Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

6722. Szeged, Szentháromság u.34. Tel: (00 00 000-000) Fax: (00 00 000-000)

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

amely létrejött

a

Szegedi Tudományegyetem

(székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx 00.)

Képviselő : Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

(6722 Szeged, Szentháromság u. 34.)

Adószám : 15329815-2-06

Azonosítószám : 3365-20/2008

Bankszámlaszám : 10028007-00282802

mint Megrendelő, másrészt a

………………………………

(…………………………)

Képviselő : ………………………….

Cégjegyzékszám : …………………….

Adószám : …………………………

MKIK nyilvántartási szám : …………………….

Bankszámlaszám : ………………………………

továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő építészeti tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban:

4 db kazánház tervezése a SZTE Sportközpont területén.

1. Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja, amennyiben az rendelkezésre áll.

2. Tervezési munka tartalmi ismertetése:

A Megrendelő és a Tervező rögzíti, hogy az előző pontokban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2017/PM……… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a nyertes ajánlat foglalják magukban.

1.3.Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.

2. A szerződés teljesítése, határidők:

   1. Tervszolgáltatás:

Tervfajta: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón

- Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

- Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word vagy excell file

DVD adathordozón

2.2. A teljesítés módja: közvetlen kézbesítés.

2.3. A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem

Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

2.4. A teljesítés határideje: A tervek elkészítése és beadása az adott hatósághoz (gázterv): a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap. (50%-os teljesítés) A hatóság (gázterv) által engedélyezett kivitelezési tervek sikeres átadása-átvétele: a szerződéskötéstől számított 60 naptári nap. (100 %- os teljesítés.)

A fenti teljesítési határidőket követő 10 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.

A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

3 Tervezési díj, fizetési feltételek:

3.1. A teljes vállalási ár:

Nettó összeg: ……………………,- Ft

+ Áfa: ……………………,- Ft

Összesítve bruttó: …………………..,- Ft

azaz …………………………………………. Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.

3.2. Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Tervező Bank. Zrt.-nél vezetett …………………………………. számú számlájára 60 naptári napon belül.

Engedélyezési terv esetén a jogerős hatósági engedély, hozzájárulás, tudomásulvétel kézhezvételét követő 10 napon belül kiállítandó teljesítésigazolás alapján benyújtott számlára fizetendő, kivételt képez az az eset, ha az engedély, hozzájárulás kiadása nem tervhibából tervhiányosságból adódóan marad el. Ebben az esetben a tervezői díj fizetése a hatóság felhívása után esedékes. Ezen feltételeket, az ajánlatkéréshez mellékelt szerződésben rögzíteni kell.

Kivitelezési terv és egyéb tervfajta esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2.4. pontban leírtak szerint történik, a tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő részére történő szerződés szerinti dokumentálását követő 10 napon belül kiállítandó teljesítésigazolás alapján benyújtott számlára történik.

3.4. Tervező kizárólag végszámlát nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás.

Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5. A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):

1 db számla 50%-os teljesítésnél.(2.4-es pont) a teljes vállalási ár 50%-a.

1 db végszámla: a teljes vállalási ár 50 %-a.

4. Tervező jogai és kötelezettségei:

   1. A Tervező jogosult a II. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.

   2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

   3. A Tervező kijelenti, hogy a III. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

   4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

   5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.6. A II.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.

4.7. Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

   1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

   2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

   3. A Megrendelő köteles a II. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

   4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Vállalkozóval.

5.5. Megrendelő az I. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, - amennyiben Tervező kéri - átadja, ha az rendelkezésre áll a megrendelőnek.

5.6. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

4. Együttműködés:

6.1. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

Felek képviselői: Megrendelő képviselője: Név: Xxxxx Xxxxx

Telefon: ………………….

Tervező képviselője: Név: …………………..

Telefon: ………………….

6.2. A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult.

A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.

3. Ha az I. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. Szavatosság:

7.1. A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a III. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik.

7.2. Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.

8. Egyéb rendelkezések:

8.1. Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3. A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:

…………………………….

………………………………..

Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:

Név: ……………………….

Tel.: ……………………….

E-mail: ………………………..

8.5. A vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

………………….……………..……………………….……………..……………….………………….

Megrendelő:

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Létesítménygazdálkodási igazgató

dátum:………………………… dátum:…………………………

……………..……………….……………….

Tervező:

………………………………..

………………………………………

dátum:…………………………

Iratazonosító														Iktatószám	Témaszám	Oldal
D	-	M	T	SZ	-	2017	-	0	0	3	-	0	4			4
TERVEZŐI SZERZŐDÉS