VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről:
Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy Ügyfélfogadási iroda: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx x. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.
Adószáma: 15325763-2-11
Bankszámlaszám: 11994868-06242-347-1000001
Képviselője: Xxxx Xxxxxx igazgató
Ügyintéző: Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx@xxxxx.xx) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
Neve: Földrendező és Ingatlanrendező Földmérő Mérnöki Xxxxx Xxx.
Székhelye: 0000 Xxxx, Xxxxxx xxxx 00.
Adószám: 11471824-2-11
Bankszámlaszám: 10300002-10281731-49020015
Képviseli: Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Tel: x00-00-000-0000
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
Megrendelő közvetlen ajánlattételi felhívással induló beszerzési eljárást indított 2019. április 1-én a „Vizes élőhely fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú projektben lezajlott építési beruházás eredményeként a művelésből kivonásra kerülő területek felmérése és változási vázrajz készítése tárgyában, mely beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett, melynek eredményeként a Felek jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2. A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő KEHOP-4.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú,
„Vizes élőhely kialakítása a Táti Szigetcsoport térségében” című projektje keretében geodéziai felmérés végzését és változási vázrajz készítését a 3. pontban részletezett megrendelői elvárások alapján.
3. A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:
3.1. Vállalkozó köteles az illetékes Járási Földhivataltól a földhivatali térképeket az alábbi helyrajzi számokra vonatkozóan kikérni: Esztergom 0951a, 0951b, 0960. Ezeken a hrsz.-ú ingatlanokon a Vállalkozó köteles a művelésből kivonásra kerülő területeket (egy tó, illetve két darab csatorna) geodéziai pontossággal felmérni, a felmérések alapján a változási vázrajzokat elkészíteni, záradékolni és azokat az illetékes Földhivatal felé benyújtani. Vállalkozónak továbbá a megindított eljárás során együtt kell működnie az illetékes Földhivatallal (ennek körében Vállalkozó köteles az esetleges hiánypótlási felhívásoknak határidőre eleget tenni) az eljárás eredményes lezárulásáig.
3.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal, szakemberrel,
eszközökkel és tapasztalattal a szerződés szerinti munka elvégzéséhez.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a tevékenység végzése közben kötelesek folyamatos és szoros kapcsolattartásra egymással, az eredmény minél sikeresebb és a Megrendelő érdekeit szem előtt tartó megvalósítása érdekében.
4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. A Megrendelő a területről rendelkezésre álló adatait (így különösen a szerződésben hivatkozott ingatlanokra vonatkozó adatok, továbbá az árajánlatkérő részeként megküldött térkép) felhasználásra átadja a Vállalkozónak.
4.2. Megrendelő terepi bejárás során bemutatja a helyszínt, szerződés tárgyát képező művelés ág váltással érintett területeket.
5. A szerződéses feladatokhoz rögzített teljesítési határidők
5.1. A vázrajz elkészítéséhez szükséges geodéziai felmérés elvégzése: 2019. 08. 31.
5.2. A művelési ág változáshoz szükséges dokumentáció összeállítása és benyújtása az illetékes Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához, illetve a dokumentáció átadása a Megrendelő részére a Megrendelő ügyfélfogadási irodájának címén: 2019. 09. 17.
5.3. A Vállalkozó érdekkörén kívül álló okból, különösen a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás, a feladat ellátáshoz szükséges információk, adatok, dokumentumok késedelmes biztosítása, az egyeztetések Vállalkozón kívül álló okból történő elhúzódása) időveszteség az adott részfeladat tekintetében rögzített teljesítési határidőt meghosszabbítja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
6. A vállalkozói díj és fizetési feltételek
6.1. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért mindösszesen bruttó 298.800, - Ft, azaz kétszázkilencvennyolcezer-nyolcszáz forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj kifizetésére a szerződésben rögzített feladatok teljes körű elvégzését követően, a Megrendelő képviselője által kiadott teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Xxxx Xxxxxx jogosult.
6.2. Vállalkozó egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyújtására jogosult. A Számla kötelező melléklete az aláírt teljesítésigazolás.
6.3. A papír alapú Számlát az alábbi névre kell kiállítani: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763- 2-11. A Számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítót: KEHOP- 4.1.0-15-2016-00008. A Számlát a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére kell címezni – feltüntetve a xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx nevét – és a 1121 Budapest, Költő u. 21. szám alatti levelezési címre kell küldeni vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell átadni (1121 Budapest, Költő u. 21.).
6.4. Megrendelő a vállalkozói díjat a Számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó jelen szerződés első oldalán megjelölt bankszámlaszámára.
6.5. A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti mértékben.
6.6. Megrendelő előleget nem fizet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.
7. A szerződési biztosítékok
7.1. Jelen Szerződésben rögzített bármely határidő Vállalkozónak felróható okból bekövetkező elmulasztása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér napi mértéke az
elmulasztott határidő napját követő naptól a nettó vállalkozói díj összegének 0,5% -a. A kifizetendő késedelmi kötbér felső határa legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10%-a lehet. Ha a kötbér összege elérte a maximumot, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.2. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít és a felmerülő hibát a Megrendelő által meghatározott, megfelelő – de legalább 15 napos - póthatáridőn belül nem javítja ki, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
7.3. Ha a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximumot, vagy a teljesítés a hibás teljesítés kijavítására biztosított póthatáridő ellenére továbbra sem szerződésszerű, illetve ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható egyéb okból meghiúsul, továbbá ha a Vállalkozó alapos ok nélkül a szerződés teljesítését megtagadta, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződés azonnali hatállyal felmondani és a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.
