VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződésszám:  

Szerződés SAP száma:   

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(továbbiakban Szerződés)

amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

levelezési címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe IBAN számlaszáma: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

SWIFT: INGBHUHB

Számlafogadási cím: FGSZ Zrt. Számvitel, 8601 Siófok, Pf. 8.

Adószáma: 12543331-2-14

Cégbíróság és cégjegyzék szám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cg. 00-00-000000

mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről:

székhelye:

levelezési címe:

számlavezető pénzintézete:

SWIFT:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék szám:

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

Az FGSZ Zrt. részére építőmesteri és szakipari szolgáltatások nyújtása a MU- MÜT XXX számú műszaki tartalomban foglaltaknak megfelelően az XXX

földgázszállító üzemközpontban, illetve annak technológiai létesítményein.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt műszaki paramétereknek megfelelő szolgáltatást teljesíteni.

2. A szerződés hatálya

A szerződés XXXX.XX.XX napján lép hatályba és XXXX.XX.XX-ig tart, azonban a Szerződés legkorábban a Felek Szerződésből eredő kötelezettségeinek a szerződésszerű teljesítése időpontjában szűnik meg.

3. Szerződés díja, elszámolás módja

3.1 A szolgáltatás ellenszolgáltatásaként rendelkezésre álló keretösszeg: nettó Ft + ÁFA, azaz nettó forint plusz ÁFA (a 3.5. pontban foglalt megkötésekkel) a Szerződés teljes futamidejére.

A Megrendelő nem köteles a keretösszeg előirányzott értékének kitöltésére. Felek megállapodnak abban, hogy az előirányzott keretösszeg fel nem használása nem jelent szerződésszegést, a Szerződés teljesítése során a keretösszegnél kevesebb megrendelési összeg miatt Vállalkozó kártérítési igénnyel nem léphet fel.

3.2. Az ellenérték alapját képező maximált egységárakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az egységárak a Szerződés hatálya alatt változatlanok.

A felhasznált anyagok költségét TERC V.I.P. építőipari Költségvetés-készítő Programrendszerben rögzített anyagárán, a munkadíjat a TERC V.I.P. építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer tétel normái és a szerződés szerinti rezsióradíj alapján kell megadni.

A Terc VIP Építőipari Költségvetés készítő Programrendszer tételeitől való eltérés, azaz „K” és „M” tételek alkalmazása csak indokolt esetben, a normál munkavégzéstől eltérő körülmények esetén, vagy bizonyíthatóan a normagyűjteményben nem szereplő munka esetén lehetséges, a megrendelővel való előzetes egyeztetés eredményeként.

Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza:

• a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit,

• a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket,

• a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját,

• a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

Emelő, vagy munkagép használatát igénylő munkák esetén a Vállalkozó csak a ténylegesen munkával töltött időre számolhat fel díjat. Úton töltött időre munkadíjat Vállalkozó nem számolhat el.

3.3 Felek rögzítik, hogy Megrendelő kiszállási díjat az alábbiak szerint számol el:

Kiszállási díjat Vállalkozó két alkalommal jogosult elszámolni:

• árajánlatadás előtti helyszíni bejárás, felmérés esetében amennyiben Megrendelő ezt követően tényleges megrendeléssel él a Vállalkozónál

• műszaki átadás-átvétel eljárás során

Indulási pont: Vállalkozó tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez (objektumhoz) legközelebbi telephelye 3. számú melléklet alapján

Érkezési pont: munkavégzési hellyel érintett objektum

Egyéb esetekben Vállalkozó nem számolhat el kiszállási díjat. A Megrendelő objektumait és Vállalkozó ezekhez legközelebbi távolságra lévő telephelyeit a szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A kiszállási díj vonatkozásában Xxxxx a szerződéses időtartam alatt a 2. sz. mellékletében foglaltak alapján járnak el. A távolságot a Google Maps útvonaltervező alapján, a legrövidebb távolság alapján határozzák meg a Felek.

3.4 Vállalkozó a hatósági, közmű egyeztetések illetve az üzemeltetői felügyelet díját számlával igazolt módon tovább számlázhatja Megrendelő részére. Bonyolítási díjat Vállalkozó nem számolhat el. A Felek közötti elszámolás tételes elszámolás, a tényleges és igazolt teljesítés alapján történik a 2. pontban meghatározottak szerint. A Vállalkozó megrendelésenként jogosult számlát kiállítani.

3.5 A Szerződés teljesítése során felmerülő megrendelések a hatályos jogszabályok alapján az általános forgalmi adó tekintetében eltérő elbírálás alá esnek. Ezért a Felek az alábbiak szerint kötelesek eljárni:

• Amennyiben a kivitelezési munka építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, abban az esetben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142. § (1) bekezdése értelmében az ÁFA-t a Megrendelő fizeti. Ebben az esetben Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik, hogy a szerződés szerinti munka az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében építési hatósági engedély köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység.

Felek nyilatkoznak, hogy egyiküknek sincsen olyan, az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle ÁFA fizetése ne lenne követelhető.

Ezzel összhangban a szerződés keretösszege a 3.1 pontban rögzített (ÁFA nélküli) nettó összeg.

• Amennyiben a kivitelezési munka nem építési hatósági engedély–köteles, és nem kötött építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz és egyszerű bejelentéshez, abban az esetben az Áfa törvény általános szabályai szerint kell eljárni, így Vállalkozó számláját ÁFA-val növelten állítja ki.

Ezzel összhangban a szerződés keretösszege a 3.1 pontban rögzített nettó összeg + ÁFA

A Felek a vállalkozási díjat a TERC VIP program alapján kalkulált anyagköltségek, szállítási, rakodási díjak, munkadíjak, hatósági közmű egyeztetési tovább számlázott díjak, valamint a 2. számú mellékletben rögzített rezsióradíjak szerint állapítják meg, melynek összege azonban nem haladhatja meg a 3.1. pontban meghatározott keretösszeget.

3.6 A Vállalkozó bejelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljáráson az elvégzett munkákról az építési naplóba, adott esetben e-építési naplóba feljegyzést készítenek Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői, melyben tételesen felsorolják az elvégzett munkákat, melyet a két fél képviselője ír alá. Az építési napló Megrendelőt megillető példányát a Vállalkozó a teljesítés elismerése érdekében 5 munkanapon belül megküldi a Megrendelőnek. A Vállalkozó készre jelentése és az építési naplóba/e- építési naplóba történt feljegyzés alapján az elkészült munkához kapcsolódóan Felek műszaki átadás-átvételt tartanak, melynek keretében műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet rögzítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben az elvégzett feladatokat tételesen felsorolják, az okiratot a két fél képviselője írja alá. A Megrendelő az okiratot átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról.

4. Felek kapcsolattartói

Minden, a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre:

Megrendelő kijelölt kapcsolattartói:

Szerződéses kérdésekben:

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Megrendeléssel kapcsolatban:

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Szakmai kérdésekben:

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Vállalkozó kijelölt kapcsolattartói:

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Az értesítéseket átvettnek kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén átadáskor; (b) ajánlott vagy nyomon követett postai küldemény esetén kézhez vételkor; (c) futárposta esetén a soron következő munkanapon; illetve (d) faxon történő küldés esetén a feladáskor; (e) e-mailen történő küldés esetén elolvasáskor. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél, valamint fax útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók nem rendelkeznek a szerződés lényeges tartalmi elemeinek- így különösen, amelyek pénzügyi kötelezettségvállalással járnak - meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében meghatalmazással.

A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kapcsolattartói útján és az itt meghatározott kapcsolattartási elérhetőségeken tett, a szerződés lényeges tartalmára vonatkozó

érdemi jognyilatkozatai –így különösen a megrendelés és az abban szereplő lényeges tartalmi elemek megjelölése, megváltoztatása, pénzügyi kötelezettség vállalása - csak a Vevő cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselői által aláírt módon érvényesek. A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók önállóan csak a felek által elfogadott megrendelések technikai, gyakorlati lebonyolításával és a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó és a szerződés lényeges tartalmát nem érintő kérdésekben jogosultak nyilatkozatot tenni.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

• A Megrendelő a szerződés hatálybalépések napjától – a Vállalkozó helyszíni munkavégzésre tekintettel a feladat ellátásához szükséges munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére.

