VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TÍPUSSZERZŐDÉS

Szerződés SAP száma: …………

amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely: 8600 Siófok Tanácsház u. 5.

levelezési címe: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe IBAN számlaszáma: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

SWIFT: INGBHUHB

Számlafogadási cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf.: 8.

Adószáma: 12543331-2-14

Cégbíróság és cégjegyzék szám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cg. 00-00-000000

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

másrészről:

székhelye:

levelezési címe:

számlavezető pénzintézete:

IBAN számlaszáma:

SWIFT:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék száma:

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeletei alapján, különös tekintettel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 307/2015. (X.27) Korm. rendeletre (továbbiakban: Korm. rendelet) keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből állt:

1. (első) rész:

Megrendelő, mint ajánlatkérő „Keretmegállapodás keretében az FGSZ Zrt. részére a földgázszállító vezetékek elégtelen takarási mélységű helyeinek megszüntetése

vezetéksüllyesztéssel” tárgyú, TED 2016/S 152-275586 azonosítási számon lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre a keretmegállapodás (a továbbiakban: KM). A keretmegállapodásban foglaltak jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen egyedi szerződést a keretmegállapodásban foglaltakkal együtt kell értelmezni.

2. (második) rész: „TÁRGY”

A keretmegállapodás alapján történő jelen egyedi szerződés megkötésére Megrendelő a Kbt. és a Korm. rendelet alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott. Megrendelő DÁTUM napján ajánlattételi felhívást küldött a Vállalkozók részére.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során ajánlatot nyújtott be. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részének („TÁRGY” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás) eredményét DÁTUM napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. Szerződő felek a szerződést a Kbt. rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. Jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

1. Szerződés tárgya

Az FGSZ Zrt. részére az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Műszaki tartalom megvalósítása (MU-MÜT-ÜZ-281 V2) a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítésével, teljeskörű anyagbiztosítással, és a kivitelezés elvégzésével.

A felek rögzítik, hogy a szolgáltatást a műszaki tartalma sajátossága következtében kötbérköteles közbenső határidő ellenére oszthatatlannak minősítik.

A munka építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, vagy egyszerű bejelentéshez kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti.

2. A szerződés hatálya

A szerződés ………….. napján lép hatályba és …………………….. napjáig tartó határozott időtartamra szól, de legkorábban a Felek szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése időpontjában szűnik meg.

Vezeték süllyesztés elvégzésének időpontja DÁTUM Teljesítési véghatáridő:

DÁTUM

amely a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának befejezése, kötbérköteles és jelenti a műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatását.

A nyomás csökkentési időpontok várható időpontját. az 1. sz melléklet tartalmazza.

3. Szerződés díja, elszámolás módja

A szerződés keretösszege:

nettó ….- Ft

azaz: nettó forint

Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására. Szerződéses Xxxxx megállapítják, hogy a keretösszeg fel nem használása nem jelent szerződésszegést. A vállalkozási díj alapját képező költségvetést és az elszámolás alapját adó egységárakat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Vezeték teljes hosszon történő süllyesztésére vonatkozó egységár fix átalányár, amely egy megrendelésként, egy összegben kerül lehívásra. A vezeték süllyesztésére vonatkozó általány ár tartalmazza tevékenység végzésével okozott zöldkár megtérítésének költségét is.

A vezeték süllyesztéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek (szigetelés lebontása, új szigetelés felhelyezése, a munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással) vonatkozásában a kifizetés a tényleges felhasználás az utólagos tételes felmérés alapján történik.

Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alanya a szerződés szerinti megrendelés alapján az Áfa törvény. 142 § (1) b) pontja értelmében a Megrendelő. Vállalkozó által kibocsátott számlában áthárított adó nem szerepel, továbbá azon az Áfa törvény 169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezés feltüntetésre kerül.

Felek nyilatkoznak, hogy egyiküknek sincsen olyan, az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető.

