„Corvina kiállítás kivitelezése”

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

által kezdeményezett

tárgyú közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési dokumentum

Ajánlattételi határidő: 2018. január 4., 9.30 óra.

I. Ajánlattételi felhívás

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 9-11.

Telefon: x00 00000000

Telefax: x00 00000000

E-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Honlap: xxx.xxxx.xxx.xx

amelynek nevében és képviseletében ezen eljárás keretében az

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.

1139 Budapest, Gömb u. 33.

Telefon: x00 00000000

Fax: x00 00000000

e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxx.xx jár el.

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása:

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.

3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan megküldi valamennyi ajánlattevőnek.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és melléklete az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (xxx.xxxxx.xx) tölthető le, előzetes regisztrációt követően.

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.

4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Az OSZK a kiállítás megvalósítását megelőzően pályázatot írt ki a kiállításra vonatkozó látványtervre. Ehhez részletes szakmai koncepciót adott a versenyben részt vevő pályázók számára, melynek pontosan körülhatárolt tartalmi követelményei voltak. A nyertes pályázó a végleges látványterv koncepciót a kiállítás kurátorával és az OSZK szakmai vezetőivel és résztvevőivel folyamatosan egyeztetve elkészítette, s az abban foglaltak alapján a következő táblázatban foglalt építészeti kivitelezési feladatok fogalmazódtak meg. (A részletes, megvalósítandó látványterv a Műszaki leírás 1. sz. melléklete.)

Az építkezés teljes területe: 620 m2 Ebből az előtér: 400 m2

A kiállítótermek: 220 m2

Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 5% tartalékkeretet kell előirányozni.

CPV: 45212310-2 – Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés a Corvina kiállítás kivitelezése tárgyában.

6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e:

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, és elektronikus árlejtés alkalmazására sem.

7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama: A szerződés a szerződő felek aláírását követő napon lép hatályba, és 2018. július 31-ig marad hatályban.

Ütem	Feladat	Teljesítés mértéke
1. szakasz: a szerződéskötéstől 2018. február 28-ig	gyártási folyamatok elindítása, folyamatos konzultáció a tervezővel és a szakmai felelősökkel	10 % előleg a szerződés megkötése után, illetve további 40 % a szakasz végén.
2. szakasz: 2018. március 1- 2018. március 7.	teljes helyszíni installáció, beszerelés, tesztek elvégzése (a műszaki eszközöknek megrendelésben megfogalmazott minőségi elvárásainak megfelelő működés)	40%
3. szakasz: a kiállítás megnyitásától a zárásig (2018. június 23.)	folyamatos konzultáció és rendelkezésre állás a kiállítás zavartalan és rendeltetésszerű működése érdekében	10%

8) A teljesítés helye: Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0-0-0.

NUTS-kód: HU110

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.,32. és 32/A. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozóan egy előlegbekérőt, három részszámlát valamint egy végszámlát fogad be.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.

A Kbt. 135.§ (6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

10) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.

11) Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

(Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma.)

Ajánlatkérő részajánlattételre nem biztosít lehetőséget.

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna a kivitelezés minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.

12) Az ajánlatok értékelési szempontjai:

(Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni)

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)	70
2. Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)	20
3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc)	10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: az értékarányosítás és a pontkiosztás módszerével értékeli Ajánlatkérő az ajánlatokat a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 10. pontjában részletezettek szerint.

13) Xxxxxx okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

▪ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

▪ A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

▪ Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont

kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

▪ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

▪ A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

▪ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni.

▪ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.

▪ Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

▪ Ajánlatkérő a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat fogad el.

14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

14.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

14.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

15) Az ajánlattételi határidő: 2018. január 4., 9:30 óra

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

A benyújtás címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emelet tárgyaló.

A benyújtás módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 példány CD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. Fejezet

7. és 8. pontjában részletezettek szerint a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlatok 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 – 9:30 óra között nyújthatók be.

17) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az ajánlat nyelve magyar, az ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani.

18) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emelet tárgyaló.

Ideje: 2018. január 4., 9:30 óra

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Amennyiben a papír alapú, illetve az elektronikus formában benyújtott másolati példányok (ajánlatok) tartalma között eltérés adódik, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. A Kbt. 113. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.

19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap.

20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

Késedelmi kötbér: mértéke késedelmes naponként a részteljesítésre eső vállalkozói díj ÁFA nélküli ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a.

Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében, a Késedelmi Kötbér eléri a 41. pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a szerződést, és - mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól. Amennyiben Megrendelő az elállást választja, úgy a jelen pontban foglalt megállapodás alapján nem köteles a teljesítéshez fűződő érdekmúlást bizonyítani. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 30 %-a. Jótállás: 12 hónap.

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: -

23) Egyéb információk:

23.1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

23.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Felhívjuk a figyelmet a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

23.3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő előírja a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtását, tehát ajánlattevőnek nyilatkozni kell arra vonatkozóan is, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

23.4. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet

arra, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

23.5. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

23.6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

23.7. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

23.8. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

23.9. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő szakember képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát (11. számú melléklet), valamint csatolnia kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot (12. számú melléklet).

23.10.Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

00.00.Xx ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

23.12.Ahol a Kbt. vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.

23.13.Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

Törölt: nem

23.14.A Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

23.15.Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési. dokumentumban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.(CET)

00.00.Xx eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 20.

II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos

ÚTMUTATÓ

1. Az eljárás bemutatása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint.

Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, azaz elektronikusan megküldi valamennyi ajánlattevőnek.

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat- tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai:

Xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

2. Az ajánlat elkészítése és költségei

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott.

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.

A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON ZRt., ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani.

3. Dokumentáció és tájékoztatás

3.1. A dokumentáció tartalmazza:

- az ajánlati felhívást;

- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;

- a műszaki leírást;

- a szerződéstervezetet és

- a nyilatkozatmintákat.

3.2. Kiegészítő tájékoztatás:

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettől, azaz az OKFON ZRt-től (fax: x00 0 000-0000, és e-mail: xxxx.xxxxxx@xxxxx.xx ). Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban megküldi a választ a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (azaz az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 2 nappal), illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (pdf és word formátumban) és telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot.

3.3. Részajánlat nem tehető, továbbá többváltozatú (alternatív) ajánlat tétele sem megengedett.

3.4. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) – q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (Kbt.

71. § (5) bekezdés)

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés)

3.5. Indokolás kérése

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

3.6. Üzleti titok

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

3.7. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.

73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

4. Az ajánlatot alkotó okmányok

4.1 Fedlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint.

4.2. Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint.

1. számú melléklete

4.3. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján a dokumentáció

szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

2. számú melléklete

4.4. Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció szerint.

4.5. Kizáró okok igazolása:

▪ Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62.

3. számú

melléklete

§ (1) – (2) pont szerinti kizáró okok hiányáról a közbeszerzési dokumentum szerint.

▪ A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, azaz:

• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

• ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

• ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

3. számú melléklete

fenn az eljárásban előírt kizáró okok a dokumentáció szerint.

▪ A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a dokumentáció 4. számú melléklete szerint.

▪ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni.

▪ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.

4.9. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a dokumentáció 5. számú melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.

4.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

9. számú melléklete

4.11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentum

szerint.

4.12. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő szakember képzettségét,

7. számú melléklet

gyakorlatát/tapasztalatát ( ), valamint csatolnia kell a szakemberek által aláírt

rendelkezésre állási nyilatkozatot (8. számú melléklet) és a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (10. számú melléklet).

4.13 Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia a műszaki dokumentációban és a tervdokumentációban meghatározottak szerint:

4.13.1. A beárazott tételes költségvetés.

Az eljárás során Ajánlatkérő árazatlan költségvetést az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, amelyet kér az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb tartalmi módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban

műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését, és az ajánlatban az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat köteles becsatolni, tekintettel arra, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő kötelezettsége.

Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem lehet, továbbá sorok nem törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Kérjük ügyeljenek arra is, hogy amennyiben egy munkanem esetében csak munkadíj értelmezhető, akkor ott ne szerepeljen anyagdíj.

A rezsióradíjakkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következő tájékoztatást adja az ajánlattevők részére.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet meghatározza a rezsióradíj fogalmát. E szerint:

2. § h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége.

Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen

gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. A rezsióradíj mértékét jelenleg a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet tartalmazza.

Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására (mind anyag-, mind díjoldalon). A nulla (0) forinttal árazott költségvetési sorokat (akár az anyag- akár a díjoldalon) Ajánlatkérő nem fogadja el (kivéve a természetéből fakadóan anyag vagy munkadíjat nem tartalmazó kivitelezési feladatokat – például természetéből fakadóan nincs beépítendő anyagára a valamely szerkezet vagy berendezés elbontására, leszerelésére vonatkozó tételnek, így az ilyen tételnek lehet – de nem feltétlenül csak az lehet – 0,- Ft az anyagköltsége, vagy pl. valamely tartalék anyag beszerzésének és Megrendelőnek történő átadásának nincs beépítési munkadíja, így az ilyen tételnek lehet – de nem feltétlenül csak az lehet – 0,- Ft a díjköltsége, de nem lehet 0,- Ft annak a tételnek az anyagköltsége, mely tétel műszaki tartalmának megvalósításához beépítendő/átadandó (ideiglenes szerkezet esetében részben vagy teljes egészében elhasználódó vagy beszerzendő vagy bérelendő) anyag szükséges, illetve nem lehet 0,- Ft annak a tételnek a díjköltsége, mely tétel műszaki tartalmának megvalósításához beépítési/ beszerelési munkavégzés szükséges).

Ajánlatkérő nem engedélyezi a költségvetési tételek beszámítással történő beárazását (beszámítás alatt azt kell érteni, hogy valamely költségvetési tétel egy része vagy egésze egy másik költségvetési tétel árazásában kerül feltüntetésre, de nem értendő beszámításnak a rezsióradíjban kalkulálandó költségelemek rezsióradíjban történő figyelembe vétele, az anyagok, eszközök, gépek szállítási / anyagigazgatási / üzemeltetési / bérleti / finanszírozási / karbantartási költségeinek anyagoldalon történő figyelembe vétele). Továbbá nem kell beszámításnak értelmezni azt, ha a következő költségelemek általános költségként a rezsióradíjakban kerülnek figyelembe vételre – de csak abban az esetben, ha ezekre vonatkozó műszaki tartalmú költségvetési tétel nem szerepel a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés(ek)ben, például:

• kalkulált árváltozások költsége,

• finanszírozás, garanciák költségei költsége,

• a szakmai ajánlati részben tett olyan vállalások költségei, melyek a tételes költségvetésben külön tételben nem szerepelnek, stb.

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében előírhatja, hogy – esetlegesen – valamely költségelemet mely költségvetési tétel árazásában kell figyelembe venni (ez nem értendő beszámításnak)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján az átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Nem fogad el olyan ajánlatot Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a közbeszerzési eljárás feltételeibe ütközik, vagy nem teljesíti a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott

minimális feltételeket, minimális tartalmi követelményeket, kötelező előírásokat. Ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy kizárólag a értékelési szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket/vállalásokat.

Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell dokumentum(ok) benyújtásával.

A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni.

Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetési kiírás valamint a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás alapján feltárásra kerülő és ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételekből ajánlatkérő által összeállított és kibocsátott kiegészítő költségvetés beárazása, továbbá a kidolgozott szakmai ajánlatban szereplő organizációs megoldások költségvonzatának meghatározása, és mindezek összesítése alapján tételes beárazott költségvetéssel alátámasztott ajánlat elkészítése.

Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével.

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg.

A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tétel szövege mögött köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. Az egyenértékűséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles, így az egyenértékűség igazolása során adott esetben a hatóságok engedélye is szükséges.

Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre történő és a tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek.

Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat:

a) Műszaki paraméterek szempontjából:

Az adott terméknek a megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos vagy jobb a hatásfoka, azonos vagy alacsonyabb a villamos energia felhasználása, azonos vagy nagyobb a kopásállósága, azonos vagy jobb a tervezett funkció szerinti teljesítménye, a tervezett beépítési helyre beépíthető, rendelkezik a szükséges minőségi dokumentációkkal, azonos vagy jobb a környezeti hatása (környezetszennyezés, környezetkímélés, zaj. stb.), látszó szerkezet esetén méretei és színei azonosak, azonos vagy jobb a kopásállósága, stb.

b) Üzemeltetési költségek szempontjából

Azonos vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség, azonos vagy hosszabb a várható élettartama, a szerviz ellátottsága azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása nem költségesebb.

4.15. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),

- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,

- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,

- feladatmegosztás ismertetése a tagok között,

- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.

5. Az ajánlati ár

Xxxxxxxxxxxxxx a megajánlott mindösszesen nettó vállalkozói díjat magyar forintban (HUF) a felolvasólapon a dokumentáció 2. számú mellékletében kell szerepeltetni.

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

▪ A nettó vállalkozói díj garantált, fix átalánydíj, amely tartalmazza a Vállalkozónak a Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, így a Vállalkozó a Megrendelőtől a Szerződéses feladatai teljesítésének ellenértékeként további díjazásra nem jogosult.

▪ Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

▪ A beruházás kivitelezését a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentáció alapján kell végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban előírtakat.

▪ Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

▪ A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.).

▪ Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

▪ Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme is csak ez lehet.

▪ Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

6. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.

7. Az ajánlat formája és aláírása

7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:

1. ajánlattevő neve és címe

2. kapcsolattartó személy neve, telefon száma és e-mail címe

3. beszerzés tárgyának megnevezése

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban.

Ezt követi az összes többi dokumentum.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott, bekötött példányban valamint 1 példány CD-n (a teljes aláírt ajánlatot pdf formátumban, a beárazott költségvetést excel formában is) kell elkészítenie és benyújtania.

7.2. Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

7.3. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

7.4. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

7.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

8. Az ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése

8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon leragasztani.

8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet;

b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;

c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel".

8.3. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.

9. Az ajánlat elbírálása

9.1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is.

9.2. Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok szerint.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

9.3. Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

9.4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.)

9.5. Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor megfelelő határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

9.6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban – így jelen eljárásban is

- a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat (a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a

82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat) tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része

„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti

nyilatkozatot kell érteni.

00.Xx ajánlat értékelése

10.1. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint értékeli az alábbiak szerint:

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)	70
2. Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)	20
3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc)	10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

10.2. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat az 1. és 3. értékelési szempont esetén.

Ajánlatkérő az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Xxxxxxx által a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott Útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) Relatív értékelés ba) pontja alapján a fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, azaz a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P − P min =

A legjobb

Pmax − P min

A vizsgált

azaz

P = A legjobb (P A vizsgált

max

− P min

) + P

min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2. számú melléklet

Az 1. részszempont (Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)) esetén, Ajánlatkérő a közbeszerzési

dokumentum Csak pozitív

szerinti ajánlati árát ismerteti a bontáson, és ezen árat értékeli. egész számok adhatók meg vállalásként, forintban. A megadottól (Ft) eltérő

mértékegységben kifejezett mennyiség, illetve nem pozitív egész számok esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb az érték Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő az 1. részszempont esetén minél alacsonyabb vállalást tesz.

Az 3. részszempont (Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc))) esetén, pozitív egész számban kifejezett érték adható meg, percben. Minimum 30, maximum 120 perc vállalható. A megadottól eltérő mértékegységben (perc) kifejezett érték, illetve nem pozitív egész számok esetén, továbbá a maximális 120 percnél hosszabb helyszínre érkezés vállalási esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő minél alacsonyabb vállalást tesz. A legkedvezőbb értéken (minimális 30 percnél) felül megajánlott vállalás esetén ajánlatkérő minden esetben a maximális pontszámot adja.