• A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkavégzéssel kapcsolatos FGSZ Zrt. által kiadott hatályos műszaki utasításokat. Ezek az utasítások a Megrendelő tulajdonát képezik, azoknak más vállalkozásban való felhasználása, vagy azok felhasználásával más vállalkozásban való dokumentáció készítés nem megengedett.

• A Megrendelő a Vállalkozó - teljesítés során felmerülő, írásban (levél, e-mail) megfogalmazott - kérdéseire legkésőbb 3 munkanapon belül írásban (levél, e-mail), érdemben válaszol.

• A Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazolt szolgáltatás ellenértékének szerződés szerinti megfizetésére.

• Megrendelő munkavégzési engedélyt csak a Vállalkozó (illetve előre bejelentett munkavállalói) és Vállalkozó által előzetesen írásban Megrendelőnek bejelentett alvállalkozó (illetve munkavállalói) részére ad ki. A munkavégzés helyszínén is csak a Vállalkozó munkavállalói és az általa előzetesen írásban bejelentett alvállalkozó munkavállalói tartózkodhatnak.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, miszerint az FGSZ Zrt. Munkavédelmi Szabályzatát, illetve a Munkavégzés engedélyezése és felügyelete Vezérigazgatói utasítást megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

• Amennyiben a Vállalkozó a megrendelést határidőre illetve póthatáridőre nem teljesíti, és arról semminemű előzetes írásbeli jelzést nem adott Megrendelőnek, Megrendelőnek jogában áll az adott munkát mással elvégeztetni, és a megrendelések értékei közötti esetleges különbséget Vállalkozóval megtéríttetni.

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.2.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés 1. sz. mellékletét képező MU-MÜT-XXX számú műszaki tartalomnak megfelelően a 3. pontban meghatározott teljesítési helyen a szerződés tárgyát képező munkák szerződésszerű, hiánytalan elvégzése.

5.2.2. Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat új, első osztályú anyagból, első osztályú. minőségben végzi el.

5.2.3. Vállalkozó köteles a szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési helyekhez kapcsolódóan Megrendelői ajánlatkérést követően ajánlatot benyújtani.

Vállalkozó köteles az ajánlatokat megküldeni a Megrendelő által az írásbeli ajánlatkérésben meghatározott határidőig.

Az alap ajánlat esetében az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az írásbeli ajánlatkérés kézhezvételének időpontjától számított 8 munkanapnál, de nem lehet hosszabb 15 munkanapnál.

Megrendelő ajánlat átdolgozási kérésének esetén a módosított ajánlat megadásakor az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az írásbeli ajánlatkérés kézhezvételének időpontjától számított 2 munkanapnál, de nem lehet hosszabb 4 munkanapnál.

Az elektronikus úton megküldött ajánlatkérés időpontja a Vállalkozó általi elolvasás időpontja, fax esetében a sikeres küldés időpontja, postai kézbesítés esetén a kézhezvétel napja, amely a határidőbe nem számít bele. Az elektronikus úton megküldött ajánlatkérés esetében, amennyiben nem érkezik az elolvasásról visszaigazolás, a megküldéstől számított 3. munkanapon az ajánlatkérést a Felek kézbesítettnek tekintik.

5.2.4. Amennyiben Megrendelő által meghatározott ajánlattételi határidőt Vállalkozó neki fel nem róható okból nem tudja tartani, úgy Vállalkozó köteles erről írásban tájékoztatni Megrendelőt, az ajánlattételi határidő lejárata előtt min. 3 munkanappal, indokolással, valamint a javasolt, módosított ajánlattételi határidő megjelölésével.

Amennyiben Vállalkozó a határidő módosítási kérelmet a fentiek betartása mellett teszi meg, úgy Megrendelő Vállalkozó határidő módosítási kérelmét köteles elfogadni, nem köteles elfogadni azonban a Vállalkozó által javasolt, módosított határidő tartamát. A határidő utóbbi esetben is módosul, annak időtartamát azonban Megrendelő egyoldalúan határozza meg, azonban a módosított határidőnek legalább harmadával meg kell haladnia az eredeti határidő időtartamát.

A határidő hosszabbítás mértéke 3 munkanapnál kevesebb nem lehet.

Amennyiben Vállalkozó nem a szerződés 2. pontjában illetve a műszaki tartalomban, valamint a Megrendelői ajánlatkérésben meghatározott műszaki specifikációban meghatározottak szerint állítja össze ajánlatát, úgy Megrendelő az ajánlatot visszaküldheti Vállalkozó felé átdolgozásra. Amennyiben Vállalkozó a határidőt, vagy a jelen megállapodásban foglaltak szerint közösen módosított határidőt elmulasztja, illetve nem az átdolgozási kérésben meghatározottak szerint módosítja ajánlatát, úgy Megrendelő élhet jelen Szerződés 10. pontjában leírtakkal.

Módosított ajánlattétel esetén amennyiben a Megrendelő által megadott műszaki tartalomban nincs változás, vagy Megrendelő ezt külön nem kéri írásban, úgy az alap ajánlatban szerepeltetett tételeken felül Vállalkozó új tételeket nem emelhet be módosított ajánlatába.

5.2.5. Vállalkozó köteles az elkészült munkákat írásban készre jelenteni Megrendelő képviselője felé, melyben Vállalkozó kéri a munkák átadás-átvételi időpontjának kitűzését.

5.2.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megküldött megrendelésekben rögzített teljesítési határidők betartása mellett elvégezni a munkát.

Vállalkozónak 1 alkalommal van lehetősége határidő módosítási kérelemmel élni az alábbiak betartása mellett:

- Vállalkozó még a teljesítési határidő lejárat előtt jelzi Megrendelő felé írásban határidő módosítási kérelmét.

- A határidő módosítási kérelemben meg kell jelölni a határidő módosítás okát, illetve az új javasolt teljesítési határidőt.

A benyújtott határidő módosítási kérelmet Megrendelő elbírálja, és amennyiben azt indokoltnak ítéli meg, úgy módosítja a lehívás teljesítési határidejét, és a módosított lehívást megküldi Vállalkozó felé.

5.2.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a saját hulladék gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról. Az FGSZ Zrt. létesítményein hulladék nem tárolható! Munkavégzés csak úgy kezdhető, ha a keletkező hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtők a munkavégzés helyszínén Vállalkozó rendelkezésére állnak.

Vállalkozó kötelessége a hulladékok veszélyességi jellemzőinek figyelembevételével történő gyűjtése. (pl. biztonsági adatlapon feltüntetett információk)

Vállalkozó köteles gondoskodni az általa használatos veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapjainak helyszíni rendelkezésre állásáról.

Vállalkozó köteles az FGSZ Zrt. Hulladékkezelési szabályzatában foglalt előírásokat betartani, mely elérhető a következő elérési útvonalon: xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

Vállalkozó veszélyes anyagot sehova - különösen a létesítmények csapadékvíz és szennyvíz gyűjtőjébe – sem önthet.

5.2.8. Az FGSZ Zrt. létesítményeit írásban szabályozott módon veheti igénybe a Vállalkozó, (Munkavégzés engedélyezése és felügyelete Vezérigazgatói utasítás, mely elérhető a következő elérési útvonalon: xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX- szabalyzatok-munkavegzeshez-tervezeshez.aspx)

5.2.9. Vállalkozó munkavégzést írásos megrendelés és munkavégzési engedély birtokában végezhet.

5.2.10. A párhuzamosan végzett munkafolyamatok esetén a munkavégzést irányítók kötelesek egymással egyeztetni.

5.2.11. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az anyagok időszakos tárolásának helyét, módját és beszállításának idejét minden esetben előre leegyeztesse a Megrendelő kapcsolattartójával.

5.2.12. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a porral járó munkavégzés esetén helyi elszívást vagy pormentes lehatárolást alkalmazzon. A munkaterület rendszeres takarítását, illetve a munkavégzésből eredő szennyeződés eltávolítását a Vállalkozónak kell biztosítani.

