VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TÍPUSSZERZŐDÉS

Szerződés SAP száma:……………………………

amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely: 8600 Siófok Tanácsház u. 5.

levelezési címe: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe IBAN Számlaszáma: XX00 00000000-00000000-00000000

SWIFT: INGBHUHB

Számlázási (posta) cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf: 8. Adószáma: 12543331-2-14

Cégbíróság és cégjegyzék szám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

00-00-000000

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, vagy Ajánlatkérő

másrészről:

székhelye:

levelezési címe:

számlavezető pénzintézete:

IBAN számlaszáma:

SWIFT:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék száma:

mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, vagy Ajánlattevő (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeletei alapján, különös tekintettel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 289/2011. (XII.22.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Korm. rendelet) keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből állt:

1. (első) rész:

Megrendelő, mint ajánlatkérő „Az FGSZ Zrt. részére a nagynyomású földgázszállító rendszer részét képező felszíni technológiai állomások létesítési, rekonstrukciók, átalakítási, felújítási gépészeti munkák ellátása” tárgyú, TED 2015/S 147-272168 azonosítási számon lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást

folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre a keretmegállapodás (a továbbiakban: KM). A keretmegállapodásban foglaltak jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen egyedi szerződést a keretmegállapodásban foglaltakkal együtt kell értelmezni.

2. (második) rész:

„TÁRGY”

A keretmegállapodás alapján történő jelen egyedi szerződés megkötésére Megrendelő a Kbt. és a Korm. rendelet alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott. Megrendelő DÁTUM napján ajánlattételi felhívást küldött a Vállalkozók részére.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során ajánlatot nyújtott be. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részének („TÁRGY”) tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás) eredményét DÁTUM napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. Szerződő felek a szerződést a Kbt. rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

1. Szerződés tárgya

Az FGSZ Zrt. részére az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén a szerződés 1. számú melléklete szerinti munkálatokhoz kapcsolódó szükséges anyagok beszerzése, valamint kiviteli tervekben meghatározott kivitelezési munkák elvégzése.

A felek rögzítik, hogy a szolgáltatást a műszaki tartalma sajátossága következtében a részhatáridők ellenére oszthatatlannak minősítik.

2. A szerződés hatálya, teljesítési határideje

A szerződés ………….. napján lép hatályba és …………………….. napjáig tartó határozott időtartamra szól, de legkorábban a Felek szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése időpontjában szűnik meg.

A szerződésben meghatározott feladatok végteljesítési időpontja:

DÁTUM

amely a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétel legkésőbbi lezárási időpontja.

Az élőüzemi kapcsolatok kialakításához szükséges távvezetéki leállás időpontja az FGSZ Zrt. honlapján publikált ill. a tervekben rögzített időpontok

A részteljesítési határidőket a 3. számú melléklet tartalmazza.

Előteljesítés a 3. számú mellékletben szereplő minden teljesítési határidőt megelőzően megengedett, a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján.

A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai: A műszaki átadás-átvétel előfeltételei:

A Felek az 1. számú mellékletben megjelölt munkák befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának feltétele: munka teljes befejezése, a komplett, „D” terv (zsűrire alkalmas geodéziai munkarész is), átadása.

Az eljárások további előfeltételeit az FGSZ Zrt. a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó részére átadott utasítások tartalmazzák.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során átadandó dokumentumok az FGSZ utasításában foglaltak szerint, de különösképpen:

• Megvalósulási dokumentáció 8. mellékletben részletezett dokumentumainak átadása 2 papír alapú, nyomtatott és 2 elektronikus példányban CD-n vagy DVD-n.

• Távvezetéki Térinformatikai rendszerbe betöltésre alkalmas a megvalósulási állapotot tükröző D-tervi interfész átadása Kivitelezői, felelős műszaki vezetői nyilatkozatok arról, hogy a mű a terveknek, engedélyeknek megfelelően készült el, a vonatkozó szabványoknak megfelel.

• Tervtől való eltérés esetén, Megrendelő és a Tervező hozzájáruló nyilatkozata.

• Zsűrizésre alkalmas zárógeodézia

• A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat

• Szükség szerint érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek és tervezési minősítésük.

• Villamos és Rb-s felülvizsgálati jegyzőkönyvek és tervezői minősítésük.

• Szükség szerinti zajmérések elvégzése

• ingatlan tulajdonosok, használók értesítése

• ingatlan tulajdonosok, használók kártalanítását igazoló dokumentumok

A teljesítésigazolás kiállításának a feltétele a munkák sikeres műszaki átadás – átvétele, valamint a jelen pontban meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.

3. Szerződés díja, elszámolás módja

A szerződés vállalkozási díja:

nettó ….- Ft

azaz: nettó forint

A vállalkozási díj fix átalánydíj, melynek mértéke a szerződés hatálya alatt nem változtatható.

A szerződés elszámolására és a fizetési feltételeire a KM IV. pontjában foglaltak (különös tekintettel a 2.7 pont) alkalmazandóak. A Vállalkozó nem kér/kér előleget.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a megrendelés szerinti munka építési engedély köteles/építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy egyszerű bejelentéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti.

Felek nyilatkoznak, hogy egyiküknek sincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle ÁFA fizetése ne lenne követelhető.

Az áfa fizetési kötelezettség alanya a szerződés szerinti megrendelés alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) b) pontja értelmében a Megrendelő. Vállalkozó által kibocsátott számlában áthárított adó nem szerepel, továbbá azon az Áfa törvény 169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezés feltüntetésre kerül.

4. Felek kapcsolattartói

Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címre:

Szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatosan:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Telefon:

Telefax:

e-mail:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Telefon:

e-mail:

Műszaki kérdésekben:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u 5 Telefon:

e-mail:

Vállalkozó megbízottjai, felelős vezetője Xxx/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Egyebekben a KM V. pontjában foglaltak alkalmazandóak.

5. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő 3 pld papír alapú jóváhagyott/engedéllyel rendelkező kiviteli tervdokumentációt biztosít Vállalkozónak. 1 pld digitális formátumú tervdokumentációt Vállalkozó a pályáztatás során átvett.

Megrendelő a munkaterületet az építési tevékenység megkezdésének a bányahatóságnak történő bejelentésétől számított 10. naptól biztosítja. A munkaterület átadásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A Megrendelő a szerződés aláírásának napjától – a helyszíni munkavégzésére tekintettel – a feladat ellátásához szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét –a 203/1998. (XII.19) Korm. rendelet 21. § szerinti feltétel szükség szerinti teljesülése esetén - biztosítja a Vállalkozó részére.

Megrendelő teljesíti a Vhr. 21.§ (5b) szerinti bejelentési kötelezettséget.

Szükség szerint koordinációs értekezleteket tart, a műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítja.

Megrendelő biztosítja a saját rendszerén végzendő munkákhoz az üzemeltetői felügyeletet a Megrendelő honlapján elérhető VIG-TÁT-5. munkavégzés engedély elnevezésű szabályzat szerint.

Megrendelő szükség szerint a beépítésre kerülő nyomástartó berendezés felállítási engedélyét biztosítja.

6. Vállalkozó kötelezettségei és feladatai

6.1. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben a Távvezetéki Engineering vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely utólag kerül dokumentálásra.

A Vállalkozó köteles a kiviteli tervet szakkivitelezőtől elvárható gondossággal átnézni.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél, tárolásánál és szállításánál az előírások betartására és az átadás-átvétel során a kezelés (tárolás, szállítás) megfelelőségét igazoló dokumentumok bemutatására.

Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni.

A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére.

Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni.

Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.

Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik.

A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó

kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell.

Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete.

A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni.

A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt szabályzatoknak megfelelően.

A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni.

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni.

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról.

A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli.

Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért.

A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt.

Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a kiviteli terv, a 4. sz. mellékletben szereplő szabályzatok és az FGSZ Zrt. honlapján található kötelezően alkalmazandó szabványok szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el.

Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldj a Megrendelő részére,.

A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, a kritikus megvalósítási útvonalat, a részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját. A Vállalkozó az ütemtervben köteles előre jelezni a hétvégi munkavégzés szükségességét

A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket tartani tudja.

A Vállalkozó köteles erőforrásai úgy szervezni, hogy az élő üzemi rákötést jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt képes legyen elvégezni.

Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél, az üzemközpontokhoz tartozó területeken, a technológiai létesítmények területein, történő munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak

maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége.

Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges.

Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító üzem szerződés szerinti képviselője felé.

Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy ésszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti kiviteli tervet kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a kiviteli terv hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel.

