Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2019. (XII.11.) Kt. határozata „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás...
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata
„Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az ajánlatkérő önkormányzat részéről – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben” tárgyban, amelyhez a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és a dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet jóváhagyja.
Xxx Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 43 500 eFt forrást a 2020. évi költségvetésben a „Padkanyesés és útfenntartás” soron biztosítja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és a hozzátartozó ajánlati dokumentációt a közbeszerzés becsült értékére tekintettel a következő ajánlattevők részére megküldje
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u 7.
Tel: 22/505-616
Fax: 22/505-617
email: xxxx@xxxxxxxx.xx
Extreme-Park Környezetépítő Kft.
2800 Tatabánya, Erdész út „D” épület
Tel/Fax: 34/311-295
email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Platz-Bau Mélyépítő Kft.
0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxx xx 00.
Tel/fax 22/340-200
email: xxxxxxxx@x-xxxxxx.xx
0.xx. Mélyépítő Kft.
0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 00. I/16.
Tel/fax: 84/310-557
email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
képviseli: Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
0000 Xxxx, Xxxxxxxxx xx 00.
Tel: 34/587-356
Fax: 34/587-358
email: xxxxxx-xx@xxxxxx-xx.xx
Határidő: 2019.12.31.
Felelős: polgármester (Projekt Iroda)
Xxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxx Xxxxxxxxx
polgármester aljegyző
427/2019. (XII.11.) Kt. határozat 1. számú melléklete
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat |
EKRSZ_322622342 |
||
Postai cím: Xxxxx Xxxxxx xxx 0. |
|||
Város: Mór |
NUTS-kód: HU211 |
Postai irányítószám: 8060 |
Ország: HU |
Kapcsolattartó személy: Xxxxxxx Xxxxx polgármester |
Telefon: + 00-00-000-000 |
||
E-mail: xxxxxxx@xxx.xx |
Fax: + 00-00-000-000 |
||
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: xxx.xxx.xx A felhasználói oldal címe: xxx.xxx.xx |
|||
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52809372 Postai cím: Xxxxxxxx xx 00. II. emelet 9. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1061 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Xx. Xxxxxxx Xxxxx Telefon: x00 00000000 E-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Fax: x00 00000000 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe (URL): - |
I.2) Közös közbeszerzés
c A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Nem c Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés: Nem c A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem |
I.3) Az ajánlatkérő típusa
c Központi szintű X Regionális/helyi szintű c Közjogi szervezet |
c Közszolgáltató c Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] c Egyéb: |
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások c Honvédelem c Közrend és biztonság c Környezetvédelem c Gazdasági és pénzügyek c Egészségügy |
c Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció c Szociális védelem c Szabadidő, kultúra és vallás c Oktatás c Egyéb tevékenység: |
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa X Építési beruházás ˇ Árubeszerzés ˇ Szolgáltatásmegrendelés |
II.1.2) Fő CPV-kód: 45233142-6 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] |
II.1.3) A szerződés tárgya: Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben |
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás jellegének megfelelően) II.2.4. pontban meghatározva. |
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2021.03.31. |
II.1.6) A teljesítés helye: Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe |
II.1.7) Részekre bontás ˇ Részajánlat tételére lehetőség van: Nem A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Figyelemmel a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák azonos jellegére, valamint az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. |
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben |
||
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
|
||
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe |
||
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
A munkák teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkor kerülnek meghatározásra.
Az eseti megrendelés leadása előtt a nyertes ajánlattevő – az ajánlatkérő előzetes tájékoztatása alapján – köteles a lehető legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárak alapján. Abban az esetben, ha az esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes felmérést végezni és ez alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján a lehető legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárak alapján.
Ezt követően ajánlatkérő írásban leadja az eseti megrendelést, melynek tartalmaznia kell különösen: - a tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésre való hivatkozást; - hivatkozást a nyertes ajánlattevő előzetes árajánlatára; - az elvégzendő munka leírását; - az elvégzendő munka mennyiségét; - a munka várható ellenértékének nettó összegét; - a teljesítés helyét/ helyszíneit; - a teljesítés határidejét.
