AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
„Parkolók építése”
című, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján
Ajánlatkérő: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.
Lebonyolító: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
8500 Pápa, Fő u. 12.
A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Xxxxxxx Xxxxxx (lajstromszám: 00993) Cím: 8500 Pápa, Fő u. 12.
E-mail: x.xxxxxx@xxxx.xx Tel.: x00 00000000
2018. április 11.
II. TARTALOMJEGYZÉK
I. Címlap 1. oldal
II. Tartalomjegyzék 2. oldal
III. Eljárást megindító felhívás 3. oldal
IV. Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók
IV/1. | Fogalom meghatározások | 4. oldal |
IV/2. | Az eljárás általános szabályai | 4. oldal |
IV/3. | A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága | 5. oldal |
IV/4. | Az ajánlat módosítása | 5. oldal |
IV/5. | A kiegészítő tájékoztatás | 6. oldal |
IV/6. | Az ajánlat költségei | 6. oldal |
IV/7. | Az ajánlat részei | 7. oldal |
IV/8. | Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások | 7. oldal |
IV/9. | Az ajánlatok benyújtása | 7. oldal |
IV/10. | Részajánlat-tétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége | 8. oldal |
IV/11. | Bontási eljárás rövid bemutatása | 8. oldal |
IV/12. | Az ajánlatok elbírálása és értékelése | 8. oldal |
IV/13. | Árképzés és az érvényes ajánlatok értékelése | 9. oldal |
IV/14. | Az üzleti titok védelme | 11. oldal |
IV/15. | Az eljárás eredményének közlése (eredményhirdetés) | 11. oldal |
IV/16. | A szerződés megkötése és teljesítése | 12. oldal |
IV/17. | Nyilatkozatminták | 12. oldal |
IV/18. | Szerződéstervezet | 12. oldal |
IV/19. | Közös ajánlattevők (konzorcium) | 12. oldal |
IV/20. | Melléklet a Kbt. 73. § (4) bekezdéséhez | 13. oldal |
IV/21. | Tájékoztatás az adózás rendjéről | 14. oldal |
V. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 15. oldal
VI. Szerződéstervezet 30. oldal
VII. Műszaki dokumentáció 40. oldal
III. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
(2018. április 11-én megküldve Ajánlattevők részére digitális formátumban)
IV. AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Parkolók építése” elneve- zéssel hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján. Az ajánlati felhívás rendelkezéseit jelen ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg.
Az ajánlatok elkészítése során az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció valamennyi előírását be kell tartani.
Jelen ajánlattételi dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció, illetve a hatályos jogszabá- lyoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
Kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabá- lyokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszer- zési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a dokumentáció- ban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.
IV/1. Fogalom meghatározások:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolat- ban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3) Cégszerű aláírás: Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum alá- írására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.
4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: Ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven be- nyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás.
5) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. bonyolítja le.
IV/2. Az eljárás általános szabályai:
1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás hirdetmény közzété- tele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás, az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt.
115. § (2) bekezdése szerint.
2) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismét- lése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (első- sorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.
3) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlatté- telre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban – ha a Kbt.-ből vagy más jogszabályokból, különösen más nem következik – nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
4) Xxxxxxxxx csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén elegendő a dokumentáció kö- zös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt Gazdasági szereplő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hoz- záférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megneve- zett alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumen- táció átruházására nincsen lehetőség.
5) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződé- ses feltételekben tett előírásokat.
6) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt meg- könnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Java- soljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyi- ben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott fi- gyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentá- cióban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi in- formációt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmas- ság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo- gatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonat- kozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fe- dez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötele- zettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.
IV/3. A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága:
A gazdasági szereplő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.
IV/4. Az ajánlat módosítása:
1) Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlatok bontási időpontjától van kötve.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.
3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatok bontását követően (az ajánlattételi határidő lejárta) után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az az ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következmé- nye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.
IV/5. A kiegészítő tájékoztatás:
1) Xxxxxxx gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlatté- tel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa megha- tározott szervezettől.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második naptári napot (tájékoztatás megküldésé- re), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik naptári napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
3) Xxxxxxx gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
0000 Xxxx, Xx xxxx 00.
Fax: x00 00000000
4) Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés kere- tében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlat- tételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).