A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a tervdokumentációban konkrétan meghatározott és a xxxxx://xxxx.xx/xx- hu/Lapok/FGSZ-szabalyzatok-munkavegzeshez-tervezeshez.aspx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat.

Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát és EBK kiskönyv számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

Vállalkozó köteles Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül megkezdeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát és EBK kiskönyv számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

Megrendelő szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását.

Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint)

Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre.

Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal

határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. felé.

Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételét megtenni.

6.2. Vállalkozó feladatai

Vállalkozó feladatát képezi a létesítmények megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak szerint.

Kivitelezés során

⮚ Munkaterület igénylése, a Megrendelő általi munkaterület átadás - átvételi eljáráson való részvétel.

⮚ A Megrendelőtől való munkaterület átvételen felelős műszaki vezetőjével vesz részt.

⮚ EBK és Munkavédelmi feladatok, balesetvédelmi oktatások szervezése, lefolytatása, ill. ezek dokumentálása.

⮚ Építési naplók megnyitása, vezetése, ellenőrzése, lezárása.

⮚ Az alvállalkozók munkájának koordinálása, műszaki ellenőrzése (valamennyi szakterület figyelembevételével).

⮚ Munkahelyi rend felügyelete és fenntartása.

⮚ Koordinációs értekezleteken részt vesz megfelelő szakembereivel.

⮚ Hatósági, szakhatósági ellenőrzések feltételeinek megszervezése, biztosítása, ennek dokumentálása.

⮚ Üzemeltetői felügyelet megkérése. A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök, gyártmányok, berendezések biztosítása, beszerzése. A beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása (rendeléskiadás, szerződéskötés, szállítás, biztosítás, raktározás, állagmegóvás, vámkezeltetés, nyilvántartás stb.).

⮚ Tűzveszéllyel járó tevékenységekre-, behajtási-, munkakezdési-, beszállási-, engedélyek beszerzése, biztosítása, az abban foglalt előírások maradéktalan betartása.

⮚ Megrendelő folyamatos tájékoztatása a kivitelezés előrehaladásáról, a tervtől és operatív szabályzatoktól való eltérés időben való megkérése

⮚ A kivitelezés során keletkező akadályok elhárítása.

⮚ Geodéziai bemérések, zárógeodézia elkészítése.

⮚ "D" tervi dokumentációk teljes körű összeállítása.

⮚ Részvétel a garanciális bejárásokon és a szükséges intézkedések megtétele.

⮚ Részvétel a műszaki átadás-átvételi eljáráson.

⮚ Nyomástartó berendezések használatbavételéhez szükséges dokumentáció összeállítása, az engedélyezésnél bevonásra kerülő szakhatóságoknál előírt illetékek befizetése.

⮚ ingatlan tulajdonosok, használók értesítése

⮚ ingatlan tulajdonsok, használók kártalanítását igazoló dokumentumok

Vállalkozó a szerződés megkötésének napjától a sikeres műszaki – átadás időpontját követő 30. napig köteles az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekkel fenntartani felelősségbiztosítását.

7. Eljárás robbanótest vagy annak látszó tárgy találása esetén

• Amennyiben a Vállalkozó a földmunkák végzése során a földben/földön elhagyva robbanótestet vagy annak látszó tárgyat talál, ahhoz nem nyúlhat, azt el

nem mozdíthatja. Az így kialakult vészhelyzetre a közelben tartózkodók figyelmét fel kell hívni. Az adott munkaterületen tartózkodók helyszíni vezetőjének (egyedüli munkavégzés esetén maga a találó) az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes üzemi koordinátornak, és kérni kell a területileg illetékes rendőrkapitányság értesítését, helyszíni rendőri intézkedés kezdeményezését. Az üzemi koordinátornak a rendőrség értesítését követően az érintett üzem és a Biztonság és Védelem osztály (továbbiakban: BV) vezetőjének értesítéséről is intézkedni kell.

• Amennyiben a szükséges eszközök a helyszínen rendelkezésre állnak (kordonszalag, figyelmeztető tábla) és a körülmények azt lehetővé teszik, a találási helyet be kell keríteni és jelölni kell. Jelölő karót csak kézi erővel földbe nyomva, ütlegelés – rezgéskeltés - nélkül szabad rögzíteni.

