ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A szerződés létrejötte
1.1. A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak az Isoplus Kft. (Cg. 01-09-0G0509; székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 45.; a továbbiakban: el- adó) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, ame- lyeket az eladó a másik szerződő fél (a továbbiakban: vevő) felé teljesít.
1.2. A szerződéses viszony a felek között vagy kétoldalú szerződéses dokumen- tum kölcsönös aláírásával, vagy az eladó ajánlatának a vevő által történő elfoga- dásával jön létre. A vevő által történt elfogadásnak minősül az eladó ajánlatának, megrendelés-visszaigazolásának, szállítólevelének, egyéb árukiadási bizonylatá- nak vagy számlájának a vevő általi aláírása, amely dokumentumok (a továbbiak- ban együttesen: szerződési dokumentáció) hivatkoznak a jelen általános szerző- dési feltételekre.
1.3. A vevő a felek közötti szerződés részeként a jelen általános szerződési fel- tételeket is elfogadja, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérően állapodnak meg.
1.4. A szerződés 1.2. pont szerinti létrejöttét megelőzően a felek által tett nyi- latkozatok hatályukat vesztik és a felek jogviszonyára kizárólag az 1.2. pont sze- rint létrejött szerződés vonatkozik, kivéve, ha a felek a szerződéses dokumentá- cióban kifejezetten és egyértelműen hivatkoznak az előzetes nyilatkozataikra.
1.5. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerző- dés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.
2. Árak
Az árakra vonatkozóan az eladónak az 1.2. pont szerinti ajánlata az irányadó, ki- véve, ha a felek írásban eltérően állapodtak meg.
3. Fizetési feltételek
3.1. A számla kiállítása a szállítólevél illetve az utószigetelési munkalap kiállí- tásától számított 15 napon belül esedékes. A fizetési határidő a szerződési do- kumentációban kerül meghatározásra.
3.2. Az eladó a vételár egy részére vagy egészére előre fizetést vagy biztosíték adást (például engedményezést) köthet ki, a szerződés hatályba lépését az előleg megfizetésétől vagy a biztosíték megadásától teheti függővé.
3.3. Fizetési késedelem esetén az eladó késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a mindenkori törvényes késedelmi kamat. Fizetési késedelem esetén az eladó jogosult a szerződés teljesítésének felfüggesztésére.
3.4. 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az eladó jogosult a szerző- déstől való elállásra vagy választása szerint a szerződés általa még nem teljesített részének azonnali felmondására.
3.5. Ha az eladó tudomására jut, hogy a vevő fizetőképessége bizonytalan, kü- lönösen ha csődeljárás alatt áll, ellene végrehajtást vagy felszámolást kezdemé- nyeztek, az eladó a szerződéskötés után is jogosult a vevőtől előre fizetést vagy fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az eladó jogosult a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint a szerződés általa még nem teljesített részének azonnali felmondására.
3.5. A 3.4. – 3.5. pont szerinti elállás vagy azonnali felmondás esetén az eladó az általa még nem teljesített rész 20 %-ának megfelelő elállási illetve felmondási kötbér felszámítására jogosult.
3.7. A vevő nem jogosult az eladóval szemben fennálló esetleges követeléseit beszámítással rendezni.
4. Tulajdon átruházás
4.1. Valamennyi eladott áru tekintetében az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a vevő az árut nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.
4.2. Amennyiben a vevőnek az eladó felé 15 napot meghaladó fizetési késedel- me áll fenn, úgy az eladó jogosult a tulajdonjog fenntartással átadott áruk egyol- dalú birtokbavételére és elszállítására, és jogosult a vevő felé teljes kártérítési igényének érvényesítésére.
4.3. Amennyiben a vevő a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az eladott árukat feldolgozza, beépíti, egyesíti egyéb dolgokkal, ezzel az így létrejött új dolog te- kintetében közös tulajdon keletkezik a tulajdonjog fenntartással átadott áru érté- kének az egyéb dolog értékéhez viszonyított arányban.
4.4. A vevő a tulajdonjog fenntartással átadott áruk lefoglalásáról vagy a birto- kából való bármilyen okból származó kieséséről köteles az eladót haladéktalanul értesíteni, és az eladó tulajdonjogának védelme érdekében szükséges jogi lépése- ket haladéktalanul megtenni.
4.5. Az áru átadásával a vevőre száll át a kárveszély viselése.
4.5. A szerződéssel kapcsolatban az eladó által átadott felmérések, szoftverek, tervrajzok, specifikációk, műszaki leírások és egyéb információk az eladó szelle- mi tulajdonát képezik, és az eladó írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek át nem adhatók, a jelen szerződésen kívüli célra fel nem használhatók.