A szerződés elszámolására és a fizetési feltételeire a KM IV. pontjában foglaltak (különös tekintettel a IV.1.5. pont) alkalmazandóak. A számla kötelező mellékletét képezi a teljesítésbe bevont szervezet(ek) vagy szemlyély(ek) által kiállított 10. számú melléklet szerinti számviteli bizonylat(ok).

A Vállalkozó a keretmegállapodás IV.2.1.2 - IV.2.1.3. pontjai szerint kér / nem kér előleget.

4. Felek kapcsolattartói

Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címre:

Szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatosan:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Telefon:

Telefax:

e-mail:

Műszaki kérdésekben:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u 5 Telefon:

e-mail:

Vállalkozó megbízottjai, felelős vezetője Xxx/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Egyebekben a KM V. pontjában foglaltak alkalmazandóak.

5. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkavégzéssel kapcsolatos FGSZ Zrt. által kiadott műszaki utasításokat, ill. elektronikus hozzáférést biztosít azokhoz. Ezek az utasítások a Megrendelő tulajdonát képezik, azoknak más vállalkozásban való felhasználása, vagy azok felhasználásával más vállalkozásban való dokumentációkészítés nem megengedett.

Megrendelő a munkaterületet a jóváhagyott tervek birtokában, az építési tevékenység megkezdésének a bányahatóságnak történő bejelentésétől számított 10. naptól biztosítja. A munkaterület átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és Xxxxx megnyitják az építési naplót vagy az e-naplót.

A Megrendelő a szerződés aláírásának napjától – a helyszíni munkavégzésére tekintettel – a feladat ellátásához szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét –a 203/1998. (XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 21. § (5b) szerinti feltétel szükség szerinti teljesülése esetén - biztosítja a Vállalkozó részére.

A Megrendelő teljesíti a Vhr. 21. § (5b) szerinti bejelentési kötelezettséget.

Szükség szerint koordinációs értekezleteket tart, a műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítja.

Megrendelő a Vállalkozó - teljesítés során felmerülő, írásban megfogalmazott - kérdéseire legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokról a teljesítési igazolást kiállítani.

Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazolt, 2.1. pontban meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő átadásával teljesített szolgáltatás ellenszolgáltatásának szerződés szerinti megfizetésére.

Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozó írásbeli értesítése a Vállalkozó teljesítését érintő tevékenységek változásáról.

Megrendelő köteles írásban tájékoztatást adni a munkavégzés egyéb, Vállalkozó tevékenységét érintő lényeges feltételeiről, körülményeiről.

A Megrendelő kötelezettsége, hogy a munkákat előzetesen írásban rendeli meg.

A Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót, hogy a munka bármely részébe bevont bármely olyan alkalmazottat/alvállalkozót távolítson el a munkaterületről, aki

a) alkalmatlan a feladatainak ellátására, vagy

b) olyan tevékenységet végez, amely sérti a Megrendelő jó hírnevét, vagy

c) nem követi az egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségirányításban leírt vonatkozó biztonsági eljárásokat, megsérti a releváns jogszabályi és a megrendelői belső szabályozásokat vagy olyan magatartást tanúsít, ami hátrányos az egészségvédelemre, a biztonságtechnikára és a környezetvédelemre nézve.

Megrendelő biztosítja a saját rendszerén végzendő munkákhoz az üzemeltetői felügyeletet a Megrendelő honlapján elérhető VIG-TÁT-5. munkavégzés engedély elnevezésű szabályzat szerint.

Tervek elfogadása

Megrendelő a tervdokumentációt (valamennyi tervkötetet egyben) a benyújtást követő 8 munkanapon belül ellenőrzi, tervbírálatot tart. A tervbírálatról jegyzőkönyv készül. A megállapított tervhibák, hiányosságok teljeskörű kijavítását követően ismételten benyújtott tervdokumentációt Megrendelő a benyújtástól számított 8 munkanapon belül a Beruházói-Üzemeltetői nyilatkozat kiadásával jóváhagyja a tervdokumentációt. Megrendelő a tervek el nem fogadása esetén az elfogadás elutasításának okát köteles Vállalkozó felé írásban, konkrétan és teljeskörűen megjelölni.