Az értékelés módszere a 2. bírálati szempont (Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)) tekintetében a pontozás, az alábbiak szerint:

2 fő bevonás esetén = 10 pont 1 fő bevonás esetén = 5 pont 0 fő bevonás esetén = 0 pont

Az 2 fő bevonásán felüli vállalás esetén Ajánlatkérő egységesen 10 pontot ad.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) kell bemutatnia a közbeszerzési dokumentum

7. számú melléklete

szerint.

Ajánlakérő csak azon szakember bevonását tudja elfogadni, aki legalább 1db kiállítással kapcsolatos installációban részt vett.

8. számú melléklete

A szakembernek a közbeszerzési dokumentumok alapján nyilatkoznia kell

arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

III. Műszaki leírás

Műszaki dokumentáció

Az „OKR projekt Corvina kiállítás megvalósítása” tárgyú beszerzéshez

1 ELŐZMÉNYEK

A nemzeti könyvtár 21. századi szerepét, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (Kultv.), meghatározott feladatok, valamint az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendeletben megfogalmazott digitális könyvtári feladatok markánsan meghatározzák. Ugyanakkor a nemzeti könyvtár jelenlegi infrastrukturális feltételeivel nem tudja teljesíteni a jogszabályban meghatározott követelményeket. Ezért az intézmény működését érintő, egyes kérdésekben kormányzati döntések váltak szükségessé.

A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló Korm. határozatban a Kormány egyetértett az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) teljes körű informatikai megújításának szükségességével, melyhez a forrásokat a 1605/2016. (XI.8.) Korm. határozatban biztosította.

2 A BESZERZÉS TÁRGYA

Az OSZK-OKR projekt keretében az Országos Széchényi Könyvtár 2018. március 9. és 2018. június 10. között kiállítást rendez „A Corvina Könyvtár és a budai műhely” címmel (hosszabbítás a kölcsönző intézmények hozzájárulása függvényében június 23-ig.). A kiállítás mind tartalmát, mind terjedelmét tekintve országos, sőt nemzetközi érdeklődésre tart számot, s az OSZK-OKR projekt kiemelkedő eseménye. Jelen beszerzés keretei között a Megrendelő ezen kiállításnak az építészeti megvalósítását kívánja megpályáztatni. A kiállítás célja, hogy a maga összetettségében mutassa be a magyar királyi udvarban zajló könyvprodukciót 1480 és 1490 között a legújabb eredmények alapján. A Xxxxx meghonosodó reneszánsz könyvművészet nem csupán ennek a néhány évnek a lokális produkcióját határozta meg, hanem amellett, hogy a királyi udvarban évtizedekre nyúló tradíciót teremtett, az egész Kárpát-medence és környezete művészeti orientációjára hatással volt. A 15. századi uralkodói udvarok reprezentációjának fontos eleme a tudatos könyvtárépítés volt, melynek egyik kiemelkedő példája a budai udvarban működő könyvműhely. A 15. század könyvművészetének fennmaradt kódexei, azok megjelenése a digitális kor modern könyvtárában a projekt lehetséges eredményeinek legszembeötlőbb és leglátványosabb megvalósulásai, s mint ilyen, minden korosztály számára újdonsággal és érthető üzenettel rendelkező információk, kulturális örökségünk kiemelkedő tartalmai.

Ajánlatkérő: KIFÜ

Befogadó szervezet: OSZK

3 A NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Szolgáltatások

A kiállítás során mind külföldi, mint hazai könyvtáraktól, kiállítóhelyektől kölcsönzünk kódexeket, melyek a következők:

Külföldi kölcsönzések:

Bécs, Österreichische Nationalbibliothek

Cod. 44: Xxxxxxxxxxxxx, Epitome in Almagesti Ptolemaei Cod. 1566: Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Suppl. gr. 177: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Homiliae

Klosterneuburg, Stiftsbibliothek

Cod. Typ. 814: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Defensorium canonisationis futurae Sancti Leopoldi

Paris, Bibliotheque nationale de France

Cod. Latin 2129: Xxxxxxxxx, De institutis coenobiorum Vélins 474-478: Xxxxxxxxxxx, Opera omnia

Nouv. Acqu. Lat. 3119: Kálmáncsehi.imakönyv Cod. Latin 8879: Xxxxxxxx Xxxxxx braviariuma Suppl. gr. 607: Xxxxxxxxxxxx et alii, Opera

München, Bayerische Staatsbibliothek

Clm 175: Xxxx Xxxxxxxxxxx, De natura rerum liber Clm 627: Xxxxxxxx, De septuaginta interpretibus

Nürnberg, Stadtbibliothek

MS Solg. 31 2: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Historia Turcica

Leipzig, Universitätsbibliothek

Rep. I. n. 17.: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, De ceremoniis Rep. I. 80.: Xxxxxxxxxx, De dictis regum et imperatorum

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana Cod. Urb. Lat. 110: Missale

Modena, Biblioteca Estense Universitaria

Cod. Lat. 458 (= α M. 1. 4.): Origenes, Homiliae

Cod. Lat. 419 (= α O. 3. 8.): L. B. Xxxxxxx, De re aedificatoria

Velence, Biblioteca Nazionale Marziana

Cod. Xxxx. Lat. VIII. 2 (=2796): Averulinus, De architectura libri XXV

Torino, magángyűjtő

Graduale 1

Graduale 3

Lodi, Biblioteca Civica Laudense Ms. Laud. 1

Ms. Laud. 4

Ms. Laud. 6

New York, Xxxxxxxx Xxxxxx Library

Ms. G 7: Kálmáncsehi-Lichtenstein-missale és breviarium

Bratislava, Muzeum Hlavného Mesta

Codicum Fragmenta, EC lad. 2/40.: Xxxxx Xxxxxx missaléja Prága, National Library of the Czech Republic

Cod. Lat. VIII. H. 76.: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ad divum Wladislaum regem pronostichon et panegyrichon

Hazai gyűjteményekből kölcsönzendő kódexek:

Budapest, Egyetemi Könyvtár ELTE

1. Cod. Graec. 1.: Tetraevangelion

2. Cod. Lat. 3.: Pseudo Xxxxxxx Xxxxxxx

3. Cod. Lat. 4.: Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxx)

4. Cod. Lat. 9.: Xxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx-címerel)

5. Cod. Lat. 10.: Xxxxxxxxxxxx (Fr. A. del Chierico)

6. Inc. 65.: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx Múzeum

7. Antiphonarium-töredék, Itsz.: 1940–3467.

Magyar Nemzeti Levéltár 8. DL 50536

Az OSZK gyűjteményéből kiállítandó kódexek:

Budapest, OSZK

1. Cod. Lat. 369.: Nagylucsei-psalterium

2. Cod. Lat. 281.: Trapezuntius

3. Cod. Lat. 241.: Plautus

4. Cod. Lat. 121. : Xxxxxxxxxx

5. Cod. Lat. 249.: Ransanus

6. Cod. Lat. 424.: Graduale

7. Cod. Lat. 417.: Philostratos

8. Cod. Lat. 412.: Regiomontanus

9. Cod. Lat. 428.: Trapezuntius

10. Cod. Lat. 438.: Béssarión

11. Cod. Lat. 380.: Xxxxxx Xxxxx imakönyve

12. Cod. Lat. 446.: Kálmáncsehi-breviarium

13. Cod. Lat. 378.: Petancius-tekercs

14. Cod. Lat. 343.: Nagylaki-breviarium

15. Inc. 1143 Thúróczy-krónika

16. Cod. Lat. 415.: Xxxxxxxx Xxxxxx

17. Cod. Lat. 422: Xenophón, De re publica

18. Cod. Lat. 427.: Asconius Pedianus

19. Cod. Lat. 430.: Isocratés, orationes

A kiállítás megvalósítása a fenti kódexekből, a részletes követelményekben felsorolt eszközökkel, építményeken, a mellékelt kivitelezői látványterv alapján történik.