• A helyszíni vezetőnek utasítani kell az ott dolgozókat a találási hely gyalogosan történő elhagyására oly módon, hogy lehetőség szerint 200 méter sugarú körben biztonsági távolságot tartva ne tartózkodjanak. Az egyedül munkát végző munkavállalónak önállóan el kell hagyni a területet.

• A nem FGSZ állományú, ott vagy a közelben tartózkodó, oda közelítő személyek figyelmét is fel kell hívni a veszélyre és kérni a biztonsági távolság megtartását.

• A helyszíni vezető és a találó a biztonsági sávon kívül köteles a kiérkező rendőr járőrt megvárni, a szükséges tájékoztatást megadni, majd annak utasításai szerint eljárni.

• A rendőrség megérkezésének tényét az üzemi koordinátornak jelezni kell, aki az üzem és BV vezetőt köteles haladéktalanul tájékoztatni.

• A helyszín jellegére, a veszély mértékére tekintettel a BV vezetője intézkedhet a terület ideiglenes őrzéséről, melyről előzetesen az illetékes rendőrkapitányság ügyeletével egyeztet.

8. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele

A KM VII. pontjában foglaltak szerint.

Vállalkozó jelen szerződésben szereplő műszaki tartalom megvalósításához alvállalkozót csak jelen szerződés 9. sz. mellékletében megnevezett tevékenységre jogosult igénybe venni.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott alvállalkozót foglalkoztathat.

9. Szerződésszegés

A KM VIII. pontjában foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel.

A vállalkozó az alábbi, neki felróható okból történő mulasztásokért kötbért köteles fizetni. A kötbér összege 50 000 Ft/alkalom.

Kötbérrel sújtott mulasztások:

• Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől és operatív szabályzatoktól történő eltérések megvalósításának megkezdése, anyagok és eszközök alkalmazása

• 4. számú mellékletben hivatkozott Operatív szabályzatokban, kiviteli tervben szereplő Megrendelő jóváhagyása nélküli technológiák alapján történő kivitelezés megvalósítása,

• részletes előre haladási jelentés megküldésének elmaradása,

• Az Operatív szabályzatokban és a jelen szerződésben meghatározott faladatok elvégzéséhez előírt határidők be nem tartása esetén

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés megvalósításához a Megrendelő előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélküli alvállalkozót foglalkoztat úgy alvállalkozónként 5 millió Forint kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni.

10. Szerzői jog

A szerződés teljesítése során a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott műszaki utasítások a Megrendelő szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így azoknak a jelen szerződés tárgyától eltérő más célra történő felhasználása nem megengedett.

Vállalkozó szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga vagy igénye, amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná.

A fentieken túlmenően a Vállalkozó köteles helytállni, ha harmadik fél a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi vagy egyéb jogcímen kártérítési igényt jelent be.

11. Egyéb

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott keretmegállapodás, és annak mellékletei, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 2 példányban, melyből 1 példányt Vállalkozó, 1 példányt Megrendelő őriz meg.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom

2. számú melléklet: Szakági költségbontás

3. számú melléklet: Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák összege, műszaki tartalma

4 számú melléklet: A munkaterületen érvényes biztonságtechnikai és műszaki szabályok

5. számú melléklet: Nyilatkozat a kifizetésekhez

6. számú melléklet: TERVTŐL / OPERATÍV SZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉSI IGÉNY- kérelem/jóváhagyás

7. számú melléklet: A kivitelezés részletes ütemterve

8. számú melléklet: A megvalósítási dokumentáció főbb követelményei

9. számú melléklet: Vállalkozó által külső erőforrással végzendő tevékenységek ,és bevonásra kerülő alvállalkozók listája

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Siófok, DÁTUM

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság			CÉGNÉV
NÉV	NÉV		NÉV
Vezérigazgató			ügyvezető igazgató
Megrendelő			Vállalkozó

Műszaki tartalom

A kiviteli tervek a szerződés külön mellékletét képezi.

Költségvetés

(a feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák)

Az ár vonatkozik a kiviteli tervekben szereplő feladatok komplett megvalósítására!

3. számú melléklet

Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák nettó összege, műszaki tartalma

* Előteljesítés a Megrendelővel egyeztetett módon és időpontban megengedett bármelyik számlaütemnél, az adott számlaütemhez tartozó teljes műszaki tartalom megvalósítása esetén.