5) A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére (jelen közbeszerzési eljárásban minden ajánlattételre felhívott gazdasági sze- replő részére). A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax és/vagy e-mail útján a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és/vagy e-mail cím- re. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoz- tatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, és akkor is, ha szabályszerű értesítés mellett nem vette át.
6) A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hi- vatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisz- telt Xxxxxxxxxxxxxx, hogy a válaszok megérkezéséről a x00 00000000 faxszámra vagy a x.xxxxxx@xxxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!
7) A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosult- hoz kerüljön.
8) A gazdasági szereplők fenti pontokban foglalt felelőssége a kiegészítő tájékoztatás jogintézményén túl, valamennyi az eljárásban megküldött dokumentum (pl. hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés, tájékoz- tatás számítási hibáról, egyéb tájékoztatások, stb.) kézhez vételére is egyaránt vonatkozik.
IV/6. Az ajánlat költségei:
1) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az eljárás eredmé- nyétől függetlenül ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy köte- lessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
2) A jelen közbeszerzési eljárás eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Aján- latkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie.
IV/7. Az ajánlat részei:
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az ajánlati felhívásban és a jelen ajánlattételi dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után.
IV/8. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások:
1) Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani az ajánlati felhívás 14. pontjában meghatározott cím- re, cégszerűen aláírva. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással, kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Kérjük az ajánlat lapozható módon történő összefűzését.
2) Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatot CD mellékletben is csatolni (a CD-re a már kész, aláírt ajánlat szkennelt képét legyenek szívesek másolni). Amennyiben a papír alapú és elektronikus példány között el- térés van, abban az esetben az eredeti, papír alapú példány tekintendő irányadónak.
IV/9. Az ajánlatok benyújtása:
1) Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletekben, az eljárást megindító felhívás- ban (ajánlattételi felhívásban), illetve jelen közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és for- mai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyi- latkozatok becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
2) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást e-mail-en megküldi a gazdasági szereplők részére, a közbeszerzési dokumentum pedig az ajánlattételi felhívásban megjelöltek szerint kerül biztosításra. Ajánlatkérő semmi- féle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Aján- lattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum gondos át- tanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a be- szerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás – kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
3) A dokumentumokat zárt borítékban kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton a felhívás 13. pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon a következő feliratot kell szerepeltetni:
„Parkolók építése”
–
„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
4) A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
5) Az ajánlat munkanapokon 09:00-15:00 óráig, pénteki munkanapon 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig nyújtható be.
6) Ajánlat elektronikus úton nem nyújtható be.
7) Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
8) Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
9) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egy- értelmű információk beszerzését szolgálja a jelen közbeszerzési dokumentumban részletezett tájékozta- tás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatá- rozottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.
10) Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása ke- retében kerülnek felhasználásra
IV/10. Részajánlat-tétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége:
1) Ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét biztosítja. Ajánlatot lehet tenni egy vagy több részfeladatra is.
2) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
3) Az Ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal.
IV/11. Bontási eljárás rövid bemutatása:
1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irány- adók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismer- teti az általa közvetlenül meghívott ajánlattevőket, valamint tájékoztatásul közölheti a közbeszerzés be- csült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben aján- lati ár) alapján értékelésre kerülnek.
4) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem került. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba
IV/12. Az ajánlatok elbírálása és értékelése:
1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §- tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdé- sének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelen- ségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján ala- pul, amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza tárgyi eljárásban.
2) Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötött- ség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számí- tott hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további ré- szében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
3) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehe- tőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tar- talmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás ké- résre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglal- tak alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hi- ánypótlásra
IV/13. Árképzés és az érvényes ajánlatok értékelése:
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével). Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglalta- kat alkalmazza.
Értékelési szempontok | Súlyszám |
1. Szakmai többlettapasztalat (hónap) A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezet 3. rész szerinti „MV-KÉ” építési szakterü- leti vagy azzal egyenértékű jogosultsághoz szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt gyakorlati időt nem szá- mítva +36 hónap) | 20 |
2. Jótállás (hónap) Jótállás plusz időtartama (xxx. xxxxxxxx: előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap) | 10 |
3. Ajánlati nettó ár (Ft) | 70 |
A „Szakmai többlettapasztalat” részszempont esetében (súlyszáma 20) a pontszám meghatározása az alábbiak szerint alakul:
Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezetőnek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezet 3. rész szerinti „MV-KÉ” építési szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultsághoz szükséges gyakorlati időn felüli (tehát azt nem számítva) maximum
+36 hónap szakmai többlettapasztalatára tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizárólag egész számú hónapot ajánlhatnak meg.