A munkák pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő által elvégzett, és az ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján 3 000 000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb keretszerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összeghatárig (keretösszeg) adjon le megrendeléseket.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A keretszerződés alapját képező mintaköltségvetés az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül átadásra.
A keretszerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege: nettó 34 251 969,- Ft.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. |
||
II.2.5) Értékelési szempontok ˇ Az alábbi értékelési szempontok X Minőségi szempont – Megnevezés: A szerződés teljesítésébe bevont szakember útfenntartási beruházásokkal kapcsolatos szakmai tapasztalata (azon befejezett útfenntartással kapcsolatos beruházások száma, melyek teljesítésében az adott szakember részt vett)/ Súlyszám: 15 Megnevezés: Jótállás vállalt időtartama (hónap)/ Súlyszám: 15 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 X Ár szempont – Megnevezés: Összehasonlító ajánlati ár összege (nettó Ft) / Súlyszám: 70 21 |
||
II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: 34 251 895 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |
||
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: [ ] vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021.03.31. A szerződés meghosszabbítható ˇ igen X nem A meghosszabbítás leírása: |
||
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |
||
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ˇ igen X nem |
||
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók ˇ igen X nem Opciók leírása: |
||
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról c Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk |
||
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ˘ igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: |
||
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a "legjobb ár-érték arány" elve szerint értékeli az alábbiak szerint: - Az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. évi 106. (2019. június 4. napján közzétett) Útmutatójának 1. számú melléklet relatív értékelés módszerei 1 pontja aa) alaponta szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra. - A 2. és 3. értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatok a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosításokkal kerülnek elbírálásra.
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetés valamennyi költségvetési tétel tekintetében ún. szorzószámokat tartalmaz, mely szorzószámok az adott költségvetési tételben foglalt munka várható mennyisége alapján kerültek meghatározásra. Ajánlattevők az egyes költségvetési tételek vonatkozásában megajánlott egységáraikat az adott tételhez rendelt szorzószámokkal felszorozni, majd a felszorzott értékeket (összárakat) összeadni kötelesek.
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelés alapját az ajánlattevők által benyújtott árazott mintaköltségvetés alapján – a fentiek szerint - meghatározott, nettó forintban kifejezett összehasonlító ajánlati árak képzik.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelés alapját a jótállás ajánlattevő által vállalt időtartama képezi.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlását egész számban kifejezett hónapban köteles megadni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a lehetséges megajánlások Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintje 60 hónap, melynek megfelelő vagy az azt meghaladó megajánlás esetében az ajánlattevőt a maximálisan kiosztható 10 pont illeti. A lehetséges megajánlások Ajánlatkérő számára legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap, melynek megfelelő megajánlás esetében az ajánlattevőt a minimálisan kiosztható 0 pont illeti meg, az azt el nem érő megajánlás pedig az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet VII. pontja tartalmazza.
A 3. értékelési részszempont tartalmát az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata képezi. Ajánlatkérő az adott szakember vonatkozásában azon befejezett, útfenntartással kapcsolatos beruházások számát értékeli, melyek teljesítésében az adott szakember részt vett.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a fenti részszempont esetében előírja, hogy az 5 darabnak megfelelő, vagy azt meghaladó megajánlásokat a maximálisan kiosztható 10 ponttal, míg a 0 darabnak megfelelő megajánlásokat Ajánlatkérő a minimálisan kiosztható 0 ponttal értékeli.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztásául köteles a megajánlott szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajzot cégszerűen aláírva, és rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember által aláírva szakmai ajánlataként csatolni oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett legalább a megajánlásának megfelelő számú befejezett útfenntartással kapcsolatos beruházás teljesítésében.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai szerint. |
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja.
A hivatkozott rendelkezésekben foglalt „egységes európai közbeszerzési dokumentum” alatt a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: - Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:-
|
|
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |
|
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: |
Az alkalmassági minimum követelmények: |
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |
|
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: |
Az alkalmassági minimum követelmények: |
Amennyiben alkalmassági követelmény nem került előírásra, ennek indoklása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem kíván előírni alkalmassági követelményt. |
|
III.1.4) A szerződés biztosítékai: Ajánlatkérő által előírt minimális jótállási időtartam 12 hónap, figyelemmel ugyanakkor az ajánlattevők 2. értékelési szempontra tett megajánlására.
Késedelmi kötbér: mértéke eseti megrendelésenként 20.000 Ft/késedelmes naptári nap (max. 300.000,- Ft eseti megrendelésenként)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. |
|
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az eseti megrendelések szerint, tételes elszámolás alapján állítható ki a számla, Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás ellenében. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A szerződés szerinti kifizetés továbbá a Kbt. 135. § (5)-(6) szakaszai és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével történik.
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képzi és a teljesítési határidő meghaladja a 2 hónapot ajánlattevő - a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az eseti megrendelés előzetes árajánlata szerinti –– nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az előleg az eseti megrendelés alapján benyújtott számlából kerül elszámolásra.
A szerződéskötés és kifizetés pénzneme forint (HUF).
Az ellenérték megfizetésére az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján nyertes ajánlattevő részéről benyújtott számla alapján kerül sor.
Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében meghatározottak irányadóak.
A Számlát eseti megrendelésekként köteles Nyertes Ajánlattevő kiállítani.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a lent hivatkozott jogszabályok szerint kerül kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény, • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, • 2013. évi V. törvény, • 2017. évi LIII. törvény, • 2011. évi CXCV. törvény, • 2017. évi CL. törvény. |
|
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája |
|
(klasszikus ajánlatkérők esetében) X Nyílt eljárás c Gyorsított eljárás Indokolás: ˇ Meghívásos eljárás c Gyorsított eljárás Indokolás: ˇ Tárgyalásos eljárás c Gyorsított eljárás Indokolás: ˇ Versenypárbeszéd ˇ Innovációs partnerség |
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) ˇ Nyílt eljárás ˇ Meghívásos eljárás ˇ Tárgyalásos eljárás ˇ Versenypárbeszéd ˇ Innovációs partnerség |
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk c A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ˇ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ˇ Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] c A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul c A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: |
|
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 c Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: |
|
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) |
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) |
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 |
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) |
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei EKR rendszeren keresztül |
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:ˇ igen X nem |
Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: |
V.2) További információk: 2
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
2) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 2.000.000,- Ft/kár és legalább 10.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira .
3) Ajánlattevő köteles ajánlata részeként szakmai ajánlatot benyújtani az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani – a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve excel formátumban, valamint - A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő a jelen felhívás szerinti értékelési részszempontokra tett megajánlásainak alátámasztásául köteles a megajánlott szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajzot cégszerűen aláírva, és a rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember által aláírva szakmai ajánlata részeként csatolni, oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett legalább a megajánlásának megfelelő számú befejezett útfenntartással kapcsolatos beruházás teljesítésében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában csak egy szakembert ajánlhat meg. Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg, úgy Ajánlatkérő csak a legtöbb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során.
Út fenntartásának minősül az útépítés mellett az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti, a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út felújítása vagy korszerűsítése.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
7) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
8) Ajánlatkérő a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló kormányrendelet alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi eljárásban Xxxxxxx Xxxxxxx (lajstromszám: 00876) jár el felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként.
9) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem kíván élni a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti lehetőséggel.
10) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
11) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
12) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
13) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
|
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/)
(tervezet)
Mely létrejött egyrészről:
Mór Városi Önkormányzat
Székhely: 0000 Xxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0.