4. számú melléklet

A MUNKATERÜLETEN ÉRVÉNYES BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK

A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos, az FGSZ Zrt. által kiadott a szerződés aláírásakor hatályban lévő és a xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX-xxxxxxxxxxxx- munkavegzeshez-tervezeshez.aspx menüpont alatt elérhető műszaki utasításokat megismerni és betartani.

A honlap zárt részét jelszó segítségével tudják megtekinteni: user név: FGSZ_2016

Password: Belepes001

A vállalkozó munkavédelmi felelőse

Név: Elérhetőség: Oklevél szám:

NYILATKOZAT

5. számú melléklet

a teljesítésben résztvevő szervezetekről vagy személyekről a Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése alapján

Alulírott ………………………………, mint a(z)

……………………….……………................................... (székhely: ..................................

adószám: ……......................................., cégbíróság és cégjegyzékszám:

…………………………) ajánlattevőként szerződő fél cégjegyzésre jogosult képviselője – az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) … év … hónap …napján „…” tárgyban kötött szerződés (FGSZ szerződésszáma:…, FGSZ megrendelés iktatószáma:…, FGSZ SAP megrendelés/tétel száma:…) teljesítésével kapcsolatban – a Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi munka teljesítésében az alábbiakban megjelölt ajánlattevők és/vagy alvállalkozók és/vagy a velünk munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban: szakember) vettek részt és az alábbiakban meghatározott összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.

A teljesítésbe bevont szervezet vagy személy megnevezése, székhelye, adószáma Közreműködői minőség megjelölése* A tárgyi munka teljesítéséből az adott szervezet vagy személy személyt megillető összeg (HUF+/ÁFA**/)

……………………………, 2015. ………………..hó nap

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

………..…………...……………. az ajánlattevőként szerződő fél cégszerű aláírása

* Meg kell jelölni, hogy a teljesítésbe bevont személy ajánlattevőként vagy alvállalkozóként vagy szakemberként vett részt a teljesítésben.

** Amennyiben az ÁFA alkalmazandó.

6. számú melléklet

TERVTŐL / OPERATÍV SZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉSI IGÉNY-

kérelem/jóváhagyás

1.	Projektazonosító szám:
2.	A létesítmény neve:
3.	Érintett szakág(-ak):
4.	Tervdokumentáció hivatkozás: (Kötet-füzet és tervrajz szám hivatkozás)
5.	A Tervtől való eltérési igény benyújtásának indoka, ismertetése:
6.	Mellékletek -/ hivatkozások:
7.	Javaslat: (Adatlappal, Vázlatrajzzal)
	Egyéb mellékletek:
8.	Igénylő cég-/ név:
9.	Az igénylés dátuma:
10.	Kért teljesítési határidő:
11.	Igénylésre jogosult neve:
	- telefonszáma:
	- aláírása:
12.	Az eltérés kérés oka:	Terv hiba/ hiány	Kivitelezői kérés	Eltérő kivitelezés
		13.	Tervezői válasz:
Nyilatkozatra jogosult neve:
- telefonszáma:
- aláírása:
15.	Mellékletek: (x-oldal, rajz-/szám, egyéb)
17.	FGSZ válasz:
	Jóváhagyásra jogosult neve:
	aláírása:

A kivitelezés részletes ütemterve

7. számú melléklet

A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, a kritikus megvalósítási útvonalat, a részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját.

8. számú melléklet

A megvalósítási dokumentáció főbb követelményei

Megvalósulási dokumentáció tartalmi és formai követelményei

Tartalmi követelmények:

1 Tartalomjegyzék.

2. Felelős műszaki vezető nyilatkozata.

3 Kivitelezői nyilatkozat.

4 Tervezői nyilatkozat. (amennyiben szükséges, és csak a tervmódosításokra.)

5 Engedélyek:

5.1. Üzemeltetői nyilatkozat ( FGSZ Zrt )

5.2 Építéshatósági engedélyek (általános, BK-i engedélyek.)

5.3 Szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb hatósági engedélyek.

5.4 Földhivatalok földterület időleges / végleges más célú hasznosításának engedélye.

5.5. Környezetvédelmi hatóság és nemzeti park engedélyei

6 Nyomáspróba bejelentés okirata, meghívások.

7 Kiviteli terv " D " tervesítve

8 Kivitelezői technológiai utasítások

8.1 Hegesztési technológiai utasítás.

87.2 Nyomáspróba technológiai utasítás. minden munkafázishoz

8.3 Vezetéktisztítási technológia.

8.4 Ívhajlítás technológia - ha helyszíni hajlítás van.

8.5 Szigeteléstechnológiai utasítás

8.6 Víztelenítési és szárítási technológia

8.7 Festési technológia

8.8. Korróziós mérési technológia

8.9. APS helyszíni szigetelésre, gyártásra

9 Műbizonylatok

9.1 Beépített anyagok műbizonylatai teljes körűen, szakági csoportosításban

9.2 Szerelvények, készülékek, berendezések, műszerek gépkönyvei, magyarnyelvű üzemeltetési-karbantartási dokumentációja

9.3 Acélcső és a gyárilag készült szigetelés bizonylata

(A bizonylatnak tartalmaznia kell a 100%-os palástvizsgálat eredményét - ha a terv előírja )

9.4 Üvegszál erősítésű műgyanta szigetelés anyagainak műbizonylatai és a szigetelés vastagságának és keménységének mérését és minősítését tartalmazó jegyzőkönyv.

9.5 Szigetelő anyagok műbizonylatai. (Varratszigetelő zsugorfólia, alapozók, csőszigetelő szalagok és primer, szigetelésjavító folt, melegen szórt PUR és epoxi anyagok, viszkoelasztikus csőszigetelő anyagok)

8.6 Hegesztő elektróda

9.7 Ívhajlítás bizonylata - gyárilag hidegen vagy melegen

9.8 Ívhajlítás bizonylata - helyszíni hajlítás, valamint tanúsítás a megfelelőségről

9.9 Vezetéktisztítás, kalibrálás eredménye, jegyzőkönyve.

9.10. Hegesztési hozaganyagra vonatkozó bizonylatot,

10 Hegesztők minősítő bizonyítványa

10.1 Kivitelező nyilatkozatát a terv, illetve a hegesztési technológia szerinti hegesztésről,

10.2 FGSZ Zrt. által jóváhagyott hegesztési technológiai utasítást (WPS),

10.3 A WPS elfogadásának nyilatkozata

10.3. Hegesztő névsort és a hegesztők minősítésének másolatát

10.4. Hegesztők alkalmasságának igazolását (IG-ÜZ-20 V2 3. sz. melléklet) vagy a munkapróba minősítéséről szóló jegyzőkönyvet

11. Varrat(ok) vizsgálatának IG-ÜZ-20 v2 2.7. pontban leírt elektronikus nyilvántartását (IG-ÜZ-20 v2 6. melléklet)

12 GKM által feljogosított szervezetek által kiadott hegesztési alkalmassági bizonyítvány a kivitelező cégre vonatkozóan

Elfogadott csőrendelési adatlap

13 Nyomáspróbák

13.1 Szilárdsági jkv. + PTT 4001 digitális nyomás és hőm. regiszter szalag

13.2 Tömörségi jkv. + PTT 4001 digitális nyomás és hőm. regiszter szalag

13.3. Víztelenítés és szárítás megfelelőségét igazoló jegyzőkönyv

13.4. Műtárgyak nyomáspróba jegyzőkönyvei.

14 Vizsgálatok jegyzőkönyve.

14.1 Radiográfia , UH , penetráció (RT vizsgálati felvételek digitális képeit) (Mellékelni szükséges a talált hibák hibakódjának leírását. )

14.2 Varrat térképet a hozzá tartozó hegesztési naplóval vagy a vonal-hegesztési naplót

14.3 Élőre kötési varrat tömörségellenőrzési jkv.

14.4 Nagyfeszültségű szigetelés vizsgálat, jegyzőkönyve

14.5 Szivárgó áram mérés (védőcső)

14.6 Vízügyi laboratóriumi vizsgálat

14.7 Talajtömörségi vizsgálat

14.8 Erős és gyengeáramú mérések jegyzőkönyvei

14.9 Villámvédelmi mérések jegyzőkönyvei

14.10 Hegesztési varratokról készült radiográfiai vizsgálatok során készített felvételek elktronikus képe.

14.11 Nagyfeszültségű villamos távvezeték keresztezések befolyásolási számítási dokumentációja, és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyve. 13.10 Talaj fajlagos ellenállás mérési jegyzőkönyv

14.12 Talajvizsgálati jegyzőkönyvek

14.13 Talaj mikrobiológiai vizsgálata szulfátredukáló baktériumokra

14.14 Kikapcsolásos láncgörbe mérés jegyzőkönyvei.

14.15 Kóboráram korróziós veszélyeztetés kizárását igazoló mérési jegyzőkönyvek

14.16 Diagnosztikai vizsgálati jegyzőkönyv GPS koordinátás fényképekkel

14.17 Talajmechanikai vizsgálati jegyzőkönyv

14.18 Átlagos, egyenáramú szétterjedési ellenállás mérési jegyzőköny

14.19 A szigetelési rendszerk, ill. az azokat alkotó szigetelő anyagok mechanikai tulajdonságainak mennyiségtől függő szakértői vizsgálatainak jegyzőkönyvei.

15 Építési napló.

16 Geodéziai megvalósulási dokumentáció, (műszaki leírás, koordináta jegyzék, mérési vázlat, helyszínrajz, hossz-szelvény, digitális munkarészek)

17 Xxxxxxxx potenciálú DCVG és beszabályozott állapotban végzett CIPS mérések jegyzőkönyvei, import adat állományai.

18 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat összesítő jelentése.

19 A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, Erdészeti Igazgatóságainak hozzájáruló nyilatkozatai.

20 Közművek és keresztező létesítmények (út, vasút, vízfolyás, stb) kezelőinek és üzemeltetőinek nyilatkozatai.

21 Szakhatóságok, közreműködő szakhatóságok hozzájáruló nyilatkozatai (műszaki átadáshoz és használatba vételhez).

22 Földhivatalok határozatai, a földterület időleges más célú hasznosításának lezárása, rekultiváció és földterület visszaadása művelésbe.

23 Földvédelmi járulék kifizetéséről szóló igazolás

24 Környezetvédelmi hatóság és Nemzeti Park hozzájáruló nyilatkozatai.

25 Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai. (műszaki átadáshoz és használatba vételhez).

26 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozatai

27 IG-ÜZ-29 2.3.2.2. pontja alapján előírt szigetelést végzők oktatásának igazolása

28 Bejelentés köteles munkáknál: BK, földhivatali és tulajdonosi bejelentések. Új szolgalom létesítése esetén: a tulajdonosok hozzájárulása, később a földhivatal bejegyző határozata a szolgalomról. Zöldkár esetén a tulajdonos kárrendezésének elfogadó nyilatkozata.

29 A szigetelési munka megkezdése előtt végzett, felület tisztasági fokozat, érdesség, pormentesség, zsírmentesség, hőmérséklet, levegő páratartalom és harmatpont ellenőrzések eredményei

30. Szigetelési nyilvántartás (napló) minden egyes csőszál, varrat, csőkészítmény, szerelvény stb. szigeteléséről

A nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

− a szigetelési munka egyedi azonosítóját,

− a szigetelési munkával érintett szállítóvezeték, ill. Felszíni technológiai állomás megnevezését létesítményeknél,

− a szigeteléssel érintett gépészeti alkatrész (csőszál, varrat, szerelvény, stb.) egyedi azonosítóját,

− az alkalmazott szigetelési rendszer e szabályzat szerinti azonosító jelét,

− az alkalmazott szigetelő anyagok műbizonylatának egyedi azonosítóját,

− a kivitelezés időpontját,

− a szigetelési műveletért felelős műszaki ellenőr nevét,

− a szigetelést végző cég nevét,

− az alkalmazott szigetelési rendszerre vonatkozó kivitelezői technológiai leírás (APS) egyedi azonosítóját,

− a szigetelésre elkészítésére vonatkozó SAP megrendelés számát. (Társasági kivitelezésű munka esetén a munkaszámot (rendelési számot),

− a szigetelést végző személy, ill. személyek nevét, beosztását, azonosításra alkalmas okmányának számát.

− a szigetelési munka EOV koordinátáját, vonalszerű szigetelési munka esetén a végpontok EOV koordinátait

− a szigetelés minőségének ellenőrzésre vonatkozó mérési, ill. vizsgálati jegyzőkönyvek egyedi azonosítóit.

A nyilvántartáshoz a hivatkozott APS, jegyzőkönyvek, műbizonylatok egy példánya csatolandó.

A dokumentációt papíron, kinyomtatva, valamint elektronikus formában is el kell készíteni.

