VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az
ALFÖLDVÍZ Zrt.
székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 0.xx. cégjegyzékszáma: 00-00-000000
adószáma: 13100887-2-04
bankszámlaszáma: 10402609-26017989-00000000
képviseli: Xxxx Xxxxxx vezérigazgató mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,
másrészről a/z
…………………………………..
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
képviseli:
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
1. Előzmény
Megrendelő ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az „Meglévő egyesített - és elválasztott szennyvízhálózati gerincvezeték kiváltása kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében III.” tárgyában. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatként került kiválasztásra.
2. A szerződés tárgya
Tram - Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” vasúti beruházás kivitelezési munkáinak építése kapcsán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő egyesített és elválasztott szennyvíz rendszert érintő közműkiváltás munkálataihoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése.
Meglévő egyesített - és elválasztott szennyvízhálózati gerincvezeték kiváltása:
⮚ Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás, Xxx Xxxxx utcai körforgalommal együtt (Kodály Z. u. - Ady u. csomópont) és a Bajcsy-Zsilinszky utcai szakaszok; és
⮚ Hódmezővásárhely vasútállomás (Kistópart utca) és Andrássy utcai szakaszok (Kossuth tér - Kaszap u. között)..
3. Vállalkozói díj, az ügylet adójogi helyzete
3.1. Szerződéses Ár: nettó Egyösszegű Ajánlati Ár: […] Ft, azaz [ ] Ft (a
továbbiakban: „Vállalkozói díj”).
Szerződés elfogadott végösszege: (Egyösszegű Ajánlati Ár + 5 % Tartalékkeret) nettó […] Ft, azaz [ ] Ft
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj teljes körűen tartalmazza Vállalkozónak a
Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi díját, költségét, kiadását, Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül jelen szerződés kapcsán semmilyen jogcímen nem érvényesíthet további követelést Megrendelővel szemben, kivéve, ha a tartalékkeret terhére történik a megrendelés.
A Megrendelő azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, és amelynek elvégzését a Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta.
3.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnyújtás építési hatósági engedélyköteles ingatlan beruházáshoz kapcsolódó építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul. Eszerint az ügyletre a fordított adózás szabályai vonatkoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Felek rögzítik, hogy mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany és egyiküknek sincs olyan jogállása, ami alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető. Ennek megfelelően az adó bevallására és megfizetésére a Megrendelő kötelezett önadózás keretén belül, a számla áthárított adót nem tartalmaz.
Építési hatósági engedélyt kiállító szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, engedély száma: UVH/VF/0211/18/2016.
3.3. A számlának az Áfa tv. 169. §-nak értelmében tartalmaznia kell a „fordított adózás” kifejezést és a Megrendelő adószámát.
4. Határidők
4.1. Munkaterület átadás-átvétel: legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 napon belül. A munkaterület átadása napján az építési napló megnyitásra kerül.
A munkaterület átadás tervezett napja: legkésőbb 2017. október 11.
4.2. Végteljesítési határidő: 2018. március 30.
4.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés 19.2 pontja szerinti rendelkezés alkalmazása esetén a szerződés végteljesítésére, vonatkozó határnap a szerződés 4.2 pontja szerinti munkaterület átadásának tervezett időpontjaként feltüntetett dátumhoz képest történő halasztással egyező számú nappal eltolódik. Felek jelen pont szerinti változást nem tekintik szerződésmódosításnak, figyelemmel arra, hogy a körülmény a Xxxxx által az szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban rögzített volt.
4.4. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munka tekintetében a Vállalkozón kívül egyidejűleg más vállalkozók is tevékenykedni fognak (gázellátás és elektromos hálózat kiépítése során), a társvállalkozók munkájának koordinálásában a Vállalkozó közreműködik.
4.5. Megrendelő közreműködésével a társvállalkozóknak koordinációs jegyzőkönyvben kell összehangolniuk munkavégzésüket, kiemelten meghatározva a munkaterületek egymás számára történő átadását és a minőségi követelményeket. A koordinációért és annak hiányosságaiért a Megrendelő felelősséggel nem tartozik.
