Marcali Város Önkormányzata

0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx x. 11.

Magyarország

Tel: x00-00-000-000,

Fax: x00-00-000-000

E-mail: xxxx@xxxxxxx.xx

DOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000 azonosító számú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.”

KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000

EU-KA finanszírozás

Ajánlatkérő:

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013.

TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ

B. A DOKUMENTÁCIÓ

5. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

8. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

9. AZ AJÁNLAT NYELVE

10. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

11. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE

12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT

14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

17. Formai követelmények

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

23. KAPCSOLATTARTÁS

24. TÁJÉKOZTATÁS

MELLÉKLETEK

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

Felolvasólap

Ajánlati nyilatkozat függeléke

Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa

Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa

Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról Nyilatkozat korábbi teljesítésekről

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról

Nyilatkozat Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

JEGYZÉKEK

Munkaszervezet Vállalkozói javaslat

1. KÖTET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 A Marcali Város Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő)

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000 azonosító számú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.”

szerződésre ezúton kér ajánlatokat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg a Felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció a Felhívással együtt kezelendő.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott műszaki előírásoknak.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:

▪ ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

▪ ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.

1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő – a Kbt. 165. §

(2) bekezdésében foglaltak kivételével - nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára.

1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE

2.1 Elvégzendő munkák

Teljes mennyiség:

Tervezés: A teljeskörű kiviteli tervek elkészítése szakaszos tervszállítással.

Kivitelezés: Megvalósítandó 1.800 m3/d hidraulikai (3800 m3/d csapdékos idei hidraulikai*) és 15.700 LE biológiai kapacitású biológiai eleveniszapos biológiai tisztító mű az előírt kibocsátási határértékek teljesítésével (*: a csapadékvízzel hígított szennyvíz záportározókba kerül leválasztásra, ahonnan száraz időben visszakerül a tisztítási vonalra)

Építendő DN 200 KG-PVC csatorna összes hossza: 4724,5 m. Bekötések száma: 200 db.

Építendő Ø110 KPE nyomócső hossza: 6368,0 m Építendő átemelők száma: 1 db

Az iszapvonal kapacitása alkalmas legyen éves átlag 95 m3/d (0,9-01,0% sz. a. tartalmú) technológiai fölösiszap sűrítésére, víztelenítésére, úgy hogy az iszapvonal végpontján leválasztott víztelenített iszap szárazanyag-tartalma min. 22%-os legyen.

A kivitelezés részét képezi az üzempróba és a próbaüzem szakmai irányítása.

A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén a zavartalan üzemelés biztosítása mellett kell végrehajtani.

A nyers szennyvíz paraméterek : KOI 959 g/m3, BOI5 523 g/m3, TN 105 g/m3, NH4-N 79 g/m3, TP 17 g/m3, L.A. 611 g/m3

Tisztított víz elfolyó paraméterek : pH 6,5-8,5, KOI 50 g/m3 BOI5 15 g/m3, TN V.1 –

XI. 15 között időszakban: 15 g/m3, XI.16-IV.30 közötti időszakban: 25 g/m3, NH3- NH4-N 2 g/m3, TP 0,7 g/m3, L.A. 35 g/m3, Coliform szám 10 i/cm3.

Nem támogatható út elszámolás nincs, az Önkormányzati utaknál kizárólag sávos helyreállítás történik, a rekonstrukció és az építés során is.

A közutaknál a helyreállítás során sávosan helyreállítják az utat, és kerül rá teljes szélességben 2 réteg felületi réteg.

Önkormányzati utaknál a sávos helyreállítás: 2274,9 m3 összesen (rekonstrukció és építés összesen), más helyreállítás nem történik.

Állami közutaknál sávos helyreállítás: 772,2 m3 + 1544,4m2 felületi réteg

Állami közutaknál sávoson felüli 6177,6 m2 felületi rtg.

13 db nem elszámolható bekötés van, amit kb 110 000 ft/db áron lehet kivitelezni, ami 1 430 000 ft-ot jelent.

A tartalékkeret értéke: a szerződésben foglalt nettó egy összegű ajánlati ár (ellenszolgáltatás) 5%-a (Kbt. 125. § (9) bek.)

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 1.342.460.682,- Pénznem : HUF

A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3. kötete tartalmazza.

Az ajánlati ár bontása a csatorna építésre és a telep építésre vonatkozóan külön IV. kötetben került feltüntetésre.

2.2 Pénzügyi fedezet

Az építési munkák fedezetét az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában meghatározott módon biztosítják.

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vegye át a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet;

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart annak érdekében, hogy Ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg. A helyszíni bejárás időpontja és helye: az Ajánlati Felhívásban megadottak szerint, a konzultációra vonatkozóan.

A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk viselik.

A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége.

A helyszíni bejárás célja az építés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról, amely a Kbt. 45. § (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak minősül, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek, valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi.

B. A DOKUMENTÁCIÓ

5. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

A FIDIC Piros Könyv szabályai szerint:

Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Útmutató az ajánlattevőknek Mellékletek:

Minősítési formanyomtatványok Jegyzék

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Szerződéses megállapodás Általános feltételek

Különös feltételek

Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és a szerződés módosításához (KFF-el bővített)

3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. Műszaki előírások

2. Mellékletek Szabványjegyzékek

Építési engedélyek és szakhatósági hozzájárulások

4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR

Kérjük a mintatenderben szereplő szöveges rész alkalmazását is a táblázatos bontások mellé.

