közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Ajánlattevő!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

1./ Ajánlatkérő neve és címe, kapcsolattartási pontok

Név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Székhely: 1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0. Technikai azonosító: AK16205

Telefonszám: + 00 (0) 000-0000

Faxszám: + 00 (0) 000-0000

E-mail cím: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Internetcím: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx

Az eljárással kapcsolatban további információk az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhetők: Név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Címzett: xx. Xxx Xxxxxxx - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Postai cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x. 28-30., G.ép. I/1. Telefonszám: x00 (00) 000-0000

E-mail cím: xxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

2./ Eljárás fajtája

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytat le, melynek értelmében legalább öt ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.

3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Ajánlatkérő külön az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentációt (közbeszerzési dokumentum) készít, amit az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, térítésmentesen bocsát az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdése és a 120. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint. A teljes közbeszerzési dokumentum az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül.

4./ A közbeszerzés tárgya, mennyisége

4.1./ Tárgya:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése a keretösszeg (31 500 000 Ft+ áfa) kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig tartó időszakban az alábbiak szerint:

Részletezett követelmények

Alapadatok, okiratok:

Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

• az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: útburkolat fenntartása, felújítása

• az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): fenntartás, felújítás, kátyúzás

• az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: a keretszerződés teljesítése során az eseti megrendelések tartalma szerint.

Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

• az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.): A behajtási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, a kerületben érvényes időbeli korlátozástól csak külön engedély birtokában lehet eltérni.

• a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): az Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződésben foglaltak szerint biztosítja.

További információk:

Az I. kerület területére tehergépjárművel 3,5 tonna össztömeget meghaladó behajtási tilalom van érvényben. A behajtási engedély iránti kérelem beszerezhető a Budapest Közút Zrt.-től.

A közbeszerzési eljárás nyertesének a kötelessége a vállalkozási keretszerződésben elfogadott egységárakon az írásban megrendelt fenntartási, felújítási és kátyúzási munkák megadott határidőre történő elvégzése, folyamatos munkavégzéssel.

A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás műszaki irányelvek betartása kötelező.

Felhívjuk a figyelmet a közlekedési és vízügyi miniszter 3/2001. (I. 31.) XxXxX - Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló rendeletében foglaltak betartására.

A szakszerű munkavégzést a felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel, hulladékbefogadási nyilatkozattal (”Sz” lappal) a Vállalkozónak igazolni kell.

Kátyúzási munka kivitelezését a Megrendelő akkor rendeli meg, ha a járda vagy útburkolat megsüllyedt, vagy felülete kitöredezett, repedezett, nyomvályús, hossz-, illetve keresztirányú repedések vannak benne. A javítandó felület terjedelme egyenként 1-20 m2 lehet.

Lépcsők, kiemelt szegélyek vonatkozásában szintén süllyedés, szegélykő, vagy lépcsőfok kifordulása, kitörése miatt kerül sor a balesetveszélyes helyszín megszüntetésére.

A kátyúzandó helyszínek listáját minden hónap elején - a Vállalkozó műszaki vezetőjével közösen tartott helyszíni szemle után - az Ajánlatkérő írásban rögzíti és átadja Vállalkozó részére a befejezési határidő megjelölésével, amely max. 30 nap.

A sürgős helyszíneket telefonon és e-mail-en jelenti az Ajánlatkérő a Vállalkozó felé, a helyreállítás a bejelentéstől számított 48 órán belül elvégzendő.

Kivitelezési technológiáról általában:

a) Csak száraz időben lehet kivitelezést végezni.

b) Elkorlátozás, forgalomterelés a munkavégzés ideje alatt kötelező.

- tükörkészítés előtt minden esetben talajtömörítést kell végezni Tr gamma 95 %-ra,

- a keletkezett sittet, törmeléket azonnal el kell szállítani,

- minden helyszínen folyamatos munkavégzéssel kell a dolgozni a kivitelezés befejezéséig.

Az aszfalt kátyúzás kivitelezési technológiája:

Útpályát hengerelt aszfalttal, járdaburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani!

Útpálya és járdafelület kátyúzása 1 vagy 2 rétegben hengerelt, vagy öntött aszfalttal az alábbi munkarészeket tartalmazza:

- kátyú szélének körbevágása (szabályos négyszög alakra és függőleges falúra) a meglévő

- kopórétegnél,

- kitisztítás, pormentesítés, előkenés bitumen emulzióval,

- aszfaltréteg terítése tömörítéssel,

- széleken hézagkitöltéshez öntapadó hézagtömítő szalag vagy bitumen emulziós kenés,

- bontott anyagok gépi/kézi felrakása, lerakóhelyre történő szállítása lerakóhelyi díjjal,

- ideiglenes fogalomkorlátozás, a munkaterület rendezése, takarítás, útfelület tisztítása.