4.6. A munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban kell rögzíteni, annak egyidejű megnyitása mellett. Az Építési Naplóban meg kell jelölni a Megrendelő részéről átadott dokumentációkat, a munkaterület állapotát, a munkavégzést akadályozó esetleges körülményeket, a geodéziai pontokat.
4. Pénzügyi rendelkezések
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az üzemelésében lévő közművezeték kiváltását a háromoldalú Együttműködési Megállapodás alapján elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges és indokolt mértékben.
5.2. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdés, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30.
§ (1), illetve (2) bekezdés szerint lehetővé teszi a Vállalkozó számára előleg igénylését legfeljebb a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegben. Az igényelt összeg előlegbekérő alapján, előleg jogcímen, kerül átutalásra a Vállalkozó bankszámlájára, melyről a kifizetését követően Vállalkozó előlegszámlát állít ki az előleg jóváírásának napjával.
5.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult a kivitelezés elismert 40 %-os készültségi fokának megfelelően, a mindkét fél által aláírt teljesítésigazolás alapján, melynek összege jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 40 %-a.
5.4. Megrendelő az ellenértéket a részszámla Megrendelőhöz történő beérkezését követő 30 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára.
5.5. Vállalkozó jelen szerződésben szereplő ügylet szerződésszerű teljesítését követően végszámlát állít ki, melynek összegéből az igénybe vett előleg elszámolásra kerül. A részszámla és a végszámla összege tartalmazhatja az 5.11. pontban részletezett tartalékkeret terhére elszámolható költségeket is.
5.6. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás hiánypótlás-mentes és eredményes legyen, a Megrendelő képviselői igazolják a szerződés szerinti teljesítést.
5.7. A teljesítésigazolás Megrendelő képviselői általi aláírással ellátott Vállalkozó részére történő megküldésének határideje a teljesítést követő 15. nap. Amennyiben a 15. napon Megrendelő a teljesítésigazolást nem küldi meg a Vállalkozó részére, és egyébként a teljesítést nem kifogásolja, Vállalkozó számla benyújtására jogosult.
5.8. A Megrendelő a végszámla pénzügyileg rendezendő összegét 30 (harminc) napon belül átutalással fizeti meg.
5.9. A fentieknek megfelelően kiállított részszámla és végszámla összegének Vállalkozó részére történő megfizetésére az alábbiak szerint kerül sor:
Az ellenszolgáltatás megfizetése során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdés, illetve a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdése rendelkezései szerint kell eljárni, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Kormányrendeletben foglaltakra.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(3) bekezdéstől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Kormányrendelet 32/A. §-ban foglalt alábbi rendelkezések szerint történik.:
a) az ajánlattevőként szerződő felek (Vállalkozó(k)) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek (Megrendelőnek), hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó(k)) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek (Vállalkozó(k)) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek (Vállalkozó(k)nak);
e) az ajánlattevőként szerződő fél (Megrendelő) haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek (Vállalkozó(k)) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (Megrendelőnek) (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek (Vállalkozó(k)) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek (Vállalkozó(k)nak), ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek (Vállalkozó(k)) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (Megrendelő) (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt (Vállalkozót), ha az ajánlatkérő (Megrendelő) részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fentiekben foglaltakat (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint).
5.10. Jelen szerződés és ennek teljesítése közbeszerzés tárgyát képező beruházás közvetlen megvalósítását jelenti, így Megrendelő köteles a mindenkor érvényes rendeletek, előírások, törvények szerinti nyilatkozatok megtételére, dokumentumok átadására. A Vállalkozó teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik és csak akkor teljesíthető, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5.11. A Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 20. §-ban foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet képeznek. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei:
a) A Felek egyetértve rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére elszámolható pótmunka alatt a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet – az építőipari kivitelezési tevékenységről – 2.§ f) pont szerinti rendelkezése az irányadó.
b) A Vállalkozó a pótmunka műszaki szükségességét, illetve a Megrendelő a pótmunka igényét, haladéktalanul köteles az építési naplóban közölni, melynek elismeréséről a műszaki ellenőr véleménye alapján a Megrendelő haladéktalanul dönt.