A nyilatkozatban, illetve az utolsó tervbírálati jegyzőkönyv záradékában ki kell térni a teljesítés elfogadására vagy annak megtagadására.

Megrendelő a Vállalkozót, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni és észrevételeket tenni.

Megrendelő feladata a Vállalkozó által veszélyes hulladékgyűjtőbe szállított, szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék kezelése.

6. Vállalkozó kötelezettségei és feladatai

6.1. Vállalkozó kötelezettségei

⮚ A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire.

⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

⮚ A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a 6. számú mellékletben szereplő formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a 4. számú mellékletben szereplő operatív szabályzatoktól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem jóváhagyását követően kezdhető meg.

⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek

kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik.

⮚ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Üzemnek is megküldeni.

⮚ Vállalkozó munkát csak érvényes megrendelés alapján, és az FGSZ Zrt. VIG-TÁT-5 Munkavégzés engedélyezése és felügyelete című operatív szabályzatában foglaltak betartásával végezhet.

⮚ Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított maximum 5 munkanapon belül, annak elfogadására és végrehajtására a Megrendelő részére visszaigazolást köteles küldeni. Amennyiben 5 napon belül ez nem történik meg, úgy a Megrendelés visszaigazolás nélkül is hatályos és teljesítendő.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására.

⮚ Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni.

⮚ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére.

⮚ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt szabályzatoknak megfelelően.

⮚ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról.

⮚ A Ptk-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli.

⮚ Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt.

⮚ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el.

⮚ Vállalkozó köteles építési naplót vagy naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban

a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással.

⮚ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.

⮚ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 7. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére.

⮚ A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját, stb).

⮚ A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja.

⮚ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre.

⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó helyszíni munkát vezető szakembere érvényes tűz és biztonságtechnikai vizsgával kell rendelkezzen. A munkaterületen érvényes, EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

⮚ A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége.

⮚ Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az FF és EBK osztály képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges.

⮚ Vállalkozó köteles a hétvégi munkavégzés igényét legkésőbb a hétvége előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Üzem szerződés

szerinti képviselője felé.

⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel.

⮚ A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat.

⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e- mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül megkezdeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

⮚ Megrendelő képviselője beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében szakmailag felkészült, megbízható, az iparágban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő, saját illetve alvállalkozói (személyi és technikai) kapacitást tart fenn a Megrendelői igények kielégítésére.

⮚ A Vállalkozó köteles káresemény (lopás, megrongálódás, megsemmisülés stb.) esetén a Megrendelő illetékes megbízottját haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó a Megrendelő tulajdonában lévő eszközök használatához kapcsolódó esetleges jogszerűtlenségekről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, illetve jogosult előzetes egyeztetés után az ezzel kapcsolatos hatósági ügyintézést szükség szerint lefolytatni.

⮚ Vállalkozó vállalja, hogy a munkákkal kapcsolatosan lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy tőle a tárgykörre vonatkozó adatokat, információkat kérjen a mindenkor érvényes jogszabályi kereteken belül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének a kért határidőben pontosan, valósághűen eleget tesz. A Megrendelő az így tudomására jutott adatokat bizalmasan köteles kezelni.

⮚ A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőnek folyamatosan biztosítja a munka teljesítése során keletkező információkat, adatszolgáltatásokat, riportokat, melyek a Megrendelői feladatok ellátásához szükségesek, beleértve a hatósági előírások szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

⮚ A Vállalkozó teIjes felelősséget vállaI a munka elvégzéséhez szükséges összes tevékenységének és módszerének megfelelőségéért, stabilitásáért és biztonságáért, minőségéért.

⮚ A munka tervezési feladatokat (vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb.) is tartalmaz, így a következő rendelkezések érvényesek:

o A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni.

o Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot.

o A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani.

o A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet.

⮚ A Vállalkozó feladata koordinálni a munka kivitelezéséhez kapcsolódó saját és alvállalkozói tevékenységeket, szolgáltatásokat,- a Megrendelő eltérő intézkedése hiányában - együttműködni a munkaterületen levő más vállalkozókkal a munkavégzés megszervezése során. A munkaterületen végzett tevékenységek részbeni vagy teljes összehangolására – a szolgáltatás sajátosságára tekintettel – a Megrendelő Vállalkozót jelölheti meg.