Részletes követelmények

Az építés helyszíne: OSZK, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0-0-0. Az építkezés teljes területe: 620 m2

Ebből az előtér: 400 m2

A kiállítótermek: 220 m2

A kialakítandó területek és falfelületek során a következő tételek szállítását és implementálását várja el a Megrendelő:

KIÁLLÍTÁSI ELEM

KIVITELEZÉS

GRAFIKA

ELŐTÉR

MENNYEZET

Függesztett nyomtatott vásznak 3 db 14m x1,6m 2 db tartóelem 5,1m x 4,35m x 0,45m és 5,1m x 1,1m x 0,45m belső fémvázzal korláthoz rögzítve, fehér fújt festett burkolattal, tartóelemekre erősített

reflektorokkal megvilágítva.

2 db mozgófejjel ellátott reflektor a nyomtatott vásznak megvilágításához a vásznak tartóelemeire rögzítve

Csillagkép nyomtatása a 3 db vászonra

5,1m x 13,5m

FOGADÓELEM

5,1m x 2,8m festett fehér hátfal előtt 2 db 2,3m x 2,9m felületű hullámos felület (pergamenlap)

LCD fogadóelem elektromos bekötéssel

65" LCD filmmel

Hullámos felületeken grafikai nyomat

2 db 2,3m x 2,9m felületen

FOGADÓFALAK

2 db 1,2m x 3,2m x 0,1m fehér

festett falelem épületoszlopokhoz rögzítve

Vágott, nyomtatott

grafika a fogadófalakon 2 db 1,2m x 3,2m felületen

PERGAMENFAL

13,5m x 3,2m x 0,4m meglévő kiállítási falra burkolat készítése

16,0m x 3,2m látszó részeken lila festett burkolat, előtte 15,45m x 2,7m magas felületű, 1,1m mély fehér festett, döntött hullámos falelem

Kiállítás zárása után a hullámos felület elbontása, a 16,0m x 3,2m x 0,15m hátfal felületének javítása, fehérre

festése.

Fehér hullámos felületen vágott, nyomtatott grafika 15,45m x 2,7m felületen

KÖNYVEK

Bejárat: 6 db. 0,5m x 3,0m x 0,35m műbőrrel ill. piros és lila plüssel kárpitozott

könyvimitáció grafikával megjelenített lapélekkel elemek között rejtett fehér LED fénnyel

Kijárat: 5 db 0,5m x 3,0m x 0,35m műbőrrel ill. piros és lila plüssel kárpitozott

könyvimitáció grafikával megjelenített lapélekkel elemek között rejtett fehér LED fénnyel

Lapélek felületein nyomtatott grafika 0,35 cm szélességű, változó hosszúságú felületeken

KÖNYVTÁR

13,5m x 3,2m x 0,4m meglévő kiállítási falra burkolat készítése

16,0m x 3,2m burkolat grafikai nyomattal

1 db 2,45m x 2,7m és 1 db 2,45m x 1,0m festett fehér rátéttel

15 db 0,22m x 0,35m fehér színű fújt festett konzolos ferde polccal

érintőképernyőhöz fogadóelem elektromos bekötéssel

1,0m x 0,85m x 1,0m fehér fújt festett pult vendégkönyv elhelyezéséhez

2 db 3,3m x 0,45m fehér színű fújt festett pad műbőrrel kárpitozott ülőfelülettel

1 db 42" érintőképernyő a Corvina honlap megjelenítésére

Könyvtárfal teljes területén vágott, nyomtatott grafika 16,0m x 3,2 m

KIÁLLÍTÓTERMEK

PADLÓ

Nagy forgalmú terekben használható, ajánlati terv szerinti felületű laminált padló a meglévő szőnyegpadlóra fektetve, kiállítás után elbontva a 3 kiállítóteremben 63,8 m2 + 87,5 m2 + 64,2 m2

a szükséges helyeken burkolatváltókkal padló alatt

1.és 3. teremben fehér mozgatott szöveg vetítése 1-1db

2. teremben 1 db Iniciálé fényfestéssel

1db Iniciálé fényfestéséhez video elkészítése

Vetített szövegek vektorizálása, előkészítése a vetítéshez

elektromos vezetékek

elhelyezése

MENNYEZET

1. kiállítóteremben 30 m2, 3. kiállítóteremben 25 m2 12 cm magas sötétszürke, vizesbázisú

festékkel festett konzolos álmennyezeti sáv kialakítása modul installációs szerkezet burkolásával 2,6 m magasan elhelyezve Könyvenként 1-1 db mennyezetbe süllyesztett sötétszürke vagy fekete lámpatest a könyvek megvilágítására iránytható, meghatározott sugárzási szögű, 4000-4500 K színhőmérsékletű LED pontfénnyel A megvilágítás a könyveken nem haladhatja meg az 50 lux-ot, amit fényerő szabályozókkal kell beállítani

FALAK

3,25 m magas, sötétszürke vizes bázisú festékkel festett falak modul installációs szerkezet burkolásával körben mindhárom teremben, kivéve

2. terem két hosszú fala 28m + 12,1m + 29m falhosszon

4 db 50cm x 70cm x 10cm doboz rátét átvilágított grafikával

1 db 1,5m x 0,7m x 0,25m 1 db 0,4m x 0,6m x 1,4m sötétszürke vizes bázisú

festékkel festett talapzat

kb. 35 m hosszon 1,6m magas felületen vágott, nyomtatott grafika a vitrinek hátfalán 4 db 50x 70cm átvilágítható

fotónyomat

VITRINEK A FALAK MELLETT

4 db 2,0m x 0,75m alapterületű 2 db 3,4m hosszon, 1 db 2,7m hosszon 1,6m magasan üvegezve 1 db 1,0m x 0,75m alapterületű 2,2m hosszon 1,6m magasan üvegezve

1 db 7,75m x 0,75m alapterületű 7,75m hosszon 1,6magasan üvegezve

1 db 3,75m x 1,25m (elől 0,5m

mély hullámzóan kiképzett felülettel) alapterületű 3,75m

Vitrinek frontján futó döntött felületeken néhány mondatos könyvismertetők elkészítése vágott vagy nyomtatott megoldással könyvenként 1-1 db


	hosszon 1,75m magasan, 1,25m hosszon 1,6m magasan üvegezve 1 db 10,5m x 1,0m alapterületű L alakú 8,5m hosszon 1,6m magasan, üvegezve Minden vitrin 1,0 m magas, modul installációra szerelt, sötétszürke, vizesbázisú festékkel festett mdf talapzattal készül A megadott hosszokon 8 mm- es, alumínium sínben elhelyezett, kiemelhető, ragasztott biztonsági üvegtáblákkal A talapzatokba szilika gélt tartalmazó dobozokat kell besüllyeszteni sötétszürke perforált lemezzel eltakartan Vitrinek frontján 0,2m magas, döntött grafikai felületek 3 db 2,0m, 1 db 1,0m, 1 db 7,75m, 1 db 12,0m
SZABADONÁLLÓ VITRINEK	4 db 0,9m x 0,9m alapterületű, 1.95m magas vitrin 1,0m magas sötétszürke, vizesbázisú festékkel festett mdf talapzattal amelybe perforált lemezzel eltakartan szilika gél dobozt kell besüllyeszteni 95cm magas ragasztott edzett üveg búrával, egy oldalon zárható ragasztott biztonsági üvegajtóval Körben 0,2m magas, döntött grafikai felület Koncepcióterv szerinti egyedi világítótestek 4000-4500 K színhőmérsékletű LED fényforrásokkal A megvilágítás a könyveken nem haladhatja meg az 50 lux- ot, amit fényerő szabályozókkal kell beállítani	4 db könyvhöz néhány mondatos ismertető a döntött felületen körben vágott vagy nyomtatott formában vitrinenként 4-4 db 1,25m x 0,2m felületen
28