5. KÖTET KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Közútkezelői hozzájárulás Talajmechanikai szakvélemény

Üzemeltetői nyilatkozat arról, hogy a dokumentációban szereplő műszaki leírásban, valamint a tervekben és az engedélyben foglaltakat megismerte, azokat egyetért.

A FIDIC Sárga Könyv szabályai szerint:

A Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Útmutató az ajánlattevőknek Mellékletek:

Minősítési formanyomtatványok Jegyzékek

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Szerződéses megállapodás Általános feltételek

Különös feltételek

Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és a szerződés módosításához (KFF-el bővített)

3. KÖTET MEGRENDELŐ KÖVETELMÉNYEI

Megrendelő követelményei

Melléklet:

Az ajánlattevő számára kötelező tervek, amelyektől vállalkozói javaslatában (tanulmány előterv) nem térhet el.

Talajmechanikai szakvélemény

Üzemeltetői nyilatkozat arról, hogy a megrendelői követelményeket megismerte és azzal egyetért.

4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR

Az egyösszegű ajánlati árat táblázatos bontásban kérjük.

5. KÖTET INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet), illetve az attól történő eltérés a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét.

Vízjogi Engedély Engedélyes tervek Közútkezelői hozzájárulás

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

6.1 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban telefax útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő

tájékoztatást telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén.

6.2 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

6.3 Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak.

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Xxxxxxx nem felel meg a Xxxxxxxx és a dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzékek.

1. jegyzék: Munkaszervezet

Ábra formájában meg kell határozni a tervezett kivitelezői szervezet felépítését, amely világosan leírja a résztvevő felek (Megrendelő, Vállalkozó, alvállalkozók, Mérnök, illetve ezek személyzete) kapcsolatrendszerét. Az ábra tartalmazza az építési beruházás teljesítéséért felelős szakértőket (a 12. sz. minősítési formanyomtatvány tartalmának megfelelően), valamint a projekttel kapcsolatos kötelezettségeiket.

2. jegyzék: Vállalkozói javaslat – a Sárga FIDIC szerinti Szennyvíztelep kivitelezésre vonatkozóan.

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie.

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába.

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.

A fizetési, kivitelezési ütemtervek nem képezik részét a szerződésnek. A teljesítés előrehaladtával a kivitelezőnek folyamatosan aktualizálni kell őket, a mérnöknek pedig jóvá kell hagynia.

„Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába.”

Az indikatív tervtől való eltérés esetében a vállalkozói javaslatnak meg kell felelnie az ajánlati dokumentáció 3. kötet „Megrendelő követelményei” részben szereplő feltételeknek és teljesértékű ajánlat dolgozandó ki. Az Ajánlattevőnek igazolni kell, hogy az eltérések ellenére az ajánlata nem alacsonyabb értékű, azaz műszakilag legalább egyenértékű műszaki megoldást jelent a Megrendelő számára.

A javaslat meg kell, hogy feleljen az ajánlati dokumentáció összes feltételének, kiemelve a munkák végső teljesítési határidejét, az elvi vízjogi engedélyben meghatározott - tisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértéket és ezzel összefüggésben az eredményfelelősséget.

Az Ajánlattevőnek megfelelő részletességű adatokat kell szolgáltatnia a javaslat megvalósíthatóságának igazolására, valamint az elbírálhatóságának biztosítására. Az Ajánlattevő minden esetben fejtse ki a javasolt műszaki megoldás egyenértékűségét a dokumentációban foglaltakkal és csatolja az erre vonatkozó igazolásokat, számításokat.

Az indikatív tervtől való eltérés esetében az Ajánlattevő viseli az ajánlatához kapcsolódó valamennyi többlet követelményt, ami jelenthet hatósági többlet előírásokat.

Az ajánlati tervnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

• Műszaki leírás

A műszaki leírás tartalmazza a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia leírását, a részletes technológiai számításokat, részletes leírást a működésről, a műtárgyakról, építményekről, gépészetről, energiaellátásról, műszerezésről, folyamatirányításról, valamint bemutatja a bűzkibocsátás és a zajterhelés csökkentésére tett intézkedéseket.

A műszaki leírás határozza meg a mély- és magasépítési létesítmények méreteit, a gépészeti és egyéb berendezések, műszerek gyártóját, típusát, műszaki paramétereit, a felhasználásra kerülő anyagokat, azok minőségét és a korrózióvédelem módját.

• Tervmellékletek (legalább a következők):

- az általános elrendezési helyszínrajz,

- a szennyvíz- és az iszapkezelés létesítményeinek részletes helyszínrajza,

- a szennyvíz- és az iszapkezelés blokksémája, működési hossz-szelvénye*,

- a szennyvíztisztítás hidraulikai hossz-szelvénye*,

- műszerezett folyamatábra*,

A *megjelölt munkarészek adott esetben egy tervrajzon szerepeltethetők!

- a fő technológiai egységek vázlattervei, gépészeti elrendezési tervei,

- épületek vázlattervei

9. AZ AJÁNLAT NYELVE

Az Ajánlattevő által kidolgozott Xxxxxxx (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

10. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

10.1 A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.

Oldalszám

Tartalomjegyzék

Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva

Felolvasólap (1 sz. minősítési formanyomtatvány) Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlati nyilatkozat függeléke (3. sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (4. vagy 5. sz. minősítési formanyomtatvány vagy a befizetés igazolása)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Cégkivonat

Abban az esetben nyújtandó be, amennyiben az abban foglalt adatok eltérnek az ajánlatkérő rendelkezésére álló ingyenes nyilvános elektronikus adatbázisokban fellelhető adatoktól.