7.4. Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Megrendelő több jogcímen is jogosult kötbér érvényesítésére, az érvényesíthető kötbér együttes mértéke nem haladhatja meg a szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 20 %- át.
7.5. Megrendelő a bármilyen jogcímen érvényesített kötbér összegéről számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot, illetve számlát bocsát ki és a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak. Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által küldött okiratban meghatározott határidőn belül köteles Megrendelő részére megfizetni.
7.6. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által nem vitatott kötbérigényt a vállalkozói díjba történő beszámítással, abból történő levonással is érvényesítheti.
8. A szerződés módosítása
A Felek a jelen Szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal módosíthatják.
9. A szerződés megszüntetése és a kártérítési felelősség
9.1. A Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, illetve a szerződés teljesítésének megkezdése előtt attól elállni.
9.2. A Megrendelő részéről történő súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a teljesítéshez szükséges információkat, dokumentumokat, adatokat elvárható időben nem biztosítja Vállalkozó részére, vagy a Vállalkozóval történő együttműködési kötelezettségét egyéb módon megszegi, amennyiben a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó írásban, megfelelő, legalább 15 napos határidővel felszólította, és a határidő eredménytelenül telt el.
9.3. Vállalkozó részéről történő súlyos szerződésszegésnek minősül bármely feladat nem teljesítése, vagy súlyosan hibás teljesítése, amennyiben a szerződésszerű teljesítésre a Megrendelő írásban, megfelelő – legalább 15 napos – határidővel felszólította és a határidő eredménytelenül telt el
9.4. Megrendelő felel mindazon Vállalkozónál keletkező kárért és/vagy többletköltségért, amely hibás információk és utasítások közlése következtében keletkezett a Vállalkozónál.
9.5. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek a már teljesített szolgáltatások, feladatok tekintetében elszámolni egymással.
10. Alvállalkozó igénybevétele
10.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt Megrendelő írásos engedélyével vehet igénybe.
10.2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
11. Titoktartási rendelkezések, a szerződés ellenőrzése, rendelkezéseinek nyilvánossága
11.1. A Felek a másik féllel közölt, vagy valamely fél tudomására jutott minden információt bizalmasan kötelesek kezelni, és azt kizárólag a szerződés céljára használhatják fel.
11.2. A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést, a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök felhasználását minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy teljes jogkörrel ellenőrizheti, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Agrárminisztérium, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv.
11.3. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén köteles Megrendelővel, illetve az ellenőrző szervekkel együttműködni.
12. Záró rendelkezések
12.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
12.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti, illetve jelen Szerződés mellékeltét képező nyilatkozatában foglaltak megváltozása esetén erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó valótlan tartalmú nyilatkozata esetén jelen Szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat. Megrendelő a felmondás vagy elállás jogát azonnali hatállyal, indokolás nélkül jogosult gyakorolni. Vállalkozó kijelenti, hogy hozzájárul jelen Szerződés mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatban közölt adatok Megrendelő általi – a Szerződésből eredő követelések elévüléséig terjedő időtartamban történő – kezeléséhez.
12.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, békés úton, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Felek jelen szerződést érintő jogvitáik esetére – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen Szerződésben megadott értesítési (levelezési) címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény különszolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.
12.5. Amennyiben a jelen Szerződés valamely kikötése érvénytelennek, hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészének érvényességét kivéve, ha az érintett rendelkezés nélkül a Felek jelen szerződést nem kötötték volna meg. Mindazonáltal a Xxxxx kötelezik magukat, hogy ilyen esetben együttműködnek egy olyan tartalmú szerződésmódosítás elfogadásában, amely biztosítja az
érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéseknek a jogszabályoknak és a Felek érdekeinek megfelelő rendelkezésekkel történő helyettesítését.
12.6. Vállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 1. pontban említett pályázathoz kapcsolódó támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése (a pályázat érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, továbbá a pályázattal kapcsolatos dokumentumok támogatáskezelő szerv felé történő benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.
12.7. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben feltüntetett személyek személyes adataik kezeléséhez, illetve a másik fél részére történő átadásához kifejezetten hozzájárultak. Erre tekintettel Xxxxx szavatolnak, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el.
A Szerződés négy (3) példányban készül, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg.
Jelen Szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a mindkét fél általi teljesítéséig terjedő határozott időtartamra jön létre.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
2. számú melléklet: Árajánlatkérő Budapest, 2019. április 15.
…………………… …………………………
Megrendelő Vállalkozó
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Földrendező és Ingatlanrendező Földmérő Mérnöki Xxxxx Xxx.
képviseli: képviseli:
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
igazgató ügyvezető
Pénzügyileg ellenjegyezte:
……………………………..
Xxxxx Xxx
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2019. április 15.