⮚ Vállalkozó a munka teljesítése során köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot, célszerűtlen utasítást ad, nem végezheti el a munkát – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – ha a teljesítés jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

⮚ Vállalkozó - annak érdekében, hogy a munka teljesítése vagy elvégzése késedelmet vagy akadályoztatást ne szenvedjen - felelős minden a felek által közösen megállapított Vállalkozó által biztosítandó tételek időben történő biztosításáért, melyek a szerződés szerint feladatát képezik.

⮚ A Vállalkozó felel a munka ütemezéséért, valamint teljesítési határidőre történő, teljes körű végrehajtásáért. Az ütemezést, amennyiben azt a megrendelés meghatározza, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére egyeztetésre benyújtani.

⮚ A munka teljesítését vagy annak bármely részének elvégzését követően a Vállalkozó a munkaterületet tiszta, rendezett és a Megrendelő számára rendeltetésszerű, használatra alkalmas, biztonságos, szakvállalkozótól elvárható állapotban adja vissza, illetve a munkavégzés során - amennyiben a munka jellege megengedi - a munkaterületet tiszta állapotban tartja.

⮚ A Vállalkozó vállalja, hogy mindenkor elegendő számú személyzetet biztosít a munka elvégzéséhez, tekintettel a mindenkori megrendelési állományra, a teljesítési határidőkre.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik.

⮚ A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást

megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell.

⮚ Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete.

⮚ A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni.

⮚ A munkagödör beomlás elleni védelméhez szükséges tervek - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint meghatározott esetekben - elkészítése a Vállalkozó feladatát képezi, melyet a munka megkezdése előtt a Megrendelő üzemi EBK munkatársának be kell nyújtani. A tervet kizárólag megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti munkavédelmi szaktevékenység igénybevételével.

⮚ Vállalkozónak a keretmegállapodást VI. pontjában foglaltak szerint kell igazolnia és fenntartania felelősségbiztosítását jelen szerződés teljes időtartama alatt.

⮚ Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint)

⮚ Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre.

⮚ Vállalkozó a Földhivatal elfogadó határozatával az FGSZ Zrt. részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell az FGSZ Zrt. felé.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem Megrendelő tulajdonában van, úgy a Vállalkozónak minden esetben organizációs tervet kell készítenie, melynek kötelező tartalmi elemei:

• munkagödör megközelítési útvonala

• kitermelt föld elhelyezési területe (megbontva felső termőrétegre és altalajra)

• munkagödör kialakítása.

Az organizációs terven szerepelnie kell az érintett területek helyrajzi számának és a területek határának, valamint a Megrendelő létesítményének, illetve vezetékének.

Az organizációs tervet a Vállalkozónak a munka megkezdése előtt a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

Amennyiben a Megrendelő az organizációs tervet nem hagyja jóvá, Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül új tervet jóváhagyásra benyújtani.

Megrendelő egyedi esetekben eltekinthet az organizációs terv készítésétől.

⮚ A tervezés során a tervezőnek valamennyi a termőföld ideiglenes más célú használatához szükséges tervet el kell készítenie és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyt be kell szereznie. A kivitelezés elvégzését követően a terület helyre állítását és rekultivációját a kivitelezőnek el kell végeznie. A rerkultiváció megtörténtét az illetékes földhivatalnak be kell jelenteni.

6.2. Eljárás robbanótest vagy annak látszó tárgy találása esetén

• Amennyiben a Vállalkozó a földmunkák végzése során a földben/földön elhagyva robbanótestet vagy annak látszó tárgyat talál, ahhoz nem nyúlhat, azt el nem mozdíthatja. Az így kialakult vészhelyzetre a közelben tartózkodók figyelmét fel kell hívni. Az adott munkaterületen tartózkodók helyszíni vezetőjének (egyedüli munkavégzés esetén maga a találó) az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes üzemi koordinátornak, és kérni kell a területileg illetékes rendőrkapitányság értesítését, helyszíni rendőri intézkedés kezdeményezését. Az üzemi koordinátornak a rendőrség értesítését követően az érintett üzem és a Biztonság és Védelem osztály (továbbiakban: BV) vezetőjének értesítéséről is intézkedni kell.

