretű, favázas, fix pavilon elhelyezése. Gyalogos sétaútvonalak kialakítása, felújtása: a meglévő sétautakon állapotjavító beavatkozások elvégzése és ACO SELF kavicsstabilizálóval megerősített, zúzalékos burkolatú, új gyalogutak kialakítása. Akadálymentesítés: - Szolgáltató épület akadálymentesítése - 2 db illemhely; öltőző; üzlettér, öltöző és mosdók bejárata információs táblarendszer kialakítása - Közlekedési rendszer, járdák - Várkert akadálymentes megközelítésének kialakítása a Batthyány K. u. felől; szolgáltatóházhoz és pavilonokhoz vezető akadálymentes járda építése; kerékpárutakhoz kapcsolódó ak. mentes közlekedési útvonalak ak. mentes burkolattal való kialakítása - Parkolóhely kialakítása - 2 db ak. mentes parkolóhely kialakítása Játszótér – a tervezett szolgáltató épület közelében, 321,12 m2 területen, gyermekjátszótér kerül elhelyezésre. Parkolók kiépítése és a hozzávezető út felújítása, kialakítása; e- töltőállomás létesítése: a meglévő aszfalt kopórétegének cseréje (cca.150 m hosszúságú, 6,60 m szélességű szakaszon); meglévő útszakaszok korrigálása: ívkorrekció, minimális útszélesítés, |
rövid szakaszon teljes pályaszerkezet kiépítése; 42 db parkolóhely kialakítása és elválasztása a főpályától; 1 db e-töltőállomás kialakítása parkoló állással; járdaépítés. Térfigyelő rendszer kiépítése: 5 db térfigyelő kamera elhelyezése. Közvilágítás kiépítése: földkábel kiépítése és 13 db +6 db kandeláber elhelyezése . Bármilyen jellegű talajbolygatás (alapozás, közműfektetés, tereprendezés, stb.) csak régészeti megfigyelés biztosításával történhet. A konkrét és teljes körű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K..r .46. §(3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. | |||
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok: Minőségi szempont: Igen Megnevezés Súlyszám / Jelentőség | Igen | ||
2. Az előírt 24 hónapon túl vállalt jótállás mértéke (hónap); Legkedvezőbb szint 12 hónap Legkedvezőtlenebb szint 0 hónap; | 10 | ||
3. Az építési beruházás teljesítése során hátrányos helyzetű személy teljesítésbe 10 történő bevonása (fő). Legkedvezőbb szint 2 fő, legkedvezőtlenebb szint 0 fő; | |||
4. Ajánlattevő az alkalmassági feltételeken felül a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert,aki régészeti lelőhelyen/területen megvalósított építési beruh...(folyt.II.2.12.pontban) | 10 | ||
Költség szempont: Nem Ár szempont: Igen Megnevezés Súlyszám / Jelentőség 1.Teljes Nettó ajánlati ár(Alapmennyiség+O1+O2)HUF 70 II.2.6) Becsült érték: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 240 vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: - A szerződés meghosszabbítható Nem II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem II.2.9) Opciókra vonatkozó információ Opciók: Igen Opciók leírása: Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében a rendelési jogát legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napig jogosult gyakorolni. Megrendelő az O1- O2 tételek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napig a rendelési jogát akár elemenként is jogosult gyakorolni. Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség(ek) megrendelésére. Vállalkozó az opcionálisan megrendelt tételeket az opciós ajánlat szerinti egységárakon a II.2.7. pontban rögzített teljesítési határidőig köteles teljesíteni. II.ütem: O1- környezetrendezés opció: Állandó lelátó építése: mészkő elemekből álló ülőfalak - 12 db 200/600/450 kőtömb, 20 cm vtg zúzalék alapra helyezve, ülésdeszkával - kialakítása + 1db akadálymentes nézőtéri hely. III.ütem:O2- útépítés opció: 22 db, útpályára merőleges, aszfaltozott parkoló állás kiépítése (fakivágás, tereprendezés, aszfaltozás 19,5 m3, útszegély készítés, füvesítés) II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem tartalmazniuk | |||
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001
II.2.12) További információ:
Karakterkorlát miatt a II.2.5) Értékelési szempontok/4. pont teljes szövegezése az alábbiakban: 4. Ajánlattevő az alkalmassági feltételeken felül a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert, aki régészeti lelőhelyen/területen megvalósított építési beruházás megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem): Legkedvezőbb szint igen, legkedvezőtlenebb szint nem;
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan, az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni figyelemmel az EKR rendszerben található űrlapra is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 74. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás]. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a) ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. b) amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. b) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban Ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésében előírtakra is. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Karakterkorlát miatt a V.2.) További információk pont itt folytatódik: 20. AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) |
bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell. 21. Amennyiben AT az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét
, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 22. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő /kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy( ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). 23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a TOP-2.1.2-16 kódszámú Pályázati Felhívás 5.7. pontjában szereplő szakmai jellegű belső költségvetési korlátokra, melyek betartása a projektmegvalósítás során kötelező. 24.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésében előírtakra (szerződést hatályba léptető feltételhez köti). Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket a Kbt. 135 §. (12) bekezdésére tekintettel, hogy amennyiben a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj magasabb, mint a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001 pályázati azonosító számú, Zöldváras Zöldváros támogatási szerződés által tárgyi kivitelezésre biztosított támogatási összeg, úgy jelen szerződés azon a napon lép hatályba amikor a jelen szerződésben rögzített vállalkozási díj összegének megfelelő mértékű kiegészítő támogatás rendelkezésre bocsájtása körében a szükséges Támogatási szerződés vagy Támogatási szerződés módosítás hatályba lép.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő Gazdasági és Pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) /V1 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Xxxxxxxxxx továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Vagy /V2 A 321/2015. (X.30.) Kr. 25. § (2)-(3) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény igazolható Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy megfelel az Ajánlatkérő III.1.3./M1/a pontjában előírt alkalmassági feltételnek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 25. § (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. M2)
/V1 Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladás- időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - szerződést kötő másik fél megnevezését; - az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét (négyzetméterben); - műemléki törzsszám megjelölése; - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap-ban) és helyét; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. - a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. /V2 A 321/2015. (X.30.) Kr. 25. § (2)-(3) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény igazolható Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy megfelel az Ajánlatkérő III.1.3./M2 pontjában előírt alkalmassági feltételnek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 25. § (2) bekezdésben foglalt esetben az ajánlattevő választása szerint jogosult a 21. §
(2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát vagy a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolásokat az ajánlatban benyújtani. Nyilatkozattal történő igazolás esetén, ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, öt munkanapos határidő tűzésével előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (2) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Karakterkorlát miatt ezen leírás a III.1.3) Műszaki ill. szakmai alkalmasság minimumkövetelményei leírás végén folytatódik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között legalább a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 1. rész/4. pontjában] szerinti „MV-É-M” Építési szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a
jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal); M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) szerződésszerűen teljesített, műemléki törzsszámmal rendelkező építményen és/vagy építményeken végzett felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy építési és/vagy bővítési és/vagy kivitelezési munkákra vonatkozó műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, vagy referenciákkal amely tartalmazott összességében legalább 2 m3 bontási munkálatokat is. Karakterkorlát miatt a III.1.3/Műszaki ill. szakmai alkalmasság igazolási módja itt folytatódik: A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében, a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő
69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni ajánlatkérő az M2) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig
– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): AT késedelmi kötbért köteles fizetni a teljesítési véghatáridő elmulasztása esetén - olyan okból, amelyért ajánlattevő a felelős -, a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg -) 1 %-a/napnak megfelelő forint összegben, minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek összesített maximális mértéke összesen 20 nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén AK a 21. naptári naptól a szerződéstől jogosult egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy a szerződést felmondani. 2. Meghiúsulási kötbér: A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért ajánlattevő a felelős ATnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulás kötbér mértéke, a teljes nettó ellenszolgáltatás ( teljes nettó szerződéses összeg) 20 %-a. A késedelemi kötbér maximált mértékének (20 naptári nap) elérése esetén AK az azt követő (
21. naptári nap) naptári naptól jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy a szerződést felmondani és jogosult továbbá Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. AK jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 3. Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít. A hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-a. 4. Jótállás (Ptk. 6:171. §): Teljeskörű jótállás időtartama: minimum 24 hónap (ajánlattevő vállalásának megfelelően). A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja. 5. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti teljes - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - alapmennyiségre, valamint a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg esetleg megrendelt opciós részre vonatkozó nettó vállalkozási díj 5 %-át meghaladó mértékű előleget kíván igénybe venni úgy köteles Vállalkozó az így meghatározott szerződés szerinti teljes nettó kivitelezési vállalkozási díj 5 %-át meghaladó összegre az előleg igénybevételével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló visszavonhatatlan és korlátozás nélküli előleg visszafizetési biztosítékot nyújtania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel a Vállakozó vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalást tartalmazó nyilatkozattal. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető bármelyik a) vagy b) pontban meghatározott formában, illetve módon A szerződést biztosító mellékköt.- kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.; - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet; - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ellenérték megfizetésére TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00001 pályázati azonosító számú, „Zöldváras Zöldváros. - A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése ”projekt keretében, az Irányító Xxxxxxx által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor. Az Európain Uniós pályázat keretében megvalósítandó munkarész kifizetése a 272/2014. (XI. 05.) Kr. szerint utófinanszírozással történik. A támogatásból megvalósuló rész támogatás intenzitása: 100,0000 % Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Vállalkozónak a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése alapján, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően jogosult a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével 9 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani. Résszámla nyújtható be a kivitelezési munkálatok megkezdését követően a kivitelezés 10,20,30,40,50,60,70,80,90%-os, műszaki készültsége esetén, a végszámla a
fennmaradó részről a projekt teljesítésével, a teljes beruházás sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételével nyújtható be. A kivitelezési munkálatok során a részszámla összege Ajánlattevő kivitelezési díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően. Amennyiben Ajánlattevő a teljesítés során nem kíván részszámlát benyújtani, vagy kevesebb számú részámlát nyújt be, abban az esetben ez nem minősül szerződésmódosításnak. Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során benyújtott számlákban arányosan köteles az előleg összegével elszámolni. A végszámla kiállításával az előleg fennmaradó összegével el kell számolni. A kifizetés során a 322/2015 (X.30.) Kr. 30-32/A § és 32/B §-a is megfelelően alkalmazandó. A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. |
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt eljárás Igen Gyorsított eljárás Nem Tárgyalásos eljárás Nem IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem További információk az elektronikus árlejtésről: |
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: |
(KÉ-szám/évszám) |
IV.2.2) Ajánlattételi határidő Dátum, helyi idő: 2020.04.29 10:00 óra/perc IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum, helyi idő: 2020.04.29 12:00 óra/perc |
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem |
V.2) További információk
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén. 2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx; illetve http:// xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/ 3. Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé , kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását. 4. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti információkat. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 7. Közös ajánlattétel: Több AT közösen is tehet ajánlatot Kbt. 115. § (4) xxx.xx is figyelemmel. Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot . A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat. 8. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az AT-k viselik. 9. AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról is be kell nyújtani. 10. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET). 11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását. 13. AK a közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 14. Xxxxxxx ATnek a szerződéskötés időpontjára legalább az alábbi feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie: Kivitelezési munkákra vonatkozóan: az AT köteles az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő C.A.R. típusú építés-szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 100 Mft/év és 10 Mft/káresemény mértékig. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását AK a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ATnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 15. II.2.7. pontban írt időtartam (240 naptári nap) nem nyúlhat túl a 2021.04.30. projekt befejezési határidőn, amennyiben a projekt fizikai befejezés határidő meghosszabbítására kerül sor, akkor a II.2.7. pontjában rögzített időtartam addig tart, ameddig a projekt meghosszabbított befejezési határideje, de maximum a II.2.7. pontban írt 240 naptári napos időtartam. A projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása esetén (amennyiben ez összeségében hosszabb lenne, mint 240 naptári nap) a II.2.7. pontban rögzített időtartam ezen okból nem növekedhet. 16. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. 1. xxxxx.xx. esetében fordított arányosítás, 2. xxxxx.xx. esetében egyenes arányosítás a legkedvezőbb szint figyelembevételével 3. xxxxx.xx. esetében pontkiosztás módszer, 0 fő=0 pont, 1 fő=50 pont, 2 fő=100 pont 4. xxxxx.xx. esetében pontkiosztás módszer, az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot. Részletes pontozás a KD-ben található. 17. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire. 18. FAKSZ:Xxxxx Xxxxx (00220) 19. „hátrányos helyzetű személy” alatt Ajánlatkérő a következőket érti: -a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek, -az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), - az 50 éven felüli életkorú személyek, - a megváltozott munkaképességűek, - a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, - a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, - az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, - az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy - az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen; Karakterkorlát miatt ezen pont a III.1.2.) Gazd.és pénzügyi alkalmasság igazolási módok pontban folytatódik. III.1.2.) |
V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.04.21 (A rendszer automatikusan tölti) |