5. A teljesítés
5.1. A teljesítés során eladó nem köteles a vevő által megadott műszaki adatok és egyéb paraméterek helyességét vagy célszerűségét ellenőrizni.
5.2. Az áruk átadásának határidejét az eladó megrendelés visszaigazolása hatá- rozza meg. A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor az áru az 5.3. – 5.4. pont szerint átadásra kerül.
5.3. Ha a felek írásos megállapodása alapján az árukat az eladó vagy fuvarozója szállítja, akkor az áruknak a megállapodás szerinti, megfelelően előkészített cél- helyen történő lerakodásáról a vevő gondoskodik. Az áruk a lerakodás megkez- désével minősülnek átadottnak.
5.4. Az áruk átadásának helyére vonatkozó megállapodás hiányában az áruk át- adásának helye az eladó 1.1. pont szerinti székhelye, ideje munkanapokon 7 – 14 óra között. Ilyen esetben az eladó székhelyén az áruknak a szállítóeszközre tör- ténő felrakodásáról az eladó, elszállításáról a vevő gondoskodik. Ilyen esetben az áruk a felrakodással minősülnek átadottnak.
5.5. Az eladó jogosult részletekben történő és az előteljesítésre is, amelyre a tel- jesítés – ideértve a (rész)számla benyújtását is – szabályai alkalmazandók.
5.5. Az eladó nem felel a neki nem felróható ok (pl. természeti katasztrófa, há- borús esemény, állami vagy hatósági intézkedés, sztrájk, a közlekedés összeomlá- sa, beszállító kiesése) miatti teljesítési késedelméért. Ez esetben a teljesítési ha- táridő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött. Ha a késedelem miatt a teljesítés a vevőnek már nem áll érdekében, a vevő – a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében – a szerződéstől elállhat.
5.7. A vevő köteles az árut az átadáskor megvizsgálni Xxxxxxxxxx kifogással va- lamint a szemmel látható sérülések vagy egyéb szemmel látható hibák miatti mi- nőségi kifogással az áruk átadásakor lehet élni, írásban. A vevő vagy megbízottja a szállítólevél aláírásával elismeri az áruk mennyiségi átvételét, és a jelen pont szerinti sérülés- illetve hibamentességét.
5. Szavatosság
5.1. Az eladó az általa eladott árukért és elvégzett szolgáltatásokért a hatályos jogszabályok előírásai szerint szavatosságot vállal.
5.2. Az eladó reklámjaiban vagy egyéb, a szerződési dokumentáció részét nem képező nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag a szerződési dokumentációban tételesen leírt, vagy valamely magyar szabványra vagy az eladó xxx.xxxxxxx.xx honlapján közzétett Isoplus katalógusra (a továbbiakban: katalógus) való konkrét hivatkozással meg- adott specifikáció képezi.
5.3. Az eladó az árukat a katalógus szerinti minőségben és méretekben gyártja le és adja át a vevőnek. Az eladó felhívja a vevő figyelmét az árukra vonatkozóan a katalógusban, különösen annak Kivitelezés fejezetében közzétett szállítási, tá- rolási és kivitelezési előírások (így különösen: árokméretek, csőelrendezés, védő- fólia kezelés, stb.) gondos betartására. Az eladó szavatossága nem terjed ki az előírások be nem tartása miatt bekövetkező hibákra.
5.4. Ha a katalógusban közzétett információk a vevő számára nem elégségesek vagy nem egyértelműek, úgy felvilágosítást kérhet az eladótól. A felvilágosítás külön erre irányuló írásos megállapodás hiányában nem jelenti az áruk felhaszná- lásával kapcsolatos tervezési vagy művezetési tevékenység vagy annak egy részé- nek az eladó általi átvállalását.
5.5. A vevő szavatossági kifogásait haladéktalanul köteles közölni az eladóval. Kifogás esetén az árut az eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a vevő hibájából nem lehetséges, a vevő szavatossági igénnyel nem élhet.
5.5. Amennyiben az eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Ha a felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár ké- sőbb jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek mi- nősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetle- gesen érvénytelen részhez.
7.2. A jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkező bármely vita eldöntésére a felek kikötik helyi bírósági hatáskör esetén a Budaörsi Városi Bíróság, megyei bírósági hatáskör esetén a Tatabányai Törvény- szék kizárólagos illetékességét.
7.3. Ha a felek között az Isoplus távhővezetékek helyszíni utószigetelésére és hibajelző rendszer kialakítására (együttesen: utószigetelés) is létrejön szerződés, úgy arra további, külön Általános utószigetelési feltételek vonatkoznak. A jelen általános szerződési feltételek elfogadása egyben az utószigetelésre vonatkozóan az Általános utószigetelési feltételek elfogadását is jelenti.