31. Berendezésekre vonatkozó bizonylatok, dokumentumok:

31.1 Elzáró szerelvények, szabályozó szerelvények, biztonsági szelepek belső túlnyomással terhelt fém alkatrészei az MSZ EN 10204 szabvány 3.1 pontja szerint, mint nyomástartó rendszer részei a 97/23/EC (PED) megfelelőség szerint is legyenek bizonylatolva. Funkcionális szempontból pedig feleljen meg az API 6D ill. MSZ EN 12266 szerint elvégzett teszteknek, melyeket szintén bizonylatolni kell.

31.2 A földgázszállító rendszerbe beépítésre kerülő elzáró, szabályozó szerelvények, visszacsapó szelepek házát a gyártóműben 1 órás szilárdsági nyomáspróbának kell alávetni, ezt a minőségi bizonylatban a gyártónak szerepeltetnie kell, és ezt a dokumentációt kell tekinteni a szerelvény szilárdsági nyomáspróbájának. Ettől csak az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehet eltérni.

31.3 A nyomáscsökkentő szabályozó szerelvények fentieken túlmenően, működésük szempontjából feleljen meg az MSZ EN 334 szabvány szerint bizonylatolt előírásoknak.

31.4 A robbanóképes légtérbe beépített mechanikus szerelvényműködtetők rendelkezzenek a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (2006/42/EC irányelv) szerinti megfelelőségi bizonylatokkal, és a gyártmányokon elhelyezett megfelelőségi jelölésekkel.

31.5 A robbanóképes légtérbe beépített villamos szerelvényműködtetők rendelkezzenek a 8/2002. GM rendelet és az azt módosító 49/2004. (IV.22) GKM rendelet (94/9/EC ATEX) szerinti megfelelőségi bizonylatokkal, és a gyártmányokon elhelyezett megfelelőségi jelölésekkel.

31.6 A nyomástartó edények dokumentációja ill. bizonylatolása feleljen meg a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet (97/23/EC PED), valamint a 23/2006. (II.3.) Korm. rendelet előírásainak.

31.7 Az elektronikus dokumentáció mindenképpen tartalmazza a papír alapú dokumentáció szkennelt változatát PDF formátumban, másrészt a felsorolt adatok sor-oszlop formátumba rendezett adatállományait CSV text fájlban, vagy MS Excel táblázatban az alábbiakat:

- Összeállítási rajz

- Kezelési-, és karbantartási útmutató

- Szilárdsági számítás

- Ultrahangos falvastagság-mérési adatlapjai papíron és/térkép

- Gyártói végellenőrzési jegyzőkönyv

- Roncsolásmentes vizsgálati jegyzőkönyvek

- Hegesztési vázlat

- Alapanyag-bizonylatok

32. Festékbevonat-rendszerek nyilvántartása

32.1 Építési napló, vagy azzal azonos tartalmú dokumentum.

32.2 Munkaközi ellenőrzések jegyzőkönyvei.

32.3 Referencia felület(ek) jegyzőkönyve(i) (Csak 200 m2 feletti felületek esetében.)

32.4 Végellenőrzésről készült

- Minőségi bizonyítvány és vizsgálati jelentés

- Megfelelőségi nyilatkozat

- Nyomástartó alkatrészek listája

- Nyomáspróba jegyzőkönyv, vagy szakértői jelentés.

33. Katódvédelem

33.1 Katódvédelmi eszközök törzsadat lapjai papíron és elektronikus formában

33.2 Katódvédelmi eszközök törzsadatait tartalmazó térinformatikai import adatállományok.

33.3 Azokról a berendezésekről, amelyek forgalomba hozatala hatósági engedélyekhez kötött az átadási dokumentációhoz mellékelni kell a hazai hatósági engedélyt is.

33.4 Minden szerelvény, működő berendezés kísérő dokumentációja, (gépkönyve) feleljen meg az MSZ 775:1979 Üzemeltetési dokumentáció okmánykészletének tartalmi előírásainak, magyar nyelven, amely alkalmas a gép vagy elektronikus formában berendezés biztonságos üzembe-helyezésének, működésének, kezelésének és karbantartásának megismerésére, elvégzésére

33.5 Katódvédelmi mérések eredményeit tartalmazó térinformatikai import adatállományok.

33.6 A katódvédelmi kiviteli terv D- tervesítve, papír alapon, és a felmért EOV koordináták alapján elektronikus (DWG) formában is elkészítve.

9. számú melléklet

Vállalkozó által külső erőforrással végzendő tevékenységek, és bevonásra kerülő alvállalkozók listája