Szerződésmódosítás Derekegyház orvosi szolg ház
Szerződésmódosítás Derekegyház orvosi szolg ház
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/216
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.11.09.
Iktatószám: 21976/2021
CPV Kód: 45211300-2
Ajánlatkérő: Derekegyház Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 6621 Derekegyház, Köztársaság tér, (hrsz.: 308/8)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÖZPONT BAU építő és Energetikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Derekegyház Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72031762 Postai cím: Kossuth Utca 4
Város: Derekegyház NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6621 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Xxxxx Xxxxxx Telefon: x00 00000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Fax: x00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxx.xxxxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás II.1.1)
Elnevezés: Építés Orvosi szolgálati lakás Derekegyházán Hivatkozási szám: EKR001231702020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi szolgálati lakás építése Derekegyházán Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6621 Derekegyház, Köztársaság tér, (hrsz.: 308/8) II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés orvosi szolgálati lakás építésére Derekegyházán
Rövid műszaki tartalom:
Hasznos nettó terület: 216,94 m2 Általános műszaki leírás:
A ház tisztán lakófunkciójú, 1 lakást tartalmazó épület. Egyszintes, 5 szobás lakóház kétbeállásos garázzsal. A két fő épülettömeg és az azokat összekötő bejárati előtér adta keresztszárny az épület hátsókertje felé három oldalról kis díszkertet fogközre, melynek negyedik oldalán a nappaliból elérhető fedett terasz található. A lakószobák tömegét oldalról tornác-szerű, oszlopokkal alátámasztott előtető határolja, ahova a szobáknak kijárásuk is van. A homlokzati felületek képzését a természetes anyaghasználat jellemzi: a ferde síkú lábazat és a felmenő falak mindenütt bontott tégla burkolatúak, A nyíláskeretek, a nyílászárók, a zsalugáterek, az előtető-, és ereszszerkezetek, valamint az oromdeszkázatok fából készülnek, a tető natúr vörös kerámiacseréppel van burkolva.
Az épület csömöszölt beton síkalapozással, vasalt talpgerendákra fekvővasbeton aljzatlemezzel készül. Erről indul a 38 cm vastagságú vázkerámiateherhordó szerkezetű, hőszigetelt, burkolt réteges falszerkezet, ami monolit vasbeton zárófödémet hord az épület teljes alapterületén. A födémen hőszigetelés készül. A vasbeton födémre terhel a ház fűrészelt fa szerkezetű torokgerendás fedélszéke. A tetőfedése natúr kettős hódfarkú cserépfedés. A nyílászárók hőszigetelt fa tok- és szárnyszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel.
Az épület fűtését-hűtését egy levegő-víz rendszer hőszivattyú biztosítja. A fűtési-hűtési rendszer mennyezeti fűtő/hűtő panelokat és padlófűtést tartalmaz továbbá elektromos fűtőpanelt és törölközőszárítós radiátort a fürdőkben. A WC helyiségekben kerül kiépítésre elszívás. Az épület használati melegvíz ellátását a hőszivattyú biztosítja.
Az épület számított egyidejű elektromos energiaigénye: 17,25 kW (3x25A), valamint a beépülő hőszivattyú 5,75 kW (1x25A - H tarifa). Az épület tető felületén kiépítésre kerül napelemes
rendszer, 5,6 kW teljesítménnyel. Kockázatelemzés alapján villámvédelmi rendszer kiépítése szükséges. Korszerű családi háznál általános gyengeáramú rendszer készül vezetékes és vezeték nélküli internet elérési lehetőséggel, antennarendszerrel, továbbá GSM alapú nyitás- és mozgásérzékelőkből álló riasztórendszer is betervezésre került.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00329 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi szolgálati lakás építése Derekegyházán
V.1 Az eljárás eredménye V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZPONT BAU építő és Energetikai Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82063850
Postai cím: Szegedi Út 20 Város: Hódmezővásárhely NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800 Ország: Magyarország
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Telefon: x00 000000000
Internetcím(ek): (URL) xxx.xxxxxxxxxx.xx
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 187435202
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6621 Derekegyház, Köztársaság tér, (hrsz.: 308/8) VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés orvosi szolgálati lakás építésére Derekegyházán
Rövid műszaki tartalom:
Hasznos nettó terület: 216,94 m2 Általános műszaki leírás:
A ház tisztán lakófunkciójú, 1 lakást tartalmazó épület. Egyszintes, 5 szobás lakóház kétbeállásos garázzsal. A két fő épülettömeg és az azokat összekötő bejárati előtér adta keresztszárny az épület hátsókertje felé három oldalról kis díszkertet fogközre, melynek negyedik oldalán a nappaliból elérhető fedett terasz található. A lakószobák tömegét oldalról tornác-szerű, oszlopokkal alátámasztott előtető határolja, ahova a szobáknak kijárásuk is van. A homlokzati felületek képzését a természetes anyaghasználat jellemzi: a ferde síkú lábazat és a felmenő falak mindenütt bontott tégla burkolatúak, A nyíláskeretek, a nyílászárók, a zsalugáterek, az előtető-, és ereszszerkezetek, valamint az oromdeszkázatok fából készülnek, a tető natúr vörös kerámiacseréppel van burkolva.
