Vállalkozási keretszerződés

Szerződés azonosító:

xxx.xx:

Vállalkozási keretszerződés

Fuvarozási, szállítási feladatokra

mely létrejött egyrészről a

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Számlavezető:

Bankszámlaszám:

Képviselő:

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó,) másrészről a

Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3527 Miskolc, Xxxxxx Xxxxxx u. 78.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Adószám: 13546904-2-05

Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-00000004-06990008

Képviselő: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Bevezető rendelkezések

Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által „A MIVÍZ Kft szolgáltatási területén a MIVÍZ Kft. által végzett építés-rekonstrukciós, valamint hibaelhárítási munkákhoz kötődő ivóvíz és szennyvíz vezetéki rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódóan felmerülő szállítási, fuvarozási feladatok elvégzése” tárgyban kiírt pályázati eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre. Az Eljárás Megrendelője és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére.

1 /11

2. A szerződés tárgya

A MIVÍZ Kft szolgáltatási területén a XXXXX Xxx. által végzett építés-rekonstrukciós, valamint hibaelhárítási munkákhoz kötődő ivóvíz és szennyvíz vezetéki rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódóan felmerülő szállítási, fuvarozási feladatok elvégzése tehergépkocsival személyzet biztosításával.

Megrendelés azonosító:

3. Feladat leírása

Miskolc város közigazgatási területén a kötelező közüzemi ivóvíz ellátással, szennyvíz- elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el. A pályáztatott feladatok a közüzemi vízhálózat hibaelhárításához, másodsorban ütemezett építési munkákhoz (vízhálózat rekonstrukció, helyreállítás), harmadrészt közműves szolgáltatást érintő katasztrófahelyzetekhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási feladatokhoz kapcsolódnak.

A feladatot Miskolc Megyei Jogú Város (beleértve Bükkszentlászló, Ómassa, Újmassa, Lillafüred, Alsó- és Felsőhámor, Pereces, Lyukóvölgy és Lyukóbányatelep, Komlóstető, Tapolca, Hejőcsaba, Görömböly, Szirma, és Martinkertváros településrészek) közigazgatási területére vonatkoznak.

Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés alapján, hogy Megrendelővel egyeztetett munkaterületre vagy a Megrendelő telephelyére felvonul, és az egyedi megrendelésben rögzített helyszíneken rendelkezésre áll a Megrendelő utasításai alapján történő szállításra, fuvarozásra.

4. A Vállalkozó feladatai, kötelezettségei

A Vállalkozó szállítási feladatait a megkötött szerződés alapján a következő feltételekkel köteles végezni, melyre a Megrendelő szállítás ügyintézésével megbízott kijelölt alkalmazottja utasítja és a megrendelt szállítási feladatokat fuvarlevélen igazolja:

4.1. A szállítási feladatok elvégzése

 A szállítási feladatok elvégzése a Megrendelő rugalmas (ütemezett feladatok ellátása) és folyamatos műszakrendjéhez igazodóan (hibaelhárítás) – melybe beleértendőek a műszakrendbe beleeső pihenő és munkaszüneti napok is - valamennyi naptári napon 07:00- 19:00 között az értesítést követően azonnali kivonulással a megadott munkaterületre.

 A fenti munkaidőn túl, este 19:00 és 22:00 között külön megrendelés esetén 60 percen belül megkezdett kivonulással, ebben az esetben a Vállalkozó nem számolhat fel többletköltséget.

 Este 22:00 és reggel 07:00 közötti időszakban általában reggel 07:00 kor megkezdett kivonulással, nagyfokú veszélyhelyzet /havária/ kialakulása esetén külön megrendeléssel 120 percen belül.

 A Megrendelő műszakrendje szerinti készenlétes napok alkalmával 07:00-19:00 között külön megrendelés esetén 60 percen belül megkezdett kivonulással.