	1 db vitrin talapzata formaldehid mentes mdf-ből készül
FALAK SÜLLYESZTÉKEK- KEL	2 db 12,0m x 2,75m x 0,9m sötétszürke vizesbázisú festékkel festett falelem 10,5m x 1,2m sötétszürke vizesbázisú festékkel festett süllyeszték oldalfalain lila plüssel kárpitozva 10,5 x 1,2m felületű alumínium sínben elhelyezett kiemelhető ragasztott biztonsági üvegekkel 10,0m x 0,2m döntött grafikai felület az üveg mögött Süllyesztékes falalemek felett modul installációra szerelt sötétszürke vizesbázisú festékkel festett 0,5m magas falburkolat 24,0m hosszon Könyvenként és információs elemenként 1-1 db mennyezetbe süllyesztett sötétszürke vagy fekete lámpatest az információs elemek és a könyvek megvilágítására iránytható, meghatározott sugárzási szögű, 4000-4500 K színhőmérsékletű LED pontfénnyel A süllyesztékek aljába perforált lemezzel eltakartan szilika gél dobozokat kell besüllyeszteni.	Falelem elején a süllyeszték alatt grafikai felület vágott, nyomtatott grafikával 2 db 12,0m x 1,0m Süllyeszték hátfalán 10,4m x 1,2m grafikai felület 2 db 10,5m x 0,2m döntött grafikai felületen könyvismertetők
29

INFORMÁCIÓS FALAK

3 db 1,7m x 2,85m lila plüssel kárpitozott falelem 8mm ragasztott biztonsági üveg vagy víztiszta plexi távtartókkal rögzítve, érintőképernyőnek kivágással, függőleges éleken fehér élfénnyel

3 db 1,2m x 2,85m

3 db 0,6m x 2,85m lila plüssel kárpitozott falelem 8mm ragasztott biztonsági üveg vagy víztiszta plexi távtartókkal rögzítve, függőleges éleken fehér

élfénnyel

3 db 42"érintőképernyő további tartalmak megjelenítésére

3 db 1,2m x 2,85m 3 db 1,7m x 2,85m 3 db 0,6m x 2,85m

grafikai felület nyomtatott és vágott grafikával

HANGPONTOK

Elektromos ellátás kiépítése 3 db hangponthoz

1. teremben 1 db fejhallgatós állvány 2

db fejhallgatóval

Audio rendszer: egyéni látogatóknak a fejhallgatóval meghallgatható 1 féle tartalom két nyelven, vezetett látogatás esetén a teremben lévő hangszórókra kihangosított tartalom

INTERAKTÍV ASZTAL

1,2m x 0,85m x 1,0m sötétszürke fújt festett pult süllyesztékkel

érintőképernyőnek, elektromos ellátással

1 db 42" érintőképernyő osztott tartalommal

KÖNYVTARTÓK

57 db víztiszta plexi könyvtartó lebegő

szárnyakkal, minta és kiviteli terv szerint elkészítve, ahol szükséges víztiszta plexi áruemelőkkel megemelve plexi lapok távtartókkal

könyvlapoknak, tekercseknek 8 db

BEJÁRATI INFORMÁCIÓS ELEM

3 m2 falfelület kialakítása szabadonállóan, fehér festett

felülettel

3 m2 grafikai felület nyomtatott ill. vágott

grafikával

	Falburkolat díszítőelemek előállítása, a belső terek kiépítésére, arculati elemek megjelenítésével
FOTÓTERMINÁL	1,5m x 1,5m hátfal zöld színűre festve a fotózás hátteréhez, arc megvilágítása irányított fénnyel	Blue Box fotórendszer grafikai filterrel ami a készített fotóból metszet vagy kő dombormű jellegű portrét készít 1db érintőképernyős terminál aktiváláshoz
HARDWARE			A fenti eszközök telepítéséhez szükséges egyéb hardware
SOFTWARE
	Alap szoftver
	Grafika a megjelenítő felületekre
	Tartalom rendszertervezés és építése
	Egyediségek fejlesztése
	Fény vezérlés
	Kvíz játékok
	Rendszer üzemeltetés
	Tartalék keret előre nem látható kivitelezési költségekre

Elvárt ütemezés

Ütem	Feladat	Teljesítés mértéke
1. szakasz: a szerződéskötéstől 2018. február 28-ig	gyártási folyamatok elindítása, folyamatos konzultáció a tervezővel és a szakmai felelősökkel	10 % előleg a szerződés megkötése után, illetve további 40 % a szakasz végén.
2. szakasz: 2018. március 1- 2018. március 7.	teljes helyszíni installáció, beszerelés, tesztek elvégzése (a műszaki eszközöknek megrendelésben megfogalmazott minőségi elvárásainak megfelelő működés)	40%
3. szakasz: a kiállítás megnyitásától a zárásig (2018. június 23.)	folyamatos konzultáció és rendelkezésre állás a kiállítás zavartalan és rendeltetésszerű működése érdekében	10%

4 AJÁNLATI KÖVETELMÉNYEK

Megrendelő az Ajánlati felhíváshoz mellékel egy táblázatot, mely a részletes követelményekben leírt elemeket tartalmazza, Ajánlattevőtől azokra tételes ajánlatot vár. A követelménylistától eltérni nem lehet, a látványtervező által előírt kéréseket és elemeket az OSZK minden ponton elfogadja, és azok megvalósítását várja a kivitelezőtől.

5 EREDMÉNYTERMÉKEK

Ütem

Eredménytermék/ teljesítés igazolására

szolgáló eredmény

Elfogadásra jogosultak

Kapcsolódó kifizetés

1.szakasz: a szerződéskötéstől 2018. február 28-ig

a követelménylistában felsorolt elemek tételes leszállítása a kiállítás helyszínére.

• OSZK szakmai felelős

• látványtervező

• projekt felelős

10 % előleg a szerződés megkötése után, illetve további 40

% a szakasz

végén.

2.szakasz: 2018.

március 1- 2018.

március 7.

a Megrendelő által megterveztetett és a látványtervező által elfogadott nyitásra kész

kiállítás installáció

• OSZK szakmai felelős

• látványtervező

• projekt felelős

40%

3.szakasz: a kiállítás megnyitásától a zárásig (2018.

június 23.)

a kivitelező részéről hibátlanul működő installáció, az esetleges hibáknak a szerződésben foglaltak szerinti

kezelésével

• OSZK szakmai felelős

• látványtervező

• projekt felelős

10%

0.xx. melléklet - Látványterv

IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

amely létrejött egyrészről a

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

adószám: 15598316-2-41

törzsszám: 598316

statisztikai számjel: 00000000 0000 000 01

kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000

rövidített elnevezés: KIFÜ

képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxx elnök mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

(cégnév vagy magánszemély neve)

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

pénzforgalmi jelzőszám:

képviseli:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló Korm. határozatban a Kormány egyetértett az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) teljes körű informatikai megújításának szükségességével, melyhez a forrásokat a 1605/2016. (XI.8.) Korm. határozatban biztosította.

2. Az OSZK-OKR projekt keretében az Országos Széchényi Könyvtár 2018. március 9. és 2018. június 10. között kiállítást rendez „A Corvina Könyvtár és a budai műhely” címmel.

3. Fentiek alapján Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében részletezett beszerzési igénye teljesítésére a Kbt. ……. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyben Megrendelő Vállalkozót a

2. sz. melléklet szerinti Ajánlata alapján nyertesként nevezte meg. Erre tekintettel a Felek jelen szerződést kötik meg.

4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő valamennyi feltételt megismerte, azokat az ajánlatának a közbeszerzési eljárásban való benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogadta el.

II. A szerződés tárgya

5. Megrendelő megbízza Vállalkozót a szerződés 2. számú, Műszaki leírás elnevezésű mellékletében részletezett tevékenységek ellátásával, eredménytermékek előállításával az alábbiak szerint:

Az építkezés teljes területe: 620 m2

Ebből az előtér: 400 m2 A kiállítótermek: 220 m2

A tényleges kialakítás részleteit jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6. A Vállalkozó a 2. számú mellékletben foglaltak ellátását elvállalja, kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik.

III. A szerződés hatálya

7. A szerződés a szerződő felek aláírását követő napon lép hatályba, és 2018. július 31-ig marad hatályban.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

8. Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges minőségi, funkcionális és mennyiségi követelményeket a közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívásban (1. számú melléklet) és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (2. számú melléklet) hiánytalanul megadta.

9. Megrendelő köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges – rendelkezésére álló – valamennyi adatot, információt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ennek megfelelően a Megrendelő vállalja, hogy amennyiben további – még rendelkezésre nem bocsátott – adat, információ válik szükségessé, a Vállalkozó igényét elbírálja, és amennyiben azt indokoltnak tartja, a Vállalkozó által kért adatot, információt haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja.

10. Amennyiben Vállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jelen szerződés mellékleteiben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges és rendelkezésére álló minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást ésszerű határidőn belül – késedelem nélkül – Vállalkozó rendelkezésére bocsát.

11. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül – a Megrendelő által alkalmazott minőségbiztosító bevonásával is – előre egyeztetett módon ellenőrizni vagy ellenőriztetni. A Vállalkozó külön is köteles folyamatosan együttműködni a szerződés alapján a teljesítés ellenőrzése során a minőségbiztosítási feladatokat végző megbízottal. A minőségbiztosítási audit keretében a Megrendelő megbízottja jogosult a Vállalkozónál a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban teljes körűen eljárni, a Vállalkozó köteles az eljárás keretében igényelt adatokat kiadni, a szükséges felvilágosításokat megadni, a kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra érdemben válaszolni.

12. Vállalkozó vállalja, hogy a 2. számú melléklet Elvárt ütemezés megnevezésű táblázatában rögzített 3. szakasz keretében felmerülő feladatok elvégzésére az értesítéstől számított ………… percen belül a helyszínre érkezik, és megkezdi a munkálatokat. Vállalkozó a munkálatokat köteles a lehető legrövidebb időn befejezni.

V. Alvállalkozók, közreműködők

13. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie.

14. A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

15. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

16. Vállalkozó a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek teljesítésbe történő bevonása kizárólag a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdésében foglaltak esetén maradhat el.

17. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

VI. A szerződés teljesítése, teljesítésigazolás

18. Vállalkozó a szerződéses feladatait az alábbi teljesítési mérföldkövek szerint köteles teljesíteni:

Ütem	Eredménytermék/ teljesítés igazolására szolgáló eredmény	Elfogadásra jogosultak	Kapcsolódó kifizetés
1. szakasz: a szerződéskötéstől 2018. február 28-ig	A követelménylistában felsorolt elemek tételes leszállítása a kiállítás helyszínére.	• OSZK szakmai felelős • látványtervező • projekt felelős	10 % előleg a szerződés megkötése után, illetve további 40 % a szakasz végén.
2. szakasz: 2018. március 1- 2018. március 7.	A Megrendelő által megterveztetett és a látványtervező által elfogadott nyitásra kész kiállítás installáció.	• OSZK szakmai felelős • látványtervező • projekt felelős	40%
3. szakasz: a kiállítás megnyitásától a zárásig (2018. június 23.)	A kivitelező részéről hibátlanul működő installáció, az esetleges hibáknak a szerződésben foglaltak szerinti kezelésével.	• OSZK szakmai felelős • látványtervező • projekt felelős	10%

19. A teljesítés helyszíne: Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0-0- 0.

20. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a szerződésben és az 1. mellékletben meghatározottakat mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalanul teljesítette.

21. Vállalkozó a vállalkozási díjra a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítési igazolások alapján jogosult.

22. Megrendelő az egyes teljesítési mérföldköveknek megfelelő feladatok teljesítését követő 5. napig kiadja a részteljesítésigazolásokat (az utolsó teljesítési mérföldkő esetén végteljesítési igazolást), vagy az esetleges kifogásait, észrevételeit írásban (e-mail, telefax, postai út) jelzi a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a teljesítéssel kapcsolatban, Vállalkozó köteles Megrendelő észrevételeinek, kifogásainak a Megrendelő által megállapított határidőben eleget tenni. Vállalkozó a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követően, Megrendelő által kiállított részteljesítésigazolás (az utolsó teljesítési mérföldkő esetén végteljesítési igazolás) birtokában, utólag jogosult legfeljebb a 15. pontban meghatározott összeg erejéig számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. A számlák kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt részteljesítésigazolás, melyben igazolásra kerül a 2. számú mellékletben foglaltak teljesítése.

23. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák a végteljesítési igazolásban kerülnek elfogadásra.

24. A teljesítés igazolására a szerződésben meghatározott személy jogosult. A Megrendelő a teljesítésigazoló személyét a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel egyoldalúan módosíthatja.

25. A teljesítés igazolására jogosult személy: Név: …………….

Beosztás: ………..

Telefonszám: …………..

e-mail: …………………….

26. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

27. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elfogadásától számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani. A számlát forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét és a projekt azonosítószámát is. A Vállalkozó számlájához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát is.

28. Amennyiben a Vállalkozó hiányos vagy hibás számlát nyújt be, és ezért hiánypótlásra kell felhívni, úgy a hiánypótlás időtartama nem számít bele a Megrendelői késedelem időtartamába.

VII. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

29. Vállalkozót a 2. számú mellékletben meghatározott feladatok ellenértékeként ,-

Ft+ÁFA, azaz ……………………….. Forint+általános forgalmi adó, azaz összesen legfeljebb

……………………….,- Ft+ÁFA, azaz Forint+általános forgalmi adó vállalkozási

díj illeti meg, amely tartalmaz a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

30. Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a erejéig előleg igénybe vételére jogosult. Az előleget a Vállalkozó által kiállított előlegszámla alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg a Megrendelő. A Vállalkozó az előleget az egyes részszámlái ellenében számolja el, mindaddig, amíg a teljes előleg elszámolásra nem kerül.

31. A vállalkozási díj kifizetése a 15. pontban meghatározott teljesítési és fizetési mérföldköveknek megfelelően a Megrendelő által a Vállalkozó forint pénzforgalmi számlájára történik - figyelembe véve a Ptk. 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben foglaltakat -, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

32. A tartalékkeret terhére elvégzett feladatok elszámolására a végszámlában kerül sor. A számlához valamennyi teljesítést igazoló bizonylatot csatolni kell.

33. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele az alább felsorolt dokumentumok Megrendelőnél történő együttes bemutatása és megfelelősége:

a) a számlája egy eredeti és egy másolati példányban.

A számlát forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét is. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani.

b) a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás egy másolati példánya.

34. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon számított,

200.000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot meghaladja, a Megrendelő kifizetést csak akkor teljesít részére, ha bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek a nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

35. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult.

VIII. Kellékszavatosság

36. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa átadott dokumentumok, felhasznált eszközök és a nyújtott szolgáltatás a Műszaki leírásnak megfelel, továbbá jogtiszta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.

37. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében végzett feladatokat az általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az átadott tananyagok és a nyújtott szolgáltatás magas színvonalú, és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a Szerződésben előírt követelményeknek.

38. A Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a szerződés hibátlan teljesítéséért. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a szerződés hatálya alatt kiállított utolsó teljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart.

IX. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

39. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó észleli, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülmények léptek fel, haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban kell értesítenie a Megrendelőt a szükséges intézkedések előkészítése és megtétele, indokolt esetben egyben a szerződés megfelelő módosítása céljából, tájékoztatva Megrendelőt a késedelem tényéről, okáról és várható tartamáról.

40. A Vállalkozó késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni.

41. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. A Megrendelő nem érvényesíthet kötbért a teljesítés során arra a késedelemre, amelyért felelős.

42. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

43. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait a Xxxxx által közösen megállapított határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Megrendelő a szerződésszegéssel érintett részteljesítésre vonatkozóan késedelmi kötbért érvényesíthet, melynek mértéke késedelmes naponként a részteljesítésre eső vállalkozói díj ÁFA nélküli ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a.