Az épület csömöszölt beton síkalapozással, vasalt talpgerendákra fekvővasbeton aljzatlemezzel készül. Erről indul a 38 cm vastagságú vázkerámiateherhordó szerkezetű, hőszigetelt, burkolt réteges falszerkezet, ami monolit vasbeton zárófödémet hord az épület teljes alapterületén. A födémen hőszigetelés készül. A vasbeton födémre terhel a ház fűrészelt fa szerkezetű torokgerendás fedélszéke. A tetőfedése natúr kettős hódfarkú cserépfedés. A nyílászárók hőszigetelt fa tok- és szárnyszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel.
Az épület fűtését-hűtését egy levegő-víz rendszer hőszivattyú biztosítja. A fűtési-hűtési rendszer mennyezeti fűtő/hűtő panelokat és padlófűtést tartalmaz továbbá elektromos fűtőpanelt és törölközőszárítós radiátort a fürdőkben. A WC helyiségekben kerül kiépítésre elszívás. Az épület használati melegvíz ellátását a hőszivattyú biztosítja.
Az épület számított egyidejű elektromos energiaigénye: 17,25 kW (3x25A), valamint a beépülő hőszivattyú 5,75 kW (1x25A - H tarifa). Az épület tető felületén kiépítésre kerül napelemes
rendszer, 5,6 kW teljesítménnyel. Kockázatelemzés alapján villámvédelmi rendszer kiépítése szükséges. Korszerű családi háznál általános gyengeáramú rendszer készül vezetékes és vezeték nélküli internet elérési lehetőséggel, antennarendszerrel, továbbá GSM alapú nyitás- és mozgásérzékelőkből álló riasztórendszer is betervezésre került.
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 187435202
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZPONT BAU építő és Energetikai Kft. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82063850
Postai cím: Szegedi Út 20 Város: Hódmezővásárhely NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800 Ország: Magyarország
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Telefon: x00 000000000
Internetcím(ek): (URL) xxx.xxxxxxxxxx.xx Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/10/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás indoka:
A Vállalkozó a kivitelezés során akadályközléssel élt az általa megrendelt építőanyagok késedelmes illetőleg nemleges szállítása miatt, amely rajta kívül álló, előre nem látható módon a tervezett kivitelezési ütemezés késedelmét okozta. Az akadályközléséhez benyújtotta az építőanyag megrendelésének, szállításának, az ezzel kapcsolatban a beszállító által a késedelmes szállításra vonatkozó indoklást tartalmazó dokumentumokat.
A Megrendelő megvizsgálta az akadályközlés indokát és az alábbiakat állapította meg:
A Vállalkozó igazoltan határidőben megrendelte a kivitelezéshez szükséges alapanyagokat, azonban annak kellően előrelátón való beszerzése is meghiúsult illetőleg csak részben teljesült. A bontott tégla építőanyag beszerzése esetén nem lehetséges azt részben más bontásból származó téglával pótolni, hiszen azok felhasználása során felmerülhet, hogy eltérő anyagú,
eltérő külső megjelenésű vagy eltérő műszaki állapotú építőanyag kerülne felhasználásra. A Vállalkozó mindent megtett a másik beszerzési forrás felkutatására, új megrendelés elküldésére, de ez a beszerzés már azt eredményezte, hogy az adott kivitelezési munkafolyamat megkezdése, illetőleg befejezése a szerződés eredeti teljesítési határidején belül nem lehetséges.
Teljesítési határidő változása
A felek a teljesítési határidő tekintetében az alábbi rendelkezést fogadják el hatályosnak:
4.1. Munkálatok kezdete és befejezése:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és 2021. december 14. napjáig kell úgy befejezni, hogy ezen a napon a műszaki átadás átvétel megkezdődhessen.
VI.2.2) A módosítás okai
Xxxxx az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlát miatt lásd a VI.2.1. pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 187435202 Pénznem: HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: 187435202 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben