mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
A MEGRENDELŐ ADATAI | |
Megrendelő neve: | MIHŐ Kft. |
Székhelye: | 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám |
Tel/fax száma: | Tel: 00-000-000; Fax: 00-000-000 |
Adószáma: | 11385174-2-05 |
Cégjegyzékszám: | 00-00-000000 |
Számlavezető pénzintézet neve: | Unicredit Bank Zrt. |
Pénzintézet számlaszáma: | 10913006-00000004-00690009 |
Képviselő neve: | Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető |
e-mail cím: | |
A VÁLLALKOZÓ ADATAI | |
Vállalkozó neve: | |
Székhelye: | |
Tel/fax száma: | |
Adószáma: | |
Cégjegyzékszám: | |
Számlavezető pénzintézet neve: | |
Pénzintézet számlaszáma: | |
Képviselő neve: | |
e-mail cím: | |
I. A S Z E R Z Ő D É S T Á R G Y A
I.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Miskolc Xxxxxx u. –Xxxx X. utca közötti (3 és A-6 jalű aknák és hőközponti bekötő vezetékek) távhővezeték kiváltás teljeskörű kivitelezését az R-…………. számú megrendelés és a IG-53300 jelű eljárásban kiadott, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési kiírásban, foglaltak és vállalkozó árajánlata alapján.
I.2 Feladatok részletes leírása:
Vállalkozó feladata Miskolc Zoltán utcai 4 jelű akna és Xxxx Xxxx utcai A-6 jelű aknák közötti DN125/225, DN100/200 méretű, és DN65/140 méretű hőközponti primer bekötő vezeték kiváltás, teljeskörű kivitelezése.
- Cserélendő vezetékszakasz hossza ~ 323 nyomvonal folyóméter
- Teljeskörű földmunka, nyomvonal feltárás, helyreállítás
- Előszigetelt vezetékek hegesztése, nyomáspróba, varratok 100% röntgen vizsgálata, geodéziai bemérése
- munkaterület teljeskörű helyreállítása
II. A M E G R E N D E L Ő J O G A ÉS K Ö T E L E Z E T T S É G E
II.1 Megrendelő a munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban átadja, mely tényt az építési naplóban rögzíti.
II.2. Megrendelő rendelkezésre bocsátja, és igény szerint átadja a Vállalkozó részére az általa kért adatokat és információkat.
II.3. Megrendelő a munkavégzéshez az előszigetelt csővezetéki anyagokat és az utószigetelést biztosítja. Az anyagok MIHŐ Kft. Gagarin u. 52. sz. alatti székhelyén vehetők át.
Minden egyéb a vezeték cseréhez szükséges anyag beszerzése a vállalkozó feladata.
II.4. A nyomvonal feltárására vonatkozó bontási engedélyt Megrendelő szerzi be, illetve viseli annak költségét. Az egyéb anyagok tárolásához, felvonulási létesítmények elhelyezéséhez szükséges közterület foglalási engedély beszerzése Vállalkozó költsége és feladata.
III. A V Á L L A L K O Z Ó J O G A ÉS K Ö T E L E Z E T T S É G E
III.1 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások szerint szakmailag és minőségileg kifogástalanul, teljeskörűen, a jelen szerződésben részletezett teljesítési határidőre elkészíteni.
III.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős (építési naplóbejegyzés alapján).
III.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős (építési naplóbejegyzés alapján).
III.4. A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak saját költségén szükséges gondoskodnia.
III.5. Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről rendelkezéseit, valamint a vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a tűzvédelmi előírásokat betartani.
III.6. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő vagy a képviseletében eljáró személyek részére a munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és az ellenőrzés lehetőségét.
III.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy építési naplót vezet a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A Vállalkozó az építési naplót a helyszínen köteles tartani.
III.8. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. törvény betartására.
III.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami az előzetesen megismert információk alapján a feltételezettől eltérő műszaki megoldást eredményezhet.
XXX.00.Xx építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni.
III.11.Ha a munkaterületen, az érintett épületben, az építés-szerelési tevékenységgel kapcsolatos építményekben, műtárgyakban és az igénybevett szállítási útban a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, Vállalkozó köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben az arra jogosultnak megtéríteni, vagy az eredeti állapotot azonnal helyreállítani.
III.12. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az 1. pont szerinti feladatatok elvégzéséhez szükséges jogosultsággal és szakmai felkészültséggel, illetve a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben előírt kötelező feltételekkel.
