VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
SAP SRM azonosító: …………………………………………
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Pénzügyi és Controlling igazgató), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),
másrészről Zempléni Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 0000 Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxxx 00., cégjegyzékszáma: 00-00-000000, adószáma: 13765589-2-05, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt., 10402757- 49575049-53501010, képviseli: Xxxxx Xxxxx), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya, tartalma:
Fővárosi Vízművek Zrt. Központi Anyag Raktár (KAR) épület kazánházának cseréje
A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.
A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.
Vállalási ár:
Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi. Nettó vállalási ár: 18.800.000,- Ft
Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít
Tartalékkeret:
Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
Teljesítés és annak határideje
A munkálatok kezdési időpontja: 2012. szeptember 28. Befejezési véghatáridő: 2012. november 12.
A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k). Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadás-átvételt követően Megrendelő előleget nem fizet.
Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult
Alvállalkozók:
A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.
Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Teljesítési biztosíték:
Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.
Jótállás:
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 36 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.
Jótállási biztosíték:
Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 940.000,- Ft, azaz kilencszáznegyvenezer forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje 12 hónap. Vállalkozó a biztosítékot az ÁSZF XII.6. pontjára figyelemmel az alábbiak szerint nyújtja: bankgarancia.
Szerződő felek képviselői:
Vállalkozó részéről:
Név: Xxxxx Xxxxx
Telefonszám: 00-00-000-0000
Megrendelő részéről:
Név: Xxxxxxxx Xxxxxx Telefonszám: 465-2843
Egyéb rendelkezések
A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.
Amennyiben az ÁSZF III.1. pontját megszegi, abban az esetben az ÁSZF XVI. xxxxxx szerint fizeti a kötbért.
A kötbér mértéke: A kötbér alapja a teljes szerződés nettó ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a
ÁSZF XX.10. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Mellékletek:
- Általános Szerződési Feltételek
- vállalkozó ajánlata
- környezetvédelmi melléklet
- munkavédelmi melléklet
- etikai melléklet
Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.
Budapest, ……………………………
……………………………………………….. | ……………………………………………….. |
Megrendelő | Vállalkozó |
Fővárosi Vízművek Zrt. | Zempléni Épületgépészeti Kft. |