VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet
Melléklet a 1562/2009. üi. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet
amely létrejött - egyrészről
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxx 0. xxxx)
- képviselője: Xxxxx Xxxxxx polgármester
- törzsszáma: 354491
- adóazonosító száma: 15354491-2-06
- bankszámla száma: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
57200024-10005800
(a továbbiakban: megrendelő) másrészről a
- képviselője:
- cégjegyzékszáma: .
- adóazonosító száma: .
- bankszámla száma: . (a továbbiakban: vállalkozó) között az alábbiak szerint:
1. A szerződés tárgya
2. A szerződés összege
2.1. E szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron:
Nettó Ft
+ Áfa 25 % Ft
Összesen: Ft,
(azaz forint. )
2.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt átalányár minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges. Ezek körében – többek között - tartalmazza:
a) az összes anyag beszerzését, szállítását, beépítését, szerelését, üzembe helyezését, továbbá egyéb járulékos költségeket,
b) a forint árfolyamváltozásának többletköltségeit,
c) a jelen szerződésben foglalt munkák megvalósításához szükséges összes munkabért és járulékait, az esetleges hétvégi vagy éjszakai stb. túlórákat is figyelembe véve,
d) a pályázati kiírásban tételesen nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, a létesítmény szakszerű korszerűsítéséhez, illetve rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges feladatok teljesítését,
e) a kivitelezés során előforduló nehéz körülményeket, illetve a munkafolyamat adottságaiból fakadó megszakításokkal történő kivitelezést,
f) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás valamennyi költségét,
g) a szerződés szerinti munkákkal összefüggő ideiglenes melléklétesítmények, organizációs munkák megvalósítási költségét,
h) a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételek vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosításának költségeit,
i) a Vállalkozó által igénybevett munkaterület és közterület folyamatos tisztántartásának, az építési törmelék és hulladék szakszerű gyűjtésének, tárolásának, valamint a hatóságilag kijelölt lerakóhelyre történő folyamatos elszállításának valamennyi költségét, beleértve a lerakóhelyi díjat is,
j) a Vállalkozó, által elkészített munkák, munkarészek, illetve az épület és egyes részeinek megfelelő megvédését, állagmegóvását,
k) a törvények által megállapított valamennyi adót, járulékot, hozzájárulást és egyéb ebbe a kategóriába sorolandó elemet.
3. A szerződés teljesítési határidői
A munka megkezdésének időpontja: ... .........................
Befejezési határidő: ………................
4. A szerződés műszaki tartalma
4.1 Az e szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt részletes műszaki-tartalmi leírás, a 2. számú mellékletként csatolt árajánlati összesítő és a szerződés egyéb feltételei alapján teljesítendő feladatok, a teljesítéshez szükséges vízszintes és függőleges anyagmozgatás.
4.2 A kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, dúcolat, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása. Az összes
technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.
4.3 Az épület meglévő szerkezeteinek és díszítő elemeinek állagmegóvása,
4.4 A munkaterület, valamint az igénybevett közterület (járda, úttest) folyamatos tisztántartása, a hulladék, szemét, építési törmelék szakszerű (konténeres) gyűjtése, tárolása, és – hatóságilag kijelölt lerakóhelyre történő – folyamatos elszállítása.
4.5 A 4.1-4.5 pontig írtak végrehajtása kizárólag a vállalkozó feladata.
5. Műszaki – pénzügyi ütemezés
Építés-szerelési munka és anyagköltség együttes ára: Nettó vállalási díj: Ft
+ Áfa 25 % Ft
Összesen: Ft
A vállalkozó által elvégzett munkák számlázása az alábbi ütemezés szerint történik:
a) 1 db részszámla kerül kiállításra és benyújtásra megrendelőhöz az energetikai korszerűsítési munkálatok 40%-os elkészültségi fokának megfelelő időpontban. A teljesítési szintet a műszaki ellenőr igazolásával kell alátámasztani. A benyújtható részszámla összege: ..- Ft
+25% ÁFA, összesen: ……………………...- Ft. (azaz: forint).
b) Végszámla kerül kiállíátsra a korszerűsítési munkálatok teljeskörű és hibátlan elvégzésést követően a 6.2 pontban rögzítettek szerint. A végszámla összege: …………………. Ft + 25% ÁFA, összesen:
……………………. Ft (azaz forint).
6. Pénzügyi elszámolás
6.1 Vállalkozó az elvégzett munkákról 1 db részszámlát, illetve 1 db végszámlát állít ki, és két példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A végszámla fizetési határideje az előzőek szerinti mellékletekkel ellátott végszámla Megrendelő központjába postai úton, érkezéstől, illetve átvételtől számított 8 banki nap.