5.2.13. Vállalkozó köteles a munkavégzési engedélyben, és a Létesítménygazdálkodás illetékes szakértője, és/vagy a műszaki felügyeleti mérnök által írásban meghatározott eseményeket jelenteni. Kiemelten munkakezdés, újrakezdés, biztonsági berendezések ki- és visszakapcsolása, energia- anyagáramok leválasztása és visszakapcsolása

5.2.14. Vállalkozó a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások szerint köteles végezni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél és üzemközponthoz tartozó területen történő munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi (EBK) előírásokat betartani. A munkaterületen érvényes, EBK szabályok elérhetőek a következő elérési útvonalon: xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX-xxxxxxxxxxxx- munkavegzeshez-tervezeshez.aspx

A Szerződés aláírásával a Vállalkozó igazolja, hogy az EBK előírásokat megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.2.15. Az FGSZ Zrt. objektumain tevékenységet végző Vállalkozó (mint munkáltató) felelős azért, hogy munkavállalóit csak olyan munkával bízza meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

A munkavállalók munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi oktatásáról készített dokumentumokat FGSZ Zrt. képviselője a munkavégzést megelőzően jogosult ellenőrizni.

5.2.16. Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése Vállalkozó feladata és felelőssége.

A munkavégzés során előforduló, FF és EBK eseményeket és rendellenességeket (pl. gázszivárgás) a műszaki felügyeleti mérnöknek azonnal jelenteni kell. A Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóság és az EBK osztály képviselőivel a történtek körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

5.2.17. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel és a műszaki tartalom teljes terjedelmében képes a szolgáltatás nyújtására.

5.2.18. A Megrendelő telephelyein való munkavégzés esetén a Vállalkozó köteles munkavállalóinak munkaidejét a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő kifejezett igénye vagy hozzájárulása esetén lehetséges.

5.2.19. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a munkavégzés teljes időtartamára intézkedési jogosultsággal rendelkező helyszíni munkavezetőt biztosítani.

5.2.20. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak, illetve tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet végzőnek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük.

5.2.21. Az üzemek területén, a biztonsági övezeten belül dolgozó fizikai állományú munkavállalók helyszíni munkavezetőinek érvényes bányahatósági – valamint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009(X.29.) ÖM rendeletben felsorolt foglalkozási ágakban, illetve munkakörökben végzett munka esetén érvényes tűzvédelmi- szakvizsgával kell rendelkezniük.

A munka helyszíni vezetőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II.13.) GKM rendeletben előírt vizsgával kell rendelkeznie. A munkavállalók képesítését igazoló iratokat a Megrendelő részéről műszaki felügyeleti mérnök, illetve a létesítménygazdálkodás szakértő jogosult ellenőrizni.

5.2.22. A tűzvédelmi szakvizsgára nem kötelezett munkakör, ill. foglalkozási ágban foglalkozatott munkavállalónak, aki a potenciálisan robbanásveszélyes térben történő munkavégzés helyszíni irányítója az FGSZ Zrt. tűzvédelmi, robbanásvédelmi és biztonságtechnikai előírásaiból írásbeli, teszt jellegű beszámolót kell tennie legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig. Az FGSZ Zrt. képviselője az eredményes beszámolóról igazolást állít ki, melynek azonosítóját a munkavégzési engedélyen fel kell tüntetni. Az igazolás érvényessége 6 hónaptól – 3 évig változhat, a szerződés időtartamától függően.

5.2.23. A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet szerinti érvényes vizsgával kell rendelkezni azon személynek, aki a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört tölt be.

Ha a munkavégzés a potenciálisan robbanásveszélyes térben történik a munkavégzés helyszíni irányítójának a 12/2004. (II.13.) GKM rendelet 6. §-a szerinti, érvényes vizsgával kell rendelkeznie.

5.2.24. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges képesítéssel, engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik.

5.2.25. Vállalkozó köteles írásban munkavégzés irányítót kijelölni. A munkavégzés irányítója köteles meggyőződni veszélyes terekben történő munkavégzés előtt a munkavállaló egészségügyi állapotáról.

5.2.26. Vállalkozó ép és megfelelő biztonsági állapotú munkaeszközöket használhat saját felelősségére.

5.2.27. Vállalkozó köteles a tűzvédelmi eszközöket és a munkavállalók egyéni védőeszközeit saját költségén biztosítani. Védőeszközöket a munkavédelmi kockázatértékelés alapján kell meghatározni, és figyelembe kell venni a Megrendelő Munkavédelmi Szabályzatát. A szabályzat az alábbi elérési útvonalon érhető el: xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

5.2.28.Vállalkozó köteles minden eszközét (annak tulajdonosát, illetve a használat jogcímét) Megrendelő kérésére megfelelő dokumentummal egyértelműen azonosítani.

5.2.29. Vállalkozó köteles megismerni és betartani a munkavégzésre vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat. Kiemelten: az üzembe helyezési engedélyeket, környezetvédelmi engedélyeket és egységes környezethasználati engedélyeket.

5.2.30. Vállalkozó köteles tevékenységére saját költségén munkavédelmi, robbanásvédelmi és kémiai kockázatértékelést készíteni.

5.2.31. Vállalkozó köteles az általa okozott esetleges környezeti károkozás felszámolásáról saját költségén haladéktalanul intézkedni.

5.2.32. A Vállalkozónak haladéktalanul be kell jelentenie írásban a Megrendelőnek, ha ellene csőd végelszámolás vagy felszámolási eljárás indult.

5.2.33. Jelen szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles az általa átvett, illetve a munka során keletkezett valamennyi iratot, dokumentumot és egyéb adathordozót haladéktalanul kiadni Megrendelő képviselője részére. Vállalkozó köteles a szerződés megszűnése esetén, illetőleg a Megrendelő kérésére a dokumentumok Megrendelő részére való átadását követően azok minden más előfordulását, hozzáférhetőségét törölni és/vagy megsemmisíteni, és erről írásban nyilatkozni

5.3. Szerzői jogok

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés során létrejött alkotásokra, illetőleg szellemi termékre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szerzőt illető személyes jogok Vállalkozót illetik meg. Amennyiben Vállalkozó benyújtja az elkészített munkát Megrendelőhöz elfogadás végett, úgy minősül, hogy annak nyilvánosságra hozatalához hozzájárult.

Jelen Szerződés egyben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény V. fejezete szerinti írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül. Jelen Szerződés Megrendelőnek kizárólagos felhasználási jogot biztosít a jelen Szerződés teljesítése során létrejövő szellemi termékek felhasználására. Megrendelő felhasználási engedélye nem esik semmiféle korlátozás alá, sem időben, sem területre, sem a felhasználás módjára és mértékére vonatkozóan. A jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a felhasználási engedély ellenértékét is.

A Megrendelő, illetve jogutódai a Szerződés keretében a Vállalkozótól átvett valamennyi szellemi alkotást tevékenységi körében földrajzi és időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül jogosult felhasználni. A szellemi termékeket a Megrendelő harmadik személyek részére hozzáférhetővé és megismerhetővé teheti. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi termékeket átdolgozza, továbbá a felhasználási engedélyt harmadik személyekre átruházza, illetve harmadik személynek engedélyt adjon azok felhasználására.

Vállalkozó az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog és kellékszavatossággal tartozik. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő szellemi termékek szerzői jogaival (alvállalkozó igénybevétele esetén is) jogszerűen rendelkezik, így a jelen pontban foglalt nyilatkozatok érvényességéért felelősséget vállal. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő vagyoni jogait akadályozná, vagy korlátozná. Vállalkozó szavatolja, hogy Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokat jogszerűen felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített korlátozások megsértésével használja a szellemi alkotásokat, kötbért köteles fizetni, amelynek összege 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint alkalmanként.

6. A megrendelés módja és a teljesítés helye

6.1 Az elvégzendő munkák, azok megrendelése előtt a Vállalkozó által a Megrendelő képviselőjének adott részletes, egyedi ajánlat alapján pontosításra kerülnek a Vállalkozóval. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

6.2 A Vállalkozó ajánlatkérés esetén köteles visszajelzést, ill. ajánlatot küldeni Ajánlatkérő részére a szerződés 5.2. pontjában foglaltak szerint. A visszajelzés ill. ajánlatadás 3 esetben történő elmulasztása a Megrendelő döntése alapján a szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondását eredményezheti. Vállalkozót nem mentesíti az ajánlatadási kötelezettség alól a kapacitáshiányra történő hivatkozás.