• Amennyiben a szükséges eszközök a helyszínen rendelkezésre állnak (kordonszalag, figyelmeztető tábla) és a körülmények azt lehetővé teszik, a találási helyet be kell keríteni és jelölni kell. Jelölő karót csak kézi erővel földbe nyomva, ütlegelés – rezgéskeltés - nélkül szabad rögzíteni.

• A helyszíni vezetőnek utasítani kell az ott dolgozókat a találási hely gyalogosan történő elhagyására oly módon, hogy lehetőség szerint 200 méter sugarú körben biztonsági távolságot tartva ne tartózkodjanak. Az egyedül munkát végző munkavállalónak önállóan el kell hagyni a területet.

• A nem FGSZ állományú, ott vagy a közelben tartózkodó, oda közelítő személyek figyelmét is fel kell hívni a veszélyre és kérni a biztonsági távolság megtartását.

• A helyszíni vezető és a találó a biztonsági sávon kívül köteles a kiérkező rendőr járőrt megvárni, a szükséges tájékoztatást megadni, majd annak utasításai szerint eljárni.

• A rendőrség megérkezésének tényét az üzemi koordinátornak jelezni kell, aki az üzem és BV vezetőt köteles haladéktalanul tájékoztatni.

• A helyszín jellegére, a veszély mértékére tekintettel a BV vezetője intézkedhet a terület ideiglenes őrzéséről, melyről előzetesen az illetékes rendőrkapitányság ügyeletével egyeztet.

7. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele

A KM VII. pontjában foglaltak szerint.

Vállalkozó jelen szerződésben szereplő műszaki tartalom megvalósításához alvállalkozót csak jelen szerződés 9. sz. mellékletében megnevezett tevékenységre jogosult igénybe venni.

Vállalkozó a szerződés teljesítésekor csak a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott alvállalkozót alkalmazhat.

8. Szerződésszegés

A KM VIII. pontjában foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel.

A vállalkozó az alábbi, neki felróható okból történő mulasztásokért kötbért köteles fizetni. A kötbér összege 50 000 Ft/alkalom.

Kötbérrel sújtott mulasztások:

• Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől és operatív szabályzatoktól történő eltérések megvalósításának megkezdése, anyagok és eszközök alkalmazása

• 4. számú mellékletben hivatkozott Operatív szabályzatokban, kiviteli tervben szereplő Megrendelő jóváhagyása nélküli technológiák alapján történő kivitelezés megvalósítása,

• részletes előre haladási jelentés megküldésének elmaradása,,

• Az Operatív szabályzatokban és a jelen szerződésben meghatározott faladatok elvégzéséhez előírt határidők be nem tartása esetén

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés megvalósításához a Megrendelő előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélküli alvállalkozót foglalkoztat úgy alvállalkozónként 5 millió Forint kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni.

9. Szerzői jog:

⮚ A szerződés teljesítése során a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott műszaki utasítások, kiviteli tervek a Megrendelő szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így azoknak a jelen szerződés tárgyától eltérő más célra történő felhasználása nem megengedett.

⮚ Vállalkozó szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga vagy igénye, amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná.

⮚ A fentieken túlmenően a Vállalkozó köteles helytállni, ha harmadik fél a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi vagy egyéb jogcímen kártérítési igényt jelent be.