A fentiek biztosítása érdekében a Vállalkozó készenléti szolgálatot köteles tartani munkaidőn túl az alábbiak szerint:

- Diszpécser szolgálat vezetékes vagy mobiltelefon, valamint e-mail elérhetőséggel, minden naptári nap 00-24 óráig,

- Tehergépjármű vezető, 1 fő minden naptári nap a munkaidőn kívüli időszakokban,

Hibaelhárítással, ütemezett építéssel, rekonstrukciós munkával, illetve helyreállítással kapcsolatos gépi földmunkához kapcsolódó teherfuvarozás esetében a Vállalkozónak, a egyeztetett

2 /11

munkaterületre kell felvonulnia és a szállítási feladatokat a Megrendelő utasításai alapján és helyszíneken elvégeznie. Ütemezett karbantartási és rekonstrukciós munkák, illetve műszakbeosztáson kívüli időszakban történő munkavégzéssel kapcsolatban a telefonos egyeztetést követően a Megrendelő a szóbeli megrendelés alapján pótlólag írásos megrendelést is küld.

A vállalkozó minden esetben köteles a keletkezett inert hulladék rakományt a szennyvíztisztító telepen, az arra kijelölt hídmérlegen kártyás azonosítás alapján mérlegelni a Megrendelő előírásai és oktatása alapján, amelyről a Megrendelő a Vállalkozó számára a szerződéskötéssel egy időben tájékoztatást ad.

A reggeli feladat elosztás során kerül sor az egyes járművek napi feladat meghatározására, illetve az arra jogosult kapcsolattartó személyek az egyes hibaelhárítási és egyéb feladatok keletkezésének megfelelően élőszóban, illetve telefonon instruálják a járművek vezetőit.

Az elvégzett fuvarok igazolására a szabályosan kitöltött menetlevél szolgál, melyet az adott feladat felelős irányítója ellenőrzést követően leigazol. Az elszámolt útvonal tekintetében a menetlevél mellett a GPS alapú nyomkövető rendszert, valamint a Vállalkozónak a telephelyéről történő kiindulást és visszaérkezést kell figyelembe venni.

A menetlevelek mellékletét képezi a 15 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművekkel, jármű szerelvényekkel végzett ömlesztett áru szállításhoz, fuvarozáshoz, használatos sorszámozott nyilatkozat a 261/2011 (XII.7.) kormányrendelet alapján a szállított töltőanyagokról, valamint a lerakóhelyi mérlegjegyekről. A bemutatott dokumentumok igazolását a Megrendelő erre kijelölt képviselője aláírásával igazolja.

4.2. Egyéb kötelezettségek

A Vállalkozónak rendelkeznie kell minimum 4 db, saját tulajdonú, vagy tartós bérletbe vagy lízingbe vett tehergépjárművel, az alábbi specifikáció szerint:

- érvényes műszaki vizsga, forgalmi rendszám megléte kötelező,

- a saját üzemeltetésében lévő tehergépjárművek forgalmi engedélyének másolata,

- minimum 1db összkerékhajtású kivitel,

- 4x2 kivitel is megfelel a továbbiaknál,

- 3 irányba billenthető plató,

- platóméret: 5 – 8 m3 között,

- raksúly: min 9 t ,

- össztömeg 20 t alatt (minimum 15 t)

A Vállalkozónak rendelkeznie kell nem veszélyes hulladék szállításra és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (építési-, bontási hulladék), a szolgáltatás végzéséhez használt gépjárművek regisztrálva legyenek a feladat ellátására.

A Vállalkozónak rendelkeznie kell a tehergépjárművek vezetésére szakképzett, főállású munkavállaló személyzettel (tehergépkocsi vezetőkkel).

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő a meghatározott szállítási, fuvarozási feladat teljesítéséhez szivargyújtóról üzemeltethető GPS helymeghatározó készülék elhelyezését írja elő, úgy azt Vállalkozó átveszi és a teljesítés során alkalmazza azzal, hogy kifejezetten hozzájárul az éppen aktuális helyzetének az eszköz alapján a Megrendelő által történő ellenőrzéséhez. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben a GPS alapú ellenőrzésen rögzített adatok és a menetlevelén rögzített adatok között jelentős eltérés található, abban az esetben Megrendelő a Vállalkozónak a GPS alapú ellenőrzés alapján jogosult igazolni az teljesítést.