III.13. A bontási anyagok és a veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles minden elszállított hulladék átvételi bizonylatának másolatát a műszaki átadás- átvétel során Megrendelőnek átadni. A munkavégzés során és annak befejezése után Megrendelőre nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek.
III.14. A Megrendelő által használt területeken végzett munkát követően Vállalkozónak el kell végeznie az építési-szerelési munka következtében keletkezett hulladék eltakarítását, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a takarítást elvégeztetni, mely esetén annak költsége a vállalkozói díjba közvetlenül beszámítható
III.15. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni, mely esetén annak költsége a vállalkozói díjba közvetlenül beszámítható.
III.16. Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat.
III.17. Vállalkozónak a közterület bontását, helyreállítását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 48/2021. (XII.21.) sz. rendeletében meghatározottak figyelembe vétele és betartása mellett kell végeznie.
III.18. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett.
III.19. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
I V . T E L J E S Í T É S , H A T Á R I D Ő K , Ü T E M E Z É S
IV.1. Kivitelezési munka megkezdésének ideje (munkaterület átadás): szerződés mindkét fél általi aláírását követően, legkésőbb 2022. május 15-ig.
Üzemkész állapot elérésének határideje: 2022.07.01. 18:00
Teljes körű helyreállításnak és végteljesítésnek határideje: 2022.07.30
Megrendelő előteljesítést elfogad.
V. M Ű S Z A K I Á T A D Á S - Á T V É T E L
V.1. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a szerződés tárgyát képező minden létesítmény együttesen az érvényben lévő jogszabályi előírások és szabványok szerint elkészültek, valamint az építés során az építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek.
V.2. A műszaki átadás időpontját a Megrendelő tűzi ki Vállalkozó készre jelentését követően, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak.
V.3. Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot.
V.4. A műszaki átadás-átvétel lefolytatására a Ptk. 6:247.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.5. A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükségesek az alábbi magyar nyelvű, releváns dokumentumok:
- bemérési jegyzőkönyv (1 pld. digitális formátumban, adathordozón mellékelve, 4 példány nyomtatott formában, 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott műszaki előírások figyelembe vételével),
- „D”-terv,
- hegesztési bizonylatok,
- hegesztők minősítésének másolatai,
- varrattérkép,
- hegesztési varratok és javítások röntgenvizsgálati jegyzőkönyve,
- beépített anyagok műbizonylatai,
- kivitelezői nyilatkozat,
- közműtulajdonosok műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájáruló nyilatkozatai és takarási engedélyei,
- Ingatlan tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata.
- az előreszigetelt csővezeték gyártójának nyilatkozata az utószigetelés elvégzéséről,
- hibajelző ér mérési jegyzőkönyve és bekötési rajza,
- hulladékelszállítás bizonylatai,
- átadás-átvételi jegyzőkönyv.
- Miskolc Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztály közterület helyreállításának elfogadásáról szóló nyilatkozata.
Az átadás-átvételi dokumentációt Vállalkozó 2 nyomtatott és 1 digitális (dokumentáció scannelve CD vagy DVD lemezen) példányban készíti el és adja át Megrendelőnek.
V.6. A végszámla a rendeltetésszerű használaton túl a szükséges hibajavítás és hibapótlások, valamint az esetlegesen felmerülő pótmunka és többletmunka elvégzését követően nyújtható be.
V.7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül a felvonulási létesítményeit köteles elszállítani és azok helyeit eredeti állapotban visszaszolgáltatni. A 3 napot meghaladó késedelem – a késedelem mértékének megfelelően – esetén a késedelmes napok számával a Megbízó teljesítési határideje kitolódik. Ezen időre a Vállakozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. A kivitelezés záró napja a munkaterület rendeltetésszerű visszaadásának napja, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek a felek.
V.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott átadás-átvételi eljáráson részt
venni.
V I . K É S E D E L M E K
VI.1. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve, ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás). Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 0,5 %. A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 15 %. Mind a késedelmi kötbér mind a lehetetlenülési kötbér mértékének alapja a vállalkozási szerződésben szereplő teljes nettó vállalkozói díj összege.
Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha az élőre kötést határidőre nem teljesíti, illetve, ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás). Késedelmes élőre kötés esetén a kötbér mértéke óránként nettó 100.000.-Ft. A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll.
VI.2. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
VI.3. A kötbér összege a Megrendelő által fizetendő vállalkozói díjba közvetlenül beszámítható.