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.
Ajánlatkérő a 36 hónap és az azt meghaladó vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. Ameny- nyiben egyik ajánlattevő megajánlása sem éri el a maximálisan megajánlható 36 hónapot, úgy a legmagasabb ajánlattevői megajánlás kapja a maximális 10 pontot.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során abban az esetben is a maximálisan megajánlható 36 hónapot helyettesíti a fenti képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tar- talmaz.
Amennyiben ajánlattevő nem tesz megajánlást, a felolvasólapján kihúzza, vagy üresen hagyja az erre vonatkozó részt, vagy a megajánlást nem hónapokban, egész számokban adja meg, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónapot veszi figyelembe. Az időben párhuzamos projek- tek esetében a szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az ajánlathoz csatolandó, az adott értékelési szempontra bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyben a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját egyaránt év-hónap pontossággal kérjük megjelölni. Ezáltal az adott értékelési rész-szempontra vonatkozó megaján- lás és az alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt feltételeknek történő megfelelés el- lenőrizhető.
A szakmai önéletrajzból mind az alkalmassági minimumkövetelmény körében előírt feltételeknek, mind a 3 megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie.
Amennyiben ajánlattevő több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelenné nyil- vánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ezáltal ajánlata többvál- tozatú ajánlatnak minősül. Erre tekintettel kizárólag egy-egy szakember jelölhető.
A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes arányosí- tással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával:
P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max – P min) + P min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A „Jótállás plusz időtartama” részszempont esetében (súlyszáma 10) a pontszám meghatározása az alábbiak szerint alakul:
Ajánlattevő a minimumként meghatározott 12 hónapos jótálláson felül (tehát azt nem számítva) maximum +36 hónap plusz jótállási időtartamra tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizáró- lag egész számú hónapot ajánlhatnak meg.
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.
Ajánlatkérő a 36 hónap és az azt meghaladó vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. Ameny- nyiben egyik ajánlattevő megajánlása sem éri el a maximálisan megajánlható 36 hónapot, úgy a legmagasabb ajánlattevői megajánlás kapja a maximális 10 pontot.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során abban az esetben is a maximálisan megajánlható 36 hónapot helyettesíti a fenti képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tar- talmaz.
Amennyiben ajánlattevő nem tesz megajánlást, a felolvasólapján kihúzza, vagy üresen hagyja az erre vonatkozó részt, vagy a megajánlást nem hónapokban, egész számokban adja meg, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes arányosí- tással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával:
P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max – P min) + P min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az „Ajánlati nettó ár” részszempont esetében (súlyszáma 70) a maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása fordított arányosítással történik:
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.
A legalacsonyabb mértékű ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra:
P = (A legjobb / A vizsgált) X (P max – P min) + P min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
A pontozás az alábbiak szerint történik: Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontokra adható pont- számokat kettő tizedesjegyig határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint (pl. ha egy ér- tékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg).
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
IV/14. Az üzleti titok védelme:
1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § sze- rinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.
§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalma- zásra.
A Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.
2) Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (külö- nösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaz- nak a fentiekben megjelölt információkat is.
IV/15. Az eljárás eredményének közlése (eredményhirdetés):
1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredmény- telenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizá- rásáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de leg- később három munkanapon belül.
2) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezé- sekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
3) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visz- szavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az ered- mény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja.
4) Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.
5) Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kija- víthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.
IV/16. A szerződés megkötése és teljesítése:
1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös aján- lattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárás- ban közölt végleges feltételek, és az ajánlat tartalmának megfelelően.
2) A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekinteté- ben – a szerződés teljesítésének időtartam alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érin- tett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem le- het eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemu- tatott szervezet jogutódjának tekinthető.
IV/17. Nyilatkozatminták:
A nyilatkozatminták külön, szerkeszthető formátumban is kiadásra kerülnek, az Ajánlattevőket ezzel is segítve.
IV/18. Szerződéstervezet:
Jelen ajánlati dokumentáció részeként kerül kiadásra.