3 /11

Vállalkozó vállalja, hogy egyidőben minimum 4 autó álljon rendelkezésre, a párhuzamos munkavégzést biztosítva

4.3. A fuvarlevél.

A Vállalkozó köteles fuvarlevelet kiállítani és abból egy példányt a Megrendelőnek átadni. A fuvarlevél – szerződő felek általi aláírása esetén – az ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, (beleértve annak mennyiségét is), A fuvarleveleket minden nap a Megrendelő képviselője aláírásával igazol. A fuvarozás során a szállítóleveleket a fuvarlevélhez csatolni szükséges

4.4. Fuvareszköz kiállítása és a fuvar berakása.

- A Vállalkozó köteles a fuvarozáshoz szükséges, fuvarozásra alkalmas fuvareszközt a Megrendelő által megjelölt rakodási helyen, a Megrendelő által meghatározott időben kiállítani. Ennek érdekében:

A Vállalkozó a Megrendelő ügyintézésre kijelölt kapcsolattartójával, képviselőjével egyeztet a jármű rendelkezésre állásáról, a járművel kapcsolatos egyéb feladatokról (pl. karbantartás, stb).

- A Vállalkozónak, a Megrendelővel egyeztetett munkaterületre vagy a Megrendelő telephelyére kell felvonulnia, a Megrendelő utasításai alapján és a megrendelésben rögzített helyszíneken rendelkezésre kell állnia. A vállalkozó minden esetben köteles a rakományt a szennyvíztisztító telepen, az arra kijelölt helyen mérlegelni, a Megrendelő előírása alapján.

- A Vállalkozó a Megrendelővel megkötött szerződése, alapján köteles a feladat elvégzéséhez szükséges gépeket és kezelőszemélyzetet biztosítani.

- A normál menetű ütemezések esetén az eseti megbízásról szóló elektronikus (e-mail) értesítést a munka kezdetét megelőző nap 16:00 óráig szükséges elküldeni a Vállalkozó felé.

- Sürgős, a normál menetű ütemezéstől eltérő eseti megbízásokat szintén elektronikusan (e-mail) szükséges a Vállalkozó felé jelezni, aki 2 órán belül köteles az ütemezésben rögzített helyszíneken rendelkezésre állni. A bejelentéseket a Vállalkozó 700-1900 óráig fogadja. Az ezután érkező bejelentések másnapi teljesítésűek kell, hogy legyenek.

- A Vállalkozó 700-1900 tartó készenlétért ügyeleti díjat nem számolhat fel.

- Vállalkozó a feladatokat a munkaeszközökkel és a kezelőszemélyzettel önállóan végzi.

- Az eseti megbízások minden esetben elektronikusan történnek, és később is dokumentálhatóknak kell lenniük. Az eseti megbízások esetében telefonos bejelentés is történik.

- Minden megbízás és ütemezés tartalmazza a megrendelő arra vonatkozó tájékoztatását, hogy melyik munkaterületen végzett munka számolható el az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.142.§-a alapján az u. fordított ÁFA-val.

- A fuvareszköz abban az esetben minősül alkalmasnak, ha szerkezetileg, műszakilag és a szerződés 4.2 pontjában előírtaknak megfelelő, kellőképpen tisztántartható, és behajtási engedéllyel vagy felmentéssel rendelkezik a súly illetve egyéb behajtási korlátozással érintett területekre vonatkozó behajtási tilalmak alól.

4.5. Fuvarozási akadály.

- A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az esetleges fuvarozási akadály felmerüléséről. A Vállalkozó elsődlegesen telefon útján köteles ezen értesítési kötelezettségének eleget tenni, továbbá az értesítés megtörténtének és az akadály tényének a fuvarlevélre történő felvezetésével.

- Fuvarozási akadálynak minősül különösen közúti baleset, nem a (várható) időjárási körülményeknek megfelelően felszerelt fuvareszköz rendelkezésre bocsátása, rendkívüli időjárási körülmény.

4 /11

4.6. Kárviselés.

- Vállalkozó vállalja, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a Megrendelőnek okozott esetleges kárt a Ptk-nak, a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek okozott esetleges kárt pedig a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos rendelkezései szerint maga viseli.

5. Ellenőrzés, kapcsolattartás

Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Vállalkozó munkáját ellenőrizze, illetve ha a Vállalkozó munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vállalkozóval kötött szerződés azonnali hatályú megszüntetését is - megtegye.