V I I . V Á L L A L K O Z Ó I DÍJ
VII.1. A vállalkozói díj …………………….- Ft + Áfa azaz …………………………. forint + általános forgalmi adó. A vállalkozói díj átalányárban került meghatározásra azzal, hogy annak kialakításánál Szerződő felek figyelemmel voltak az I.2 pontban hivatkozott esetleges többletanyagok Vállalkozó költségére történő beszerzésére is.
VII.2. A vállalkozói díj magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti közvetlen költséget, fedezetet, a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és építmények, segédszerkezetek, stb.), az árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig, a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami az építés-szereléssel kapcsolatos, továbbá a jelen szerződés III. pontjában megjelölt költségeket.
V I I I . P É N Z Ü G Y I R E N D E Z É S
VIII.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete saját forrás alapján biztosított.
VIII.2.Megrendelő egy részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítések, a sikeres műszaki átadás- átvételeket követően nyújthat be számlákat, melyek elszámolása az alábbi számlázás szerint történik:
0.xx. részszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről a vállalkozói díj 50-%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által kiállított részteljesítést igazoló jegyzőkönyv kiadása. Az 1. sz. részszámla összege ……………….-Ft + Áfa, azaz forint + általános forgalmi adó.
Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről a
vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően, az V.6.-ban rögzítettek szerint. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. A végszámla összege ………………….-Ft + Áfa, azaz ……………………………
forint + általános forgalmi adó.
VIII.4. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a végszámla kiállítását követő 30 naptári napon belül átutalással teljesíti az UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett, 10913006- 00000004-00690009 számú számlájáról Megbízott 10102103-54556943-00000005 számú számlájára. Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §
(1) bek. szerinti mértékben késedelmi kamat megfizetésére köteles, figyelemmel az
V.7. pontban foglalt esetre. Késedelmes fizetés esetén Megrendelőt az 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak szerint késedelmi kamat terheli, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
VIII.5. Többletmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ e) pontja, valamint a Ptk. 6:244. (1) bek. alapján – a szerződéskötés alapját képező ajánlati dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel, valamint azon munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása (műszaki szükségesség) nem történhet meg. Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el.
VIII.6. Pótmunkának minősül – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 2.§ f) pontja alapján – a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket a TERC Kft. normái alapján kell előirányozni és Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott rezsióradíjatkell alapul venni. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pótmunka körében a Vállalkozó köteles a Megbízó előzetes hozzájárulását beszerezni. Ennek elmaradása esetén a pótmunka leszámlázására nem jogosult.
I X . J Ó T Á L L Á S , S Z A V A T O S S Á G
IX.1. A szerződésben foglalt munkára Vállalkozó 24 hónap jótállást vállal. A jótállás a sikeres átadás-átvétel befejezésekor (végteljesítést követően) kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mikor szerezte be.
IX.2. A Vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha tevékenysége a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet.
IX.3. A szavatosság idő a kötelező alkalmasság idejéről szóló rendeletek hatálya alá tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig a Ptk. szerinti mértékben.
X. K É P V I S E L E T
X.1. Megrendelő képviselője: Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető Levelezési cím: 3534. Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. Telefon: 00-00-000-000;
Műszaki ellenőr: Xxxxx Xxxxxxx (távhővezeték építés)
Műszaki ellenőr telefon: 20/000-0000
Műszaki ellenőr e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Jogosultság száma: 05-50616
X.2. Vállalkozó képviselője: Levelezési cím:
Telefon:
Felelős műszaki vezető:
Jogosultság száma:
Építésvezető neve, száma:
Építésvezető telefonszáma:
X I . M E G R E N D E L Ő E L Á L L Á S A , S Z E R Z Ő D É S M E G S Z Ű N É S E
XI.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Xxxxx közös akarata alapján kizárólag írásban módosítható.
XI.2. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt felmondani a
másik fél szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés.
XI.3. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, amennyiben Vállalkozó ellen a teljesítés ideje alatt csődeljárás, felszámolási, kényszertörlési, valamint végelszámolási eljárás indul vagy, bírósági, hatósági határozat következtében képviselője elveszíti rendelkezési jogait.
XI.4. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést kártérítési kötelezettség nélkül Vállalkozó 15 napos vagy azt meghaladó idejű késedelme esetén is.
X I I . E G Y É B R E N D E L K E Z É S E K
XII.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.