1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen általános utószigetelési feltételek vonatkoznak az Isoplus Kft. (Cg. 01-09-0G0509; székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 45.; a továbbiakban: vállalkozó) által az Isoplus távhővezetékekhez kapcsoló- dóan a megrendelő felé teljesített utószigetelési tevékenységgel kapcso- latos termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra.
1.2. Az utószigetelési tevékenység az Isoplus távhővezetékek helyszíni utószigeteléséből, karmantyú kötések utólagos szigeteléséből, jelző- rendszer összekötéséből, tágulási párnák elhelyezéséből és csővéglezáró végsapkák felhelyezéséből (a továbbiakban együttesen: utószigetelés) áll. A vállalkozó xxx.xxxxxxx.xx honlapján található Isoplus ter- mékkatalógus Kivitelezés menüpontja (a továbbiakban: kivitelezési útmutató) határozza meg az utószigetelés pontos műszaki tartalmát, ki- véve, ha a felek írásban ettől eltérően állapodnak meg.
1.3. A jelen általános utószigetelési feltételekben kifejezetten nem sza- bályozott kérdésekre a vállalkozó Általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), ha pedig azok nem tartalmaznak rendelkezést, úgy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.
1.4. A vállalkozó az utószigetelést a megrendelő által a szerződésben megjelölt helyszínen végzi el.
1.5. A vállalkozó kizárólag a tőle vásárolt Isoplus távhővezeték rend- szer utószigetelését vállalja, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérően ál- lapodnak meg.
2. Az utószigetelési igény bejelentése
2.2. Az igénybejelentőnek tartalmaznia kell a projekt megnevezését (lehetőség szerint a kapcsolódó vállalkozói ajánlaton feltüntetett szám- mal együtt), az utószigetelési munkák helyét pontos cím megjelöléssel, a sikeresen elvégzett nyomáspróba időpontját és a vezetékrendszer kar- mantyúinak átmérő szerinti darabszámát.
2.3. Az igénybejelentő hiányos vagy elégtelen volta esetén az vállalkozó jogosult a megrendelőtől további adatokat kérni, amely esetben a 2.1. pont szerinti vállalási határidő a hiányzó adatoknak az eladóhoz történő megérkezésétől számítandó.
3. Teljesítés
3.1. Az utószigetelési munkák elvégzésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a távhővezeték kiépítése a kivitelezési útmutatóban közzétett, to- vábbá a távhővezeték építéshez szükséges áruk átvételekor a megrende- lő részére átadott fektetési irányelveknek megfelelően, és a vállalkozó által látható kivitelezési hibáktól mentesen történt.
3.2. Az utószigetelési munkák befejezéséig az érintett munkaterületnek a vállalkozó teljesítéshez történő biztosítása, így különösen annak meg- felelő kialakítása, víztelenítése, fenntartása, az utószerelési munkák el- végzéséhez szükséges közműhasználat díjmentes biztosítása, illetve a biztonsági előírások megtartása a megrendelő vagy megbízottja feladata.
3.3. A megrendelő köteles a vállalkozó részére biztosítani az utószige- telési munkák elvégzése – így különösen a jelzőrendszer szerelése – ér- dekében az érintett munka- vagy egyéb területre, így különösen a hő központba történő bejutást és a folyamatos munkavégzés lehetőségét. Ha a megrendelő a szükséges helyekre történő bejutást a vállalkozó ré- szére nem biztosítja, az vállalkozó ezt írásban jelzi a megrendelő felé. A bejutás megrendelői biztosításának elmaradásából eredő valamennyi többletköltség és egyéb kár kizárólag a megrendelőt terheli. Ilyen eset- ben a felek a 2.1. és 2.4. alkalmazásával új határidőben egyeznek meg.
3.4. A zárt térben – így különösen épületben, aknában vagy csatorná- ban – végzett utószigetelési munkák elvégzéséhez szükséges szellőzte- tés biztosítása a megrendelő feladata.
3.5. Az épületekbe történő be- és átvezetéseknél a vég- és zsugorsap- káknak az utószigetelési munkák előtt történő, sérülésmentes felhelye- zése és ezeknek a hőtől és égéstől történő védelme a megrendelő fel- adata. A hagyományos végsapkákat kettévágni tilos. A vég- és zsugor- sapkák sérülése esetén a vállalkozónak osztott „zipzáras” sapkákat kell felhelyeznie az utószigetelési munkák elvégzéséhez, amelyet a szerelési munkalapon írásban jelez a megrendelő felé. Az osztott „zipzáras” sap- kák felhelyezéséből eredő többletköltség a megrendelőt terheli.