c) A pótmunka ellenértékére vonatkozó árajánlatát a Vállalkozó a pótmunka felmerülésekor haladéktalanul, tételes elszámolás szerint köteles előterjeszteni.
d) A Vállalkozó a pótmunka ellenértékére vonatkozó előterjesztésében a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megjelölt tételártól (egységártól) nem térhet el, amennyiben az adott tételre
szerepel egységár az ajánlat részét képező árazott költségvetésben.
e) A pótmunka keretében – árazatlan költségvetésben nem szereplő tételek – elszámolása a díjtételek tekintetében a TERC Kft. az építőipari norma és egységárgyűjteménye valamint az ezeken alapuló költségvetés készítő program(ok) alapján történik a 30/2014. (IV:10.) BM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.
f) A pótmunkára vonatkozó ellenértékről a Megrendelő 2 (két) munkanapon belül dönt.
g) Megrendelő a pótmunka elismerésével a szerződés módosítása nélkül, megrendelést adhat az elismert tartalomra, és összegre vonatkozóan.
h) Teljesítést követően a pótmunka ellenértékének elszámolása tételes elszámolás alapján történik. A pótmunka ellenértéke az aktuális teljesítést magába foglaló rész-, illetve végszámlában kerül megtérítésre.
5.12. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. szakasza szerinti kamat kerülhet felszámításra.
6. Megrendelő jogai és kötelezettségei
6.1 Megrendelő feladata a munka átvétele és a vállalkozói díj megfizetése.
6.2 Megrendelőnek az akadálymentes munkaterületet a vállalkozási munka teljes időtartama alatt biztosítania kell.
6.3 Megrendelő köteles mindazokat a hatósági engedélyeket Vállalkozónak átadni, melyek beszerzése nem tartozik Vállalkozó kötelezettségei közé.
6.4 Megrendelő feladata a teljes munkaterületnek munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása a munkaterület átadás-átvétel napján.
6.5 Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg a területre érvényes különleges munkabiztonsági és tűzrendészeti előírásokat a Vállalkozóval írásban közölni.
6.6 Megrendelő kijelenti, hogy nincs birtokában olyan irat és nem ismert előtte olyan körülmény, amely miatt régészeti és környezetvédelmi szempont a kivitelezést gátolná vagy akadályozná.
6.7 Megrendelő kijelenti, hogy a munkaterületen általa ismert környezeti károkozás nem történt.
6.8 Megrendelő feladata a beruházás műszaki ellenőrzése és a munka átvétele, a Felek feladata pedig az átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
6.9 Megrendelő feladata a vállalkozói teljesítések igazolása, a benyújtott számlák ellenőrzése, igazolása, összevetése a teljesítéssel, valamint a számlák kiegyenlítése.
7. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
7.1. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos magyar szabványok betartásával, I. osztályú minőségben valósítja meg, a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően. A szerződés tárgyának megfelelően Vállalkozó feladata az építési munkák elvégzése, a geodéziai felmérések elkészítése, a szabványokban meghatározott vizsgálatok elvégeztetése a megvalósulási és a műszaki- és az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése, és ezeknek Megrendelő részére történő átadása.
7.2. Vállalkozó feladata a beruházás teljes körű lebonyolítása.
7.3. A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, az építési munkát a vonatkozó szabványok betartásával I. osztályú minőségben megvalósítani.
7.4. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület és a tevékenységével összefüggő, a munkaterület részét – tartozékait - képező dolgok védelméért, a kezdési időponttól az egész beruházás átadás – átvételének időpontjáig, amikor is ez a felelősség átszáll a Megrendelőre.
7.5. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán.
7.6. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles Építési Naplót nyitni, és azt a vonatkozó előírások szerint a munka helyszínén vezetni.
7.7. A beruházás megbízott felelős műszaki vezetőjének a Vállalkozó nevében el kell fogadnia a Megrendelő utasításait, hacsak azok nem ellentétesek a szerződéssel, a jogszabályi előírásokkal és a vonatkozó szabványokkal.
