TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
név: Gárdony Város Önkormányzat
székhely: 2483 Gárdony, Xxxxxxxxx xx 00-00.
képviseli: Xxxx Xxxxxx polgármester
adószám: 15727392-2-07
kapcsolattartó, elérhetőségei: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Polgármesteri Hivatal
– továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
név: Fehér Vártervező Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Xxxx xxxx 00.
cégjegyzékszám: 00-00-000000
adószám: 23705445-2-07
bank és számlaszám: CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005 képviseli: Xxxx Xxxxx
kapcsolattartó, elérhetőségei: Xxxx Xxxxx xxxx.xxxxx@xxxxxx.xx 70/385-0133
– továbbiakban: Tervező, a továbbiakban együtt: Xxxxx
között az alábbi feltételek mellett:
1./ A Megrendelő képviselőjével történt előzetes egyeztetésére alapozva Tervező
elvállalja:
1. A Gárdony, Holdfény Sétány 5. 6036/38 hrsz-ú ingatlan területe (volt Hotel Varsa)
2. A Gárdony, Xxxxxxxxx xx 000/0 hrsz-ú (SPAR melletti közterületi) beépítetlen terület
3. A Gárdony, Posta utca - Bóné K. utca - a 2444/49 hrsz-ú közterület és a Szabadság út által határolt terület
4. A Gárdony Pisztráng utcában kialakult új 6036/21 és a 6036/23 hrsz-ú ingatlanok terület
5. A Határ út Posta utca és Vörösmarty utcák közötti részét, valamint a 2007, 1981/1 , 1963, 0198/12 és 098/13 hrsz-ú ingatlanok
területére vonatkozóan Gárdony Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását tárgyalásos eljárás lefolytatásával.
2./ Tervezési feladat:
Az 1. pontban említett területekre vonatkozóan a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási tervdokumentáció elkészítése, a 314/2012. (XI.8.) Korm R. szerinti tárgyalásos eljárásban való részvétel, az önkormányzati jóváhagyás előkészítése.
3./ A terv tartalma:
• Véleményezési anyag a változás miatt szükséges alátámasztó munkarészekkel
• Módosított településszerkezeti fedvénytervek, határozat-tervezet, helyi építési szabályzat rendelet-tervezet és szabályozási fedvénytervek készítése
A szerződés nem tartalmazza az egységes szerkezetű szabályozási tervlap elkészítését! 4./ Szállítandó példányok:
Véleményezési anyag példányszáma: állami főépítészhez benyújtandó 1 pld papír alapú terv + 1 példány önkormányzat részére + 2 pld CD-n pdf formátumban.
Végleges dokumentáció példányszáma: 3 példány papír alapú terv, továbbá az önkormányzat részére pdf formátum.
5./ A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott példányszámon felül igényelt dokumentáció sokszorosítási költsége a Költségviselőt terheli.
6./ Tervegyeztetés
Tervező köteles tervezői egyeztetésben - az önkormányzat általi megkeresés útján – részt venni.
Tervező köteles részt venni a szakmai bemutatásokon, a tervezőtől elvárható módon a tervet ismertetni és a terv elfogadását elősegíteni. Ha szükségessé válik, úgy Tervező a Megrendelővel egyetértésben az észrevételek alapján a tervet legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja.
Tervező köteles mindazon érintett államigazgatási szervekkel, valamint az érintettekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, amelyekkel azt a Megrendelő szükségesnek tartja.
7./ Megrendelő megbízottja: Xxxx Xxxxxx polgármester, A Tervező megbízottja: Xxxx Xxxxx építész, ügyvezető
8./ Adatszolgáltatások:
A terveket a földhivatali hivatalos térképen kell ábrázolni, a tervezéshez szükséges digitális dxf vagy dwg formátumú térképeket a megbízó biztosítja.
Adatszolgáltatásként biztosítja az önkormányzat a hatályos településrendezési eszközöket, a módosításra vonatkozó önkormányzati döntést és a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító önkormányzati döntést.
Megrendelő rögzíti a tervezési területet és a hasznosítási szándékot. 9./ Tervezési díj:
Tervezőt a szerződésben vállalt tervezési tevékenységért 2.150.000,- + Áfa azaz kettőmillió-egyszázötvenezer Forint + áfa, melyet megrendelő számla ellenében 8 napon belül kiegyenlít.
Fizetési ütemezés:
főépítészi záróvéleményt követően leszállított végleges, önkormányzati elfogadásra alkalmas terv - tervezési díj 100 %-a
10./ Tervezési határidő:
Egyeztetési anyag leadása megrendelő részére a szerződés aláírását és az adatszolgáltatást követően 30 napon belül.
11./ Szerződő felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a tervezés során további adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az adatszolgáltatási, illetve tervszállítási határidő módosítását teszi szükségessé, felek közös nyilatkozattal külön megállapodnak. (Felek a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek.) 12./ Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést bármely félnek felróható okból szüneteltetni kell, a tervező addigi tevékenységének (készültségi foknak megfelelő), és a munkával kapcsolatos költségeknek ellenértékét megfizeti.
13./ A tervező jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt is teljesíteni és számlázni.
A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező a tervdokumentáció 4. pontja szerinti példányban történő átadásával teljesíti.
14./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből, annak teljesítéséből vagy megszegéséből eredő bármilyen jogvitát megkísérelnek békés, peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnének eredményre, a felek a jogvita eldöntésével kapcsolatosan alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.
15./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a Tervező a teljesítéshez alvállalkozókkal szerződik. 16./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen tervezési szerződés tárgyát képező terv véglegesen a Megrendelő tulajdonába kerül.
17./ Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Tervezőt illeti.
18./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. szabályi az irányadók. Felek jelen szerződést, mely akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag aláírták. Gárdony, 2019………………………
Gárdony Város Önkormányzat képviseletében
FehérVártervező Kft. képviseletében
………………………………….
Xxxx Xxxxxx polgármester Önkormányzat
………………………………… Xxxx Xxxxx
ügyvezető