3.5. A köpenycső és az acélcső utószigetelése csak +5 oC és +45 oC közötti hőmérsékleten végezhető. Az utószigetelési munkák részét ké- pező habosítás nem végezhető +5 oC alatt, vagy 90 % relatív páratarta- lom felett, vagy esőben.
3.7. Ha az utószigetelési munkák elvégzéséhez a 3.X. xxxx szerint szük- séges környezeti feltételek nem állnak fenn, a megrendelő vagy megbí- zottja köteles gondoskodni a szükséges környezeti feltételek biztosításá- ról, pl. kedvezőtlen időjárás elleni védelem, fóliasátor, fűtés, stb. bizto- sításával. Ha a megrendelő az utószigetelési munkák elvégzéséhez szük- séges környezeti feltételeket nem tudja a vállalkozó részére biztosítani, erről legalább egy nappal az utószigetelési munka megkezdése előtt kö- teles tájékoztatni a vállalkozót. Az időben történt tájékoztatás elmara- dásából eredő valamennyi többletköltség és egyéb kár kizárólag a meg- rendelőt terheli.
3.8. A környezeti feltételek hiánya esetén a felek a 2.1. és 2.4. alkalma- zásával olyan új határidőben egyeznek meg, amikorra a megrendelő a szükséges feltételeket biztosítja vagy a megváltozott környezeti feltéte- lek az utószigetelési munkák elvégzését lehetővé teszik.
3.9. A nyomáspróba átvétele után a vezetékrendszerből a vizet le kell üríteni, amennyiben ez nem lehetséges és a külső hőmérséklet +10 oC alá süllyed, a rendszerben lévő vizet +30 oC és + 45 oC közötti hőmér- sékletre kell felfűteni.
0.00.Xx utószigetelési munkákhoz szükséges áruk megrendelő általi át- vételére az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Ha az utószigetelési munkákhoz szükséges áruknak az utószigetelés helyére történő szállítá- sát a megrendelő végezte, azokat az utószigetelési munkák elvégzéséhez a megrendelő a helyszínen köteles a vállalkozó részére biztosítani.
3.11. Az utószigetelési szerződés teljesítésének időpontja az utószigete- lési munkák vállalkozó általi befejezése. Az utószigetelési munkáknak a 3.3., 3.4. vagy 3.X. xxxx szerinti feltételek hiánya miatti felfüggesztésére kerül sor, úgy az addig elvégzett utószerelési munkák befejezettnek mi- nősülnek.
0.00.Xx utószigetelési munkák vállalkozó általi befejezését, beleértve az utószigeteléshez felhasznált áruk mennyiségét a megrendelő a szerelési munkalapon aláírásával haladéktalanul köteles igazolni. Ha a megrende- lő a szerelési munkalapot az utószigetelési munkák elvégzésétől számí- tott három munkanapon belül nem juttatja vissza aláírva a vállalkozó- nak, de ezen idő alatt a teljesítés megtörténtét sem kifogásolja írásban, úgy a szerelési munkalap a megrendelő részéről elfogadottnak tekinten- dő.
4. Fizetési feltételek
4.1. A vállalkozó jogosult az utószigetelési munkák során felmerült többletköltségekről a megrendelő részére számlát kiállítani. Ilyen több- letköltségek különösen:
a) ha a megrendelő nem tudja biztosítani a kivitelezési útmutatóban és a jelen szerződési feltételekben foglaltak szerinti, folyamatos munkavég- zést lehetővé tevő munkafeltételeket a vállalkozó részére, és ezért a szerződés keretein túli oda-vissza utak, szállásköltség, várakozási idő költség merül fel a vállalkozónál;
b) különleges munkálatok díja, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a nem megfelelő munkaterület miatt a vállalkozó többletmunkát kényte- len végezni;
c) a megrendelő vagy harmadik fél által a távhővezeték rendszerben okozott és a vállalkozó által felfedezett bárminemű kár kijavítása miatt felmerült költségek, beleértve a kijavításhoz felhasznált anyagok vétel- árát is;
d) az utószigetelési munkák során a megrendelésben foglaltakhoz ké- pest nagyobb mennyiségben szükségessé vált anyagok eladási ára és munkadíj,
4.2. A számlázás a szerelési munkalap alapján történik. Ha a szerelési munkalap aláírására a megrendelő részéről a 3.12. pont szerint a meg- rendelő érdekkörébe eső okból nem került sor, a szerelési munkalap alapján kibocsátásra kerülő számla tekintetében a megrendelő részéről mennyiségi kifogásnak nincs helye.