6.2 Vállalkozó a végszámlát a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített egyéb feltételek (pl.: 9.2, pont) teljesítése után nyújthatja be. A végszámla kötelező mellékletei:
– műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
– Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a végszámla Vállalkozó valamennyi követelését tartalmazza a Megrendelővel szemben,
– megrendelői igazolás, hogy Vállalkozó a hibajavítási, hiánypótlási munkát teljes körűen elvégezte,
– Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munka szerződés szerint elkészült és minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak megfelelően, a Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel,
– Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytattak minden, a hatályos vonatkozó jogszabályok és a jelen szerződés által megkívánt ellenőrzést, valamint beszerzett minden hatósági engedélyt, melynek beszerzési kötelezettsége a jogszabályok és a szerződés alapján Vállalkozót terheli, valamint az eredeti példányokat Megrendelőnek átadta,
– Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy minden garanciális, jótállási bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt, az átadási dokumentációt és a szerződés által előírt más dokumentumokat a Megrendelőnek átadott.
6.3 A vállalkozó által cégszerűen aláírt, cégbélyegzővel, teljesítésigazolással és valamennyi mellékletével ellátott számlát a Megrendelő címére postai úton kell eljuttatni. Postázási cím: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxx 0. xxxx
6.4 A számla kizárólag a Megrendelő nevére szólhat (szervezeti egység, divízió, mérnöki iroda, stb. feltűntetés csak a megjegyzés rovatba kerülhet).
6.5 Késedelmes számlakifizetés esetén Vállalkozó e jelen szerződés megkötése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 2 szeresét számítja fel késedelmi kamatként.
6.6 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező követeléseit (járandóságait) harmadik személyre csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni; ugyanez vonatkozik a faktorálásra is. Ezen hozzájárulás hiányában a Vállalkozó kifejezetten lemond az engedményezési jogáról.
6.7 A visszatartások kiváltása bankgaranciával nem lehetséges.
7. Szankciók
7.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a befejezési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót napi ½ (egyketted) % mértékű késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér számítási alapja a szerződés bruttó értéke (az áfá-val növelt vállalkozói díj).
7.2 Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – a Vállalkozó 10.000 Ft (azaz: Tízezer forint)/ nap összegű kötbért fizet. A Megrendelő a hibás teljesítésnél jogosult a szerződéstől elállni és a Ptk. szabályai szerint a vállalkozói szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni.
7.3 E szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a Vállalkozót e szerződési érték (a szerződés bruttó összege) 2o %-ának megfelelő kötbérfizetés terheli. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsultnak tekintendő a szerződés akkor, ha – az ütemtervhez képest – késedelme a 7 (hét) napot meghaladja, továbbá abban az esetben is, ha a körülményekből
következően előre látható, hogy a teljesítésre a szerződésszerű minőségben nem képes.
7.4 A 7.1, 7.2 vagy 7.3 pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és Vállalkozó esedékes számlájából levonásra kerül.
Ha a számlából történő levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Vállalkozó a még esedékes kötbérösszeget 10 napon belül átutalja Megrendelő - e szerződésben rögzített bankszámlájára - részére.
7.5 Ha a Vállalkozó által teljesítendő munkák ütemtervhez viszonyított lemaradása a 7 (hét) munkanapot meghaladja vagy szakszerűtlen a munkavégzés, illetve a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, Megrendelő a szerződéstől érdekmúlás címén elállhat. Minden a megrendelőnél jelentkező többletköltség, kár (új vállalkozó megbízása, a munka meggyorsítása, stb.) Vállalkozót terheli, és az a végszámla összegéből kerül levonásra.
7.6 Vállalkozó nem jogosult a szerződött munkát vagy munkarészt a Megrendelő jóváhagyása nélkül más vállalkozóknak tovább adni. Ezen minőségvédelmi feltétel megszegése esetén Megrendelő az érintett munkarészekből a kötelező alkalmassági idő végéig további 5 % (öt) visszatartására jogosult.
8. Megrendelői kötelezettségek
8.1 Megrendelő a kivitelezés során a műszaki ellenőrzést biztosítja.
8.2 Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót legalább 8 munkanaponként ellenőrzi.
9. Vállalkozói kötelezettségek
9.1 Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, az érvényes hatósági, szakhatósági engedélyek, a vállalkozási szerződés feltételei szerint – az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelő – I. (első) osztályú minőségben végzi el, és teljesítésként csak ez fogadható el.