Aláírási címpéldány(ok)

Xxxxx igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.

Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása

Ajánlattevő nyilatkozata (6. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható.

Ajánlattevő nyilatkozata (7. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében.

Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat

Adóhatóság igazolása

vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében

Eredeti vagy egyszerű másolat

Vámhatóság igazolása

Eredeti vagy egyszerű másolat

Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1) bekezdés h) pontja tekintetében

Eredeti vagy egyszerű másolat

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésről igazolás

Eredeti vagy egyszerű másolat

Ajánlattevő nyilatkozata (8. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében, valamint az 57.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében.

Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat

Ajánlattevő nyilatkozata (9. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-e), f), h), i), kb) pontjaiban, valamint az 57.

§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében (amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ezen kizáró okok tekintetében kivonatot vagy igazolást), valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható.

Xxxxxxxxxxx(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására

Számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok Éves beszámolók

Az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a 310/2011.

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.

Nyilatkozat (10. sz. minősítési formanyomtatvány)

Az árbevétel arányos üzemi/üzleti tevékenység és mérleg szerinti eredményéről az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében.

Nyilatkozat (11. sz. minősítési formanyomtatvány)

A nettó árbevételről az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében.

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására

Nyilatkozat, illetve igazolások (12. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15.§ (2) a) tekintetében a 16. § (3) bekezdése szerint

Nyilatkozat (13. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15.§ (2) bekezdés e) pontja tekintetében

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (13. sz. minősítési formanyomtatvány)

Igazolás a felelős műszaki vezetői/tervezői névjegyzékbe való felvételről

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről (14. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kr. 15. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében

Nyilatkozat az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámát és vezető tisztségviselőinek létszámáról

(15. sz. minősítési formanyomtatvány)

a Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (16. sz. minősítési formanyomtatvány)

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról (17. sz. minősítési formanyomtatvány)

Egyéb dokumentumok

Munkaszervezet

1. számú jegyzék szerint

Vállalkozó javaslata (tanulmány előterve)

2. számú jegyzék szerint

Egyösszegű Ajánlati Ár kötet kitöltve

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról (18. sz. formanyomtatvány)

10.2 Az ajánlatban a minőségi formanyomtatványok és jegyzékek tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

10.3 Ajánlattevő köteles a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

- Felolvasólap

- Az ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásnak igazolása.

- Igazolások a kizáró okok fenn nem állásáról,

- Az utolsó három számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

- Nyilatkozat az előző legfeljebb háromévi a közbeszerzés tárgyának árbevételéről a felhívásban előírtak szerint.

- Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok.

- Az előző öt év legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása a felhívásban előírtak szerint.

- A szakembereknek (szervezeteknek) bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és ezen személyekre vonatkozó igazolás(ok), dokumentum(ok) csatolása a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.

- A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeinek, berendezéseinek, illetőleg műszaki felszereltségének leírása.

- A felhívás feladását megelőző naptári évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás.

- Független szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy, európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabvány alapján igazolt környezetbiztosítási-környezetirányítási rendszer (EMAS, ISO 14000-es sorozat), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai.

- Konzorciális szerződés (amennyiben releváns)

- Nyilatkozat az alkalmazott átszámítási árfolyam tárgyban (amennyiben ez releváns).

- Az alkalmassággal kapcsolatos feltételek Ajánlattevői bemutatása:

Az Ajánlattevő ajánlatában csatoljon összefoglaló táblázatot, melyet cégszerű nyilatkozatként tesz meg arról, hogy az alkalmassági feltétel mely pontjának melyik referenciájával (referenciáival) felel meg.

- Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

- Csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult azon személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, akik az ajánlatot jegyzik. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.

- Abban az esetben, ha a cégkivonat a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx weboldalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál

60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolandó. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése).

- Indikatív műszaki ütemterv.

- Indikatív pénzügyi ütemterv.

- Vállalkozó javaslata (Ajánlati terv) a telep vonatkozásában.

- 4. kötet szerinti Ajánlati ár bontása.

- Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.

- Nyilatkozat arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot az ajánlattevő.

- Tartalomjegyzék

- ISO 9001 minőségirányítási rendszer vagy azzal egyenértékű rendszer és MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer vagy azzal egyenértékű rendszer érvényes tanúsítványa.

11. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE

11.1 A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, a Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv-re figyelemmel - adott hozzájárulásával.

11.2 Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni.

11.3 Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor az többváltozatú ajánlatnak minősülhet és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

12.1 Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 10.000.000,- Ft azaz tíz-millió forint.

12.2 Ajánlatkérő az Ajánlati Biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozat, vagy a biztosító által kiállított kötelezvény visszaszolgáltatásával.

12.3 Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető az ajánlati felhívásban megadott módokon.

12.4 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell.

12.5 A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt, legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT

Többváltozatú ajánlat nem adható.

14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

14.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor az Ajánlati dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük

feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.

14.2 Az Ajánlattevőnek egy eredeti példányban kell elkészítenie az ajánlatot. Az eredeti ajánlatot beszkennelve 1 példányban CD/DVD lemezen PDF formátumban is be kell nyújtani.

15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

15.1 A nem elektronikusa benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.

Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

„Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000 azonosító számú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján„

Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

15.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik.

16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

16.1 Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik hivatalosan átvették a dokumentációt. (Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át a dokumentációt). Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli.

16.2 Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett, vagy meghatalmazott személy ír alá.

17. Formai követelmények

17.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.

17.2 Az ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI”” feliratnak.

17.3 Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban.

17.4 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell.