Kapcsolattartó személyek:

Megrendelő képviselője: Xxxxx Xxxxx

Tel.: x00-00-000-0000

e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Vállalkozó képviselője:

Tel:

e-mail:

6. Szerződés időtartama

Jelen szerződést felek 2021.04.02.-től határozott időre, 1 évre. Jelen szerződés bármelyik fél részéről rendes felmondással, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható. Felek rögzítik, hogy a szerződés a 7.2 pontban rögzített keretösszeg elérése esetén a fenti időtartam lejárta előtt is megszűnik minden további jognyilatkozat nélkül.

7. Elszámolás módja és időszaka

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződésben rögzített feladatok teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozó tárgyhavi elszámolásokra vonatkozóan havonta nyújt be számlát a Megrendelő felé figyelembe véve a 4 pontban rögzítetteket (igazolt dokumentumok (fuvarlevelek, 261/2011 (XII.7.) kormányrendelet alapján kiállított nyilatkozatok, szállítólevelek, GPS rendszerből kinyert Társaságunk részére végzett szállítási, fuvarozási idősorok, mérlegjegyek),, illetve a 2007. évi CXXVII., ÁFA törvény 58. § (1) bekezdését. A számla mellékletét képezi az elszámolás összesítő táblázat a havi igazolt teljesítményekről. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli értesítésnek fogadnak el minden olyan közlést, amelyből egyértelműen megállítható, hogy azt a Megrendelő vagy megbízottja tette, továbbá az időpont is kétséget kizáróan beazonosítható.

7.1. Vállalási árak:

Xxxxxx megnevezése	Xxxxxxxxx / szorzószám	M.e.	Nettó egységár / lista ár (Ft)	Nettó összeg (Ft)
ÖSSZESEN
Összkerékhajtású tehergépjármű munkaszüneti napokon állásidő helyszínen tartással Ft/óra	650	óradíj
Összkerékhajtású tehergépjármű munkaszüneti napokon km díj Ft/km	2 500	km
Összkerékhajtású tehergépjármű munkanapon km díj Ft/km	17 500	km
Összkerékhajtású tehergépjármű munkanapon állásidő helyszínen tartással Ft/óra	750	óradíj
4x2 kivitelű tehergépjármű munkaszüneti napokon km díj Ft/km	2 500	km
4x2 kivitelű tehergépjármű munkaszüneti napokon állásidő helyszínen tartással Ft/óra	650	óradíj
4x2 kivitelű tehergépjármű munkanapon km díj Ft/km	55 000	km
4x2 kivitelű tehergépjármű munkanapon állásidő helyszínen tartással Ft/óra	3 000	óradíj

5 /11

7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján megvalósított megrendelések összesített ellenértéke a 6. pontban megjelölt időszakban (1 év) nem haladhatja meg a 49.000.000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenkilencmillió forint + ÁFA keretösszeget.

7.3. Felek rögzítik, hogy a 7.1 pontban megjelölt díj tartalmaz minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült díjat, járulékot és költséget. A meghatározott díjon felül a Vállalkozó egyéb díjazásra nem jogosult. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond minden olyan fizetési igényéről mely a tétel egészben vagy részben történő le nem hívásával/megrendeléssel összefüggésben a Vállalkozóval szemben keletkezne.

A számlákat a Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó, számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a számla kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a fizetési határidőben a felek a kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a számla összege akkor minősül kifizetettnek, amikor a Bank a Megrendelő bankszámláját megterhelte. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető benyújtott számlának. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.

8. Felelősségvállalás

8.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a Megrendelőnek okozott esetleges kárt a Ptk-nak, a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek okozott esetleges kárt szintén a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos rendelkezései szerint maga viseli.

8.2. Vállalkozó a munkát a Megrendelőnél érvényben lévő minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerének megfelelően végezheti el, mely jelen szerződés elválaszthatatlan (0.xx mellékletét) képezi. Az 1. sz. mellékletként becsatolt, a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiaközpontú irányítási rendszerének elfogadásáról rendelkező nyilatkozat a szerződés megkötésével egyidejűleg lép érvénybe mely alapján a Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik a mellékletben rögzítettek elfogadásáról és kötelezettséget vállal arra is, hogy a vállalt munkát a fentiekben rögzített határidőre I. osztályú, kifogástalan minőségben végzi el.