IV/19. Közös ajánlattevők (konzorcium):
1) A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevé- ben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
2) Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.
3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 114. § (6) bek.], a hiánypótlás és a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] ké- rése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesí- tett dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7) Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az aján- lathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
8) A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét.
9) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös fi- gyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlat- tevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltéte- lekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.
IV/20. Melléklet a Kbt. 73. § (4) bekezdéséhez:
Hivatkozva a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást a környezetvédelemre, az egészség- védelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint munkavállalók védelmére és a munkafel- tételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Postacíme: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefonszáma: 00-36-22/514-300 Telefaxszáma: 00-36-22/313-564
Elektronikus címe: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Honlapja: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága: Pápai kirendeltség
Címe: 8500 Pápa, Xxxxx Xxx u. 59. Telefonszáma: x0000-000-000 Honlapja: xxx.xxx.xxx.xx
ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete
Címe: 8500 Pápa, Közép u. 2.
Telefonszáma: 00-00-000-000 Honlapja: xxx.xxxxx.xx
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
Címe: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5
Postacíme: 8201 Veszprém, Pf. 20.
Telefonszáma: 00-00-000-000;
Telefaxszáma: 00-00-000-000
Elektronikus címe: xxxx@xxxx.xxx.xx; xxxx-xx@xxxx.xxx.xx Honlapja: xxx.xxxx.xxx.xx
V. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
- Előlap
- Tartalomjegyzék
- Felolvasólap
- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint, valamint az alkalmasságot nem igazoló al- vállalkozókról (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött iga- zolás (adott esetben)
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Nyilatkozat a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján
- Nyilatkozat üzleti titokról
- A cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírá- sát is tartalmazó) írásos meghatalmazás – adott esetben
- Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) - adott esetben
- Ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok - adott esetben
- Aláírási címpéldány/aláírási minta
- Árazott, tételes költségvetés (nyomtatva, aláírva, valamint .xlsx file-ban mentve, digitálisan rögzítve is)
Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó dokumentumok:
- Nyilatkozat szakemberről a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján
- Szakmai önéletrajz
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatában és esetlegesen javítani, bővíteni, hogy azok meg- feleljenek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtaknak és vonat- kozó jogszabályokban foglaltaknak.
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1
Xxxxxxxxx .................................................... (név) (cég) nevében eljárva aláírásom-
mal igazolom, hogy a mai napon a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Parkolók építése” tár- gyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásában átvettem az Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumát az alábbiak szerint:
• Ajánlattételi felhívás
• Ajánlattételi dokumentáció
• Műszaki dokumentáció
• Árazatlan költségvetések
• Nyilatkozatminták szerkeszthető formátumban
............................., 201 nap
............................................
Átvevő
Cégnév: ……………………………………………
Székhely: ………………………………………….
Telefon: ……………………………………………
Fax: ………………………………………………..
E-mail: …………………………………………….
1Kérjük, hogy a közbeszerzési dokumentum átvételét követően haladéktalanul kitöltve, cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni a x.xxxxxx@xxxx.xx e-mail címre!
FELOLVASÓLAP
„Parkolók építése”
1. Az ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: | |
Ajánlattevő székhelye: | |
Telefon/Telefax: | |
E-mail címe: | |
Adószáma: | |
Kapcsolattartó neve: |
2. Bírálati szempontok:
a) Pápa, Xxxxxx lakótelepi orvosi rendelő környezetében kialakítandó parkoló | |
1. Szakmai többlettapasztalat (hónap) | ……………. hónap |
2. Jótállás (hónap) | ……………. hónap |
3. Ajánlati nettó ár (Ft) | …………..,-Ft |
b) Pápa, Várkerti parkoló kialakítása a meglévő két parkolóval összhangban | |
1. Szakmai többlettapasztalat (hónap) | ……………. hónap |
2. Jótállás (hónap) | ……………. hónap |
3. Ajánlati nettó ár (Ft) | …………..,-Ft |
Kelt:……………….., 2018. ……………………
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) alapján
„Parkolók építése”
Alulírott ……………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője2 – a Pápa Város Ön- kormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy:
- az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron,
- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és képesek vagyunk megkötni és teljesíteni,
- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást meg- indító felhívással vagy a közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az aján- latunk érvénytelen,
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szer- ződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
2 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) alapján
„Parkolók építése”
Alulírott ……………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője3 – a Pápa Város Ön- kormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy:
- társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján4
⬩ mikrovállalkozásnak
⬩ kisvállalkozásnak
⬩ középvállalkozásnak minősül
⬩ nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
3 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
4 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
NYILATKOZAT
alkalmasságot nem igazoló alvállalkozókról
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján
„Parkolók építése”
Alulírott ………………………………………, mint a(z) (székhely:
……………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője5 – a Pápa Város Önkor- mányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom:
1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja értelmében
- nem kívánok igénybe venni alvállalkozót vagy
- a közbeszerzés következő része/részei tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:
A szerződés részének (feladat, tevékenység) megnevezése |
Kérjük a megfelelő rész aláhúzását, igénybevétel esetén a táblázat kitöltését
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a fentiekben megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:
Alvállalkozó megnevezése, székhelye |
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
5 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
NYILATKOZAT6
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint
[Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján]
„Parkolók építése”
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………….………………….............................................................. (székhely:
………...................................…….......................................) xxxxxxxxxxx szervezet cégjegyzésre jogo- sult/meghatalmazott képviselője a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:
[KIZÁRÓ OKOK]
Nyilatkozom, hogy vállalkozásunk esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Külön nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében:
Az ajánlattevő, mint gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem je- gyeznek / szabályozott tőzsdén jegyeznek7
Az első válasz megjelölése esetén:
a) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye:
Tulajdonos(ok) neve | Xxxxxxxxxx(ok) állandó lak- helye | A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának, mely alpontja alapján került meghatározásra a tényle- ges tulajdonos |
A sorok száma szükség szerint bővíthető.
VAGY8
b) Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja sze- rinti tényleges tulajdonosa:
Nyilatkozom arról, hogy az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) al- pontja szerinti tényleges tulajdonosa.
Idézet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényből:
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meg- határozó befolyással rendelkezik,
6 Közös ajánlattevők esetén ajánlattevőnként, továbbá kapacitást nyújtó szervezet(ek) részéről külön-külön benyújtandó.
7 A megfelelő válasz aláhúzandó!
8 A megfelelő válasz szerint a nem releváns rész törölhető.
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a termé- szetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az ala- pítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
Külön nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében:
Van / nincs9 olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Az első válasz megjelölése esetén:
A szervezet(ek) adatai:
Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szerve- zet(ek) neve, székhelye | Tulajdoni rész vagy szavazati jog aránya (%) | Tulajdon vagy szavazati jog jellege (közvetett/közvetlen) |
A sorok száma szükség szerint bővíthető.
Nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja kb) alpontjá- ban meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.
ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti információk pon- tosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) kése- delem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve, amennyiben ingyenesen hozzáférhető adatbázisban rendelke- zésre állnak [Kbt. 69. § (11) bekezdés].
Ebben az esetben a hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, ide nem értve azon adatbázisok elérhe- tőségét, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírja: .................................................
E módon igazolni kívánt tény, adat, információ megjelölése: .....................................................
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
9 A megfelelő válasz aláhúzandó!
NYILATKOZAT
Változásbejegyzési eljárásról
„Parkolók építése”
Alulírott ………………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője10 a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel szemben változásbejegyzési eljárás11
□ nincs folyamatban.
□ folyamatban van.12
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
10 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
11 Kérjük, hogy a megfelelő választ egyértelműen (X-szel vagy aláhúzással vagy vastagítással) jelölje.
12 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbe- jegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
NYILATKOZAT
Felelősségbiztosításról
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján
Alulírott ………………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő szer- vezet13 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője14 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy
nyertességünk esetén cégünk a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerint az ajánlattételi felhívás- ban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést jelen közbeszerzés szerinti munkára vonatkozóan
az összegezés megküldését követően haladéktalanul bemutatja / az összegezés megküldését követően haladéktalanul megköti / meglévő felelősségbiztosítását az összegezés megküldését követően haladéktalanul kiterjeszti a felhívásban és a vállalkozási szerződéstervezetben előírt mértékű felelősségbiztosításra.15
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
13 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!
14 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
15 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!
NYILATKOZAT
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján
Alulírott ………………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő szer- vezet16 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője17 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy
a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján tájékozódtunk a Kbt. 74.§ (4) bekezdése szerinti olyan környe- zetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. sz. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
16 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!