17.5 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

- a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.

17.6 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:

- az ajánlatkérő nevét, címét;

- az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: „AJÁNLAT - <Projekt megnevezése – Szerződés megnevezése>”;

- a következő feliratot: „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

17.7 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak.

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel a felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint – a Kbt. 62.

§ (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet (EK) képviselői, valamint az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői.

19. AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

19.1 Az Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja Ajánlatát. Módosított Ajánlat benyújtásakor a 17. pontban közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított Ajánlat” felirattal.

19.2. A Kbt. 60. § (8) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott Ajánlatok az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatóak.

19.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés alapján a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az

ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.

A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.

20. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

21. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok elbírálása: Az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint.

A Kbt. 71.§ (2) b) bekezdése értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlat elvén belül az értékelési szempontok az alábbiak:

1. Részszempont	2. Adható pontszám alsó és felső határa	3. Súlyszám
1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft)	1-100	18
2. Jótállás időtartama (hónap)	1-100	4
3. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap) (minimálisan 500.000,- Ft/késedelmes nap, max 5. millió	1-100	4

forint/nap)
4. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat	1-100	3
4.1 Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)	1-100	1
4.2 Vegyszerfogyasztás (kg/d)	1-100	1
4.3 Képződött víztelenített iszapmennyiség (m3/d)	1-100	1

A pontszámok 1-100 pontig terjednek minden részszempont esetében

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft)

Az értékelés az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III. A. 1.) ba) pontban meghatározott fordított arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legjobb (legolcsóbb nettó ajánlati ár) megajánlás kapja a maximális pontszámot (felső ponthatár) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.

Képletben:

1. részszempont tekintetében

P= Xlegjobb Xvizsgált

*( Pmax- Pmin)+ Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. Jótállás időtartama (hónap)

A 12 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 48 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 12 és 48 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: (Ajánlattevő által 12 hónapon felül, de 48 hónap alatt vállalt hónapok száma/36) × 99 + 1

A 12 hónap alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt.

74. § (1) e) pontja alapján.

Ajánlattevőt a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 12 maximum 48 hónap jótállási, és a jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli.

20.2.2. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, 5 munkanapon belül felvonulni, a hibát, hiányosságot megszüntetni, illetve kijavítani.

20.2.3. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a jótállást igénybe venni.

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó Ft/nap)

Az 500.000 Ft/nap mértéket vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; az 5.000.000 Ft/nap vagy annál nagyobb mértékű kötbért vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. Az 500.000 és 5.000.000 Ft/nap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: (Ajánlattevő által 500.000 Ft/nap mértéken felül, de 5.000.000 Ft/napmérték alatt vállalt késedelmi kötbér mértéke/4.500.000) × 99 + 1

4. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat

Ajánlatadó három részszempontra kell, ajánlatot adjon. Ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalásra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:

P= Xlegjobb Xvizsgált

*( Pmax- Pmin)+ Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4.1. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)

Az Ajánlatadó mutassa be a megvalósítandó létesítmény egy napi technológiai elektromos energia igényét. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni, a következők alapul vételével:

• szennyvízhozam: teljes terhelésre;

• nyers szennyvíz koncentrációk a Dokumentáció Megrendelői Követelmények

III. kötete szerint;

• előírt tisztított szennyvízminőség a Dokumentáció Megrendelői Követelmények III. kötete szerint;

• a megajánlásoknak összhangban kell lenniük az Ajánlat Felhívás és az Ajánlati Dokumentáció minden előírásával;

• A számításokat az Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben bármely megajánlást kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékel, a Kbt. 86.§-a szerint fog eljárni. Az Ajánlattevőnek az elektromos energiafogyasztásba csak a szennyvíz és iszapkezelés technológiai fogyasztóit kell beszámítani, a szennyvíztelep üzemviteli épületének és térvilágításának elektromos fogyasztását nem kell figyelembe venni. Az elektromos energiafogyasztást gépenként kell bemutatni a Táblázatok munkarész „Tervezett elektromos gépek felsorolása” táblázatban, az ott megadott módon. Az egy napi elektromos energia fogyasztás az előbb hivatkozott táblázat „Napi fogyasztás” oszlopának

összegéből kell adódjon.

A levegőztetés számítását a Műszaki Leírás, Technológiai Számítások munkarészében részletesen be kell mutatni a napi oxigénigény, órai csúcs oxigén igény, az ezekhez tartozó levegő mennyiségek, az ehhez alkalmazott fúvó munkapontok és energiafogyasztások meghatározásával. A számításokban a szennyvízhőmérsékletet T = 18 C°, az alfa tényezőt 0,7 értékkel kell figyelembe venni.

A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.

4.2. Vegyszerfogyasztás (kg/d)

A napi vegyszerfogyasztás meghatározásánál meg kell adni az adagolni tervezett vegyszer hatóanyag mennyiségét (polieketrolit, FeIII, illetve egyéb ezen felül szükségesnek ítélt vegyszerek) kg/d értékben. A fertőtlenítés esetleges vegyszerszükségletét nem kell figyelembe venni. A számítás alapját képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos energiafogyasztásnál megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírása Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni.

A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.

4.3. Képződött víztelenített iszapmennyiség (m3/d)

Az Ajánlattevőnek meg kell adnia az ajánlott műszaki megoldás által termelt, napi víztelenített iszapmennyiséget szárazanyag tartalomban (%), szárazanyagban (t sz.a./d), illetve végső soron mennyiségben (m3/d). A számítás alapját képező szennyvízmennyiség és minőség az elektromos energiafogyasztásnál megadottakkal azonos. Az ezzel kapcsolatos alátámasztó számításokat a Szakmai Ajánlat Műszaki Leírás Technológiai Számítások munkarészében kell bemutatni.

A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.

22. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően az ajánlati felhívásban megjelölt – vagy az eljárás során esetleg módosított - időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel.

Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően fogja megkötni a szerződést.

Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

23. KAPCSOLATTARTÁS

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:

a dokumentum:

- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy

- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy

- közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy

- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.

A projektben részt vevő egyéb szervezetek bemutatása és a kapcsolódó szerződések:

A PIU szervezetnek részt kell vennie a kooperációkon. Projectmanagger cég feladata a project koordinálása, közbeszerzési, pénzügyi, műszaki és a monitoring feladatok megvalósításáért felelős munkatársak összehangolása.

A PR tevékenységet biztosító szervezet feladata az RMT kommunikációs tervében meghatározottak elvégzése. Ebből kiemelten: sajtótájékoztató Projectindításról, B típusú elhelyezése, lakosság tájékoztatása , záró rendezvény szervezése, D típusú tábla elhelyezése.

A tárgyi projekt megvalósításában az alábbi vállalkozók vesznek részt: -

A Vállalkozó feladata, hogy az ünnepélyes nyitórendezvényen (alapcső letétel) részt vegyen, a szervezett lakossági fórumokon megjelenjen és felmerülő lakossági, műszaki kérdésekre választ adjon.

24. TÁJÉKOZTATÁS

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében

• Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság: 1106 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00., levélcím: 1476 Budapest, Pf. 75., tel: 00-0-000-0000, fax: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000, a területi kirendeltségek elérhetősége a xxx.xxxx.xxx.xx internet-címen található

• ÁNTSZ: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 00-0-000-0000, fax: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000, a megyei és városi intézetek elérhetősége a xxx.xxxxx.xx internet- címen található

• MBFH: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: x00-0-000-0000. Fax: x00-0-000-0000, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a xxx.xxxx.xx internet-címen található

• Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2. telefon: 00-0-000-0000, xxx.xxx.xxx.xx

• Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: x00- 0-000-00-00, Fax: x00-0-000-00-00.

MELLÉKLETEK

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Felolvasólap

Ajánlattevő neve1P:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

2. Az ajánlat tárgya

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	…………… Ft, azaz …………… forint
2. Jótállás időtartama (hónap):	… hónap
3. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (nettó Ft/nap) (minimálisan 500.000,- Ft/késedelmes nap, max 5. millió forint/nap):	….Ft/ késedelmes nap
4. A megvalósítandó szennyvíztisztító telepre vonatkozó szakmai ajánlat:
4.1. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d)

4.2. Vegyszerfogyasztás (kg/d)

1PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

4.3. Képződött víztelenített iszapmennyiség (m3/d)

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT2

	Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe
Közös Ajánlattevők neve:
Vezető
Tag 1*
Tag 2*

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY3

Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

az al ábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a

2 Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők külön-külön nyilatkozzák le az 1-9 pontban rögzített releváns nyilatkozatokat és egy, valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozatot csatoljanak a Közös Ajánlattevők, mely valamennyi Közös ajánlattevőre vonatkozóan tartalmazza a releváns nyilatkozatokat.

3 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük:

	nettó Ft
Egyösszegű Ajánlati Árból a támogatható tevékenységek összes elszámolható költsége (az elszámolható beruházási elemekre):	… Ft, azaz …… forint
Egyösszegű Ajánlati Árból az összes nem elszámolható költség (a nem elszámolható beruházási elemekre):	… Ft, azaz …… forint
Tartalékkeret (egyösszegű ajánlati ár 5%-a):
Egyösszegű Ajánlati Ár (elszámolható + nem elszámolható) + Tartalékkeret:	… Ft, azaz …… forint

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

A közbeszerzés azon munkarészei, tevékenységei, amelyek elvégzésére alvállalkozó igénybevételére kerül sor

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(megnevezés és székhely)	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni	A teljesítés aránya (%)

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak4 minősül / nem tartozunk a törvény hatálya alá.

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

12. Kijelentjük, hogy az ajánlati nyilatkozat függeléke az ajánlati nyilatkozatunk részét képezi.

4 A nem kívánt szöveg törlendő!

13. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

14. Kijelentjük, hogy amennyiben a felhívásban előírt szakemberekre vonatkozóan regisztráció szükséges valamely kamarai nyilvántartásban, az ajánlatban megjelölt szakemberek tekintetében nyertességünk esetén gondoskodunk a regisztráció megtörténtéről. Tudomásul vesszük, hogy a szükséges szakemberek kamarai regisztrációjának elmaradása részünkről a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és Ajánlatkérő jogosulttá válik a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel megkötni a jelen a szerződést.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.