Nagy-, illetve kiskockakő burkolat kivitelezési technológiája:

- megsüllyedt, illetve sérült helyszíneken a kövek kiszedése sérülésmentesen,

- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,

- kátyúk kitisztítása, szükség esetén kimélyítése,

- C 10 beton kiegyenlítő réteg készítése,

- kövek – forgatás utáni ágyazó homokba történő visszaépítése, szükség szerint új kő pótlásával,

- kiöntés bitumennel, cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarcs kiöntéssel megrendelés szerint.

Kiemelt szegély építésének technológiája:

- mozgó, vagy megsüllyedt szegélykövek felbontása sérülésmentesen,

- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,

- alapárok kitisztítása,

- szegélykövek visszaépítése beton alapgerendával és megtámasztással,

- hézagkiöntés cementhabarccsal.

Lépcsők helyreállítási technológiája nagykockakőből épült lépcsőknél:

- nagykockakövek kiemelése sérülésmentesen,

- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,

- lépcsőelemek alatti részek felbontása tükör kiképzése céljából,

- tükörkészítést követően a lépcsőél és belépőfelület kövezése a meglévő kőanyagból (szükség szerint pótlással) készüljön betonágyazatba, pontos geometriával és a vízlefolyást biztosító eséssel. A hézagokat cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarccsal szintbe kell kenni megrendelés szerint.

Lépcsők helyreállítási technológiája műkő, kiskockakő, beton és egyéb anyagú lépcsőknél a lépcső sérülésétől függően helyszíni megbeszélés és naplóbejegyzés alapján történik.

4.2./ A közbeszerzés tervezett mennyisége:

Aszfalt burkolatú útpályák, járdák kátyúzási, fenntartási és felújítási munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt:

- öntött aszfalt burkolat javítása, kátyúzás járdán, kb. 50 m3

- hengerelt aszfalt javítása, kátyúzás útpályán, kb. 170 m3

- járdaépítés összefüggő felületen, kb. 10 m3

Kőburkolatú - nagykockakő, kiskockakő, térkő - burkolatok kátyúzási, fenntartási és felújítási munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt:

- nagykockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 140 m2

- kiskockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 120 m2

- térkő burkolat javítása, építése, kb. 500 m2

Az Ajánlatkérő a fenti munkatételekkel összhangban tájékoztató jelleggel részletes költségvetési kiírást biztosít. Az abban foglalt mennyiségeket ajánlatkérő nem köteles megrendelni, azok csak tájékoztató jellegűek. Az ajánlatkérő a költségvetésben esetleg nem szereplő egyedi munkák megrendelésére is jogosult, jelen eljárás tárgyának speciális, előre nem látható jellege miatt.

5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

45233141-9 Közútkarbantartás

45233142-6 Közútjavítás

6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási (építési) keretszerződés

7./ A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

Vállalkozási (építési) keretszerződés annak aláírásától a rendelkezésre álló 31 490 000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamig tart a vállalkozási keretszerződésben és az eseti megrendelésekben foglaltak szerint.

A keretszerződés időbeli hatálya alatt megrendelt egyes feladatok elvégzésének teljesítési határideje lehet sürgős, illetve normál, mely esetben esetenként kerülnek a teljesítési határidők megállapításra.

Sürgős feladatok esetében a Vállalkozónak a feladatot a Megrendelő képviselője részéről írásban (e-mailben) leadott hibabejelentéstől számított legkésőbb 48 órán belül el kell végeznie. Rendkívüli sürgősség és helyzet esetén, amikor az elektronikus úton való hibabejelentés nem alkalmazható, a Megrendelő jogosult telefonon is a hibabejelentést megtenni, a Vállalkozó által a szerződésben megadott, és folyamatos elérhetőséget biztosító telefonszámra.

Normál feladatok esetében a Megrendelő képviselője, havonta egy alkalommal írásban értesíti a Vállalkozót, a címlista megküldésével az elvégzendő feladatokról, és legkésőbb 3 munkanappal korábban a munkaterület átadásának az időpontjáról. Normál esetben a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított legkésőbb 30 naptári nap (Ajánlattevő vállalása alapján).