XII.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a COVID19 járványhelyzet jelenlegi helyzetét ismeri, annak hatását és nehézségeit az ajánlat kalkulálásakor és a szerződéskötéskor is figyelembe vette. E körben kialakult helyzetet, tekintettel a közeli teljesítési határidőre a Vállalkozó érdekkörében felmerülő Vis Maiornak a Felek nem tekintik, csak kizárólag abban az esetben, ha a Megrendelő, a Vállalkozó vagy a munkaterület teljes lezárásra kerül.
XII.3. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetőleg a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
XII.4. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vállalkozási szerződés egészét. A vállalkozási szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők.
XII.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben vagy érvénytelen kikötés esetén a Ptk. vállalkozásról szóló rendelkezései és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
XII.6. Szerződő Xxxxx nevében jelen szerződést aláíró képviselőik kijelentik, hogy a gazdálkodó szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Munkabiztonsági és munkavédelmi melléklet
2. számú melléklet: Megrendelői ajánlatkérés és kiegészítő tájékoztatás
3. számú melléklet: Vállalkozó árajánlat
A szerződő felek a szerződést – amely 8 (nyolc) sorszámozott oldalból és 3 mellékletből áll, és 4 eredeti példányban készült - elolvasták, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Miskolc, 2022. , 2022.
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
Xxxxxx Xxxxxx
ügyvezető
1.számú melléklet
(a MIHŐ Kft. és a Kft között létrejött vállalkozási szerződéshez)
Vállalkozói szerződés munkabiztonsági melléklete
Jelen vállalkozói szerződés munkavédelmi melléklete a MIHŐ Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám, mint megrendelő – továbbiakban Megrendelő – és a
……………………….. mint vállalkozó– továbbiakban: Vállalkozó – között a Xxxxxxx Xxxxxx u. –Xxxx X. utca közötti (3 és A-6 jalű aknák és hőközponti bekötő vezetékek) távhővezeték kiváltás teljeskörű kivitelezésére vonatkozik.
A Megrendelő saját hatáskörében jelöli ki a kivitelezési munka idejére munkavédelmi építőipari koordinátort, aki jogosult a többször módosított 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint eljárni, amit a kivitelezésbe bevont Vállalkozó köteles eltűrni. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkái végzéséhez szintén munkavédelmi koordinátort kijelölni, akinek nevét, elérhetőségét a Megrendelő részére köteles az építési naplóban megadni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy ha a Megrendelő munkavédelmi koordinációs értekezletet hív össze, azon intézkedésre jogosult munkavédelmi építőipari koordinátora részt vegyen.
A Vállalkozó köteles a kivitelezési szakipari munkák végzésekor a hatályban lévő munka-, tűz-, környezetvédelmi szabályokat, szabványokat betartani, a munkavállalóival, az általa foglalkoztatott személyekkel a technológiák, berendezések alkalmazása, használata és üzemeltetése során azokat betartatni.
A Vállalkozó által a kivitelezés során alkalmazott és használt berendezések, gépek és eszközök műszaki, műszaki-biztonsági állapotáért a Vállalkozó kizárólagosan felel, azt saját kockázatára és felelősségére használja.
A Vállalkozó a kivitelezés, a munkavégzés során a foglalkoztatott munkavállalók, személyek részére szükséges védőfelszerelések, védőberendezések biztosításáról, a szükséges munka-, tűzvédelmi oktatásokról, az alkalomszerű tűzgyújtási engedélyek kiadásáról és meglétéről, a feladatok végzéséhez szükséges engedélyek, szakvizsgák meglétéről saját hatáskörében köteles gondoskodni.
Az esetlegesen fellépő munka-, tűz- és környezetvédelmi hiányosságokból eredő károk és felelősségek a Vállalkozót terhelik.
A Vállalkozó saját hatáskörében vizsgálja a részére kivitelezésre átadott területen, illetve munkavállalói körében bekövetkezett rendkívüli eseményeket (munkabaleset, tűzeset, műszaki balesetek, havária, stb.), melyekről köteles tájékoztatni az események bekövetkezte után azonnal a Megrendelőt, és szükség szerint az intézkedésekbe, illetve a kivizsgálásokba is bevonni.
A Vállalkozónál bekövetkezett rendkívüli eseményekről készült vizsgálati anyagokat a Megrendelővel ellenjegyeztetni kell. Amennyiben a bekövetkezett rendkívüli eseményekről a Vállalkozó nem tájékoztatja Megrendelőt, illetve a kivizsgálásba nem vonja be, vagy a vizsgálati anyagok ellenjegyzéséről nem gondoskodik, úgy a Megrendelőt felelősség nem terheli, vele szemben a rendkívüli eseményekből eredően kártérítési kötelezettséget nem érvényesíthet.