3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat függeléke

Szennyvízcsatorna hálózat

Projekt kód: KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000

FIDIC PIROS KÖNYV

Alcikkely (Szerződéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és

1.3

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és

1.3

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és

1.3

Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11

……………

……………*

……………

Megvalósítás időtartama a telep és a csatorna kivitelezésre együttesen

1.1.3.3 19* hónap

Jótállási időszak 1.1.3.7 * hónap

Elektronikus kommunikáció rendszerei

1.3 telefax

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok

Mértékadó nyelv 1.4 magyar

Kommunikáció nyelve

A Helyszín birtokba vehetőségének időpontja

1.4

2.1

Magyar

10 nappal a Kezdési Időpontot követően

A Teljesítési Biztosíték összege 4.2 A Szerződéses Ár 5 %-a olyan

				pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő			6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó
				határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Az előre nem	látható	hibák,	5.1	……nap

Megnevezés: Alcikkely: Adat: mulasztások és hiányosságok

értesítésének időszaka a Megrendelő

Követelményeiben

Késedelmi kötbér mértéke 8.7 és

14.15 (b)

Ajánlattevők ajánlása szerint,

Késedelmi kötbér összegének felső határa

Közbenső kimutatások minimális értéke

8.7 90 napi tétel

14.6 A Szerződéses Ár 10 %-a

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint Biztosítás benyújtásának határidejei:

(a) a biztosítás megkötésének

igazolása

(b) a vonatkozó kötvények

18.1

A szerződéskötés időpontjában

28 nap a szerződés hatályba lépésétől

Harmadik fél biztosítás minimális összege

18.3 legalább 30 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint évente

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 egy fő

Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)

20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (TMSZ) elnöke

(Ha Szakaszok vannak) A Szakaszok meghatározása

Meghatározás (1.1.5.6. Alcikkely)	Megvalósítás időtartama (1.1.3.3. Alcikkely)	Késedelmi kötbér napi mértéke (8.7. Alcikkely)
Műszaki átadás-átvétel	*	*
Próbaüzem megkezdése	*	*
Végleges Létesítményre vonatkozó műszaki átadás- átvételi eljárás	*	*

* Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében csak akkor, ha ezek részszempontok.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat függeléke

Szennyvíztisztító telep

Projekt kód: KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000

FIDIC SÁRGA KÖNYV

Alcikkely (Szerződéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és

1.3

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és

1.3

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és

1.3

Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

……………

……………*

……………

Megvalósítás időtartama a telep és a csatorna kivitelezésre összesen

1.1.3.3 19* hónap

Jótállási időszak 1.1.3.7 * hónap

Elektronikus kommunikáció rendszerei

1.3 telefax

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok

Mértékadó nyelv 1.4 magyar

Kommunikáció nyelve

A Helyszín birtokba vehetőségének időpontja

A Teljesítési Biztosíték összege

Az előre nem látható hibák, mulasztások és hiányosságok értesítésének időszaka a Megrendelő

1.4

2.1

4.2

5.1

Magyar

10 nappal a Kezdési Időpontot követően

A Szerződéses Ár 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő

28 nap

Megnevezés: Alcikkely: Adat: Követelményeiben

Rendes munkaidő 6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével

Késedelmi kötbér mértéke 8.7 és

14.15 (b)

Ajánlattevők ajánlása szerint

Késedelmi kötbér összegének felső határa

Közbenső kimutatások minimális értéke

8.7 90 napi tétel

14.6 A Szerződéses Ár 10 %-a

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint Biztosítás benyújtásának határidejei:

(a) a biztosítás megkötésének

igazolása

(b) a vonatkozó kötvények

18.1

A szerződéskötés időpontjában

28 nap a szerződés hatályba lépésétől

Harmadik fél biztosítás minimális összege

18.3 legalább 30 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint évente

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 egy fő

Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)

20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (TMSZ) elnöke

(Ha Szakaszok vannak) A Szakaszok meghatározása

Meghatározás (1.1.5.6.

Alcikkely)

Megvalósítás időtartama (1.1.3.3. Alcikkely)

Késedelmi kötbér napi mértéke (8.7. Alcikkely)

* Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében csak akkor, ha ezek részszempontok.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa

Projekt kód KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA

Garanciaszám: ....................................

Szerződésszám: ....................................

Ajánlatkérő neve, címe ……………

Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:…………….), mint Ajánlattevő /továbbiakban: Megrendelő/ benyújtja Önöknek a építési

munkáinak megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a Megrendelő köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.

A Megrendelőnak az ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt.

(székhely:....................................) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy

… Ft, azaz … forint összeget

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy a Megrendelő teljesítési kötelezettsége beállt.

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai naptól … év ... hó … napig érvényes, mely időpontig esetleges

igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.

A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa

Projekt kód KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000

Ajánlati biztosíték Kötelezvény

Ajánlatkérő neve, címe ……………

Alulírott ……………… (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, hogy a ……………… (ajánlattevő neve) ……………… (ajánlattevő székhelye)

/továbbiakban: Megrendelő/ a ……………… építési munkáinak megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén Megrendelőnk köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.

Megrendelőnknek ajánlati kötöttsége biztosítására … Ft, azaz … forint összegről szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó

– kötelezvényt kell adnia az Önök részére.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a ……………… biztosító (székhely: )

/továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk arra, hogy

… Ft, azaz … forint összeget

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg.

Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Kelt:

cégszerű aláírás

6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában)

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%- ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

Kbt. 57. § (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében és az 57.§ (1)5 bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

5 A Kbt. 57.§ (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is megteheti.

7. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TEKINTETÉBEN, VALAMINT A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN

Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő megnevezése) képviseletében eljárva

az alábbi nyilatkozatot te szem:

vállalkozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő,

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

- amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Budapest, 2013. ……………

…………………………… cégszerű aláírás

B)* Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira - amelyet az alábbiakban nevezek meg -

…………………

vonatkozóan a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. Budapest, 2013……………...

…………………………… cégszerű aláírás

* A megfelelő rész kitöltendő/aláírandó

8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdés kc) pontjára

Alulírott …………………….., mint a (Ajánlattevő megnevezése, székhely)

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem/kijelentjük, hogy az általam képviselt fenti szervezet

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,

a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges (természetes személy) tulajdonos6 neve és állandó lakóhelye a következő:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

b) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonos nincsen.