17 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
NYILATKOZAT
üzleti titokról18
Alulírott ………………………………………… mint a(z) (székhely:
………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő szer- vezet19 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője20 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által Parkolók építése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy az általam be- nyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom, és kérem annak bizalmas kezelését.
Ajánlatom üzleti titkot tartalmazó része(i):
Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése és a dokumentum oldalszámának megadása | A dokumentum üzleti titokká nyilvánításának indo- ka21 |
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
18 Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.
19 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!
20 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
21 Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni.
MEGHATALMAZÁS22
A cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
(adott esetben)
„Parkolók építése”
Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ..-t
(születési hely, idő: .................................., anyja neve: ........................................................., lakcím:
........................................., személyi igazolványszám: ) az alábbiakra:
• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására,
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,
• a szerződés megkötésére, amelyet xxxxxxxxxxx jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve köte- lezőnek ismer el,
• ……………………………………….23
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………. ………………………………..
Meghatalmazó24 Meghatalmazott
Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………
lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: .....................
2. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………
lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: ......................
22 Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazás eredeti példányát mellékelni kell!
23 A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.
24 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szakemberekről
(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)
„Parkolók építése”
Alulírott………………………………………… mint
a(z)…………………………………………(székhely: ) xxxxxxxxxxx / közös aján-
lattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet25 cégjegyzésre jogosult képviselő- je/meghatalmazott képviselője26 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Parkolók építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az alábbi szakembert kívánom bevonni a teljesítésbe:
Név | Végzettség, Képzettség | Gyakorlati idő | Ellátott funkció |
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
- a megnevezett szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az al- kalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható le- gyen
- szakember végzettségét igazoló okiratok (bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat
- amennyiben ajánlattevő rendelkezik kamarai regisztrációval, ennek igazolása
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
25 Kérjük a megfelelő szövegrész aláhúzását!
26 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)
„Parkolók építése”
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (év, hó megjelölése) | Ellátott funkciók és feladatok felsorolása |
MUNKAHELYEK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év, hó megjelölése) | Xxxxxxxxx megnevezése / Beosztás |
Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni és személyesen közreműködök Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban esetlegesen elnyert szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szer- ződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan személyes dokumen- tumaimat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.
........................................., ………. év ..................... hó nap
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása
VI. SZERZŐDÉSTERVEZETEK
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETEK
amely létrejött egyrészről a Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviseletében: xx. Xxxxxx Xxxxx polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-
19) a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről a ………………………... (székhelye: ………………………..; képviseletében: ………………………
ügyvezető; bankszámlaszám: …………………………..; adószám: ………………………..) a továbbiakban, mint
Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
Előzmények
1. Pápa Város Önkormányzata hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalás nélküli közbeszerzési el- járást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le „Parkolók építése” címen a közbeszerzé- sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) bekezdése alapján. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetet- te, és döntését 2018 napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
II.
A szerződés tárgya
3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a
a) Pápa, Xxxxxx lakótelepi orvosi rendelő környezetében kialakítandó parkoló
b) Pápa, Várkerti parkoló
(a továbbiakban: létesítmény) xxxxxxxx munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen szerződéshez kap- csolódó egyéb dokumentumok, így különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.
4. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vo- natkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.
5. A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás végrehajtása előtt Vállal- kozó köteles a változás költségkihatásait bemutatni, és Megrendelővel jóváhagyatni. A változás vég- rehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállal- kozó saját kockázatára hajtja végre.
6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy
- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen meg- vizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával jogilag kö- telezőnek ismeri el;
- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául megfelelő- nek találta;
- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek;
- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;
- a szerződés tárgyát képező feladatot jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az ab- ban szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és
I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és hiánymentesen elvégzi.
7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő át- ruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhez hozzájárult.
8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt alvállal- kozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.
9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga vé- gezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
III.
Teljesítési határidők
10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatá- ban foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.
Teljesítési határidő: 2018 Megrendelő előteljesítést elfogad.
IV.
Felek jogai és kötelezettségei, együttműködése
11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érde- kében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Fenti kötelezettségüknek megfelelően Felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpon- tokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt tartanak.
12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasí- tásai szerint köteles eljárni.
Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
13. Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen szerző- dés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet biztonságo- san bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a mun- katerületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot.
14. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladék- talanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyez- teti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
15. Vállalkozó a munka megkezdését a vonatkozó előírásoknak megfelelően az építési naplóba bejegyzi, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a mun- kavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési nap- lóban.
16. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai: Név: ……………………
Lakcím: …………………………
Telefonszám: ………………………….
Jogosultsági kam. sz.: ………………………………..
Szakmai tapasztalata hónap
17. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy: Név: ………………………….
Telefonszám: +36 ………………..
18. Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: Név: ………………………
Telefonszám: …………………………
19. Felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó nevé- ben az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását.
20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói, illető- leg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle korláto- zás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül nem za- varhatja Vállalkozó munkavégzését.
21. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építke- zés során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek Vállalkozót terhelik. Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való el- végzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a mi- nőség az előírtaknak, vagy Megrendelő által adott utasításnak, Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség Megrendelőt terheli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállal- kozó köteles Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.
22. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédel- mi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület melletti csapadék- víz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása.
23. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va- lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala- mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekinte- tében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
24. Vállalkozó nem fizet és nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
25. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő szá- mára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladék- talanul értesíti.
26. Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által készített árazott költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége elő- re nem látható műszaki szükségességből növekszik (többletmunka). Többletmunka végzése esetén Vállalkozót további díj nem illeti meg.
27. A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható szükségességből kü- lön megrendelt tétel a pótmunka. Felek rögzítik, hogy pótmunka végzésére kizárólag szerződésmódo- sítással, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség.
V.
A szerződés teljesítése
28. Megrendelő kizárólag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át.
29. A műszaki átadás-átvételi eljárást Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő tűzi ki. A vállalt tel- jesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt határidő lejárta előtti
7. nap. Az eljárást Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni legkorábban 7. napra tűzi ki.
30. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása megkezdésének feltétele a szükséges és a műszaki do- kumentációban meghatározott valamennyi létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas ké- szültsége az előírt bizonylatokkal alátámasztva.
31. A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. A műszaki átadás-átvétel keretében észlelt üzemel- tetést nem akadályozó hiányokat és szükséges munkákat Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meg- határozásra kerülő határidőre köteles elvégezni (hiánypótlás).
32. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásról Felek jegyző- könyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó az ismételt át- adás-átvételi eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.
33. Végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.
34. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg ha- tárnapon megkezdődött, kivéve, ha Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
35. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vál- lalkozót.
VI.
Módosítások
36. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ban fog- lalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi változtatására.
37. Nem minősül Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó érdekköré- ben felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).
38. Vállalkozó kijelenti, hogy minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervdokumentációt és egyéb okiratot a kivitelezhetőség szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb ok- iratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosí- tás nem kezdeményezhető.
39. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.
40. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.
41. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem szolgálhat.
VII.
Vállalkozói díj, fizetési feltételek
42. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért össze- sen nettó …………………,-Ft, azaz nettó ………………………… forint összegű vállalkozói díj illeti meg.
43. Vállalkozó 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtására jogosult:
- 1. részszámla
- esedékessége: 25%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
- 2. részszámla
- esedékessége: 50%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
- 3. részszámla
- esedékessége: 75%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
- végszámla
- esedékessége: átadás-átvételi eljárás sikeresen lebonyolítását, valamint az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírását követően.
- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
44. Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés Megrendelői teljesítésigazolását követően benyújtott számla ellenében, a Megrendelő általi kézhezvé- telétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint a 6:42-45. §-aira is. Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő számlát fogadja be.
45. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésé- től eltérően, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra – Megrendelő az építési beruhá- zások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszer- zésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 32/A. és 32/B. §-ában foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
46. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretében megvalósuló építési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek számítanak, ezért annak számlázása a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított Áfa” szabályai szerint történik.
47. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti.
VIII.
Késedelmes, hibás teljesítés, meghiúsulás
48. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a Vállalkozó késedel- mesen teljesíti, úgy nettó ………………………….,-Ft, azaz forint késedel-
mi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.
49. Megrendelő az előző pontban meghatározott késedelem miatt felmerülő – kötbért meghaladó – kárá- nak érvényesítésére is jogosult.