7.8. Szakszerűtlen utasítások esetén erre a Megrendelőt figyelmeztetni kell és kizárólag annak írásbeli fenntartása és következményeinek vállalása esetén hajtható végre.
7.9. Az utasítási jog nem terjed ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését.
7.10. A Vállalkozó köteles betartani:
a. Minden hatályos jogszabályt, helyi rendeletet, amely a szerződés teljesítésével kapcsolatos.
b. Mindazok előírásait és feltételeit, akiknek tulajdonát vagy jogait a beruházás bármely módon érinti.
7.11. Minden anyagnak előre gyártott elemnek, készterméknek és az elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:
a. a Megrendelő utasításaival összhangban, a Magyar Szabványban előírt minőségűnek kell lennie;
b. a minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat a beépítés helyszínén vagy a készítés helyén el kell végezni.
c. a berendezések, gépek eszközök stb. munkavédelmi minősítését a Vállalkozónak kell beszereznie.
7.12. A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást melyek a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése miatt felmerülnek.
7.13. A Vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, az üzempróbákhoz és a próbaüzemhez felhasznált víz, csatorna, és villamos energia díjat.
7.14. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás teljes időtartama alatt a munkaterület őrzését biztosítani, biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek.
7.15. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért. A beruházás kivitelezése folyamán a Vállalkozó köteles a forgalmi területeket szabadon tartani, valamint minden szükségtelen akadályt megszüntetni, a már szükségtelen anyagot, törmeléket eltávolítani a munkaterületről
7.16. A megvalósítás során, a munkálatok ideje alatt az érintett meglévő közművekben, a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. Az átkötések, kiváltások időpontjait a Vállalkozó az illetékes üzemeltetővel egyeztetni köteles és a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A munkakezdést az érintett területtulajdonosoknak és kezelőknek be kell jelenteni.
7.17. A beruházás befejezése után a felvonulási területet az átadás előtti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
7.18. Vállalkozó köteles a munkavégzés során biztosítani a munkaterületre a mentő, a tűzoltóság és egyéb közszolgáltató behajtását.
7.19. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
7.20. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg köteles megnyitni az Építési Naplót és azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolni és vezetni.
7.21. A Vállalkozó az Építési Naplón keresztül köteles a műszaki ellenőrt értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos mindennemű lényeges eseményről, körülményről, akadályról.
8. Alvállalkozók, a teljesítésben részt vevők
8.1 A szerződést Vállalkozóként kizárólag a Közbeszerzési Eljárásban nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek (Vállalkozó(k)) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-
(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás.
8.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében a Kbt-ben szabályozott korlátozásokkal – jogosult alvállalkozót igénybe venni, de Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
8.3 Amennyiben a szerződés, vagy a Közbeszerzési Dokumentáció kifejezetten eltérően nem rendelkezik, úgy a Megrendelő nem korlátozza Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
8.4 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának napján a szerződés teljesítéséhez szükséges szakemberek, illetve a szerződés alapján vállalkozói kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (alvállalkozók), szerepelnek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a teljesítéshez szükséges pozíció, illetve a kivitelezéssel érintett tevékenység tekintetében.
8.5 Megrendelő – a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdéssel összefüggésben – felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
9. Felek felelőssége, kötbér
8.1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek a jelen szerződés 4.2. pontjában szereplő határidőre történő teljesítését, a Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít.
A késedelmi kötbér mértéke jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 0,2 %-a naponta. A kötbér maximuma a jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A Megrendelő kötbérigénye a késedelembe esés napjától kezdődik és a hibátlan, szerződésszerű teljesítésig tart. A Megrendelő továbbá érvényesítheti a Vállalkozó késedelme miatt keletkezett kötbért meghaladó kárát is a Vállalkozóval szemben.
8.2. Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a 45 napot meghaladja és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, abban az esetben a teljesítést meghiúsultnak kell tekinteni. A szerződés teljesítésének a Vállalkozó érdekkörében felmerülő egyéb okból bekövetkező lehetetlenülése esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 20 %-a. Ha a Vállalkozó a jelen pontban foglalt feltételek alapján meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, úgy a jelen szerződést a Megrendelő jogosult egyoldalú,
írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozással.