A munka megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának időpontja. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Megrendelő nem garantálja a maximális keretösszeg felhasználását a keretszerződés ideje alatt, a műszaki szükségesség változása és a kátyúzási munka előre kalkulálhatatlan és speciális jellege miatt.

8./ A TELJESÍTÉS HELYE

Budapest I. kerület közigazgatási területe. NUTS kód: HU101

9./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A megvalósítás pénzügyi fedezete az Ajánlatkérő 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.

Vállalkozó a keretszerződés alapján megrendelt és elvégzett munkánként 1 db számla benyújtására jogosult. Vállalkozó az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult számlát benyújtani. A számla alapja a leigazolt megrendelő lap, illetve az elkészült munkákról készült és az Ajánlatkérő által igazolt - felmérési napló. A felmérési naplóban felek tételesen rögzítik a műszaki teljesítést.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

10./ Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész- munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon vagy más munkaterületen történő párhuzamos munkavégzésére, a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

11./ Kizáró okok

11.1./ Kizáró okok:

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését írja elő.

11.2./A kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy ajánlattevő nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy

az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

12./ Alkalmassági követelmények

12.1./ Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket nem ír elő. 12.2./ Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldése napjától

visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási/fenntartási/felújítási munkákra vonatkozó:

- legalább 1 db, aszfaltburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 15 M Ft-ot, vagy az annak megfelelő 170 m3-t, és

- legalább 1 db, kőburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 8 M Ft-ot, vagy az annak megfelelő 570 m2-t.

A fent megjelölt két referencia egy szerződéssel is igazolható, amennyiben a fenti feltételnek maradéktalanul megfelel.

Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §

(1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházás, amely esetében a kivitelező a lezárást követő legfeljebb 1 éven belül jelentkező hibákkal kapcsolatos szavatossági vagy jótállási kötelezettségeinek az előírások és szerződés szerint eleget tett, amennyiben jelentkezett hiba.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 1 fő, a szakmai tapasztalattal és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) kategóriájú (névjegyzéki jelölésű), vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakember.

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és a felelős műszaki vezetői

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

12.3./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás- átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét vagy mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.)

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, megadva, hogy a felelős műszaki vezető mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonal pontos megadásával, továbbá csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

12.4./ Alkalmassági feltételnek való megfelelés:

A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a 12. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és

M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolás benyújtását.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése értelmében, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. §

(2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

13./ Az ajánlatok bírálati szempontja

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont].

Értékelési részszempont	Részszemponthoz tartozó súlyszám
1. Árajánlat (nettó Ft)	70
2. Előteljesített napok száma (a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától számított max. 30 naptári naphoz képest az előteljesített napok száma)	10
3. Előteljesített órák száma (a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől számított max. 48 órához képest az előteljesített órák száma)	5
4. Késedelmi kötbér mértéke	15

4.1. alszempont: sürgősségi feladatok esetében (Ft/óra) amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be az általa vállalt határidőn belül a munkát (min. 20 000,- Ft/óra)	(8)
4.2. alszempont: normál feladatok esetében (Ft/nap), amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be a vállalt teljesítési napra a munkát (min. 50 000,- Ft/nap)	(7)

Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat):

Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint:

A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

A legjobb

P =          * (Pmax - Pmin) + Pmin A vizsgált

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás egyes költségvetési tételeinek egységárának összegére (képzett érték) vállalkozói díj nettó értéke képezi, melyet az árazatlan költségvetés megfelelő beárazásával kell megadni az alábbiak szerint: Az ajánlat vállalási árát nettó egységáron kell megadni (Ft/egység), beszorozva az Ajánlatkérő által megadott, 12 hónapra vonatkozó becsült mennyiséggel. A tételenként kiszámolt és összeadott nettó vállalási árat veszi figyelembe Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor.

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozói díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.

A 2. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a normál feladatok esetében):

A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától számított max. 30 naptári napos teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített napok számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett naptári napban kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 30 naphoz képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a

felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz.

Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P =          * (Pmax - Pmin) + Pmin A legjobb

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A 3. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a sürgősségi feladatok esetében):

A 3. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől számított max. 48 órás teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített órák számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített óraszámot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett órában kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 48 órához képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz.

Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P =          * (Pmax - Pmin) + Pmin A legjobb

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A 4. számú bírálati részszempontok (késedelmi kötbér mértéke):

A 4. részszempont esetében Ajánlatkérő két alszempontot értékel: az 1. alszempont esetében a sürgősségi feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (20 000,- Ft/óra) felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást), míg a 2. alszempont esetében a normál feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (50 000,- Ft/nap) felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást) értékeli Ajánlatkérő.