A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatainak, munkáinak végrehajtására,
illetve végzésére foglalkoztatott személyekkel, munkavállalókkal munkaszerződést köteles kötni. A jelen szerződésben vállalt feladat végrehajtásába a Vállalkozó, csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatott munkavállalót vonhat be. A vállalt munkák végzésére foglalkoztatott személyek alkalmazásából származó munkaügyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok, viták esetén minden felelősség a Vállalkozót terheli.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kivitelezés egész ideje alatt és az egész területén ellenőrzést tartani. A Megrendelő a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkaügyi ellenőrzései során feltárt hiányosságok miatt a kivitelezési munkát felfüggeszteni jogosult a hiányosság megszüntetéséig. A kivitelezési munkák felfüggesztése a határidők módosítását nem befolyásolhatja, az esetleges határidőn túli teljesítés esetére, a szerződés szerinti kötbérfizetési kötelezettség a Vállalkozót terheli.
Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért is olyan felelősséggel tartozik, mint ha Ő maga végezte volna.
Miskolc, 2022. , 2022.
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
Xxxxxx Xxxxxx
ügyvezető
2. számú melléklet
(a MIHŐ Kft. és a között létrejött vállalkozási szerződéshez)
Megrendelői ajánlatkérés
Tárgy: Árajánlatkérés távfűtési vezetékcsere végzésére
Tisztelt Ajánlattevő!
A MIHŐ Kft. az alábbiakban részletezettek szerint árajánlat adására kéri társaságukat az alábbi feltételek elfogadása és teljesítése mellett:
1. Az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó tájékoztatás:
MIHŐ Kft. 2022. év évben el kívánja végeztetni az elöregedett, alacsony üzembiztonságot képviselő távfűtési vezetékek felújítását, cseréjét.
Szíves ajánlatukat kérjük az alábbi feladatok elvégzésére:
Miskolc, Xxxxxx-Xxxx X. utcai vezetékcsere kivitelezési munkái
- A primer távfűtési vezetékcserét a Győri k. – Zoltán utcai kereszteződésnél lévő 3-as jelű akna és A-6 aknák között kell elvégezni. A munka részét képezi az A-6 akna és A/3 HKP és A-5 akna és A/5 HKP bekötő vezetékeinek cseréje is.
- A rekonstrukció során a kiadott helyszínrajzon lévő vezeték dimenziókhoz képest az új vezetékek 1-1 mérettel kisebbel épülnek meg, azaz DN125/225 és DN100/200 méretben, míg a hőközponti bekötő vezetékek DN65/140 méretben. A vezetékek köpenycsöve között legalább 20cm távolságot tartani kell.
- A 4-es jelű aknában a meglévő állapot szerint kell a kialakítást kiépíteni, azaz függőleges iránytöréssel és légtelenítőkkel.
- Az 5 és 6 jelű aknák megszűnnek, azok födémét, és vb. falait a szükséges mértékig el kell bontani. A vezeték körüli homokágy kivételével a vezeték alatt és fölött homokos kavics, illetve földfeltöltés szükséges.
- Az A-5 jelű akna előtti és utáni szakaszok csőtető szintje között 20cm eltérés van, a bukás az aknában történik. A vezeték rekonstrukciós során a nyomvonal fektetését úgy kell végezni, hogy az a 4-es aknától kezdve azA-5 akna kilépési pontjáig folyamatosan lejtsen, azaz a 20cm szinteltérést a nyomvonalon el kell osztani. Célszerűen ezt a 6-os akna és A-5 aknák közötti Z elhúzásnál lehet megtenni, úgy, hogy szükség esetén ezen a szakaszon a vb. csatornát el kell bontani.
- Az A-5 aknában mind a gerincvezetékbe, mind a bekötő vezetékbe új szakaszoló elzárókat kell beépíteni, továbbá a gerinc vezetékbe DN40 ürítőket, illetve az A-6 akna felé DN25 méretű légtelenítőt (kettős szerelvényezés) kell kiépíteni.
- Az A-6 aknában mindkét irányba új elzáró szerelvényeket, valamint ürítőket (kettős szerelvényezés) kell kialakítani.