8.3. Hibás teljesítési kötbér:
A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha a jelen szerződében szereplő munkát időben, de nem szerződésszerűen végzi el (az elvégzett munka minősége nem felel meg a Megrendelő által megadott feltételeknek, az elvárásoktól eltérő kivitelű). Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 0,2 %-a/nap, minden olyan naptári nap vonatkozásában, amely a hiba kijavítására vonatkozó Megrendelő által a Vállalkozó részére tett felszólítás és a hiba tényleges kijavítása között eltelik. Maximális mértéke jelen szerződés 3.1 pontjában szereplő nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér attól függetlenül jár, hogy a Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más vállalkozó javítási költségeit a Vállalkozóval szemben érvényesíti. Az érvényesítés úgy történik, hogy a javítási költséget a kötbérrel növelten a Vállalkozó felé kiszámlázza.
8.4. Biztosítékok
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés 3.1 pontjában meghatározott – tartalékkeret és áfa nélküli – Vállalkozói díj 5 (öt) %-ának megfelelő jólteljesítési biztosíték nyújtására kötelezett a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont, illetve (7) bekezdés szerinti formában.
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával;
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel;
d) az Megrendelő lehetővé teszi, hogy a jólteljesítési biztosíték a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre Felek az óvadék szabályait megfelelően alkalmazzák.
e) A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó által választott formában (pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén annak eredeti példányát) kell a szerződés Megrendelő által igazoltan történő teljesítésekor a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
f) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, azt az alábbi Megrendelő bankszámlájára történő utalással teljesítheti: K&H Bank Zrt. 10402609-26017989-00000000.
g) Amennyiben Vállalkozó nem nyújt a fentiekben rögzített mértékű és formájú jólteljesítési biztosítékot az igazolt teljesítés időpontjáig, úgy a Megrendelő jogosult a nettó – tartalékkeret és áfa nélküli – Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését a végszámlából visszatartani a teljesítés időpontjától számított
60. napig.
h) A jólteljesítési biztosíték bármelyik formában történő teljesítése esetén érvényes, hogy annak, a teljesítéstől számított 60. napig kell érvényben lennie.
Megrendelő a jólteljesítési biztosítékot meghaladó kárát is jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
8.5. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy mivel a Kbt. 142.§ (2) bekezdés értelmében az alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a Megrendelő részéről nem mellőzhető:
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.
10. Jótállás, szavatosság
10.1. A Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége, a Ptk. vonatkozó szakaszai, valamint a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003 (XI.5.) Korm. rendelet, illetve az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletekben meghatározottak szerinti.
10.2. A jótállási idő vége a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától számított ….. hónap (Az ajánlat tartalma alapján töltendő ki).
11. A szerződő felek megbízottai
11.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködés során a felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy a szerződésben meghatározott határidőre történő befejezést veszélyezteti, vagy akadályozza. Az együttműködést képviselőik útján valósítják meg.
11.2. A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője:
Xxxxxx Xxxxx vagyongazdálkodási vezérigazgató-helyettes, valamint Xxxxxx Xxxxx közműfejlesztési osztályvezető együttesen
11.3. Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy: ……………………………………
11.4. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője:
……………………………….., Telefon: ……………………………
Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………… , Tel.: …………..
12. Vagyon-, felelősség- és balesetbiztosítás
12.1. Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig.
12.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozóira is kiterjedő, a vállalkozási szerződésben megnevezett tevékenység végzésével összefüggésben harmadik feleknek okozható károkra legalább 10.000.000 Ft/év és 2.000.000 Ft/káresemény biztosítási értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, és tudomásul vesz és vállalja, hogy, hogy felelősségbiztosítási szerződést jelen kivitelezés időtartama alatt fenntartja.
12.3. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást az építési- ill. szerelési teljesítése teljes időtartamára hatályban tartani.