⮚ A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

⮚

10. Egyéb

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena hivatkozott keretmegállapodás, és annak mellékletei, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 2 példányban, melyből 1 példányt Vállalkozó, 1 példányt Megrendelő őriz meg.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom

2. számú melléklet: Szakági költségbontás

3. számú melléklet: Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák összege, műszaki tartalma

4 számú melléklet: A munkaterületen érvényes biztonságtechnikai és műszaki szabályok

5. számú melléklet: Nyilatkozat a a teljesítésben résztvevő szervezetekről vagy személyekről

6. számú melléklet: TERVTŐL / OPERATÍV SZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉSI IGÉNY- kérelem/jóváhagyás

7. számú melléklet: A kivitelezés ütemterve

8. számú melléklet: A megvalósítási dokumentáció főbb követelményei

9. számú melléklet: Vállalkozó által külső erőforrással végzendő tevékenységek, és bevonásra kerülő alvállalkozók listája

10. számú melléklet: Számviteli bizonylat

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Siófok, DÁTUM

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság			CÉGNÉV
NÉV	NÉV		NÉV
Vezérigazgató			ügyvezető igazgató
Megrendelő			Vállalkozó

1. számú melléklet

MŰSZAKI TARTALOM

TÁRGY

Az elégtelen takarási helyek megszüntetésének tervezése és kivitelezése az FGSZ Zrt. földgázszállító vezeték rendszerén című munkák tervezését során a Megrendelő által biztosított MU-MÜT-ÜZ-281 V2 sz. „Takarás hiányos helyek megszüntetése vezeték süllyesztéssel az FGSZ Zrt. területén” című műszaki tartalom alapján kell elkészíteni.

A részletes műszaki tartalom jelen szerződés mellékletét képezik.

KÖLTSÉGBONTÁS

(NETTÓ ÉRTÉK ÁFA NÉLKÜL)

Díjtételek	Nettó ajánlati ár
Vezetéksüllyesztés
Szigetelés helyreállítás
Munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással

A Vezetéksüllyesztés vonatkozásában meghatározott egységár fix átalányár, amely egy megrendelésként, egy összegben kerül lehívásra.

Az egyéb kapcsolódó tevékenységek (Szigetelés helyreállítás és Munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással) vonatkozásában a kifizetés a tényleges felhasználás az utólagos tételes felmérés alapján történik.

3. számú melléklet

Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák nettó összege, műszaki tartalma

* Előteljesítés a Megrendelővel egyeztetett módon és időpontban megengedett bármelyik számlaütemnél, az adott számlaütemhez tartozó teljes műszaki tartalom megvalósítása esetén.

4. számú melléklet

A MUNKATERÜLETEN ÉRVÉNYES BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK

A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos, az FGSZ Zrt. által kiadott a szerződés aláírásakor hatályban lévő és a xxx.xxxx.xx oldalon elérhető műszaki utasításokat megismerni és betartani.

A honlap zárt részét jelszó segítségével tudják megtekinteni: user név: FGSZ_2016

Password: Belepes001

A vállalkozó munkavédelmi felelőse

Név: Elérhetőség: Oklevél szám:

NYILATKOZAT

5. számú melléklet

a teljesítésben résztvevő szervezetekről vagy személyekről a Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése alapján

Alulírott ………………………………, mint a(z)

……………………….……………................................... (székhely: ..................................

adószám: ……......................................., cégbíróság és cégjegyzékszám:

…………………………) ajánlattevőként szerződő fél cégjegyzésre jogosult képviselője – az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) … év … hónap …napján „…” tárgyban kötött szerződés (FGSZ szerződésszáma:…, FGSZ megrendelés iktatószáma:…, FGSZ SAP megrendelés/tétel száma:…) teljesítésével kapcsolatban – a Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi munka teljesítésében az alábbiakban megjelölt ajánlattevők és/vagy alvállalkozók és/vagy a velünk munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (továbbiakban: szakember) vettek részt és az alábbiakban meghatározott összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.

A teljesítésbe bevont szervezet vagy személy megnevezése, székhelye, adószáma Közreműködői minőség megjelölése* A tárgyi munka teljesítéséből az adott szervezet vagy személy személyt megillető összeg (HUF+/ÁFA**/)

……………………………, 2016. ………………..hó nap

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

………..…………...……………. az ajánlattevőként szerződő fél cégszerű aláírása

* Meg kell jelölni, hogy a teljesítésbe bevont személy ajánlattevőként vagy alvállalkozóként vagy szakemberként vett részt a teljesítésben.