8.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a munkahelyen tárolt anyagokért és eszközökért a Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Adatkezelés

9.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között bármilyen Személyes Xxxx megosztásra kerül, úgy a Felek kötelesek az ilyen Személyes Adatot az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679 (EU) Rendelet), törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és szabványokat, amelyek időről időre módosításra kerülhetnek.

9.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat érti: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ami különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

6 /11

9.3. A Felek kötelesek valamennyi szükséges óvintézkedést megtenni a Személyes Adat biztonsága és bármilyen sérülésének vagy elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Ugyanakkor abban az esetben, ha a megismert Személyes Adataihoz jogosulatlan személy hozzáfér, vagy azokat megszerzi, akkor a Felek azonnal értesítik az érintettet minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről, és együttműködnek az érintettel minden szükséges intézkedés megtételében annak érdekében, hogy az ilyen elvesztés vagy jogosulatlan hozzáférés mértéke csökkenjen.

9.4. Az érintettek kötelezik magukat, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy minden partnerük és alvállalkozójuk megfeleljen jelen klauzulának, valahányszor a jelen Szerződés alapján személyes adatot dolgoz fel.

10.Egyéb feltételek és megállapodások

10.1. Vis maior esetén Xxxxxxx fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha szerződéses kötelezettségeinek nem tud eleget tenni és csak aránytalan erőráfordítás árán lenne helyreállítható, illetve fenntartható a szerződéses állapot. Az érintett fél köteles a másik félt az akadályról haladéktalanul értesíteni, majd azt írásban megerősíteni. Ebben az esetben a Megrendelő kötbér felszámítására nem jogosult. Az érintett fél köteles a területileg illetékes gazdasági kamara hivatalos igazolását a felmondáshoz mellékelni, és a kárenyhítésben tevékenyen közreműködni.

10.2. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő (Miskolc Holding/tagvállalat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) kötelező rendelkezésein túlmenően, ugyanakkor a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. §- ában foglalt rendelkezésekre is tekintettel döntése szerint a jelen szerződés teljes szövegét vagy annak alap adatait (értve ez alatt: szerződés megnevezése (típusa), tárgya, szerződő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint a szerződésszegés esetére kikötött feltételek) a szerződés aláírását követően honlapján közzétegye.

10.3. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szerződő felek az üzleti titok és a védett ismeret fogalmát a 2018.évi LIV törvénnyel egyezően, az következők szerint határozzák meg.

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja

(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzleti titokhoz, vagy a védett ismerethez fűződő jog megsértése esetén a 2018. év LIV törvény 6-10 §-aiban foglaltakat alkalmazzák. A törvény hivatkozott §-ainak felhatalmazása alapján az üzleti titokhoz vagy a védett ismerethez való jog megsértése esetén bírósági eljárásnak, a kártérítésnek van helye.

10.4. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint adószámuk sincs felfüggesztve, továbbá kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen olyan változás állna be, ami veszélyezteti a jelen szerződés

7 /11

teljesítését; továbbá megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is megilletik, illetve terhelik.

10.5. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Xxxxx közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

10.6. A jelen szerződéshez kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján faxon, vagy tértivevényes, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A szerződés módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a Felek fejlécben meghatározott székhelyére címzett postai küldemény (tértivevényes, ajánlott küldemény) vagy személyes kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a

„nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A Felek közti levelezés nyelve a magyar.

10.7. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.

10.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen szerződést annak megfelelően módosítsák.

10.9. Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév, adószám, vagy székhelyváltozás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) valamint a szerződést érintő további lényeges változásokról (pl: kapcsolattartó személyének változása), egymást haladéktalanul értesíteni.

11. Záró rendelkezések

11.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:

 késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15%

 meghiúsulási kötbér: 15 %.

A meghiúsulási kötbér számításának alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke. A kötbérek a számla összegéből levonhatók.

A felek szándékuk szerint, jelen vállalkozási szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki, melynek mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelmes napok száma után számítva a vállalási ár 1%-a, meghiúsulás esetén a vállalási ár 15 %-a.

Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 2 naptári napot, és ezt követően Vállalkozó késedelmét a Megrendelő írásbeli felszólításában megjelölt, megfelelő póthatáridő leteltének napjáig sem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult a Vállalkozási Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni. A kötbérigény a késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart. Megrendelő Vállalkozó

8 /11

felé fennálló kötbér igényét a Vállalkozó számlájából jogosult levonni, beszámítani a kötbér összegét.