Adószám: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
továbbiakban mint Megrendelő,
másrészről: […]
székhely: […]
telefon: […]
fax: […]
számlaszám: […]
cégjegyzékszám: […]
adószám: […]
képviseli: […]
továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:
A megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzésére 2020. évben” tárgyában, amely eljárásban a közbeszerzési dokumentumok ismeretében Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2020. […][…] xxxxxx megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, ezért a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megrendelő jelen szerződéssel vállalkozásba adja, a vállalkozó pedig elvállalja az eseti megrendelések szerint kijelölendő burkolat hibák javítását kátyúzással és teljes pályaszerkezet helyreállítással, valamint padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzését. Megrendelő jelen keretszerződés alapján 3 000 000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb […],- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket .
A keretszerződés teljesítése
A teljes és tételes mennyiségek a munkák eseti megrendelésekor kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az eseti megrendelés leadása előtt a Vállalkozó – a Megrendelő előzetes tájékoztatása alapján - köteles a lehető legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárak alapján. Abban az esetben, ha az esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles előzetes felmérést végezni és ez alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján a lehető legrövidebb időn belül előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott mintaköltségvetés szerinti egységárak alapján.
Ezt követően a Megrendelő írásban leadja az eseti megrendelést, melynek tartalmaznia kell különösen:
- a jelen szerződésre való hivatkozást;
- hivatkozást a Vállalkozó előzetes árajánlatára;
- az elvégzendő munka leírását;
- az elvégzendő munka mennyiségét;
- a munka várható ellenértékének nettó összegét;
- a teljesítés helyét/helyszíneit;
- a teljesítés határidejét.
A munkák pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a Vállalkozó által elvégzett és a Megrendelő által igazolt mennyiség alapján a Vállalkozó ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
A keretszerződés a szerződés megkötésének napjától kezdődően addig az időpontig tartó határozott időtartamra szól, míg a szerződés keretösszegével megegyező ellenérték a szerződés alapján kifizetésre került, de legfeljebb 2021. március 31. napjáig. Amennyiben a szerződés keretösszege a fenti időpont lejártáig nem került teljes egészében kifizetésre, úgy a Vállalkozó köteles a fenti időpont lejárta előtti eseti megrendeléseket teljesíteni abban az esetben is, ha az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő 2021. március 31. napját követő időpontra esik, ezt követően azonban további eseti megrendelések leadására a jelen szerződés alapján nem kerülhet sor.
Az eseti megrendelések teljesítési határidejei Megrendelő döntése alapján, de Vállalkozóval a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. Vállalkozó köteles az egyes eseti megrendelésekben meghatározott munkák teljesítését az eseti megrendelések leadásától számított legkésőbb 21 napon belül megkezdeni.
A teljesítés helye: Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területe. Az egyes teljesítési helyek a keretszerződés teljesítése során – az eseti megrendelésekben – kerülnek Megrendelő által megjelölésre.
Megrendelő az eseti megrendelések teljesítésekor a majd ott meghatározott határidőkhöz képest előteljesítést elfogad.
Felek a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban bemutatott szakemberek bevonásával köteles ellátni.
A szerződés tárgyát képező munkák megrendelése
A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a Vállalkozó részére elektronikus úton (e-mail/fax) történő igénybejelentés (megrendelés) megküldésével, illetőleg annak személyesen történő átadásával rendeli meg (eseti megrendelés leadása).
A megrendelés átvételéről/tudomásul vételéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelő részére visszaigazolást küldeni/átadni. A jelen szerződés I. 3. pontjában meghatározott határidőbe nem számít bele az az időtartam, mely alatt a Vállalkozónak rajta kívül álló objektív és elháríthatatlan körülmény miatt nincs lehetősége a megrendelés átvételére. Ezen körülmény fennállását a Vállalkozónak hitelt érdemlő módon kell igazolnia.
A vállalkozási díj
A vállalkozási díj alapját a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő mintaköltségvetés jelenti. Az eseti megrendelések szerinti árajánlat és a vállalkozási díj, mint ellenszolgáltatás minden esetben a mintaköltségvetés alapján kerül megállapításra.
