VÁLLALKOZÁSISZERzőnÉS
VÁLLALKOZÁSISZERzőnÉS
amely létrejött egyrészről a
Név leég!:
eégj egyzékszám: székhely: adószám:
bankszámlaszám : telefon:
fax:
képviselő:
Szegedi Közlekedési Kft. 00-00-000000
6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
11092612-2-06
Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00143725-00100003 00-00-000-000
00-00-000-000
Xxxx-Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről
Név leég!:
eégj egyzékszám: székhely: adószám:
bankszámlaszám : telefon:
e-maiI: képviselő:
Ganz Tram Kft. 00-00-000000
6726 Szeged, Tambura u. 14.
23395156-2-06
K&H Bank Zrt 10401268-50526585-80521019 00-00-000-0000
Xx. Xxxxx Xxxxx ügyvezető
mint Vállalkozó ( a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekke1
A Megrendelő 2017. július 17. napján, 001/2-87/20l7/SZKT iktatószámú beszerzési eljárást indított a "Szeged, trolibusz váltók villámkárainak javitási szolgáltatása" elvégzésére, amelyre a Vállalkozó érvényes ajánlatot tett.
1. A szerződés tárgya
A Szegedi Közlekedési Kft által üzemeltetett trolibusz felsővezeték hálózaton lévő Elektroline TBSE típusú trolibusz elektromos váltó vezérlőegységek és VETRA iIIesztők villám elsődleges és másodlagos hatása által okozott károkjavítása, és a váltók üzembe helyezése a következők szerint:
801-es váltó (Makkosházi krt.) komplett vezérlőegység és VETRA illesztőegység 805-ös váltó (Hont vá.) komplett vezérlőegység és VETRA illesztőegység
806-os váltó (Hont vá.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és VETRA illesztőegység TOl-es váltó (Körtöltés utca) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység
1006-os váltó (Brüsszeli krt.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és VETRA illesztőegység 802-es váltó (Csongrádi sgt.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és VETRA illesztőegység 508-as váltó (Berlini krt.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és VETRA illesztőegység 908-as váltó (Vértó vá.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és VETRA illesztőegység
A megjelölt váltók jelenleg ideiglenes rádiófrekvenciás üzemmódban, tartalék tápegységekkel működnek, amelyeket pótolni szükséges, és az ideiglenes tápegységeket kiszerelés után sérülésmentes állapotban a Megrendelő részére vissza kell szolgáltatni. A 80 l-es és 805-ös váltók vezérlőegységei azok súlyos kárai miatt leszerelésre kerültek, és tartalék vezérlőegységekkel kerültek ideiglenes pótlásra, amelyeket a javítás után sérülésmentes állapotban a Megrendelő részére vissza kell szolgáltatni.
1/4
•.. .
iktsz:OO 1/933-1/20 17/SZKT
Vállalkozó a jelen szerződés keretében elvállalt tevékenység elvégzésére megfelelő szakmai hátérrel rendelkezik.
2. A Vállalkozói díj
Tétel megnevezése | Nettó vállalkozási ár |
801-es váltó (Makkosházi krt.) komplett vezérlőegység és VETRA | l 068 670,-Ft |
illesztőegység | |
805-ös váltó (Hont vá.) komplett vezérlőegység és VETRA illesztőegység | l 068 670,-Ft |
806-os váltó (Hont vá.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és | 768670,-Ft |
VETRA illesztőegység | |
TOl-es váltó (Körtöltés utca) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység | 698350,-Ft |
VETRA illesztőegység |
1006-os váltó (Brüsszeli krt.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és 768670,-Ft
802-es váltó (Csongrádi sgL) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és | 768670,-Ft |
VETRA illesztőegység |
508-as váltó (Berlini krt.) vezérlőegység 600Y/24V DC tápegység és | 768670,-Ft |
VETRA illesztőegység |
908-as váltó (Vértó vá.) vezérlőegység 600V/24V DC tápegység és | 768670,-Ft |
VETRA illesztőegység |
Nettó vállalkozási ár összesen: 6679040,-Ft
Teljes vállalkozási ár: 6679040,- Ft + ÁFA.
A vállalási ár anyag-, munkadíjat és járulékos költséget is tartalmaz!
A Megrendelő a kivitelezési munka ellenértékét az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6: 130. S
(1) bekezdése szerinti határidőn belül, a Vállalkozó K&H Bank Zrt. banknál vezetett 10401268-50526585-805210 19 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.
2.1. Fizetési határidő: a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.
2.2. Megrendelő előleget nem fizet.
2.3. Számlázási és számlaküldési cím:
Szegedi Közlekedési Kft. 0000 Xxxxxx, Xxxxxx xxxx 0-0.
3. Vállalkozó kötelezettségei
Szerződés hatálya, teljesítési határidő: jelen szerződés aláírásától számított 3 hónap.