A vállalást egész számmal kifejezett értékben kell megtenni, Ft/óra, illetve Ft/nap formában. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt késedelmi kötbérösszeghez képest nem kíván nagyobb összegű kötbért vállalni, abban az esetben a minimálisan előírt összeget kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen alszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. A megajánlott kötbér mértéke az előírt minimális értéknél kedvezőtlenebb nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A vállalásnak a minimális kötbérmértéket (20 000,- Ft/óra, illetve 50 000,- Ft/nap) is magában kell foglalnia.

Ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetében (valamennyi alszempont vonatkozásában egységesen) az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P =          * (Pmax - Pmin) + Pmin A legjobb

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két tizedesjegyre kerekíti.

14./ Hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása.

15./ Ajánlattételi határidő

2017. január hó 30. nap, 10:00 óra

Az ajánlattételi határidő alatt az ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni

16./ Az ajánlat benyújtásának címe

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.)

17./ Az ajánlat benyújtásának módja

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Eltérés esetén a papíralapú példány tekintendő irányadónak. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat benyújtásának személyesen történő teljesítésére Ajánlatkérő minden hétköznap hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között, a határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig biztosít lehetőséget.

18./ Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

Helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, X. xxxxxx, Tárgyaló (114.szoba).

Időpontja: 2017. január hó 30. nap, 10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok bontása során Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ában foglaltak alapján jár el.

19. Ajánlati kötöttség:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően kötve van Az ajánlati kötöttség időtartama: hatvan nap.

Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el.

20./ Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének, és a szerződéskötés tervezett napja:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli

összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártát követő első munkanap, illetve a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja szerint.

21./ Az ajánlat nyelve

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.

22./ Az ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésének napja

2017. január hó 20. nap.

23./ Egyéb követelmény

23.1./ Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban történik.

23.2./ Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban.

23.3./ Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

23.4./ Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).

23.5./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

23.6./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §

(4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta.

23.7./ Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

23.8./ Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

23.9./ Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

23.10./ Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. §

(2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

23.11./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.

23.12./ Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé a közös gazdálkodó szervezet alapítását.

23.13./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

23.14./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.

23.15./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

23.16./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

23.17./ Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 15 millió forint, a káresemény összege legalább: 10 millió forint. Az ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, akkor szándéknyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a képviselőnek, nyertessége esetén a keretszerződés teljes ideje alatt megfelelő felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott valamint az építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a harmadik személynek okozott károk megtérítését is.

23.18./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelemnél sürgősségi feladatok esetében min. 20 000,- Ft/óra (legfeljebb 48 óra) , míg a normál feladatok esetében min. 50 000,- Ft/naptári nap (de legfeljebb 10 naptári nap), mely kötbér a Megrendelő fizetésre való felszólítása után azonnal esedékes. A kötbér kezdő időpontja a késedelem első órája, illetve napja, terjedelme a késedelem megszűnésének időpontja.

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a késedelem szerint számított kötbér kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, a szerződést súlyosan megszegi, illetve a késedelme a kötbérmaximum mértékét meghaladja, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke nettó 2 000 000,- Ft.

Egyéb szerződéses kötelezettség:

Jótállás: Az adott felújítási munka átadás-átvételi eljárása sikeres befejezésének időpontjától számított min. 12, max. 24 hónap (Ajánlattevő vállalása alapján). A további időszakra a Vállalkozó a beépített szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint kötelezően előírt alkalmasságot biztosítja.

23.19./Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Székhely: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxx.xxxxx.xx

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

A területileg illetékes szerv a xxx.xxxx.xx internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található.

Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.

Tel.: +36-1- 000-0000, +36-1- 000-0000

Fax: +36-1- 000-0000

Honlap: xxx.xxxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23. Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxx.xxxx.xx

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Tel.: x00-0-000-0000 (kék szám:x00-00-00-00-00) Fax: x00-0-000-0000

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a xxx.xxx.xxx.xx internet- címen található.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Tel.: x00-0-000-0000 (zöldszám: x00-00-000-000)

Fax: x00-0-000-0000

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: x00-0-000-0000, hétfő 9.00-16.00 Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/

Földművelésügyi Minisztérium

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00. Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: xxxx@xx.xxx.xx

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00.

Tel.: x00-0-000-0000

E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx

23.20./ Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és a Ptk. az irányadóak.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Budapest, 2017. január 20.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képviseletében eljárva: xx. Xxx Xxxxxxx