Fizetési feltételek
A Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárak a befejezési határidőre prognosztizáltak, melyek az MSZ szerinti I. minőségi osztályú teljesítésre vonatkoznak. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az ajánlatában szereplő egységárait valamennyi, a szerződés teljesítése során esetlegesen felmerülő, kapcsolódó és járulékos költség figyelembevételével határozta meg, melyre tekintettel a Vállalkozó minden egyéb esetleges többletdíj igényéről lemond.
A munkák elszámolása az egyedi megrendelések és a Vállalkozó ajánlatában rögzített egységárak alapján, tételes felméréssel történik.
Vállalkozó eseti megrendelésenként a Megrendelő által kollaudált tételes felmérés alapján, a szerződés mellékletét képező egységárak figyelembevételével kiállított számlát köteles benyújtani. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti határidőben.
A szerződés szerinti kifizetés továbbá a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével történik. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében meghatározottak irányadóak.
Vállalkozó - a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az eseti megrendelés előzetes árajánlata szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az előleg az eseti megrendelés alapján benyújtott számlából kerül elszámolásra.
A megrendelő átutalási késedelme esetén kamat illeti meg a vállalkozót. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke, a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § alapján kerül kiszámításra.
A számla csak hiba- és hiánymentes átadást követően ajánlatkérő által kiállított és a Megrendelő által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A kifizetés vonatkozásában irányadó főbb jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
• 2013. évi V. törvény,
• 2017. évi LIII. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 2017. évi CL. törvény.
A Számlát eseti megrendelésekként köteles Vállalkozó kiállítani.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő jogai, kötelezettségei
Megrendelő a munkaterületet az esetenkénti megrendelésekkor átadás-átvételi eljárás keretében adja át Vállalkozónak.
Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni.
Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó bejelentésétől számított 3 napon belül a Megrendelő ellenőrzi, és az építési naplóban az eltakarást engedélyezi.
A vállalkozói ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok, termékek kiváltásnál minőségi színvonalában egyenértékű anyagok, termékek közül a kiválasztás joga a Megrendelőt illeti meg. A termékváltás az egységárak növekedését nem eredményezheti.
Vállalkozó jogai, kötelezettségei
Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat jelen szerződés feltételei alapján a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások szerinti I. osztályú minőségben végzi el. A vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.
Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint xxxxxxx (Építési naplóvezetés, felelős műszaki vezetői tevékenység).
A felvonulás, az ideiglenes létesítmények kiépítése (víz, ideiglenes energiaellátás, stb.) üzemeltetése, a felhasznált energia, víz költsége, a munkaterület őrzése a Vállalkozót terhelik. Villamos hálózatra csatlakozás esetén Vállalkozó felelős az érintésvédelmi előírások betartásáért.
Vállalkozónak a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok, és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során az utak, és azok műtárgyai, valamint a környező épületek, és a növényzet, károsodást, sérülést ne szenvedjen. Az esetlegesen keletkezett károk helyreállítási költsége Vállalkozót terhelik.
Vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet lehatárolni és a szükséges megvilágítást biztosítani.
Vállalkozó köteles az összes szükséges lépést a környezet védelmére a munkaterületen, és azon kívül megtenni.
A kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartása a Vállalkozó feladata. Vállalkozónak a munkavégzést úgy kell szerveznie, hogy a környezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A jelen szerződés 8. pontjában foglaltak teljesülését a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.
A munkálatok során a felbontott anyag az elszállításig ideiglenesen a munkaterületen, illetve a munkaterület átadáson meghatározott módon és helyszínen tárolható, végleges elhelyezéséről a kivitelezőnek szükséges gondoskodnia. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait betartja, figyelemmel a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltakra. Az építési és bontási hulladék elhelyezése, kizárólag engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történhet.