Kelt:

………………………………

6 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

cégszerű aláírás

9. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról

(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített nyilatkozat formájában)

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §- a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

Kbt. 57.§ (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében és az 57.§ (1)7 bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

7 A Kbt. 57.§ (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is megteheti.

10. .SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet8PT a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően

kijelentem, hogy

árbevétel arányos üzemi/üzleti tevékenység és mérleg szerinti eredménye, az elmúlt 3 lezárt üzleti év átlagában

	Az utolsó 3 lezárt üzleti év	árbevétel arányos üzemi/üzleti tevékenység eredménye %	mérleg szerinti eredmény
1.
2.
3.
4.	Számítási mód: {üzemi(üzleti) tevékenység eredménye (ezer forintban) / árbevétel (ezer forintban)} x 100

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

11. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet9PT a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően

kijelentem, hogy

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről

	Az utolsó 3 lezárt üzleti év	teljes nettó árbevétel (Ft)	közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízcsatorna hálózat építése és/vagy szennyvíztisztító telep építése vagy bővítése) nettó árbevétel (Ft)
1.
2.
3.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

12 SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat korábbi teljesítésekről

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 60 hónapos időszakban teljesített, befejezett (műszaki átadás- átvétellel lezárult) ………tárgyú beruházásaink az alábbiak voltak:

A szerződést	Az	Teljesítés	A megépített	A vonatkozó
kötő másik fél	ellenszolgáltatás	ideje, a	létesítmény	referencia-
neve, címe,	összege, ezen	teljesítés	megnevezése,	igazolás
kapcsolattartó	belül a saját	helye	az elvégzett	oldalszáma
neve, telefonszáma	teljesítés értéke (nettó HUF)		munkák felsorolása	az ajánlatban
Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}:

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni}

Kelt:

……………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása

13. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör10:	Név:	Képzettség, jogosultság:	Az önéletrajz oldalszáma az ajánlatban

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

10 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!

00.XX. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (hónap, év bontásban)	Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás

Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

Szakmai testületi tagság: Egyéb képességek: Szakértelem:

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ………………

szakértő részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

……………………………… szakértő aláírása

14. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről

Alulírott …………… (képviseli: ……………) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

Az eszköz, berendezés megnevezése	Rendelkezésre álló mennyiség	Az eszköz, berendezés ajánlati felhívásban meghatározott jellemzője	Tulajdon (T) vagy bérelt (B)* / és tulajdoni hányad

* Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

15. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVIELŐI LÉTSZÁMRÓL

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely:

……………………) ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/00-00-0000-0000 azonosító számú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján.” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a felhívás feladását megelőző évben cégünk átlagos statisztikai állományi és vezető tisztségviselői létszáma az alábbiak szerint alakult.

Év

Átlagos statisztikai

állományi létszám

Vezető tisztségviselők

létszáma

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

16. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) bekezdései alapján

1.) Xxxxxxxxx .........................................(képviselő neve**), mint a(z)

...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet11 kíván igénybe venni:

Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Azon alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik, a felhívás

vonatkozó pontjának megjelölésével

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján:

Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye

(lakóhelye):

Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja***

< a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe

Megjegyzés:

Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Nemleges válasz esetén is be kell csatolni.

11 több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő

* közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő neve

**közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő képviselőjének alá kell írnia, kivéve, ha együttműködésükről szóló megállapodás másként rendelkezik.

*** X jellel jelölendő

Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában.

fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):

Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során történő igénybevételének módjáról:

……………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

< a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha az alkalmassági követelmény korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát az alkalmasság igazolásához, valamint a szerződés teljesítéséhez felhasznál:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

< a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé!

………………………., 2013. …………………….hó…….nap

………………………………………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2.) Xxxxxxxxx .........................................(képviselő neve**), mint a(z)

...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése*) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni.

………………………., 2013. …………………….hó…….nap

Megjegyzés:

………………………………………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről, csatolandó a következő nyilatkozat is!

17. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre

állásáról

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:………………………………………………..

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:……………………………………………………

Xxxxxxxxxxx megnevezése:………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye:……………………………………………………

Alulírott ……………………………(képviselő neve), mint a

…………………………………. (a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

.........................., 2013. ........................ hó napján

………………………………….. Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet cégszerű aláírása

18. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

JEGYZÉKEK

Munkaszervezet

1. SZ. JEGYZÉK

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi ábra szerint kívánom végrehajtani a szerződést és létrehozni az építési beruházás teljesítéséért felelős projektmenedzsment szervezetet:

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

0.XX. JEGYZÉK

Vállalkozói javaslat

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.

ÚTMUTATÓ

szállítói előleg igénybevétele esetén

a Szállító / Vállalkozó / Megbízott / Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalásához

I. Bevezető

Az Európai Unió, valamint Magyarország költségvetése a tagállamok és polgárok közötti megosztott erőfeszítésen és elkötelezettségen alapul, mely azt szolgálja, hogy jövőképüket valóra válthassák, ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy a követelés- és adósságkezelési folyamatok – a megfelelő biztosítékok rendelkezésre állásán keresztül - eredményesen szolgálják az EU és a hazai pénzügyi érdekek védelmét.

Az útmutató célja, hogy a közreműködő szervezet által – a kezességvállalás kapcsán – végzett vizsgálat lefolytatásának eljárásrendjét szabályozza.