3.1. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.2. A Vállalkozó az építő- és szerelőipari munkákat az érvényes Magyar Szabványok szerinti első osztályú minőségben teljesíti.
3.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni.
3.4. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik. Vállalkozó feladata azoknak a hatósági-, a tűz-, és balesetvédelmi előírásoknak betartása, amelyek a munkavégzéshez kapcsolódnak.
214
3.5. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a javítási szolgáltatás és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész munka átadás- átvételének napjáig.
3.6. A Vállalkozó az l. pontban meghatározott javítási szolgáltatási tevékenység elvégzésére
jogosult alvállalkozó(k) igénybevétele esetén ezen tevékenységéért úgy felel megrendelő felé, mintha azt maga végezte volna el.
4. Megrendelő kötelezettségei, szolgáltatásai
4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogyaVállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs joga vagy igénye, amely a javítási munkák kivitelezését akadályozza.
4.2. A Megrendelő díjmentesen biztosítja a munkaterületen üzemszüneti időszakban a
felsővezetéki feszültségmentesítést, valamint a munkavégzéshez 1 db tornyos szerelőjárművet, kezelővel.
4.3. A Megrendelő a kivitelezést bármikor jogosult ellenőrizni.
4.6. A szerződés aláírását követően különleges körülmények, időjárási viszonyok, mennyiségi- minőségi anyagváltozások miatt pótmunka nem számolható el.
4.7. Pótmunkát csak a Megrendelő rendelhet el kizárólag írásban, a pótmunkák költségeinek vállalásával.
5. A Felek együttműködése
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásától kezdődően a kárveszély viselési kötelezettség a műszaki átadás-átvételig vállalkozót terheli az ezen szerződés alapján a munkafolyamatok tekintetében.
5.2. A Vállalkozó a szerződést a megrendelés sikeres átadásával teljesít.
5.3. Megrendelő Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hiba megszüntetéséig a vállalási díj visszatartására jogosult, amennyiben a körülmények általlehetővé tett legrövidebb időn belül
Vállalkozó hibás teljesítése esetén - a hiba, valamint a hiba kijavítására meghatározott póthatáridő egyidejű kezelése mellett - Megrendelő jogosult a hibás munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának a hiba maradéktalan kijavításáig történő visszatartására. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által közölt póthatáridőn belül a teljesítési hibát nem orvosolja, a továbbiakban nem tarthat igényt az ellenszolgáltatás visszatartott részére. Vállalkozó a visszatartás jogszerű gyakorlása esetén késedelmi kamatot és kártérítést nem követelhet, köteles továbbá a hibát saját költségén kijavítani.
5.4. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogyaszerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. Amennyiben az előírt határidőig nem történne meg az 1. pontban rögzített megrendelések szerződésszerű átadás- átvétele, Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott mértékű késedelmes teljesítés miatti kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére.
5.5. A kötbér mértéke napi a befejezési határidő tekintetében 10.000,- Ft, maximum a nettó vállalási ár 20%-a. A kötbér mindaddig esedékes, míg a kötbér jogalapja fennáll.
5.6. Garancia és jótállás: A javítási munkákat a váltókra és a VETRA rendszerre jelenleg érvényben lévő, "Szeged Elektroline konzorcium" által 2020. szeptember 28-ig biztosított teljeskörű jótállás megtartásával, vagy azzal egyenértékű, a komplex rendszer működésre vonatkozó garanciavállalás biztosításával kell elvégezni.
3/4
5.7. A szerződés teljesülése során felek közvetlenül tartják a kapcsolatot:
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő részéről a teljesítés az alábbi szervezeti egységhez köthető: Infrastruktúra Főmérnökség
A Megrendelő alábbi munkavállalóját hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (tel: 0630/000-0000; e-maiI: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx)
A Vállalkozó alábbi munkavállalóját hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra: Név: Xx. Xxxxx Xxxxx
Tel: 00-00-000-0000
6. Hatályba lépés
6.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
6.2. A jelen szerződés a szerződő Xxxxx közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
6.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Xxxxx által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.
6.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Megrendelő ajánlattételi felhívása és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra.
7. Vis major
7.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.
7.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy Megrendelő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.
7.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszünéséről 3 napon belül értesíteni.
8. Illetékes bíróság, alkalmazott jog
8.1. A jelen szerződés ből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Xxxxx a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti illetékes magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.
8.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből Felek 3-1 példányt kapnak.
Kelt: Szeged,2QJ..7. Júliu . . \
. Ü~ SzcediKÖ~I~It. I
...~ ~
~ó-Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató
Szegedi Közlekedési Kft.
Kelt: Szeged, 2017 .. qCf~: ..f .
~1l1 Kft.
......~...f.~X.x.xxx.~tl~~~r::~~. \4 . .
ügyvezető Ganz Tram Kft.
4/4