A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladék a Vállalkozó tulajdonát képezi. A hulladékkal kapcsolatos kezelési, adatszolgáltatás, nyilvántartási kötelezettség Vállalkozót terheli.
Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás
A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított vállalkozási tevékenység eredményeként létrejött dolog nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez esetben a megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha az a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne.
Ha a Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem vállalja, vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy felmondhatja a szerződést és a Ptk. szerint kártérítést követelhet.
Ha a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Vállalkozót terhelik.
A Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait a jótállási határidőn, illetőleg, amennyiben ez utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn (jogszabályban meghatározott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számít bele a szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági/jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára (egyedi szerződésenként) […] hónap teljes körű jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az adott eseti megrendelésben meghatározott építési munka hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának dátuma. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő a jótállási jogainak gyakorlására, a jelen szerződés kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései szerint jogosult.
Amennyiben egy jelen szerződés szerinti munkával érintett létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.
A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként.
A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.
A jogszabály által előírt kellékszavatossági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult a vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni.
A Szerződés megszűnése, szerződésszegés
Felek a jelen szerződés rendes felmondásának jogát közös megegyezéssel kizárják.
Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben, illetve az eseti megrendelésben meghatározott bármely határidőn belül olyan okból nem teljesít, melyért felelős, Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 20.000,- Ft/nap.
A késedelmi kötbér összege maximum 300.000,- Ft lehet eseti megrendelésenként.
Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
A megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő ismételt írásbeli felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el.
A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolják, végelszámolás alá kerül.
A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken.
A Megrendelő a szerződést felmondja - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel,
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Fenti esetekben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Az azonnali hatályú felmondás eseteiben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a megrendelő a felmondástól számított 15 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli.
Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a szerződést az alábbi esetekben:
a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;
a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője a megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását,
a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének,
a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének.
Felelősségbiztosítás
A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig.
A Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek a vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási díj összegét.
Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 10.000.000.- HUF/év és legalább 2.000.000 HUF/kár mértékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt érdemlően kell igazolni.
A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
A felelősség-biztosítás érvényessége a szerződés aláírásától a sikeres műszaki átadás-átvételig érvényes.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat.
Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a Vállalkozónak kell teljes körűen helyt állnia a biztosító helyett.
Szerződő felek képviselői
A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről a képviseletet ellátja:
Megrendelő részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vállalkozó képviselője:
Név: …………………..
Cím: …………………..
Telefon: …………………..
Fax: …………………..
E-mail: …………………..
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: ………………….. (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdésében foglaltak kivételével)
A felek közötti kommunikáció írásban, elektronikus úton (e-mail vagy fax) vagy az írásbeli tájékoztatás személyes átadásával történik.
A műszaki aáadás-átvétel
Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján. Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles a műszaki átadás – átvételi eljárást összehívni. A műszaki átadás-átvételre és a birtokba adásra a teljesítéskor hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint kerül sor.
A műszaki átadás-átvétel a munka készre-jelentésével kezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: építési napló, mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb.
Az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs.
Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.
A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, hulladék.
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt összes követelménynek.
A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be.
Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
Záró rendelkezések
A megkötött vállalkozási keretszerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Kbt. 141.§ -ában foglaltak és a Ptk. alapján történhet.
A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. A vállalkozó a munkavégzés során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani.
Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Vállalkozó felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából ered, megrendelő és vállalkozó közötti egyeztetés tárgyát képezi. Xxxxx mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton rendezzék. Ha a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát, amely a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan közöttük felmerül, értékhatártól függően kölcsönösen kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A szerződés alapdokumentumai:
1. sz. alapdokumentum: Közbeszerzési dokumentumok
2. sz. alapdokumentum: Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
A szerződés alapdokumentumai a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak.
Xxx, 2020. ……………
Vállalkozó Megrendelő
képviseletében képviseletében
…………….. Mór Városi Önkormányzat
képviseletében
Xxxxxxx Xxxxx
polgármester