Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. A vállalkozó

A szolgáltató neve: Xxxxx Xxxxxxx e.v.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:xxxx@xxxxx.xx

Adószáma: 65933664-1-23

Telefonszámai: x00000000000 A tárhely-szolgáltató adatai:

Xxxxxxx.Xx Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 14571332-2-42

Telefon: +36 1 000 0 000 Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Fax: +36 1 000 0 000

A szolgáltatást igénylő személy vagy cég, továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Xxxxx Xxxxxxx e.v. a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen, mint Felek.

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek

2.1 A Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat. A szóbeli ajánlattétel a későbbiekben felmerülő esetleges módosítások miatt nem minősül hivatalos árajánlatnak. Ha nincs vállalási szerződés akkor az előlegszámla Megrendelő általi teljesítése jelenti a kölcsönös megállapodás kezdetét.

2.1.1 A weboldal (továbbiakban, mint Weboldal) teljes grafikai megjelenésének tervezése és kivitelezése, a Megrendelő előzetesen közölt igényei alapján.

2.1.2 A Weboldal elkészítése, beüzemelése és hibaelhárítása.

2.1.3 A Weboldal beüzemelése után annak fenntartása, hibaelhárítása, elvárható működésének biztosítása, meglévő tartalmának karbantartását a Megrendelő által biztosított anyagok alapján.

2.1.4 A Weboldalhoz kapcsolódó további kreatív anyagok (pl.: egyéb nyomdai anyagok) elkészítése eseti megbízás alapján.

2.1.5 A Weboldal grafikai megjelenésének, szerkezeti struktúrájának valamint felhasználói funkcióinak módosítása, bővítése, e módosítások, bővítések tervezése és kivitelezése eseti megbízás alapján.

2.1.6 Egy hónapos alap szintű keresőoptimalizálás a „Vállalási szerződés a weboldal keresőoptimalizálására” szerződés feltételei szerint (melynek sikerdíját a weboldal vételára tartalmazza).

2.2 A Megrendelő

2.2.1 biztosítja a Weboldal grafikai tervezéséhez szükséges, a kívánt küllemre vonatkozó elképzeléseit.

2.2.2 biztosítja a Weboldal felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt felhasználói funkciók specifikációját.

2.2.3 gondoskodik róla, hogy a Weboldal elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a Vállalkozó rendelkezésére álljon. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.2.4 gondoskodik róla,- amennyiben nem a vállalkozó tárhelyén kívánja elhelyezni weboldalát-, hogy a Weboldal tárhelyén a 2.1.2 pontban leírt felhasználói funkciók megvalósításához szükséges hardver- és szoftverfeltételek biztosítva legyenek. (Szükséges szoftverfeltételek általában: PHP és MySQL futtatási környezet.)

2.2.5 gondoskodik róla, hogy Vállalkozó hozzáférhessen a Weboldal tárhelyéhez, a weboldal elemeit FTP protokoll használatával fel- illetve letölthesse, a Weboldal funkcionalitását tesztelhesse. Az ehhez szükséges címeket, felhasználói neveket és jelszavakat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a 2.1.2 pontban említett funkciók megvalósítása a Vállalkozó megítélése szerint adatbázis támogatást igényel, a Megrendelő biztosítja az adatbázis konfigurálásához és hozzáféréshez való lehetőséget is.

2.2.6 a Weboldal beüzemelése után gondoskodik róla, hogy a tartalmi frissítésekhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang, mozgókép, stb.) tartalmi elem a Vállalkozó rendelkezésére álljon. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

2.3 Kivitelezési határidő:

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásától, valamint a 2.2.1 - 2.2.3 pontokban részletezett elképzelések, ismertetések, specifikációk, szöveges anyagok és egyéb tartalmi elemek kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül elkezdi munkáját.

2.4 Vételár

2.4.1 A teljes vételár személyes megegyezés vagy külön szerződés alapján is megköttethet. Cégünk alanyi adómentes (0% az ÁFA)

2.4.2 A teljes vételár 30%-át, a megrendelő a Weboldal fejlesztésének elkezdésekor, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti a Vállalkozónak. A teljes vételárból fennmaradó összeg a következő részletben kerül kifizetésre a munka végeztével, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében a megjelölt fizetési módon (készpénz/átutalás), hacsak szóbeli vagy írásbeli egyéb megegyezés nem történik.

2.4.3 A teljes vételár 70%-át, a megrendelő a Weboldal fejlesztésének befejezésekor, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti a Vállalkozónak. A Vállalkozó által kiállított számla ellenében a megjelölt fizetési módon (készpénz/átutalás), hacsak szóbeli vagy írásbeli egyéb megegyezés nem történik.

3. A fizetés módja

Vállalkozó az elvégzett munkáért a teljes összegű díjazásra jogosult (részletezést ld. a

2.4 pontban). A fizetés a 2.4 pontban meghatározott módon történik.

Amennyiben a Weboldal működőképes, megjelenésében, funkcionalitásában és szerkezetében a szerződésben lefektetettekhez igazodik, Vállalkozó jogosul a 2.4.3 pontnak megfelelő összegű számla kiállítására.

4. Garancia és szerzői jogok

Fejlesztők garanciát vállalnak az összes elfogadott specifikációban szereplő funkció megvalósításáért és hibamentes működéséért. Vállalják az esetlegesen felmerülő hibák díjmentes kijavítását az üzemeltetési szerződés teljes időszaka alatt, de legalább az átadástól számított 30 napig.

A fejlesztő által készített grafikai, fotó, animáció és egyéb vizuális elemek, valamint egyedi programozási megoldások szerzői joga a fejlesztőt illeti meg. Grafikai, vagy programozási elemek módosítása, hozzáadása vagy elvétele a fejlesztők írásbeli engedélye nélkül nem lehetséges, az ezekből adódó károkra a garancia nem vonatkozik. Tartalmi elemek, szövegek, a megrendelő által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat a megrendelő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja. Az elkészült honlapon fel kell tüntetni a fejlesztő nevét, honlapjára mutató linkkel együtt.

5. Adatvédelmi kötelezettség

Az általános szerződési feltételek elfogadásával a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

6. Irányadó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - a Bács-Kiskun megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

7. Az általános szerződési feltételek érvényessége, határideje

7.1 Jelen szerződési feltételek hivatottak tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását annak tárgyával kapcsolatban.

7.2 Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli megegyezést nem kötött és nem ismer el hivatalosként.

7.3 A Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételek a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem változtathatók meg.

7.4 A szerződési feltételek tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak betartása alól.

7.5 A szerződési feltételek a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel automatikusan hatályát veszti.