6.3. Megrendelő képviselője megrendeléssel rendeli meg az adott szolgáltatást a Vállalkozótól, amelyben a teljesítés előzetesen egyeztetett helye, ideje és esetleges egyéb lényeges részletei meghatározásra kerülnek az előzőleg elfogadott árajánlat alapján. A Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a megrendelést visszaigazolni, vagy a megrendelés egyedi azonosítószámának feltüntetésével e-mail útján (a megrendelésben szereplő e-mail címre) jelezni a Megrendelőnek, ha a megrendelést valamilyen oknál fogva nem, vagy nem teljes mértékben, illetve nem a megrendelésben rögzített határidőre tudja teljesíteni.

Xxxxx – határidőben beérkezett - visszaigazolás hiányában a Megrendelő a megrendelést az abban szereplő tartalommal és teljesítési határidővel visszaigazoltnak tekinti.

6.4 Teljesítési határidő: az egyedi megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő.

6.5 A teljesítés helye: A Megrendelő és a Vállalkozó közti megállapodás szerint az egyedi megrendelésekben szereplő hely:

• XX földgázszállító üzemközpont, illetve annak technológiai létesítményei

7. Fizetési feltételek

7.1. A Vállalkozó az elvégzett munkálatok díjáról szóló számláját 1 példányban, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés

megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolás) csatolásával, megrendelésenként/lehívásonként jogosult benyújtani, a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. A számlák kiállítása és a fizetés HUF-ban történik.

A Felek közti elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítést igazoló okirat alapján történik.

A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napján jogosult számla benyújtására.

7.2. A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani. (FGSZ Zrt. Számvitel, 8601 Siófok Pf.: 8.) Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő, SAP megrendelési számát és a szerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. Megrendelő előleget nem fizet.

7.3. Megrendelő jelen szerződésben foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30/45/60 napon belül, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja banki munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.

A Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a Megrendelő számlavezető bankja által terhelt költségen kívül egyéb költséget nem vállal.

7.4. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

7.5. Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni a lejárt összegre, a késedelem idejére, melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével. Megrendelő a késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat pénzneme HUF.

7.6. Jelen szerződés szerinti ellenértéket Megrendelő Vállalkozó feladatainak teljes körű, szerződésszerű és hiánytalan ellátását követően, a ténylegesen teljesített és leigazolt teljesítésre vonatkozóan fizeti meg.

Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni.

8. Munkaterület átadás-átvétele

• Munkaterületet az FGSZ Zrt. illetékes Földgázszállító üzem felelős műszaki vezetője, vagy az általa megbízott személy adhat át, illetve vehet vissza a Munkavégzés engedélyezése és felügyelete Vezérigazgatói utasítás szerint, mely elérhető a következő elérési útvonalon: xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/Xxxxx/XXXX- szabalyzatok-munkavegzeshez-tervezeshez.aspx

• Munkaterület átadásának feltétele, hogy a Vállalkozó rendelkezzen a Megrendelő részéről kiadott tárgyi munkára vonatkozó megrendeléssel, munkavégzési engedéllyel, szükség esetén tűzgyújtási engedéllyel.

• A munkaterület átadását és visszavételét a vállalkozói építési/e-építési naplóban rögzíteni kell.

• Abban az esetben, ha a munkavégzés területén a Vállalkozón és a Megrendelő átvételre feljogosított munkavállalóján kívül mások is tartózkodnak, a munkaterület határait egyértelműen jelölni kell (pl. tábla kihelyezése), és meg kell akadályozni a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek veszélyeztetését.

• Az FGSZ Zrt. tájékoztatója nem helyettesíti a munkavédelmi törvényben előírt munkáltatói kötelezettségeket.

9. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele, engedményezés

9.1 A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. 8:2 §-a alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.

9.2 Vállalkozó alvállalkozó (közreműködő) igénybe vételére, kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult.

Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól.

Azonnali hibaelhárítás esetén Megrendelő munkaidejében (munkanapokon 07.30 – 16.00) az alvállalkozókat jelen szerződés 10. pontjában megjelölt kapcsolattartók részére elektronikus levélben köteles bejelenteni a Vállalkozó az 5. számú mellékletben megadott adattartalommal. A munkaidőn túli hibaelhárítás esetén Vállalkozó helyszíni bejelentés alapján jogosult alvállalkozó igénybevételére, amely bejelentés tényét Felek utólagosan írásban rögzítik.

Alvállalkozó (közreműködő) igénybe vétele esetén Megrendelő írásban, az ok megjelölésével kérheti, hogy Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó (közreműködő) helyett más alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe, illetve a be nem jelentett alvállalkozót a Megrendelő működési helyéről kitilthatja. Vállalkozó a kérést nem tagadhatja meg és 15 napon belül köteles a nem szerződésszerű állapot megszüntetéséről, illetve új alvállalkozó (közreműködő) bevonásáról vagy a teljesítésről maga gondoskodni.

Az alvállalkozók tevékenységének minden díját és költségét a szerződésben meghatározott díj magába foglalja. A Vállalkozó további alvállalkozói díjat és költséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

A Megrendelő által elfogadott Alvállalkozó további Alvállalkozót nem foglalkoztathat.

Alvállalkozó megnevezése Xxxxxxxx/százalék mérték

10. Kötbér

10.1.

A) A szerződésben vállalt kötelezettségeknek a Vállalkozónak felróható okból nem a szerződésben, lehívásban megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:

A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke az érintett késedelmes munkához tartozó ÁFA-val növelt megrendelés értékének 1-2 %-a, de legfeljebb az érintett késedelmes munkához tartozó ÁFA-val növelt megrendelés értékének 10-20 %-a.

Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyetértésben köteles ésszerű póthatáridőt vállalni.

Póthatáridő vállalásának elmulasztása esetén a késedelmi kötbérmaximumot fizeti meg a szerződésszegő fél.

B) Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben rögzített határidőt felróható okból elmulasztja és a Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a megrendelést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsulással érintett ÁFA- val növelt megrendelés értékének 20%-a alkalmanként. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

C) Amennyiben a Vállalkozó teljesítése egyebekben a Vállalkozónak felróható okból nem szerződésszerű, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett megrendelés pénzbeli ellenértékének 20%-a.

D) Amennyiben Vállalkozó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű (késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az érintett munkára vonatkozó ÁFA-val növelt megrendelés értékének 20%-a.

E) Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti ajánlatadási kötelezettségét a Megrendelő által megjelölt határidőig vagy módosított határidőig, úgy Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek összege alkalmanként 100.000,- Ft.

F) Amennyiben a Vállalkozó megszegi a szerződés 9. pontjában az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek összege 5.000.000,- Ft alkalmanként.

G) Amennyiben Vállalkozó megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek összege 1.000.000,- Ft.

Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Vállalkozó köteles annak kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

10.2. A kötbér esedékessé válik:

a) késedelem esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján, vagy ha az korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve ha a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján,

c) egyéb esetben a Megrendelőnek a szerződésszegésről történt tudomásszerzése napján.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Megrendelő jogosult a jogszerűen kiterhelt kötbérek összegét a Vállalkozó soron következő számlájába beszámítani.

11. Jogfenntartás:

E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.

12. Jótállás

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára 18 havi jótállást, a beépített anyagokra rendeltetésszerű használat mellett gyártó által előírt garanciaidőt vállal. A jótállás ideje a kivitelezési munka Megrendelő általi átvételétől kezdődik.

13. A szerződés módosítása

Jelen szerződés rendelkezéseit a felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyben, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet- az eset körülményeitől függően- vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

14. Szerződés megszüntetése

14.1. Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy (továbbiakban: Vállalkozó)

a) megsérti a Megrendelő Etikai Kódexében foglaltakat, vagy

b) megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat, vagy

c) megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy

d) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jóhírét, üzleti tisztességét, vagy

e) Ha a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy

• ha a Vállalkozó neki felróhatóan késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy

• a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy

• ha Vállalkozó neki felróhatóan elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy

• a Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi: így például ha a Vállalkozó megszegi a Szerződés 3. pontjában leírtakat az ajánlat összeállítását illetően ill. nem a meghatározott műszaki tartalom szerint

küldi meg ajánlatát és Megrendelő kétszeri átdolgozási kérésének megfelelően sem javítja az ajánlatot, vagy a Megrendelő ajánlatkérésére visszajelzést vagy ajánlatot 3 alkalommal nem küldi meg

f) Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják és jogerős határozatban felszámolási eljárást rendelnek el, végelszámolást határozza el, vagy vele szemben kényszertörlési eljárást rendelnek el.

g) megsérti a szerződés 9. pontjában foglaltakat.

Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén Megrendelő – választásától függően – jogosult a szerződéstől elállni.

14.2. Megrendelő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és pénzbeli ellenértékét, valamint a keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Azonnali hatályú felmondás (vagy elállás) esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

14.3. Amennyiben a Vállalkozó a felmondást tartalmazó tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 10 (tíz) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

14.4. Felek jogosultak a szerződést 120 napos felmondási idővel írásban, indokolási és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül megszüntetni.

15. Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.

A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az egyeztetés eredményeként a lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az abban foglalt kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható- a lehetetlenülési ok ésszerű elhárításához szükséges időtartamot.

Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a Megállapodás a következő naptári napon megszűnik. A megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben szükséges, a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A másik szerződő fél kérésére a felelősség hiányában bekövetkezett lehetetlenülés tényéről az érintett fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti igazolást bemutatni.

A Xxxxx ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülés időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.

A fenyegető vagy bekövetkező lehetetlenülésről történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Megrendelő igényelheti, hogy a Vállalkozó a lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben foglaltakat az ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében.

16. Titoktartás

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megrendelő részére szerződés alapján, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő által harmadik fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

(ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy

(iii) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy

(iv) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

A titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

17. Xxxxxxxx rendezése

A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – értékhatártól függően – a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket, vagy követeléseket Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

A Vállalkozó a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat, kötelezettségeket vagy

követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel és csak a harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges körben felmentést ad Vállalkozónak a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól.

18.2. A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a xxx.xxxx.xx oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

18.3. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan adatszolgáltatás, mely a Megrendelő számviteli és adótörvénnyel összefüggő nyilvántartási kötelezettségei teljesíthetőségét érinti a szerződés teljesítése kapcsán. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a szerződő felek írásban rögzítik.

18.4. A Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés teljesítése során a Vállalkozót – közvetlenül, vagy megbízottja útján – folyamatosan ellenőrizni.

18.5. Vállalkozó a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

18.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Ptk. 6:246.§-ban foglalt rendelkezések alkalmazását kifejezetten kizárják. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják.

18.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés és mellékletei képezik a Felek teljes megállapodását. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Xxxxx korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

18.8. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a Szerződés nem kötötték volna meg,

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi feltétel a Xxxxx által egyedileg részletesen megtárgyalásra és ismertetésre került, valamint ezeket a Felek kölcsönös értelmezést és elfogadást követően, egyező akarattal és jóváhagyólag tették a szerződés részévé.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom

2. számú melléklet: Egységárak

3. számú melléklet: Vállalkozó legközelebbi telephelyei Megrendelő által megadott objektumok vonatkozásában

4. számú melléklet: Alvállalkozókat bejelentő adatlap

Felek jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Xxxxx Xxxxxxxxx magyar nyelven készült 2 (két) példányban. Kapja: 1pld. FGSZ Zrt, 1pld. Vállalkozó.

Kelt: Siófok, éééé. hh……..

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság			CÉGNÉV
NÉV	NÉV		NÉV
Vezérigazgató	Társasági Támogatás igazgató		Titulus
Megrendelő			Vállalkozó

1. számú melléklet

MU-MÜT-XXX-XX számú műszaki tartalom

2. számú melléklet

Egységárak (nettó HUF-ban)

Egységár megnevezés Nettó egységár

Anyag felhasználás költsége: TERC V.I.P. program alapján történik.

Szállítás, rakodás díja: TERC V.I.P. program alapján történik.

Hatósági, közmű egyeztetési díjak elszámolása: Hatósági/közmű egyeztetési díjat tovább számlázás útján számlával igazolt módon lehet elszámolni. Bonyolítási díjat Vállalkozó nem számolhat el.

Az egyedi ajánlat benyújtásakor a részletes ajánlatnak minden esetben tartalmaznia kell egy összesítő adatlapot, melyen feltüntetésre kerül külön-külön az össz. rezsióra, kiszállási km, anyagköltség (pl. rezsióra: 4 óra (...,-Ft); kiszállás: 100km (…..,-Ft); anyagköltség: (...,-Ft).

3. számú melléklet

Vállalkozó legközelebbi telephelyei Megrendelő által megadott objektumok vonatkozásában

Üzem neve	Létesítmény neve	GPS LAT	GPS LON	Ajánlattevő legközelebbi telephelye kapcsolódó létesítményhez
GELLÉNHÁZA	ÜZEMKÖZPONT	46,76690	16,78046
GELLÉNHÁZA	BABÓCSA	46,04091	17,36356
GELLÉNHÁZA	BECSEHELY	46,46072	16,82073
GELLÉNHÁZA	CELLDÖMÖLK	47,24332	17,13524
GELLÉNHÁZA	CSÁKÁNYDOROSZLÓ	46,96523	16,51094
GELLÉNHÁZA	CSORNA	47,60371	17,28529
GELLÉNHÁZA	CSÚRGÓ	46,22474	17,13279
GELLÉNHÁZA	DEVECSER	47,11251	17,44323
GELLÉNHÁZA	DRÁVASZERDAHELY	45,50,28	18,09,06
GELLÉNHÁZA	EDDE SZAK.	46,52383	17,79431
GELLÉNHÁZA	FERTŐSZENTMIKLÓS	47,58694	16,87051
GELLÉNHÁZA	GUTORFÖLDE	46,64823	16,74201
GELLÉNHÁZA	HÁROMFA	46,07908	17,34678
GELLÉNHÁZA	IHAROSBERÉNY	46,37652	17,14873
GELLÉNHÁZA	IKERVÁR	47,18184	16,88563
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	47,12023	17,18728
GELLÉNHÁZA	KÁLD	47,15983	17,02528
GELLÉNHÁZA	KAPOSVÁR I.	46,38395	17,81976
GELLÉNHÁZA	KAPOSVÁR II.	46,36762	17,75181
GELLÉNHÁZA	KAPUVÁR	47,57836	17,04799
GELLÉNHÁZA	KESZTHELY	46,78776	17,25824
GELLÉNHÁZA	KÖRMEND	47,00481	16,61729
GELLÉNHÁZA	KŐSZEG	47,37741	16,55306
GELLÉNHÁZA	LENGYELTÓTI GÁ	46,67863	17,61459
GELLÉNHÁZA	LENGYELTÓTI TOLÓ.	46,70181	17,60332
GELLÉNHÁZA	LENTI	46,61826	16,55049
GELLÉNHÁZA	MAGYARSZERDAHELY	46,54687	16,92022
GELLÉNHÁZA	MARCALI	46,61786	17,40083
GELLÉNHÁZA	MEGYESKOVÁCSI	47,18183	16,88562