11.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja.

Megrendelő esetében súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 9. és 10.3 pontjában foglaltak megszegése. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 4.; 9. és 10.3. pontjában foglaltak megszegése, valamint, ha a Vállalkozó második alkalommal is 2 napos késedelembe esik a megrendelés teljesítésével, vagy ha 30 napon belül 2 alkalommal nem tud szerződésszerűen teljesíteni, szállítani. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással teljes körű átadás-átvételi eljárást lefolytatni, a szükséges elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg.

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontját érintő kérdésekben joghatályos nyilatkozatot csak a Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek tehetnek kizárólag írásban.

11.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatokat nem teljesíti, úgy Megrendelő a szerződéstől következmények nélkül elállhat, és Vállalkozónak nem lehet ezután anyagi követelése, ugyanakkor köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni.

11.5. Jelen szerződés bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, írásban érvényes.

11.6. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez szükséges képesség birtokában vannak.

11.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozói szerződés teljesítése során a felek közös egyeztetéssel törekednek a vitás kérdések rendezésére. Felek az esetleges jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Ezen szerződés 11 számozott oldalt tartalmaz 4 eredeti példányban készült, melyek közül 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek találták.

Miskolc, 2021………………

………………………………….

Megrendelő

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

………………………………………

Vállalkozó

9 /11

0.xx. melléklet

Vállalkozói nyilatkozat a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiaközpontú irányítási rendszerének elfogadásról

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó minőség-, környezet- és energia központú irányítási rendszert működtet. Az irányítási rendszer követelményeit az MSZ EN ISO 9001:2015 (továbbiakban: ISO 9001), az MSZ EN ISO 14001:2015 (továbbiakban: ISO 14001) és a MSZ EN ISO 50001:2012 (továbbiakban: ISO 50001) szabványok rögzítik, illetve határozzák meg, amelyeket magára nézve kötelező érvényűnek tekint a MIVÍZ Kft. valamennyi tevékenysége során. Ennek értelmében a vállalkozói tevékenységekre az alábbi elvárások, feltételek és előírások irányadók, és alkalmazandók.

Általános előírások, szabványok:

A szerződés alapján szállított áruknak és teljesített szolgáltatásoknak meg kell felelniük Magyarország érvényes jogszabályi előírásainak és szabványainak, különös tekintettel a biztonságtechnikára, munkavédelemre, környezetvédelemre, vízjogra és vízvédelemre a projekt kivitelezés helyszínén, továbbá meg kell, feleljenek, vagy felül kell, múlják a műszaki specifikációkban előírt követelményeket. A szerződés teljesítésével összefüggésben a szállítási lapoknak, rajzoknak, a termék minőségének, a besorolási, kivitelezési és ellenőrzési módszereknek, a részegységek átvételének meg kell felelniük a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO International Standardization Organisation) legújabb műszaki előírásainak, valamint a szerződés aláírásának időpontjában- érvényben lévő normáknak és szabványoknak. A vállalkozó által szállítandó anyagokat és berendezéseket, hacsak a műszaki specifikációk másként nem rendelkeznek a vonatkozó ISO-szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni és ellenőrizni. A kivitelezéshez felhasználandó anyagok kémiai, fizikai és mechanikai jellemzőinek összhangban kell lenniük az ASTM (American Society for Testing and Materials) vagy a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabványok követelményeivel. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés aláírásának időpontjában érvényes gépészeti, szerelési és építési munkamódszereket, szabványokat köteles alkalmazni. Biztosítani kell továbbá, hogy a szállított berendezések alkatrészei a lehető legszélesebb körben csereszabatosak legyenek.

Minőségügyi feltételek:

A MIVÍZ Kft. által működtetett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiaközpontú Irányítási Rendszerhez történő illeszkedés alapja, hogy a vállalkozó rendelkezzen független tanúsító szervezet által tanúsított megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy annak hiányában az általa végzett feladat végrehajtása során a vállalkozó vesse alá magát a társaságunk által előírt követelményeknek, melyet alkalmazni kell a teljes vállalkozási folyamatra (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, beszerzés, ellenőrzések stb.).

