KERETMEGÁLLAPODÁS

KERETMEGÁLLAPODÁS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi ú 5.

cégjegyzékszám: 00-00-000000

adószám: 13100887-2-04

statisztikai számjel: 13100887-3600-114-04

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402609-26017989-00000000 képviseli: Dr. Xxxx Xxxxx vezérigazgató

mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

név: ................................................................................................

székhely/cím: ......................................................

cégjegyzékszám: ..........................

adószám: .......................................

bankszámlaszám: .......................................

képviseli: .......................................

mint Vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó,

külön-külön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: Fél/Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Megrendelő „Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére” tárgyú beszerzése érdekében – mint ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (2) bekezdés alapján, a 105. § (1) bekezdés b) pont szerinti Keretmegállapodásos eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatásáról döntött a Kbt. 81. § rendelkezéseinek megfelelően.

2. Megrendelő, mint ajánlatkérő, az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, mint Vállalkozóval megköti jelen Keretmegállapodást – továbbiakban: Megállapodás – az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt feladatok ellátására, az ott részletezett feltételeknek megfelelően. A közbeszerzési eljárás alapján született dokumentumok jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, együttes értelmezésük jelen Megállapodás érvényességi feltétele.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételek szerint megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Megállapodásban és ennek elválaszthatatlan mellékleteiben foglaltak, illetve a Megrendelő által kibocsátásra kerülő egyedi megrendelések – illetve, adott esetben, konzultációs felhívás – alapján az alábbi tevékenységeket:

a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás

1. állórész tekercselés

2. forgórész új tengely beépítés

3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűrűs tömítés, szimmering, „O” gyűrű garnitúra, csapágy, járókerék-, járókerék ház kopógyűrű)

4. fogyóanyag (olaj, zsír)

5. főalkatrész csere (járókerék, olajház, 15 fm kábel)

6. hibafelvételezés

b) részleges villamos szennyvíz szivattyúfelújítás, javítás

A villamos szennyvíz szivattyú felújítás, javítás során az a)/1-6. pontok valamely része(i) nem kerül(nek) megrendelésre.

c) szivattyú állórész felújítás

A komplett villamos szennyvíz szivattyú állórész felújítás, javítás az a)/1. pont szerint.

d) szállítás

Ajánlatkérő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes ajánlattevő szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajánlattevő műhelyében történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivattyúk átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)

3. A Megrendelő jelen Megállapodás megkötésével jogosulttá válik a 2. pont szerinti megrendelésekre – illetve, a jelen Megállapodásban foglaltak alapján konzultációra vonatkozó felhívás kibocsátására – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel, ezen közvetlen megrendelésben/felhívásokban meghatározva az egyes megrendelésekre vonatkozó tényleges feltételeit.

A Megrendelő a lefolytatásra került közbeszerzési eljárás – keret-megállapodásos eljárás első részének – eredményeként olyan megállapodást köt Vállalkozóval, amely alapján Megrendelő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pont szerinti közvetlen megrendeléssel, illetve a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pont szerinti írásbeli konzultáción rögzített feltétekkel kiadásra kerülő megrendeléssel jogosult a konkrét beszerzések megrendelésére a Megállapodásban foglaltak szerint.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy kizárólag az alábbiak szerint meghatározott esetekben kerülhet sor írásbeli konzultációra:

Amennyiben a Megállapodással érintett berendezésekben olyan meghibásodás következik be, olyan karbantartási/felújítási tevékenység válik szükségessé, melyre vonatkozóan konkrét tételt nem tartalmaz a Megállapodás létrejöttét megalapozó közbeszerzési eljárásban kibocsátott tételes árbontás, akkor kerül sor konzultációra. A konzultáció alapját a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként megadott rezsi óradíj, illetve a javításhoz/felújításhoz szükséges alkatrészek lista ára képezi.

5. A konzultációra szóló felhívásban Megrendelő felhívja a Vállalkozót a jelen Megállapodás megkötésére irányuló, fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban tett ajánlata kiegészítésére. Megrendelő a konzultációra való felhívásban meghatározza azokat a kiegészítéseket, amelyekre figyelemmel a Vállalkozó ajánlatát kiegészíti. A konzultációra felhívás tartalmazza a beszerzés tárgyára és a szerződéses feltételeire vonatkozó adatokat.

6. Vállalkozó a konzultáció során csak a jelen Megállapodásban foglaltakkal (rezsi óradíj) azonos vagy annál a Megrendelő számára kedvezőbb ajánlatot tehet, a konzultáció során tett ajánlatához Vállalkozó a konzultációra való felhívásban meghatározott határidőig kötve van. A konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót.

7. Megrendelő által a konzultáció során meghatározott feltételeknek megfelelően, a Vállalkozó által a konzultáció során benyújtott ajánlat elfogadásával kerül sor az érintett szolgáltatás megrendelésére.

II. MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

8. Jelen Megállapodást felek az aláírás napjától számított 60 hónapra, határozott időtartamra kötik meg.

9. Jelen Megállapodás megszűnik a határozott időtartam lejártával, valamint abban az esetben, amennyiben a teljesített – közvetlen, vagy írásbeli konzultáció alapján kibocsátásra kerülő – megrendelések összesített értéke eléri a nettó 300.000.000 Ft keretösszeget.

III. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE

10. A villamos szivattyú javításra, felújításra történő átadásának helye: Megrendelő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)

Teljesítés helye: a javítás minden esetben a Vállalkozó által biztosított műhelyben történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs.

11. A teljesítés határideje: Vállalkozó a Megrendelő konkrét megrendelésétől számolva - igazolt alkatrész hiányt leszámítva - 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni, a következő kivétellel: a Vállalkozó a szivattyú állórész javítás/felújítás esetén (alkalmanként 1 – 15 db berendezés) a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

IV. VÁLLALKOZÓI DIJ, FIZETÉSI FELTETELEK

12. Vállalkozót jelen Megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű és határidőre történő teljesítéséért, bruttó vállalkozói díj illeti meg a Megállapodás 1. pontjában megjelölt közbeszerzési eljárásban Vállalkozó, mint ajánlattevő által megajánlott nettó díjazás + Áfa, illetve – adott esetben – a konzultáció keretében meghatározottak – szerint.

13. A vállalkozói díj összege magában foglalja a Vállalkozónak a Megállapodás – illetve a közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerülő megrendelőben foglalt tartalom – teljesítésével kapcsolatban felmerült, minden költségét. Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet.

14. A vállalkozói díj a közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerülő megrendelés – Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti – teljesítésigazolása után esedékes. A teljesítésigazolás egy példányát a számlához csatolni kell.

15. A Vállalkozó a Megrendelő általi közvetlen vagy konzultációt követően kiadásra kerülő megrendelés teljesítését követően jogosult számlát benyújtani. Az elszámolás a tételes elszámolás szabályai szerint történik, a keret-megállapodás mellékletét képező – a nyertes ajánlattevő ajánlata, vagy konzultáció szerinti – egységárak és a megrendelésekben rögzített, illetve ezek alapján igazoltan teljesített mennyiségek alapján. Megrendelő a teljesítésigazolást legkésőbb a teljesítés időpontjától számított 15 napon belül köteles kiadni Megállapodásszerű teljesítés esetén. A teljesítésigazolás kiadását a Megrendelő a fenti határidőn belül, írásban, indokolt nyilatkozatával megtagadhatja nem Megállapodásszerű teljesítés esetén. Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell az igazolás kiadásának megtagadására alapot adó szerződésszegés részletes meghatározását. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljesítésigazolás kiadásának Megrendelői megtagadása esetén 3 napon belül ebben a tárgykörben egyeztetéseket folytatnak. Megrendelő által igazoltan Megállapodásszerűen teljesített feladatok jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti kifizetése – amennyiben a teljesítés vagy annak igazolása nem vitás – nem tagadható meg.

16. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő az egyes teljesítések Megállapodásnak megfelelő teljesítése ellenőrzése céljából általa megbízott személyeket, illetve külső szakértőket alkalmazhat. A szakértői véleményt Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles Vállalkozónak elküldeni abban az esetben, ha a szakvélemény szerint a teljesítés nem felel meg a Megállapodásban előírtaknak. Megállapodásszerű teljesítés esetén, ilyen kötelezettsége a Megrendelőnek nincs. Vállalkozó a szakértő, illetőleg Megrendelő képviselőjének írásbeli nyilatkozatával vagy véleményével kapcsolatban kifogást terjeszthet elő Megrendelőnek. Vállalkozónak az esetleges kifogáshoz csatolnia kell minden rendelkezésre álló bizonyítékot, amelyre a kifogást alapozza. A kifogás elbírálása annak megrendelői kézhezvételétől számított 5 napon belül történik Megrendelő és Vállalkozó közös egyeztető tárgyalásán.

17. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes vállalkozói díjat a Megrendelő által az igazolt teljesítés alapján benyújtott számla kézhezvételétől számított – a Kbt. 135. § (5) bekezdése, továbbá a Ptk. alapján 30 napon belül átutalja Vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlájára.

18. Szolgáltatás megrendelése esetében a Megrendelő, mint ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben a Vállalkozó, mint ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

a) az ajánlattevőként szerződő felek – közös ajánlattétel esetén – legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) a – közös ajánlattétel esetén az összes – Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) Megrendelő felhívja a Vállalkozó(ka)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A.§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

d) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130.§ (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és alvállalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A.§

(3) bekezdése szerint visszatartja.

19. Minden fizetési részletre alkalmazni kell a kifizetésre előírt szabályokat.

20. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

21. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy jelen Megállapodás előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódó valamennyi megrendelés esetében a Vállalkozónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a jelen Megállapodás alapján megvalósuló teljesítése az adózás rendjéről szóló törvény kifizetési hatálya alá esik.

22. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy az esedékes vállalkozói díjakról

kiállított számla mellé Vállalkozó minden esetben az alábbi dokumentumokat csatolni köteles:

• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § szerinti, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás; vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

• nyilatkozat alvállalkozó bevonásának tényéről.

V. MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE

23. Azon esetekben, amikor a Megállapodás az annak alapján teljesítendő szolgáltatások minden feltételét tartalmazza, az érintett tevékenységek megrendelése a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, Megrendelő általi közvetlen, egyedi megrendeléssel történik: a minta feladatokban leírt és Vállalkozó által árazott tevékenységek vonatkozásában a következők szerint.

24. Megrendelő közvetlen megrendelését (Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont) jelen Megállapodás

I.2. a, vagy b vagy c. pontja szerinti felújítási igényét megelőzően legalább három nappal köteles Vállalkozó részére megküldeni. Indokolt esetben Megrendelő jogosult a Vállalkozóval történő egyeztetést követően – ennél rövidebb határidővel is megrendelést leadni. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a jelen Megállapodásra való hivatkozást, a megrendelt szolgáltatás pontos meghatározását, a konkrét teljesítéshez szükséges információt.

25. Vállalkozó köteles a megrendelést 36 órán belül visszaigazolni Megrendelőnek írásban.

26. Azon esetekben, amikor a Megállapodás az annak alapján teljesítendő szolgáltatások nem minden feltételét tartalmazza, az érintett tevékenységek megrendelését megelőzően Megrendelő

– a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – írásbeli konzultációra hívja fel a Vállalkozót, ebben rögzítve az elvárt teljesítés pontos tartalmát, feltételeit, illetve a konzultáció lefolytatásának tervezett módját.

27. A Megállapodás alapján az egyes tevékenységek megrendelése a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt követő Vállalkozó általi ajánlattétel Megrendelő általi elfogadásával történik.

VI. AZ EGYÜTTES ES EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

28. A Megállapodást Vállalkozóként kizárólag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek (Vállalkozó(k)) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás.

29. Vállalkozó személyesen köteles eljárni, azonban jogosult jelen Megállapodás teljesítéséhez más személy közreműködését is igénybe venni. A Vállalkozó által közreműködőként igénybe vevő személy közreműködéséhez azonban Vállalkozó köteles Megrendelő előzetes hozzájárulását kérni. A Vállalkozó az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

30. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi, a Megállapodás teljesítésében részvevő alvállalkozókat jelentette be a szerződéskötésig:

………………

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pontban jelölt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a kizáró okok hatálya alatt.

31. Megrendelő – a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéssel összefüggésben – felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-t meghaladó mértékben további közreműködőt.

VII. KÉSEDELEM

32. Vállalkozó Megállapodás megszegésének esetére a Megállapodás által lehetővé tett szankciókat – pl. kötbér, kártérítési igény érvényesítése – Megrendelő abban az esetben alkalmazhatja, ha az olyan okból következik be, melyért Vállalkozó felelős. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti a Ptk. 6:142. §-ban rögzített feltételek mellett. A károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

33. Ha a teljesítése során Vállalkozót vagy alvállalkozóját olyan körülmények akadályozzák, amelyek megakadályozzák az időben való teljesítést, azonnal telefonon, valamint írásban, (e- mail útján) értesíteniük kell a Megrendelő elsődleges kapcsolattartóját a késedelemről, okáról várható időtartamáról.

34. Vállalkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítése, különösen a következő szankciókat vonhatja maga után:

a) a kötbér(ek) érvényesítése

b) a Megállapodás rendkívüli felmondása,

c) kártérítési igény érvényesítése.

35. Amennyiben Megállapodás Vállalkozó általi megszegésére neki felróható okból kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a Ptk. szerinti kárigényét érvényesíteni Vállalkozóval szemben.

VIII. XXXXXX, XXXXXXXX

36. Késedelmi kötbér: Megrendelő jogosult minden késedelmes napra kötbér felszámítani, amelynek vetítési alapja: a késedelemmel érintett tevékenységre (adott berendezésen elvégzendő beavatkozásra) vonatkozó nettó ellenszolgáltatás. Mértéke: 0,5%.

37. Hibás teljesítési kötbér: Megrendelő jogosult minden hibás teljesítéssel érintett napra kötbér felszámítani, amelynek vetítési alapja: a hibás teljesítéssel érintett tevékenységre (adott berendezésen elvégzendő beavatkozásra) vonatkozó nettó ellenszolgáltatás. Mértéke: 0,5 %.

38. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben jelen Megállapodás teljesítése a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, - különösen amennyiben a késedelem és/vagy a hibás teljesítés a 30 napot meghaladja - Megrendelő jogosult – a Megállapodás felmondása és – adott esetben – további kártérítési igény érvényesítése mellett – meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek értéke: a teljes keretmegállapodás szerinti keretösszeg 10 %-a Ft.

39. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára (beépített kopó alkatrészektől eltekintve) – minimum 6 hónap – jótállást vállal. Kopóalkatrészek esetén az alkatrészgyártók által ajánlott élettartam 10%-a erejéig köteles a Vállalkozó jótállni.

IX. MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

40. Jelen Megállapodást bármelyik Fél írásban, indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el. Az azonnali hatályú felmondás nem mentesíti Feleket kártérítési kötelezettségük alól.

Az azonnali hatályú felmondás előtt írásban megfelelő időt kell tűzni a szerződésszegő Félnek a Megállapodásszerű állapot helyreállítására.

41. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal a Megállapodást felmondani, amennyiben Vállalkozó az egyedi megrendelésekből eredő kötelezettségét megszegi, azt Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.

42. A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek a 2015. évi CXLIII. törvény „a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.), és kapcsolódó Kormányrendeletek Megállapodás teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.

Ennek keretében, a Megrendelő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

c) a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás a szerződés elválaszthatatlan mellékletévé válik.

43. Megrendelő jelen Megállapodást felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – jelen Megállapodástól elállhat,

a) ha feltétlenül szükséges a megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) ha a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban – illetve ezzel összefüggésben jelen szerződés 10. pontjában – előírtak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

44. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

45. A Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,

a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatározott feltétel;

b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

c) Az a)-b) pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

46. Vállalkozó a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,

a) ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

b) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

47. Megrendelő részéről a Megállapodás súlyos megszegésének minősül különösen, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőn túl, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

48. Jelen Megállapodás hatálya alatt, a jelen Megállapodás írásban, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntethető azzal, hogy a felmondási idő 90 napnál kevesebb nem lehet és a felmondásnak hó végére szólónak kell lennie.

X. MEGÁLLAPODÁSTŐL ELTERŐ TELJESÍTÉS

49. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az érvényesített késedelemi, hibás teljesítési illetve meghiúsulási kötbéren felül, ezt meghaladó közvetlen és közvetett kárát, bírósági úton érvényesítse a Vállalkozóval szemben.

XI. IRÁNYADÓ JOG

50. Jelen Megállapodásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Ptk., Kbt., Vksztv.. kapcsolódó Kormányrendeletek, és Szjt. vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

XII. DÖNTES VITÁS ÜGYEKBEN

51. Feleknek törekedniük kell arra, hogy jelen Megállapodással kapcsolatos, közöttük felmerülő vitás kérdések vagy nézeteltéréseket – külső harmadik fél bevonása nélkül és a nyilvánosság teljes kizárásával – közvetlen tárgyalások útján rendezzék.