9.2 Vállalkozó a beépítésre tervezett anyagok, berendezések, gépek stb. megrendelése előtt, azok (műszaki paramétereket is tartalmazó) termékismertetőit, szükség esetén mintáit, a Megrendelőnek bemutatja.
9.3 Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.
9.4 Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását megfelelő szakember állandó jelenlétével folyamatosan biztosítja, és a munkát a Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával teljesíti. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló felfektetése és előírásoknak megfelelő (folyamatos) vezetése.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése – a megbízottaira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak, az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 48/1997.(XII.29) KTM sz. rendelet szabályai szerint.
Ha a Vállalkozó a hivatkozott jogszabályok szerinti kötelezettségét megszegi, úgy az emiatt szükséges előzetes vizsgálatok, szakvélemények költségét viseli.
9.5 Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és Megrendelő figyelmét az esetleges akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen.
9.6 A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, illetve megrendelői munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, betartatni, dolgozói egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges – szabványoknak, előírásoknak megfelelő, minősített – védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni.
9.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására, az okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik (külön is kiemelve itt a költségvállalás felelősségét, kötelezettségét).
9.8 Vállalkozó ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt kellő időben értesíti arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása, cégjogi helyzetében változás, illetve ezzel azonos következményekkel járó esemény bekövetkezése várható. E tekintetben a kellő időpont azt az időpontot jelenti, amikor a Vállalkozó vagyoni helyzete még lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása a Vállalkozó részéről szerződésszegésnek minősül. Ha a Vállalkozó helyére - jogszabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód jelen szerződés szerinti vállalkozói minőségének elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata szükséges.
10. Általános feltételek
10.1 A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik.
10.2 A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka I. osztályú minőségben elkészült, és azt a Megrendelő műszaki ellenőri ellenjegyzés mellett átvette, a teljesítés-igazolást kiadta.
10.3 A felek megállapodnak abban, hogy pótmunkának az a tevékenység minősül, amelyet jelen szerződés megrendelőjének megbízója (az Építtető) ilyen minősítéssel elismer. Pót- és többletmunkát a Vállalkozó csak a Megrendelővel kötött szerződés, vagy szerződésmódosítás alapján, kizárólag Megrendelő képviselőjének előzetes jóváhagyása után végezhet.
10.4 Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. Cégjelzés, reklámtábla, stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történhet.
11. Jótállási és szavatossági feltételek
11.1 Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra …24………. hónap jótállást (garanciát) vállal. A jótállási idő lejárta után Vállalkozót a 11.2 pont szerinti szavatossági kötelezettség terheli.
11.2 Vállalkozót az általa kivitelezett munkákra vonatkozóan a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli.
11.3 A jótállási és a szavatossági időtartam kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani. Jótállási és szavatossági javítás esetén a határidő a Ptk. 308. § (5) bekezdése szerint meghosszabbodik, illetve újra kezdődik.
11.4 Jótállási, szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles
– üzemelést gátló vagy veszélyt, kárt okozó hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani és a hibajavítást 48 órán belül elvégezni,
– üzemelést nem gátló, illetve veszélyt, kárt nem okozó hiba esetén a bejelentéssel egyidőben kitűzött helyszíni bejáráson (nyilatkozattételre jogosult képviselővel) megjelenni, a hibajavításra a Megrendelő által elfogadható határidőt vállalni és a javítást a vállalt, illetve a kitűzött határidőre maradéktalanul elvégezni,
– az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői (építtetői) igazolás egy eredeti példányát Megrendelő részére megküldeni.
11.5 Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő igénye szerint nem szűnteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy kötelezettségét vitatja, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja.
12. Egyéb megállapodások
12.1 A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. XXXV. fejezete és Általános Rendelkezései, valamint az egyéb ide vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.
12.2 E szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a felek a szerződéskötés helye szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságok előtt érvényesítik igényeiket.
12.3 E szerződést csak a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt bejegyzés vagy bármiféle más megállapodás.
12.4 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt műszaki tartalmi leírás és a 2. számú mellékletként csatolt árajánlati összesítő.
12.5 Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukban mindenben megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.
Jelen szerződés 8 oldalból áll, 3 eredeti példányban készült melyet szerződő Felek oldalanként a csatolt mellékletekkel együtt szignáltak.
Xxxxxxxxxx, 2009…………………….
.............................................. ..............................................
Megrendelő Vállalkozó
cégszerű aláírás cégszerű aláírás