GELLÉNHÁZA	NAGYATÁD	46,22309	17,34974
GELLÉNHÁZA	NAGYKANIZSA	46,46038	16,96854
GELLÉNHÁZA	NAGYLENGYEL	46,76901	16,77245
GELLÉNHÁZA	ÖREGLAK	46,62396	17,66111
GELLÉNHÁZA	PÓKASZEPETK	46,92942	16,96347
GELLÉNHÁZA	PUSZTAEDERICS	46,65812	16,79517
GELLÉNHÁZA	RAPOSKA	46,85083	17,41353
GELLÉNHÁZA	RÉPCELAK	47,42099	17,00686
GELLÉNHÁZA	SÁRVÁR	47,25743	16,90991
GELLÉNHÁZA	SOMOGYJÁD	46,49481	17,72502
GELLÉNHÁZA	SOMOGYSÁMSON	46,57784	17,29344
GELLÉNHÁZA	SOPRON	47,67294	16,61677
GELLÉNHÁZA	SÜMEGCSEHI	46,94597	17,23131
GELLÉNHÁZA	SZENTGOTTHÁRD	46,96576	16,28077
GELLÉNHÁZA	SZOMBATHELY	47,22196	16,65104
GELLÉNHÁZA	TAPOLCA	46,89067	17,41874
GELLÉNHÁZA	ÚJKÉR	47,47005	16,83272
GELLÉNHÁZA	VASSZÉCSENY	47,18609	16,78247
GELLÉNHÁZA	ZALAEGERSZEG	46,83851	16,89276
GELLÉNHÁZA	ZALAKOMÁR	46,56142	17,17662
HAJDÚSZOBOSZLÓ	ÜZEMKÖZPONT	47,46403	21,37107
HAJDÚSZOBOSZLÓ	ABONY	47,16329	20,00414
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BALKÁNY	47,73416	21,83719
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BALMAZUJVÁROS	47,60055	21,39031
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BEREGDARÓC ORSZÁGHATÁR	48,20185	22,55717
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BEREKFÜRDŐ	47,40065	20,84916
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BERETTYÓÚJFALU	47,24337	21,56436
HAJDÚSZOBOSZLÓ	BÖDÖNHÁT	47,78486	21,13951
HAJDÚSZOBOSZLÓ	CEGLÉD I.	47,19153	19,80896
HAJDÚSZOBOSZLÓ	CEGLÉD II.	47,19362	19,81068
HAJDÚSZOBOSZLÓ	DEBRECEN	47,50751	21,59099
HAJDÚSZOBOSZLÓ	EBES	47,47572	21,47385
HAJDÚSZOBOSZLÓ	ECSEGFALVA	47,13453	20,93177
HAJDÚSZOBOSZLÓ	EGYEK	47,64357	20,88212
HAJDÚSZOBOSZLÓ	FEGYVERNEK	47,24401	20,54153
HAJDÚSZOBOSZLÓ	GYŐRTELEK	47,89961	22,43164
HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	47,65723	21,51861

HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚSÁMSON	47,60643	21,78232
HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚSZOBOSZLÓ	47,46629	21,36976
HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚSZOBOSZLÓ O PONT	47,46279	21,40561
HAJDÚSZOBOSZLÓ	JÓZSA GÁ.	47,60387	21,56635
HAJDÚSZOBOSZLÓ	JÓZSA SZAK.	47,62251	21,54438
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KABA	47,34797	21,26445
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KABA TOLÓ.	47,38139	21,22305
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KARCAG	47,33086	20,90193
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KARCAG TOLÓ.	47,35338	20,86553
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KEDERES	47,27451	20,65939
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KISÚJSZÁLLÁS	47,22762	20,76533
HAJDÚSZOBOSZLÓ	KISVARSÁNY	48,14109	22,30561
HAJDÚSZOBOSZLÓ	MÁNDOK	48,32964	22,16813
HAJDÚSZOBOSZLÓ	MÁRIAPÓCS	47,85486	21,99983
HAJDÚSZOBOSZLÓ	MARTFŰ	47,03681	20,29386
HAJDÚSZOBOSZLÓ	MEZŐSAS	47,11654	21,56885
HAJDÚSZOBOSZLÓ	MEZŐTÚR	47,01634	20,58563
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NÁDUDVAR	47,43135	21,18325
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NÁDUDVAR SZAK.	47,43113	21,09467
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NÁDUDVAR TOLÓ.	47,45377	21,15788
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NAGYAR	48,06217	22,56374
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NAGYHEGYES I.	47,50611	21,36972
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NAGYHEGYES II.	47,53875	21,36178
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NAPKOR	47,92441	21,85411
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NEMESBIKK	47,88196	20,99825
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NYÍREGYHÁZA	47,91249	21,72347
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NYÍRGYULAJ	47,89917	22,07372
HAJDÚSZOBOSZLÓ	NYÍRMEGGYES	47,92368	22,27391
HAJDÚSZOBOSZLÓ	ŐR	47,98609	22,17382
HAJDÚSZOBOSZLÓ	PÜSPÖKLADANY	47,30931	21,13548
HAJDÚSZOBOSZLÓ	SÁRAND	47,84236	21,63159
HAJDÚSZOBOSZLÓ	SZAJOL	47,15216	20,28941
HAJDÚSZOBOSZLÓ	SZOLNOK I.	47,15432	20,20734
HAJDÚSZOBOSZLÓ	SZOLNOK II.	47,14629	20,1614
HAJDÚSZOBOSZLÓ	TARPA	48,08157	22,52168
HAJDÚSZOBOSZLÓ	TÉGLÁS	47,70484	21,71152
HAJDÚSZOBOSZLÓ	TISZACSEGE	47,70376	20,96379

HAJDÚSZOBOSZLÓ	TISZAŐRS	47,51932	20,82123
HAJDÚSZOBOSZLÓ	TÖRÖKSZENTMIKLÓS I.	47,18875	20,39883
HAJDÚSZOBOSZLÓ	TÖRÖKSZENTMIKLÓS II.	47,18037	20,36558
HAJDÚSZOBOSZLÓ	VÁSÁROSNAMÉNY	48,14924	22,34001
KÁPOLNÁSNYÉK	ÜZEMKÖZPONT	47,24712	18,69808
KÁPOLNÁSNYÉK	ABA	47,05644	18,54654
KÁPOLNÁSNYÉK	ADONY	47,09803	18,87963
KÁPOLNÁSNYÉK	AJKA	47,12687	17,54645
KÁPOLNÁSNYÉK	ALMASFÜZITŐ	47,71775	18,24614
KÁPOLNÁSNYÉK	BÁBOLNA	47,67497	17,97405
KÁPOLNÁSNYÉK	BALATONBOGLÁR	46,76245	17,66251
KÁPOLNÁSNYÉK	BALATONFŰZFŐ	47,07184	18,03461
KÁPOLNÁSNYÉK	BALATONSZÉPLAK	46,88286	18,02195
KÁPOLNÁSNYÉK	BERHIDA	47,11421	18,11508
KÁPOLNÁSNYÉK	BŐNY	47,66868	17,90001
KÁPOLNÁSNYÉK	BŐNY-RÉTALAP	47,66879	17,89995
KÁPOLNÁSNYÉK	BUDATÉTÉNY	47,42005	18,98371
KÁPOLNÁSNYÉK	DÁG	47,65375	18,71292
KÁPOLNÁSNYÉK	DOROG	47,69966	18,76046
KÁPOLNÁSNYÉK	DUNAUJVÁROS	46,93679	18,92033
KÁPOLNÁSNYÉK	ERCSI	47,25751	18,86287
KÁPOLNÁSNYÉK	GÖNYŰ	47,73328	17,80402
KÁPOLNÁSNYÉK	GYŐR I.	47,67819	17,71176
KÁPOLNÁSNYÉK	GYŐR II. (IKRÉNY)	47,66308	17,55124
KÁPOLNÁSNYÉK	HEREND	47,12594	17,74577
KÁPOLNÁSNYÉK	IKRÉNY	47,66307	17,55122
KÁPOLNÁSNYÉK	KOMÁROM	47,70663	18,10773
KÁPOLNÁSNYÉK	KÖRÖSHEGY	46,81808	17,90829
KÁPOLNÁSNYÉK	LOVÁSZPATONA	47,44634	17,62076
KÁPOLNÁSNYÉK	MEZŐSZENTGYŐRGY	47,00388	18,28186
KÁPOLNÁSNYÉK	MOSONMAGYARÓVÁR	47,87262	17,20995
KÁPOLNÁSNYÉK	MOSONSZENTMIKLÓS	47,72588	17,44887
KÁPOLNÁSNYÉK	NÁDASDLADÁNY	47,12761	18,24001
KÁPOLNÁSNYÉK	NAGYSÁP	47,67056	18,60389
KÁPOLNÁSNYÉK	NYERGESÚJFALU	47,73001	18,52901
KÁPOLNÁSNYÉK	ŐSI	47,14291	18,16683