52. Felek kijelentik, hogy csak az előző pontban rögzített tárgyalások eredménytelensége esetén fordulnak a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

XIII. HIVATALOS NYELV

53. Jelen Megállapodást és minden kapcsolódó dokumentumot magyar nyelven kell írni, illetve a másik Féllel közölni.

XIV. HIVATALOS ÉRTESÍTÉSEK

54. Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést, vagy a Megállapodás által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt amennyiben átvétele igazolható közöltnek kell tekinteni.

XV. KAPCSOLATTARTÁS

55. Felek kijelölnek egy felelős személyt, aki a jelen Megállapodás teljesítéséért az adott Fél részéről felelős, azzal a felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy, és aki egy munkanapon belül, illetve sürgős esetben a másik Fél által meghatározott határidőn belül, írásban válaszol a másik Fél megkereséseire.

56. Az elsődlegesen megjelölt kapcsolattartó személynek joga van kijelölni további kapcsolattartó személyeket, ezek kijelöléséről írásban kell értesíteniük a másik Felet.

A Megrendelő oldaláról elsődleges kapcsolattartó személy. Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

e-mail:

A Vállalkozó oldaláról elsődleges kapcsolattartó személy:

Név: ...................................................................

Beosztás: .....................................................................

Cím: ...................................................................

Telefon: .....................................................................

e-mail: ......................................................................

A Megrendelő oldaláról teljesítés igazolás aláírásra jogosult személy: Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

e-mail:

XVI. TITOKTARTÁS

57. Jelen Megállapodás aláírásával Vállalkozó kötelezettséget vállal Megrendelő által üzleti szakmai titoknak minősített adatok, információk megőrzésére. Üzleti és szakmai titoknak minősül, többek között, Megrendelő tulajdonát képező, illetve Megbízó tevékenysége során birtokába került minden jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, valamint Megbízó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozó információ, illetve minden olyan információ, amit Megrendelő titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint/het.

58. Az üzleti titkot képező információkat Vállalkozó ezen jogviszonyának esetleges megszűnése

esetén sem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, Megrendelő érdekeivel ellentétesen felhasználni. Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik Megrendelőnek a polgári jog szabályai szerint.

59. Mindazonáltal Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőre vonatkoznak az Áht., a Ptk., a Vksztv, és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közzétételi kötelezettségre, nyilvános adatokkal kapcsolatos felvilágosításra vonatkozó rendelkezései, amely rendelkezések korlátozhatják jelen Megállapodás bizalmas kezelését.

60. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a szerződést kötő felek nevét, és a szerződés értékét Megrendelő nyilvánosságra hozza, valamint jelen Szerződést a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé tegye. Továbbá Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi.

XVII. TELJESÍTÉS ELLENŐRZÉSE

61. Megrendelő jogosult képviselői útján a jelen Megállapodásban foglaltakat, azok teljesítését bármikor – vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – ellenőrizni.

XX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

62. A Megrendelő köteles a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítésére Megállapodás teljesítése során.

63. Megrendelő köteles dokumentálni a Megállapodás teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a Közbeszerzési Eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

64. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdés értelmében az alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a Megrendelő részéről nem mellőzhető:

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

65. A Megállapodás mindennemű módosítása csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén, történhet.

66. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék a Vállalkozót az olyan

szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.

67. Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja alapján a szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján közzéteszi.

68. Amennyiben a Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez nem érinti a Megállapodás többi részének érvényességét és végrehajthatóságát.

69. Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) sz. Kormányrendelet 50 § 6. pontja szerint a jelen szerződést a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal részére előzetes tájékoztatás végett a Felek aláírását megelőzően a Megrendelő megküldi.

XXI. MEGÁLLAPODÁS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ MELLÉKLETEK

(mellékletek felsorolása)

- Ajánlati felhívás

- Ajánlati dokumentáció a csatolmányaival

- Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti egységárakat részletező táblázat

- Vállalkozó nyertes ajánlata

Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma.

Jelen Megállapodást Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 3 eredeti példányban írták alá, melyből kettő példány Megrendelőt, egy pedig Vállalkozót illeti.

Kelt: Békéscsaba, 2016. …………… …………………………………….

…………………… ………………………… Megrendelő Vállalkozó