12.4. A Vállalkozó részéről fennálló biztosítás a Vállalkozó által okozott kár esetén elsődleges biztosításnak minősül.
12.5. A Vállalkozó eszközeinek biztosítása: a Vállalkozó köteles a vállalkozói szerződésben szereplő munkák elvégzéséhez alkalmazott gépekre, berendezésekre és segédszerkezetekre megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezni, a helyreállítási költség mértékéig.
13. Minőségi követelmények, garanciák
A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú minőségű anyagot, szerelvényt, gépeket, készüléket használhat fel, ezek műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, vízzárósági próbák, tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyveit a vállalkozónak szolgáltatni kell az átadás–átvételi eljáráshoz.
14. Teljesítések ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás
14.1. Megrendelő és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során a munka állását bármikor ellenőrizni és megállapításaikról az Építési Naplóba bejegyzésre tenni. Ezeket a Vállalkozónak, illetve megbízottjának három napon belül ellen kell jegyeznie.
14.2. Megrendelő és képviselője az ellenőrzés alkalmával, de legalább 3 napon belül jogosult és köteles az Építési Naplóba tett vállalkozói bejegyzéseket ellenjegyezni.
14.3. Amennyiben az Építési naplóba tett bejegyzésre kötelezettségtől függően a Megrendelő vagy a Vállalkozó a másik fél bejegyzésétől számított 3 napon belül nem nyilatkozik, úgy a késedelem beáll.
14.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás/Használatbavételi eljárás lefolytatásának menete.
- Megrendelő értesítése legalább 5 nappal korábban az átadás időpontjáról, abból a célból, hogy az érintett közművek és hatóságok képviselőit a Megrendelő időben meghívhassa.
- A magyar nyelvű minőségi bizonyítványok átadás Megrendelő részére.
- A mérési jegyzőkönyvek és tanúsítványok Megrendelőnek.
- A megvalósulási tervek átadása 3 példányban.
- Hatóságok nyilatkozata létesítmények alkalmasságáról
14.5. Az átadási – átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén az akadályok elhárítását követően Vállalkozónak haladéktalanul új átadás-átvételi eljárási időpontot kell kitűznie.
14.6. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hibák, hiányosságok miatt.
14.7. A műszaki átadás – átvételt nem akadályozza meg az egyes létesítmények esetleges későbbi üzembe helyezése.
15. Pótmunkák
15.1. Megrendelő pótmunka igényének a Vállalkozó által történő teljesítése csak az előzetesen leegyeztetett és jóváhagyott – a szerződés 5.11 pontjában meghatározott ügyrend szerint meghatározott – költségvetés szerint történhet, melyet kiegészítő megállapodásban kell rögzíteni.
15.2. Az esetlegesen felmerülő pótmunkáknál a Megrendelő által elfogadott vállalkozói díjra a Tartalékkeretre vonatkozó elszámolására vonatkozó, a szerződés 5.11 pontjában rögzített, szabályok szerint – jogosult a Vállalkozó.
16. A szerződés módosítása
16.1. A szerződést a Felek közös megegyezéssel kizárólag a Kbt. 141.§-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén és azokkal összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon módosíthatják.
16.2. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék a Vállalkozót az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.
16.3. Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Kbt. 37.§ (1) bekezdés j) pontja alapján a szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott minta szerint Megrendelő tájékoztatót készít és azt hirdetmény útján közzéteszi.
17. A szerződés megszűnése
17.1. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vállalkozó ellen bíróság jogerős határozatával csőd- vagy felszámolási eljárást rendel el, vagy
vagyonát zárolják, kivéve a Csődtv. 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti esetet, amelynek értelmében nem lehet felmondani a fizetési haladék alatt a szerződést.
17.2. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal indokolás mellett felmondani, amennyiben Vállalkozó bármely, jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.
17.3. A Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a szerződést, amennyiben a Megrendelő a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét az esedékességtől számított [90 (kilencven) naptári napon] belül nem teljesíti. Vállalkozó nem hivatkozhat a jelen pontban meghatározott felmondási jogára, ha a fizetés alapjául szolgáló számlát nem, hibásan vagy annak ellenére állítja ki, hogy a teljesítés igazolására előírt szerződéses rendelkezések nem teljesültek.