** Amennyiben az ÁFA alkalmazandó.

6. számú melléklet

TERVTŐL / OPERATÍV SZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉSI IGÉNY-

kérelem/jóváhagyás

1.	Projektazonosító szám:
2.	A létesítmény neve:
3.	Érintett szakág(-ak):
4.	Tervdokumentáció hivatkozás: (Kötet-füzet és tervrajz szám hivatkozás)
5.	A Tervtől való eltérési igény benyújtásának indoka, ismertetése:
6.	Mellékletek -/ hivatkozások:
7.	Javaslat: (Adatlappal, Vázlatrajzzal)
	Egyéb mellékletek:
8.	Igénylő cég-/ név:
9.	Az igénylés dátuma:
10.	Kért teljesítési határidő:
11.	Igénylésre jogosult neve:
	- telefonszáma:
	- aláírása:
12.	Az eltérés kérés oka:	Terv hiba/ hiány	Kivitelezői kérés	Eltérő kivitelezés
		13.	Tervezői válasz:
Nyilatkozatra jogosult neve:
- telefonszáma:
- aláírása:
15.	Mellékletek: (x-oldal, rajz-/szám, egyéb)
17.	FGSZ válasz:
	Jóváhagyásra jogosult neve:
	aláírása:

A kivitelezés ütemterve

7. számú melléklet

Az ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák stb.) megvalósításának tervezett időpontját.

8. számú melléklet

A megvalósítási dokumentáció főbb követelményei

(értelem szerűen adott munkára adoptálva, kiviteli tervben megjelölve)

Tartalmi követelmények:

1 Tartalomjegyzék.

2. Felelős műszaki vezető nyilatkozata.

3 Kivitelezői nyilatkozat.

4 Tervezői nyilatkozat. (amennyiben szükséges, és csak a tervmódosításokra.)

5 Engedélyek:

5.1. Üzemeltetői nyilatkozat ( FGSZ Zrt )

5.2 Építéshatósági engedélyek (általános, BK-i engedélyek.)

5.3 Szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb hatósági engedélyek.

5.4 Földhivatalok földterület időleges / végleges más célú hasznosításának engedélye.

5.5. Környezetvédelmi hatóság és nemzeti park engedélyei

7 Kiviteli terv " D " tervesítve

8 Kivitelezői technológiai utasítások

8.9. APS helyszíni szigetelésre, gyártásra

9 Műbizonylatok

9.1 Beépített anyagok műbizonylatai teljes körűen, szakági csoportosításban 9.2

9.3

9.4

9.5 Szigetelő anyagok műbizonylatai. (Varratszigetelő zsugorfólia, alapozók, csőszigetelő szalagok és primer, szigetelésjavító folt, melegen szórt PUR és epoxi anyagok, viszkoelasztikus csőszigetelő anyagok)

14.19 A szigetelési rendszerk, ill. az azokat alkotó szigetelő anyagok mechanikai tulajdonságainak mennyiségtől függő szakértői vizsgálatainak jegyzőkönyvei.

15 Építési napló.

16 Geodéziai megvalósulási dokumentáció, (műszaki leírás, koordináta jegyzék, mérési vázlat, helyszínrajz, hossz-szelvény, digitális munkarészek)

17 Xxxxxxxx potenciálú DCVG és beszabályozott állapotban végzett CIPS mérések jegyzőkönyvei, import adat állományai.

19 A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, Erdészeti Igazgatóságainak hozzájáruló nyilatkozatai.

20 Közművek és keresztező létesítmények (út, vasút, vízfolyás, stb) kezelőinek és üzemeltetőinek nyilatkozatai.

21 Szakhatóságok, közreműködő szakhatóságok hozzájáruló nyilatkozatai (műszaki átadáshoz és használatba vételhez).

22 Földhivatalok határozatai, a földterület időleges más célú hasznosításának lezárása, rekultiváció és földterület visszaadása művelésbe.

23 Földvédelmi járulék kifizetéséről szóló igazolás

24 Környezetvédelmi hatóság és Nemzeti Park hozzájáruló nyilatkozatai.

25 Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai. (műszaki átadáshoz és használatba vételhez).