A vizsgálat kiemelt célja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés alapján folyósított szállítói előleg biztosítékaként felajánlott kezességvállaló nyilatkozatok elfogadását megelőző adat- és információszolgáltatás ellenőrzésével és jóváhagyásával lehetővé tegye, hogy a kezességvállalás elfogadása esetén biztosított legyen a követelések eredményes érvényesítése, és a megtérülés esélye.

II. Intézményi és szabályozási háttér

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közreműködő szervezet feladatai különösen a „(…) biztosítéki szerződések megkötése és módosítása”.

A Rendelet 57. § (1b) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A Rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtási kötelezettséget.

Szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.

Szállítói előleg biztosítékaként természetes személy legfeljebb 150 millió forint összegig vállalhat kezességet.

III. Vizsgálat lefolytatása a Szállító/Vállalkozó/Megbízott cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása esetén

1) A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője vagy természetes személy többségi tulajdonosa kezességvállalásának biztosítékként történő

felajánlásához és közreműködő szervezet általi minősítésre történő befogadásához az útmutató 1. melléklete szerinti adatlapot, valamint 2. melléklete szerinti nyilatkozatot is magába foglaló, kezességvállalásról kiállított közjegyzői okiratot köteles benyújtani a közreműködő szervezethez.

A közreműködő szervezet a benyújtást követően haladéktalanul köteles ellenőrizni a közjegyzői okiratot, valamint az 1. melléklet szerinti adatlap kötelezően kitöltendő és releváns pontjainak hiánytalan kitöltését.

2) Ha a közjegyzői okiratból a 2. melléklet szerinti nyilatkozat hiányzik, vagy annak nem képezi részét az 1. melléklet szerinti adatlap, akkor a kezességvállalás nem fogadható el a szállítói előleg biztosítékaként.

Ha az adatlap nem vagy hiányosan került kitöltésre, a kezességvállalás nem fogadható el a szállítói előleg biztosítékaként.

Az adatlapon közölt adatokat, információkat alátámasztó dokumentumok (pl. hatósági igazolványok, jövedelem-igazolás, más kezességvállalás összegét alátámasztó dokumentum, gépjármű forgalmi engedélye, tulajdoni lap, az értékpapír nyilatkozattételt megelőző napi forgalmi értékét tanúsító dokumentum) utólag, a közreműködő szervezet felhívására a szerződéses jogviszony fennállása alatt ellenőrzésre kerülhetnek.

A kezességvállalás nem fogadható el a szállítói előleg biztosítékaként akkor sem, ha

a) a kezesnek köztartozása áll fenn,

b) a kezes negatív minősítéssel szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben vagy annak alrendszereiben,

c) a kezes végrehajtási eljárás alatt áll.

d) ha az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő részére az egyéni vállalkozó saját maga kíván – magánszemélyként – kezességet vállalni.

Ha az adatlap VI. 2. pontjában feltüntetett valamely gépjármű tulajdonjogát érintő per van folyamatban vagy azt érintő igény áll fenn, továbbá, ha az adott gépjármű nem tehermentes, az érintett gépjármű értéke a vizsgálat során nem vehető figyelembe.

Ha az adatlap VI. 1. pontjában feltüntetett valamely ingatlan tulajdonjogát érintő per van folyamatban vagy azt érintő igény áll fenn, továbbá ha az adott ingatlan esetében a kezes tulajdoni hányadára eső teher összege meghaladja a kezest megillető tulajdoni hányad becsült forgalmi értékének felét, abban az esetben a kezességvállalás szempontjából az érintett ingatlant nem lehet figyelembe venni.

3) Ha az adatlap VI. 1. – VI. 6. pontjában feltüntetett vagyonelemek együttes értéke – korrigálva az V. 2., V. 5. és VI. 1. pontokban foglalt kötelezettség, és teher összegével – eléri, vagy meghaladja a kezességvállalással biztosítani kívánt szállítói előleg összegét, akkor a kezességvállalás biztosítékként elfogadható.

A közreműködő szervezet a kezességvállalás tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a szállítót és a kedvezményezettet.

A projekt azonosító száma: <projekt EMIR-beli azonosítója>

A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő neve: <megnevezése>

A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés száma: <a szállítói szerződés száma>

Szállítói előlegbekérő (minta)

1. Alapadatok

Előlegbekérő sorszáma:
Igényelt szállítói előleg összege (Ft):
Jóváírandó bankszámla száma:

2. Megjegyzés:

3. Dokumentumok:

Feltöltött fájl neve	Dokumentum címe

4. Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll fenn.

Az előlegbekérő alapján igényelt szállítói előleg a <projekt azonosító száma> számú projekt megvalósításával kapcsolatban merült fel.

Tudomásul veszem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján igényelt szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint támogató, valamint a képviseletében …………………………….., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. Tudomásul veszem továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését az NFÜ független, általa megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

Kijelentem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében köteles vagyok a szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.

Kijelentem, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll.

Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

‐ ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

‐ 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok;

‐ a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak (rész)teljesítésével – érdekkörömben felmerült okból – hatvan napos késedelembe esek;

‐ érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;

‐ részemről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedek;

‐ a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítom vagy használom fel, vagy a felhasználás KSZ általi ellenőrzését megakadályozom;

‐ valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni a Kedvezményezettet és a KSZ-t.

5. Előlegbekérő kedvezményezettnek megküldve: <megküldés dátuma> Kelt: <dátum>

Aláírás

<cég képviseletére jogosult aláírása>

Document Metadata

Table of Contents

Marcali Város Önkormányzata

Document Metadata