KÁPOLNÁSNYÉK	PÁPA	47,30702	17,52393
KÁPOLNÁSNYÉK	PAPKESZI	47,06647	18,07801
KÁPOLNÁSNYÉK	PÉTFÜRDŐ	47,16181	18,13383
KÁPOLNÁSNYÉK	RAJKA ORSZÁGHATÁR	47,98901	17,12791
KÁPOLNÁSNYÉK	SÁROSD	47,06039	18,62462
KÁPOLNÁSNYÉK	SZABADBATTYÁNY	47,12924	18,38247
KÁPOLNÁSNYÉK	SZABADEGYHÁZA	47,07439	18,72025
KÁPOLNÁSNYÉK	SZÁZHALOMBATTA DHE	47,34447	18,90431
KÁPOLNÁSNYÉK	SZÉKESFEHÉRVÁR I.- II.	47,18146	18,49278
KÁPOLNÁSNYÉK	TATA	47,65647	18,28211
KÁPOLNÁSNYÉK	TATABÁNYA I.	47,59404	18,32684
KÁPOLNÁSNYÉK	TATABÁNYA II.	47,59415	18,32675
KÁPOLNÁSNYÉK	TÖLTÉSTAVA	47,61742	17,71849
KÁPOLNÁSNYÉK	VESZPRÉM (BAKONYMŰVEK)	47,11403	17,86832
KÁPOLNÁSNYÉK	VESZPRÉM I.	47,07681	17,91916
KÁPOLNÁSNYÉK	ZSÁMBÉK	47,54707	18,70075
KECSKEMÉT	ÜZEMKÖZPONT	46,90697	19,73718
KECSKEMÉT	ALGYŐ	46,30894	20,18856
KECSKEMÉT	BAJA	46,18254	19,00110
KECSKEMÉT	BÁTA	46,11120	18,75710
KECSKEMÉT	BÁTASZÉK	46,19757	18,69757
KECSKEMÉT	BÁTMONOSTOR	46,12456	18,93168
KECSKEMÉT	BATTONYA	46,28855	20,98985
KECSKEMÉT	BÉKÉS	46,76411	21,09778
KECSKEMÉT	BÉKÉSCSABA	46,65496	21,09562
KECSKEMÉT	BONYHÁD	46,28234	18,52004
KECSKEMÉT	BUGAC	46,68618	19,72004
KECSKEMÉT	CSANÁDPALOTA	46.20506	20.71648
KECSKEMÉT	CSOLYOSPÁLOS	46,40597	19,78123
KECSKEMÉT	CSONGRÁD I.	46,69211	20,13669
KECSKEMÉT	CSONGRÁD II.	46,67553	20,12078
KECSKEMÉT	DÖMSÖD	47,07324	18,96401
KECSKEMÉT	ENDRŐD	46,97101	20,64861
KECSKEMÉT	FELSŐSZTIVÁN	46,21008	19,17977

KECSKEMÉT	GERENDÁS	46,57564	20,88533
XXXXXXXXX	XXXXX	46,64474	21,25276
KECSKEMÉT	FADD	46,49101	18,83191
KECSKEMÉT	HÓDMRZŐVÁSÁRHELY	46,41036	20,37872
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	46,25896	19,35744
KECSKEMÉT	KALOCSA	46,53861	19,00744
KECSKEMÉT	KARDOSKÚT CSOM.	46,49733	20,71583
KECSKEMÉT	KARDOSKUT GÁ.	46,49611	20,71601
KECSKEMÉT	KISKUNDOROZSMA	46,29635	20,03526
KECSKEMÉT	KECSKEMÉT I.	46,88328	19,68036
KECSKEMÉT	KEREKEGYHÁZA GÁ.	46,92056	19,44867
KECSKEMÉT	KISKUNFÉLEGYHÁZA	46,68091	19,89621
KECSKEMÉT	KISKUNFÉLEGYHÁZA II. (TISZAALPÁR)	46,76206	19,90278
KECSKEMÉT	KISKUNHALAS GÁ.	46,44717	19,49872
KECSKEMÉT	KISKUNMAJSA	46,48483	19,71551
KECSKEMÉT	KISZOMBOR	46,19749	20,39857
GELLÉNHÁZA	KOZÁRMISLENY	46,03,13	18,18,12
KECSKEMÉT	KUNADACS	46,96638	19,29253
KECSKEMÉT	KUNFEHERTO	46,33531	19,42711
KECSKEMÉT	KUNSZENTMÁRTON	46,90917	20,26953
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	47,04612	19,57405
KECSKEMÉT	MAKAD	47,09917	18,92441
KECSKEMÉT	MAKÓ	46,24232	20,48398
KECSKEMÉT	MARÁZA	46,08876	18,50459
KECSKEMÉT	MÉHKERÉK	46,78604	21,48195
KECSKEMÉT	MEZŐBERÉNY	46,82226	21,00051
KECSKEMÉT	MEZŐHEGYES	46,35156	20,89617
KECSKEMÉT	MOHÁCS	46,03389	18,68157
KECSKEMÉT	MURONY	46,76531	21,02633
KECSKEMÉT	NAGYKŐRÖS	47,03441	19,75511
KECSKEMÉT	NAGYMÁGOCS	46,57523	20,44653
KECSKEMÉT	ÓFÖLDEÁK	46,30047	20,45051
KECSKEMÉT	OROSHÁZA I.	46,54158	20,67739
KECSKEMÉT	OROSHÁZA II.	46,57427	20,68711
KECSKEMÉT	ÖCSÖD	46,93932	20,38685
KECSKEMÉT	PÁLMONOSTORA	46,61736	19,92394
KECSKEMÉT	PALOTABOZSOK	46,10317	18,64453

KECSKEMÉT	PÉCS I.	46,06562	18,28383
KECSKEMÉT	PECS II.	46,01899	18,20695
KECSKEMÉT	PÉCS III.	46,05332	18,26266
KECSKEMÉT	PUSZTAFÖLDVÁR	46,54188	20,79947
KECSKEMÉT	PUSZTASZER	46,52926	20,00551
KECSKEMÉT	PUSZTAVACS	47,14977	19,46635
KECSKEMÉT	SARKAD	46,74561	21,37101
KECSKEMÉT	SOLTVADKERT	46,57269	19,31672
KECSKEMÉT	SZANK	46,54586	19,67852
KECSKEMÉT	SZARVAS	46,80285	20,53557
KECSKEMÉT	SZEKSZÁRD I.	46,33419	18,71591
KECSKEMÉT	XXXXXXXXX XX.	46,36747	18,71609
KECSKEMÉT	SZEGED	46,28483	20,14186
KECSKEMÉT	SZENTES CSOM.	46,60872	20,31758
KECSKEMÉT	SZENTES I.	46,64056	20,28415
KECSKEMÉT	SZENTES II.	46,64762	20,19391
KECSKEMÉT	TASS	47,02223	19,06877
KECSKEMÉT	TÁZLÁR	46,55506	19,49147
KECSKEMÉT	TELEKGERENDÁS	46,67111	20,99374
KECSKEMÉT	TÓTKOMLÓS	46,42391	20,75424
KECSKEMÉT	ÚJHARTYÁN	47,22698	19,40482
KECSKEMÉT	ÚJKIGYÓS	46,61356	20,99316
KECSKEMÉT	ÚJSZEGED	46,23671	20,19754
KECSKEMÉT	ÜLLÉS	46,32584	19,84426
KECSKEMÉT	VAJHÁT	46,33033	20,24381
KECSKEMÉT	VÁROSFÖLD	46,82312	19,76880
KECSKEMÉT	VÁRDOMB	46,25946	18,69691
KECSKEMÉT	VÉGEGYHÁZA	46,37887	20,86151
MISKOLC	ÜZEMKÖZPONT	48,11736	20,79906
MISKOLC	ABAÚJKÉR	48,30865	21,19221
MISKOLC	ANARCS	48,19121	22,10091
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX CS	48,00871	19,81069
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX GA	47,99738	19,82178
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	48,06452	20,34391
MISKOLC	BVK I.	48,24661	20,66472
MISKOLC	BVK II.	48,23042	20,68387
MISKOLC	CSÁNY	47,62347	19,80925