27 IG-ÜZ-29 2.3.2.2. pontja alapján előírt szigetelést végzők oktatásának igazolása

28 Bejelentés köteles munkáknál: BK, földhivatali és tulajdonosi bejelentések. Új szolgalom létesítése esetén: a tulajdonosok hozzájárulása, később a földhivatal bejegyző határozata a szolgalomról. Zöldkár esetén a tulajdonos kárrendezésének elfogadó nyilatkozata.

29 A szigetelési munka megkezdése előtt végzett, felület tisztasági fokozat, érdesség, pormentesség, zsírmentesség, hőmérséklet, levegő páratartalom és harmatpont ellenőrzések eredményei

30. Szigetelési nyilvántartás (napló) minden egyes csőszál, varrat, csőkészítmény, szerelvény stb. szigeteléséről

A nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

− a szigetelési munka egyedi azonosítóját,

− a szigetelési munkával érintett szállítóvezeték, ill. Felszíni technológiai állomás megnevezését létesítményeknél,

− a szigeteléssel érintett gépészeti alkatrész (csőszál, varrat, szerelvény, stb.) egyedi azonosítóját,

− az alkalmazott szigetelési rendszer e szabályzat szerinti azonosító jelét,

− az alkalmazott szigetelő anyagok műbizonylatának egyedi azonosítóját,

− a kivitelezés időpontját,

− a szigetelési műveletért felelős műszaki ellenőr nevét,

− a szigetelést végző cég nevét,

− az alkalmazott szigetelési rendszerre vonatkozó kivitelezői technológiai leírás (APS) egyedi azonosítóját,

− a szigetelésre elkészítésére vonatkozó SAP megrendelés számát. (Társasági kivitelezésű munka esetén a munkaszámot (rendelési számot),

− a szigetelést végző személy, ill. személyek nevét, beosztását, azonosításra alkalmas okmányának számát.

− a szigetelési munka EOV koordinátáját, vonalszerű szigetelési munka esetén a végpontok EOV koordinátait

− a szigetelés minőségének ellenőrzésre vonatkozó mérési, ill. vizsgálati jegyzőkönyvek egyedi azonosítóit.

A nyilvántartáshoz a hivatkozott APS, jegyzőkönyvek, műbizonylatok egy példánya csatolandó.

A dokumentációt papíron, kinyomtatva, valamint elektronikus formában is el kell készíteni.

9. számú melléklet

Vállalkozó által külső erőforrással végzendő tevékenységek ,és bevonásra kerülő alvállalkozók listája

10. számú melléklet

Számviteli bizonylat

Alulírott ………………………………, mint a(z)

……………………….……………................................... (székhely: ..................................

adószám: ……......................................., cégbíróság és cégjegyzékszám:

…………………………) ajánlattevőként szerződő féllel alvállalkozói jogviszonyban álló cégjegyzésre jogosult alvállalkozó képviselője – az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (8600 Siófok, Xxxxxxxxx xxxx 0.) … év … hónap …napján

„…” tárgyban kötött szerződés (FGSZ szerződésszáma:…, FGSZ megrendelés iktatószáma:…, FGSZ SAP megrendelés/tétel száma:…) teljesítésével kapcsolatban – a Kbt.

135. §. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy alvállalkozó cég a tárgyi munka teljesítéséből az alábbiakban megjelölt összegre jogosult, összhangban az ajánlattevőként szerződött félnek kiállított alvállalkozói számla adataival. Jelen számviteli bizonylat kizárólag az alvállalkozói teljesítés ellenértékének kifizetéséhez került kiállításra.

A teljesítésbe bevont alvállalkozó adatai:

Allvállalkozó neve

Székhelye

Cégjegyzékszáma

Csoportos adószám

Adószám

Számlavezető bank neve, székhelye

IBAN szám

SWIFT kód

A teljesítésből alvállalkozóra jutó rész

……………………………, 201... ………………..hó…….nap

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

………..…………...…………….

az ajánlattevő alvállalkozójának cégszerű aláírása