44. Vállalkozó vállalja, hogy a 2. számú melléklet Elvárt ütemezés megnevezésű táblázatában rögzített 3. szakasz keretében felmerülő feladatok elvégzésére az értesítéstől számított …………

percen belül a helyszínre érkezik, és megkezdi a munkálatokat. Vállalkozó a munkálatokat köteles a lehető legrövidebb időn befejezni.

45. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében, a Késedelmi Kötbér eléri a 43. pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a szerződést, és - mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól.

46. Amennyiben Megrendelő az elállást választja, úgy nem köteles a teljesítéshez fűződő érdekmúlást bizonyítani. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.

47. A szerződéstől való elállás, azonnali hatályú felmondás, érdekmúlás esetén vagy amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket, Megrendelő a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 30 %-áig meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke az érvényesített késedelmi kötbér összegével csökken.

48. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.

49. A Megrendelő a kötbérköveteléséről – a kötbér jogalapjának, összegszerűségének megjelölésével – írásban értesíti a Vállalkozót, aki az abban megjelölt összeget a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Megrendelőnek megfizeti.

50. A kötbér esedékessé válik:

a) késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által kitűzött póthatáridő lejártával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,

b) a szerződésben szabályozott esetekben az elállás, illetve a megszűnés napjával, illetve a meghiúsulás megállapításával.

51. A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozóhoz intézett írásbeli értesítéssel a szerződést annak teljes időtartama alatt azonnali hatállyal felmondani:

a) ha a Vállalkozó ellen jogerős határozattal elrendelt felszámolás indul, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül,

b) ha akárcsak egy esetben is a Xxxxx által a szolgáltatások üzembe helyezésére meghatározott határidő előtt nyilvánvalóvá válik, és hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő, több mint 90 nap késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés a szerződés szerinti feltételekkel már nem áll érdekében,

c) ha a Vállalkozó Ajánlatában vagy a Megrendelővel folytatott hivatalos levelezése során szolgáltatott, a projekt szakmai, illetve pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló információ valótlannak vagy hiányosnak bizonyul és a Vállalkozó a téves információt, illetve hiányt, a Megrendelő erre vonatkozó a feltárt valótlanságot és/vagy hiányosságot részletesen bemutató, írásbeli felhívásának kézhezvételét követő 20 munkanapon belül nem korrigálja, illetve pótolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

d) ha a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli megkeresésének átvételét követő 5 munkanapon belül nem tesz eleget a szerződésben előírt ellenőrzéstűrési és ellenőrzéshez kapcsolódó információszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, vagy a szerződés szerint kötelezően megteendő nyilatkozatot nem teszi meg, és a Megrendelő által ezt követően kitűzött további 5 munkanapos póthatáridőt is elmulasztja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

e) ha a szerződés keltétől számított 30 napon belül a szerződés teljesítése nem kezdődik meg és a Vállalkozó késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

f) amennyiben a Vállalkozó a teljesítésre vállalt határidőkhöz képest jelentős, 20 napot meghaladó késedelembe esik és késedelmét nem menti ki;

g) a Vállalkozó a szerződés szerinti biztosítékokat határidőben nem bocsátja rendelkezésre, valamint az átadott biztosíték/ok az ott meghatározott határidőn belül érvényét veszti/k;

h) ha a Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét.

52. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

53. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

54. A Megrendelő jelen Szerződés szerinti felmondását köteles írásban indokolni. Az indoklásnak világosnak és egyértelműnek kell lenni.

55. A Vállalkozónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségét a lejáratot követő 60. napig, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti.

56. Az elállás vagy a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 10 munkanappal korábban a Felek kötelesek a másik felet írásban, az arra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. A határidő eredménytelen eltelte esetében a sérelmet szenvedett Xxx azonnali hatályú elállásra vagy felmondásra jogosult.

57. A Megrendelő felmondása esetén a szerződés tárgya a felmondás pillanatáig elkészült állapotában illeti meg a Megrendelőt, elszámolási kötelezettség terhe mellett.

58. A Vállalkozó kárfelelőssége szerződés hatálya alatt bekövetkezett és igazolt károk vonatkozásában áll fenn.

59. A Vállalkozó kizárólag az általa szándékosan vagy gondatlanul a Megrendelőnek okozott vagyoni károkért felelős. A Megrendelő által érvényesített kötbér és bankgarancia a kártérítés összegébe beleszámít.

60. A Megrendelő kizárólag közvetlenül a Vállalkozónál kimutatott, az általa szándékosan vagy gondatlanul a Vállalkozónak okozott kárért felelős.

61. A bűncselekménnyel, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk, továbbá testi sérülést vagy halált okozó szerződésszegés esetén a felelősség nem korlátozható.

62. A Megrendelő a szerződés hatálya alatt a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kár bekövetkezése esetén meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a kár elhárítása, mérséklése érdekében.

63. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

64. Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

65. A Felek a szerződés megszűnése esetén egymással kötelesek elszámolni.

X. Információk kezelése

66. Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot és valamennyi, a Felek működését érintő információt, üzleti titkot (különösen azokat, amelyeket bármelyik fél „Bizalmas" felirattal látott el) Bizalmas Információnak tekintenek.

67. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben szabályozott, illetve azzal bármilyen módon összefüggésben rendelkezésre álló, illetve keletkező, továbbá a szerződés időbeli hatálya alatt a másik Félre, annak gazdálkodására és működésére vonatkozó, egyébként birtokukba jutott információt megőrzik.

68. A Felek a tudomásukra jutott Bizalmas Információk tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak. Bizalmas Információt a másik fél írásbeli hozzájárulása, vagy a magyar jog vonatkozó, irányadó rendelkezése, kötelezése nélkül harmadik fél tudomására semmilyen formában nem hozzák és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A Vállalkozó a teljesítésbe bevont személyek számára a feladatai ellátáshoz szükséges információt a Megrendelő előzetes értesítése mellett átadhatja.

69. A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra a következő esetekben:

a) a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri;

b) az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő fél által rendelkezésre bocsátott Bizalmas Információkból származik, illetve nem kapcsolódik a közlő fél valamely más információjához.

c) az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas Információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;

d) a Bizalmas Információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik féltől az információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy

e) annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más hatósági eljárás megköveteli.

70. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig áll fenn.

71. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles az információk bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseket munkavállalóival, is megismertetni és betartatni.

72. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a részéről a szerződés teljesítésében közreműködő személyek a jelen szerződés 4. sz. melléklete szerinti titoktartási nyilatkozatának egy eredeti, aláírt példányát, a szerződés teljesítésében való közreműködés megkezdése előtt, a Megrendelőnek átadni.

XI. Vegyes rendelkezések

73. Felek jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései szerint, írásban módosíthatják. Nem minősül a szerződés módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja.

74. Felek a szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

75. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

76. A Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat és értesítéseiket szerződéses kapcsolattartóikon keresztül kötelesek egymással közölni.

77. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során az együttműködést kapcsolattartóikkal biztosítják. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kijelölt kapcsolattartóik útján szükség esetén egyeztetést tartanak. A kapcsolattartók minden olyan kérdésben írásban megállapodhatnak, melyek összefüggenek a szerződés teljesítésével, de nem jelentik annak módosítását. A Felek kapcsolattartóit, elérhetőségüket jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A Felek a kapcsolattartóikat a másik félhez intézett írásbeli értesítésükkel egyoldalúan módosíthatják.

Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Név: ……………………

Beosztás: ………………….

Telefonszám: …………………..

E-mail: ……………………….

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: Név: …………….

Beosztás: ……………….

Telefonszám: ……………………

E-mail: ……………………

78. A jelen Szerződés szerinti minden értesítést, kérést, igényt írásban – a Felek jelen Szerződésben meghatározott székhelyére címezve –, kizárólag az alábbi formákban kell a másik Félnek megküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:

a) kézben és az átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában

b) ajánlott postai küldeményként vagy valamely hivatalos futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában

c) fax vagy e mail útján történő küldés esetén az átvételt igazoló értesítés keltekor.

79. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

80. Felek a jelen szerződés megkötésekor figyelemmel voltak a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezésre is, mely szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-ának (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződésnek nincs olyan rendelkezése, mely a jelen pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezést sérti.

81. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeleten, és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló a szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát. Vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles, Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.

82. Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

83. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a alapján köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

84. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó sajtótájékoztatót tart, sajtó-nyilvános eseményen vesz részt köteles erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni. A sajtótájékoztatón, sajtó-nyilvános eseményen, a sajtó részére tett nyilatkozatban, egyéb tájékoztatásban köteles rögzíteni, hogy a szóban forgó feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint Megrendelő részére végezte. A Vállalkozó a Megrendelő megjelölése nélkül nem jogosult a sajtó- nyilvános fellépésre.

85. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelőre, továbbá a jelen szerződés szerinti projektre hivatkozzon, azt anyagaiban feltüntethesse a Megrendelővel egyeztetett formában.

XII. Mellékletek

86. Jelen szerződés – külön csatolás nélkül is – elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás

2. számú melléklet: Műszaki leírás

3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata

4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat minta

5. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta

87. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés mindenkori melléklete a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (ideértve a tisztázó kérdést, és a rá adott választ is), abban az esetben is, ha jelen szerződéshez fizikai értelemben nem kerültek csatolásra. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja és a jelen szerződés ellentmond egymásnak, abban a nem várt esetben a szerződés rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti. Budapest, 2017. Budapest, 2017.

Megrendelő képviseletében:

..........................................................

Xxxxxxxx Xxxxxx elnök

Vállalkozó képviseletében:

..........................................................

………

……..

Pénzügyi ellenjegyzés:

xx. Xxxxxx Xxxx gazdasági vezető

Ellenjegyzem:

………………………………..

jogilag szignálta:

xx. Xxxxxxxx Xxxxxx jogtanácsos

………………………………..

4. sz. melléklet

Titoktartási nyilatkozat

1. Alulírott (név, lakcím, beosztás vagy munkakör, munkáltató cégneve, székhelye)

……………………………………………………………………………………………….

tudomásul veszem, hogy a ………………………………………………… tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú mellékletéhez (a továbbiakban: szerződés) kapcsolódó feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti munkáltatóm a szerződés IX. fejezetét velem megismertette, az abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem.

4. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése, stb.) a KIFÜ-nek vagy rendelkezése szerint a munkáltatónak köteles vagyok átadni.

5. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

6. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt a KIFÜ vagy a munkáltatóm kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthet velem szemben.

Kelt:…………………………, 201…. ………………….

……………………………………… (név, aláírás)

5. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta

V. A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyában, a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, a felolvasólapon megjelölt összegért.

A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatot az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Felolvasólapon szereplő árakért és díjakért.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

…………………, 20 év hónap nap

................................................

cégszerű aláírás

1/A. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT

Nyilatkozunk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint

mikrovállalkozásnak minősül

vagy

kisvállalkozásnak minősül

vagy

középvállalkozásnak minősül

vagy

nem KKV (a megfelelő aláhúzandó).

…………………, 20 év hónap nap

................................................

cégszerű aláírás

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Felolvasólap

1. Ajánlattevő

Neve (megnevezése)
Székhelyének címe
Cégjegyzékszáma
Adószáma
Kapcsolattartó neve
Telefon
Telefax
E-mail cím

2. Az ajánlat tárgya: „Corvina kiállítás kivitelezése”

3. Értékelési szempontok szerinti vállalások:

Értékelési szempont		Vállalás
1.	a) Költségvetés alapján adott nettó vállalkozói díj [Ft]
	b) 5 % tartalékkeret ([a]*0,05 nettó):
	c) Mindösszesen vállalkozói díj (a+b) [Ft]1
2.	Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)2	……. fő
3.	Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc)3	………perc

……………….. , 20 év hónap nap

………………………………………………. cégszerű aláírás

2. számú melléklet

1 Az 1. részszempont (Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)) esetén, Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum

szerinti

ajánlati árát ismerteti a bontáson, és ezen árat értékeli. Csak pozitív egész számok adhatók meg vállalásként, forintban. A megadottól (Ft) eltérő mértékegységben kifejezett mennyiség, illetve nem pozitív egész számok esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb az érték Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő az 1. részszempont esetén minél alacsonyabb vállalást tesz.

2 Az értékelés módszere a 2. bírálati szempont (Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)) tekintetében a pontozás, az alábbiak szerint:

2 fő bevonás esetén = 10 pont 1 fő bevonás esetén = 5 pont 0 fő bevonás esetén = 0 pont

Az 2 fő bevonásán felüli vállalás esetén Ajánlatkérő egységesen 10 pontot ad.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) kell bemutatnia a közbeszerzési dokumentum 7. számú melléklete szerint.

Ajánlakérő csak azon szakember bevonását tudja elfogadni, aki legalább 1db kiállítással kapcsolatos installációban részt vett.

A szakembernek a közbeszerzési dokumentumok 8. számú melléklete alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

3 Az 3. részszempont (Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc)))

esetén, pozitív egész számban kifejezett érték adható meg, percben. Minimum 30, maximum 120 perc vállalható. A megadottól eltérő mértékegységben (perc) kifejezett érték, illetve nem pozitív egész számok esetén, továbbá a maximális 120 percnél hosszabb helyszínre érkezés vállalási esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő minél alacsonyabb vállalást tesz. A legkedvezőbb értéken (minimális 30 percnél) felül megajánlott vállalás esetén ajánlatkérő minden esetben a maximális pontszámot adja.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KBT. 62. § SZERINTI

NYILATKOZAT

Xxxxxxxxx ................................(név), mint a(z) ......................................................(cégnév, székhely)

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m

hogy a(z) Ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

a közbeszerzési törvény 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet

🞎 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy

🞎 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése (aláhúzása) szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általunk bevont alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok.

..................................., 20 év hónap nap

......................................

cégszerű aláírás

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………. (név), mint a (cégnév,

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy

nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

…………………20 év hónap nap

……………………………….. cégszerű aláírás

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti

NYILATKOZAT*

Alulírott …………………………………………. (név), mint a (cégnév,

nyilatkozom, hogy

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni:

▪

vagy

B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.

C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozó(ka)t veszem igénybe:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt rész	Alvállalkozó neve, címe, adószáma

………………………20 év hónap nap

………………………………..

cégszerű aláírás

* Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

A környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről szóló tájékoztatás a

Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon szervezetekről, akiktől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást lehet kérni:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 35.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 49.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Pest Megyei Kormányhivatal

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0. Ügyfélszolgálat telefon (0) 000-0000

(0) 000-0000

E-mail xxxx@xxxx.xxx.xx

Egészségvédelem:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxxx 0-0. Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Fax: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai

Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Postacím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 17-23.

Telefon: (00-0) 000-0000 Fax: (00-0) 000-0000

Email: xxx@xxxx.xx

A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatározott esetek kivételével

– első fokon jár el.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről

- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról

- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról

- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról

- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról

- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről

- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról

- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról

- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)

- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez figyelembe vett szakemberek összefoglalása

Alulírott (név), mint a(z) (cég) (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi kiállítás installációs gyakorlattal rendelkező szakembert/szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni.

1. fő

2. fő

Szakemb er megnevez ése

Munkált ató neve és címe

Időtartama (év/hó – év/hó)

Xxxxxxx tapasztalat bemutatása Ellátott feladatok részletes bemutatása

Projekt megnevezése Projekt szakmai tartalma

Projektben betöltött munkakör/funkció

Főbb tevékenységek és feladatkörök a projektben

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_ (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

Alulírott _ (név), mint a (cégnév, székhely) Ajánlattevő által ajánlott

szakember kijelentem, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek.

Kijelentem, továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan a szakmai tapasztalatomat bemutatták.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott (név), mint a(z) (cég)

(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy cégünknél változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás

Document Metadata

Table of Contents

„Corvina kiállítás kivitelezése”

Document Metadata