50. Amennyiben a teljesítési határidő tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30 (harminc) na- pot meghaladó késedelembe esik, úgy azt Felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alap- xxx Xxxxxxxxxx – figyelemmel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire – gyakorolhatja felmondási jogát, va- lamint jogában áll Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja
51. Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyako- rolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.
52. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.
53. Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a teljes bruttó vállalkozói díj 20%-val megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. Felek a szerződés teljesítését különö- sen akkor tekintik meghiúsultnak, ha:
- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés ütemterv szerinti teljesítését;
- Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kéz- hezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;
- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb köz- reműködőt a teljesítésbe;
- Vállalkozó olyan egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely alapján a szerződés rendkívüli felmondásának van helye.
54. Vállalkozóval szemben abban az esetben lehet meghiúsulási kötbért érvényesíteni, ha a szerződés meghiúsulásáért Vállalkozó felelős.
55. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt a kötbérigény Megrendelő általi közlését követően haladéktalanul, írásban megtenni.
56. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített vállalkozói díjból levonni, vagy más módon érvényesíteni, valamint amennyiben Megrende- lőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
57. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.
IX.
Jótállás, szavatosság
58. A jótállás időtartamának ( hónap) lejárta előtt Xxxxx a Megrendelő által kitűzött időpont-
ban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesz- nek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.
59. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező szavatossági kötelezett- ség is terheli. Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonat- kozó magyar és EU-s előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem szerződésszerű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozóval – a Vállalkozó költségére és veszélyére
– visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határ- idő módosulás ne történjen.
60. Amennyiben a hibák, illetve hiányosságok Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy Megrendelő jogosult a hibákat/hiányosságokat – esetleges további igények fenntartása mellett – Vállalkozó költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy Vállalkozóval szemben az értékcsökkenésnek megfelelő összegben követelést érvényesíteni.
XI.
Titoktartás
61. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
62. Ha Megrendelő Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
63. Felek kijelentik, hogy
XII.
Nyilatkozatok
- felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilat- kozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedve- zőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
64. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben Felek írásban tesznek nyilatkozatot egymás- nak, ajánlott, tértivevényes levél útján.
XIII.
Xxxxxxxx rendezése
65. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
66. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet- nek eredményre, úgy Felek hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvény- szék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XIV.
Biztosítások
67. Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, a jelen szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig köteles
• teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában közre- működő alkalmazottakra függetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói alkalmazot- tai-e, valamint
• teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlá- si, illetve helyreállítási költség mértékéig.
68. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgya építési beruházás, ezért a Korm. rendelet 26. §-a szerint Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiz- tosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a közbe- szerzési eljárás során előírt 5.000.000,-Ft/káresemény és 10.000.000,-Ft/év mértékű felelősségbizto- sításra.
69. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés teljesítésének teljes időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen felelősségbiztosítás- sal.
70. Vállalkozó a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosí- tási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányt pedig köteles átadni Megrendelő részére. En- nek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszün- tetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A pótha- táridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
71. Vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiztosítás kedvezményezettjeként Megrendelőt meg- jelölni.
72. Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.
73. Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot küld Megrendelő részére. Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra, illetve fel- mondásra akkor, ha a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik.
74. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű kárese- ményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mi-
előbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalko- zó terhére esnek.
75. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következté- ben kártérítést kap, úgy Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár meg nem térült ré- szének megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.
76. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, illetve kártérítési felelősség nem terheli, úgy ebben az esetben Meg- rendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt Vállalkozóra engedményezi.
XV.
Egyéb rendelkezések
77. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata, valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondás lenne, úgy a jelen szerződés szövege az irányadó.
78. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés melléklete.
1. számú melléklet: ajánlati felolvasólap
79. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jog- szabályok rendelkezései az irányadók.
80. Jelen szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Fe- lek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváha- gyólag aláírták.
Pápa, 2018. ………………………..
…………………………………….. ……………………………………
Megrendelő Vállalkozó
Pápa Város Önkormányzata ……………………………………….
xx. Xxxxxx Xxxxx polgármester ügyvezető
Jogi ellenjegyzés:
………………………… Kanozsainé xx. Xxx Xxxxx címzetes főjegyző
Pápa, 2018. ……………………..
Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………… Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx költségvetési csoportvezető
Pápa, 2018. …………………….
VI. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
(2018. április 11.-én megküldve Ajánlattevők részére digitális formátumban)