MISKOLC	EGER II.	47,90033	20,35511
MISKOLC	FÜZESABONY ERŐSÍTŐ	47,43407	20,25016
MISKOLC	GYÖNGYÖS	47,76176	19,92011
MISKOLC	HATVAN	47,66011	19,63976
MISKOLC	HCM	48,06148	20,79721
MISKOLC	IBRÁNY	48,10508	21,69229
MISKOLC	JÁRDÁNHÁZA	48,15239	20,25992
MISKOLC	JÁSZBERÉNY	47,50161	19,87561
MISKOLC	JÁSZDÓZSA	47,57616	20,02299
MISKOLC	KÁL	47,71473	20,29216
MISKOLC	KAZINCBARCIKA	48,26023	20,62204
MISKOLC	KAZINCBARCIKA II.	48,25877	20,63821
MISKOLC	KISTERENYE ERŐSÍTŐ	48,00315	19,48364
MISKOLC	KISTOKAJ	48,05158	20,84451
MISKOLC	LŐRINCI	47,72049	19,65116
MISKOLC	MÁTRADERECSKE	47,94787	20,07233
MISKOLC	MÁTRATERENYE	48,00724	20,00835
MISKOLC	MEZŐCSÁT	47,84931	20,90574
MISKOLC	MEZŐKÖVESD	47,77003	20,59413
MISKOLC	MEZŐNAGYMIHALY	47,79742	20,73303
MISKOLC	MISKOLC I.	48,12013	20,81516
MISKOLC	NAGYFÜGED	47,69191	20,08203
MISKOLC	NYÍRBOGDÁNY	48,03019	21,84975
MISKOLC	NYÍRTELEK	47,99901	21,64657
MISKOLC	NYÍRTELEK ERŐSÍTŐ	48,01547	21,36005
XXXXXXX	XXX (FARKASLYUK)	48,19063	20,30082
MISKOLC	ÓZD CENTER	48,24946	20,34903
MISKOLC	PÁSZTÓ	47,87424	19,67506
XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	48,01198	20,10494
MISKOLC	PETNEHÁZA	48,07784	22,08843
MISKOLC	POLGÁR	47,87615	21,07321
MISKOLC	RUDABÁNYA	48,36484	20,63087
MISKOLC	SAJÓKERESZTÚR	48,16632	20,76966
MISKOLC	SAJÓSZTPETER	48,22478	20,70779
MISKOLC	SAJÓVELEZD	48,27174	20,45314
MISKOLC	SALGÓTARJÁN	48,06076	19,78455
MISKOLC	SÁMSONHÁZA TOLÓ.	47,98044	19,72736

MISKOLC	SÁROSPATAK	48,33104	21,55534
MISKOLC	SZÉCSÉNY	48,06392	19,52264
MISKOLC	SZERENCS	48,12791	21,20817
MISKOLC	TARNALELESZ	48,05151	20,17791
MISKOLC	TISZALÖK	48,00394	21,36729
MISKOLC	TISZAPALKONYA	47,87666	21,05763
MISKOLC	TISZAÚJVÁROS TVK I.	47,91836	21,03267
MISKOLC	TISZAVASVÁRI	47,92721	21,38659
MISKOLC	VADNA	48,26712	20,54209
MISKOLC	VARGAHEGY	48,08909	20,73624
MISKOLC	ZAGYVASZÁNTÓ	47,76871	19,64645
VECSÉS	ÜZEMKÖZPONT	47,40212	19,30320
VECSÉS	ALAG CSOMÓ.	47,60581	19,15607
VECSÉS	ALSÓNÉMEDI	47,33542	19,15706
VECSÉS	BALASSAGYARMAT	48,05735	19,28903
VECSÉS	BUDAŐRS	47,46329	18,98811
VECSÉS	CEGLÉDBERCEL	47,24333	19,67116
VECSÉS	CSEPEL	47,41154	19,04844
VECSÉS	DUNAHARASZTI	47,37831	19,09143
XXXXXX	XXXXXXXXX	47,62836	19,11574
VECSÉS	ECSER	47,42358	19,30775
VECSÉS	ÉRSEKVADKERT	47,98512	19,21282
VECSÉS	FÓT	47,64802	19,17599
VECSÉS	GÖDÖLLŐ	47,58547	19,31853
VECSÉS	GYÁL	47,36991	19,22601
VECSÉS	HÁRSHEGY	47,52504	18,96666
VECSÉS	IKARUSZ	47,49859	19,21694
VECSÉS	KŐBÁNYA	47,47581	19,20703
VECSÉS	MAGLÓD	47,44532	19,39777
VECSÉS	MAJOSHÁZA	47,27402	18,99774
VECSÉS	MONOR	47,35605	19,47691
VECSÉS	PERBÁL	47,57454	19,77977
VECSÉS	PILISVÖRÖSVÁR	47,61163	18,93555
VECSÉS	RÁKOSPALOTA	47,57633	19,14538
VECSÉS	RÉTSÁG	47,91291	19,18135
VECSÉS	ROMHÁNY	47,92073	19,24706
VECSÉS	SOLYMÁRVÖLGY	47,57405	19,01031

VECSÉS	SOROKSÁR	47,37593	19,13616
VECSÉS	SZENTENDRE	47,63363	19,07252
VECSÉS	SZIGETCSÉP (TÖKÖL)	47,28259	18,93121
VECSÉS	SZIGETMONOSTOR	47,63187	19,09451
VECSÉS	SZIGETSZENTMIKLÓS I.	47,33903	19,02041
VECSÉS	SZIGETSZENTMIKLÓS II.	47,37814	19,04712
VECSÉS	SZŐD	47,71687	19,16763
VECSÉS	TÖKÖL	47,28250	18,93152
VECSÉS	ÜLLŐ	47,41387	19,31451
VECSÉS	VÁC DCM	47,80602	19,10799
VECSÉS	VÁC I.	47,76921	19,16866
VECSÉS	VÁC II.	47,80475	19,12331
VECSÉS	ZSÁMBOK	47,55998	19,60538

Ajánlatkérő kiszállási díjat: a szerződés 2.3. pontja alapján számolhat el (két alkalommal: (1)árajánlatadás előtti helyszíni bejárás, felmérés; (2)műszaki átadás-átvétel eljárás)

• Indulási pont: Vállalkozó tárgyi munka munkavégzési helyszínéhez (objektumhoz) legközelebbi telephelye jelen melléklet alapján

• Érkezési pont: munkavégzési hellyel érintett objektum

Egyéb esetekben Vállalkozó nem számolhat el kiszállási díjat.

A táblázatban nem szereplő távolságot (pl. felfűzött útvonal esetén) a Google útvonaltervező alapján, a legrövidebb távolság alapján kell meghatározni a munkavégzés helye (objektum) és a következő objektum, illetve a vállalkozó legközelebbi telephelye között.

(pl. Telephely->1.objektum->2.objektum ->Telephely)

4. számú melléklet

Alvállalkozókat bejelentő adatlap

A Vállalkozás nyilatkozattételre jogosult vezetőjeként a lent felsorolt alvállalkozó(kat) jelentem be Megrendelő felé munkavégzésre:

A munkavégzés helyszíne:

A munkavégzés kezdési időpontja:

A munkavégzés pontos leírása:

Alvállalkozó neve

Alvállalkozó székhelye

Alvállalkozó cégjegyzék száma

Alvállalkozó adószáma

Alvállalkozó kapcsolattartója

Alvállalkozó kapcsolattartójának elérhetőségei (telefonszám, e-mail)

Munkavégzés helyszíni irányítója	Neve:
	Beosztása:		Mérnök kamarai száma:
	12/2004. GKM rendelet Bányahatósági szakvizsga:
	27/2009. ÖM rendelet Tűzvédelmi szakvizsga Foglalkozási ág száma:
	Telefonszáma:
	E-mail címe:
Munkavédelmi koordinátor	Neve:
	Beosztása:
	12/2004. GKM rendelet Bányahatósági szakvizsga:
	27/2009. ÖM rendelet Tűzvédelmi szakvizsga Foglalkozási ág száma:
	Munkavédelmi képesítés:
	Telefonszáma:
	E-mail címe:

Kijelentem, hogy a munkavégzéssel megbízott munkavállalók rendelkeznek a munkavégzéshez megkövetelt kvalifikációval, kompetenciával, információval és képzettséggel, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatással. Az összes munkavégzéshez használt felszerelés, szerszám, eszköz, berendezés beleértve a védőfelszereléseket (EVE) a munkavégzés alatt teljes mértékben kielégíti a vonatkozó követelményeket és a munka jellegét.

Dátum:

Vállalkozó aláírása