A vállalkozónak meg kell határoznia a minőséget befolyásoló tervezési, kivitelezési, szerelési tevékenységeket, azonosítania kell az ezekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. a kockázatok kezelésére intézkedéseket kell hozni és azokat végre kell hajtani. Biztosítania kell ezen tevékenységek ellenőrzött feltételek mellett történő végrehajtását. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a vállalkozónak az anyagok, vagy a munka minőségének tanúsítását saját költségén, a szerződés által előírt tanúsítványokon kell bizonylatozni.

Minden szükséges próbáról és vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani. Igény esetén - a vállalkozó specifikációjával összhangban - a kivételezésről készült műbizonylatokat, mint minőséget tanúsító okmányokat meg kell küldeni a Megrendelőnek, a szerződés előírásainak megfelelően.

Amennyiben a szerződés, műszaki specifikáció nem rendelkezik a szállítandó berendezések mindegyikét érintő minőségellenőrzés terjedelméről és a kivételezésről, úgy a vállalkozó a szükséges vizsgálatokat a vonatkozó szakmai szabványok szerint tartozik a MIVÍZ Kft. részére elvégeztetni és az erről készült dokumentumokat szolgáltatni a fentiek szerint.

Környezetvédelmi feltételek:

Mivel a MIVÍZ Kft. ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiaközpontú Irányítási Rendszert működtet, ezért a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól is elvárja a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott

10 /11

szennyező komponensek leválasztását és megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban és a hatósági kötelezettségekben előírt környezetvédelmi követelmények következetes betartását és alvállalkozóikkal történő betartatását. Továbbá szükséges a vállalkozó által végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak azonosítása, azok kockázatainak felmérése és kezelése.

A vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt hatást, és tegyen eleget a projekt kivitelezésének helyszínén a telephelyre érvényes valamennyi jogszabálynak, rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak.

A kivitelezés által érintett telephelyre munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet bevinni, és ott működtetni, amely a használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, biztonságos, üzemeltetésre alkalmas, szennyezőanyag kibocsátása és zajszintje nem lépi túl a megengedett határértéket. Amennyiben a vállalt feladat hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és a keletkező hulladékoknak közbenső lerakás nélkül közvetlenül a hulladékgyűjtőbe helyezéséről.

Veszélyes hulladék keletkezésével járó munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető. Veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó jogszabályok előírásait. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva kell gyűjteni, felirattal ellátott külön tárolóba/gyűjtőedénybe kell helyezni oly módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését, vagy szennyezését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes – a kivitelezési telephelyről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre, kezelőhelyre kell szállítani, vagy erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatni. Biztosítani kell, hogy a szennyező és mérgező anyagok (vegyszerek, kőolajszármazékok, stb.) ne kerülhessenek sem a csapadékcsatornába, sem felszíni-, illetve talajvízbe, sem pedig a talajba.

Energiairányítási feltételek:

A MIVÍZ Kft. ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiaközpontú Irányítási Rendszert működtet. A MIVÍZ Kft-nél amennyiben olyan termékek, szolgáltatások kerülnek beszerzésre, melyek hatással vannak az energiafelhasználására, a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik az értékelés.

A MIVÍZ Kft. beszállítóitól elvárja, hogy lehetőséihez mérten a munkavégzése során vegye figyelembe az energiahatékonyság javítását, törekedjen energia hatékony technológiák alkalmazására, folyamatok kialakítására.

Amennyiben a vállalkozó eljárásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, illetve szabványok megsértése miatt akár közvetlenül, akár a vállalkozón, illetve annak alvállalkozóján keresztül közvetetten éri a MIVÍZ Kft-t elmarasztalás, illetve jogerős határozatban bírság megfizetésére kötelezik, úgy a vállalkozó köteles a marasztalás következményei alól a MIVÍZ Kft-t mentesíteni, az okozott kárt megtéríteni. Az okozott környezetkárosodást a kiadott határozatnak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően a vállalkozó saját költségén köteles megszüntetni, és a környezetet az előírásoknak megfelelően helyreállítani.

Fentieket tudomásul vettem.

Miskolc, 2021…………….

11 /11