17.4. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani. Ennek keretében, a Megrendelő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy
17.4.1. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
17.4.2. A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a következő bekezdés Kbt. 143.§
(3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
17.4.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletévé válik.
17.5. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat,
17.5.1. ha feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
17.5.2. ha a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.§-ban előírtak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
17.5.3. ha az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
17.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
17.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,
17.7.1. ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
17.7.2. ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
17.7.3. A 17.7.1-17.7.2 pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
17.8. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,
17.8.1. ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta;
17.8.2. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
18. Vitás kérdések rendezése
18.1. Megrendelőnek és Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szereződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
18.2. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 90 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is – értékhatártól függően a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék elé kell utalni.
19. Egyéb rendelkezések
19.1. Jelen szerződés – amennyiben Megrendelő nem alkalmazza 19.2 pont szerinti rendelkezést – az aláírásának napján lép hatályba.
19.2. Jelen szerződés 19.1 pontjában foglaltakkal ellentétben, tekintettel arra, hogy a Felek a Közbeszerzési Eljárást a felhívásban meghatározott körülmények bekövetkezéséhez kötött feltételes közbeszerzésként indították meg, és a nyertes kihirdetésének időpontjában ezen feltételek még nem következtek be maradéktalanul, a szerződés rendelkezései az aláírás napján még nem, csak a – vonatkozó feltételek teljesülését követő – Hatálybaléptetési Záradék Xxxxx általi aláírásának napján lépnek hatályba. Nevezett feltétel: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Víziközmű- szolgáltató között ugyanezen tárgyban vállalkozási szerződés jöjjön létre.
19.3. Jelen szerződés a szerződésszerű teljesítésig hatályos.
19.4. A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
19.5. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerinti közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát,
időtartamát, a szerződést kötő felek nevét, és a szerződés értékét Megrendelő nyilvánosságra hozza, valamint a Szerződést a Kbt. 43.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé tegye. Továbbá Vállalkozó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat a Kbt. 43.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban.
19.6. A szerződés szövegére vonatkozó bármilyen módosítás csak írásban érvényes.
19.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.
19.8. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült.
19.9. Jelen szerződésből 1 pld. a Megrendelő, míg 1 pld. a Vállalkozó tulajdonát képezi.
19.10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi példányát „szerződéseket hitelesítő címkével” látnak el, melyet szintén aláírásukkal hitelesítenek.
19.11. Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (benne a Tételes árazott költségvetés)
3. számú melléklet: Biztosítási szerződés (kötvény) másolata
4. számú melléklet: Kiviteli tervdokumentáció
5. számú melléklet: Hatályba léptetési záradék
Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok – alkalmazása esetén az 5. számú melléklet kivételével – fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Közbeszerzési Eljárás lefolytatása során mindkét Fél számára ismertté vált azok tartalma.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Békéscsaba, 2017…………………………
…….…………………………………. …………..……………………………..
Megrendelő Vállalkozó
Hatálybaléptetési Záradék
Felek rögzítik, hogy a szerződés 19.2 pont szerinti rendelkezései hatályba lépésének feltétele, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató között ugyanezen tárgyban vállalkozási szerződés jöjjön létre.
Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a hivatkozott szerződések hatályba lépésének időpontjáról. Megrendelő fenntartja a jogot azonban, hogy az előbbiekben leírtak megtörténte előtt saját kockázatára hatályba léptesse a szerződés érintett rendelkezéseit.
Felek tudomásul veszik, hogy Feleket a szerződés 19.2 pontjában foglaltak szerint érintett részével kapcsolatban, a hatálybaléptetési záradék aláírását követően illetik meg jogok és terhelik kötelezettségek.
Hatályba léptetéssel érintett rendelkezések:
Hatálybalépés napja (szerződés 19.2 pontja):
Munkaterület átadás napja (szerződés 4.1 pontja):
Végteljesítési határidő (szerződés 4.2 pontja):