- A vezeték csere munkáit a 2022. évi nyári nagyleállás alatt kell elvégezni, élőre kötni. A nagyleállás kezdetéig (2022.06.28.) elő kell készíteni a távfűtési vezetékcserét (a nyomvonal teljes feltárása, vezetékek munkagödör melletti összeállítása, hegesztése, varratvizsgálata, utószigetelése, vasbeton csatorna egyik falának illetve az iránytörésnél és az aknákba történő beállásnál mindkét fal elbontása). A meglévő, vasbeton csatornában lévő acél távfűtési vezetékek kibontása 2022.06.28-án 8.00 órakor kezdhető meg (a vezetékek ürítése 8 óráig megtörténik).
- Az előszereléseket követően a vezetékek élőre kötéseit fix időpontban, a MIHŐ Kft. nyári nagyleállás ideje alatt 2022.06.28. 8.00 óra – 2022.07.01. 18 óra között kell elvégezni.
- Cserélendő vezetékpár szakasz hossza ~ 355 nyomvonal folyóméter.
- Üzemkész állapot határideje: 2022.07.01. 1800
- Komplett kivitelezési munka határideje: 2022.07.30.
- Vállalkozó feladata a mellékelt nyomvonalrajzok szerint a távfűtési vezetékcserék teljeskörű elvégzése (földmunka, meglévő vezetékek bontása, technológiai szerelés, hegesztési varratok röntgenvizsgálata (100%), geodéziai bemérés, kivitelezés és megvalósítás, közterület helyreállítás, stb.).
- Megrendelő a kivitelezéshez az előszigetelt csővezetéki anyagokat, illetve az utószigetelési munkákat biztosítja.
- A hőközponti bekötő vezetékek cseréjét a hőközpontokban lévő első elzáró szerelvény karimájáig, ellenkarimával együttesen kell végezni.
- A vezetékeket homokágyban, a meglévő nyomvonalon, a vasbeton csatornában kell megépíteni a csatorna egyik falának (szükség szerinti) elbontásával. Az iránytöréseknél a párnázási hossz+1 méter hosszban mindkét fal elbontása szükséges), a mellékelt helyszínrajz alapján. Párnázási tervet később bocsát ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére. Amennyiben a munkák szükségessé teszik, akkor a vb. csatorna falát/falait az aknákba történő beállásnál is elbontani.
- A szerelvények PN25/PN40 nyomásfokozatúak kell legyenek.
- A munkák során nyertes ajánlattevőnek az általa készíttetett és a közút kezelője által jóváhagyatott forgalomtechnikai terv alapján kell a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket megtennie.
- Vállalkozó feladatát képezi a kibontott acél távfűtési vezetékek legfeljebb 5 méteres szálakra történő darabolása. A kijelölt darabokat a MIHŐ Kft. Miskolc, Gagarin u. 52. szám alatti telephelyére, míg a további elemeket –műszaki ellenőr jelenlétében- MIHŐ Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő MÉH telephelyre kell beszállítani.
- A vb. csatorna fedlapjait hulladékudvarba kell beszállítani.
- Az aknák falától az előszigetelt vezetékekkel min 300 mm-re kell beállni a hagyományos acélcsőig.
- Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aknákban lévő hagyományos acélcső mind átmérőben mind falvastagságban eltér a kiépítendő vezetéktől.
- A helyszínrajzon bejelölt nyomvonal, méretek, fektetési szintek, iránytörések szögei csak tájékoztató jellegűek, (nyílt árkos bemérés nem történt) a pontos méreteket feltárást követően, helyszíni méréssel kell meghatározni és a nyomvonaltól való eltérés esetén megrendelő képviselőjével egyeztetni.
- Felhívjuk X. Ajánlattevők figyelmét, hogy 2022.0.1.01.-től hatályba lépett MMJV Város új önkormányzati rendelete a helyi közutak kezeléséről, felbontásáról és helyreállításáról (48/2021. (XII.21.). Nyertes ajánlattevőnek a rendeletben meghatározottakat maradéktalanul be kell tartani (munkakezdés, hibás teljesítés, elfogadott tömörség vizsgálati jkv. utáni helyreállítás, stb.). Ezek megszegésére visszavezethető minden kötelezettség és költség nyertes ajánlattevőt fogja terhelni
- Megrendelő vállalja a közterület bontási díj megfizetését, és a munkakezdési engedély kérelem benyújtását (az engedélyek beszerzése Megrendelő feladata). Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkakezdési engedélyt legalább 15 munkanappal a tervezett munkakezdés előtt kell benyújtani, és munka az engedély kiadásáig nem kezdhető meg. Nyertes ajánlattevőnek a munka ütemezését, a forgalomtechnikai tervet ennek figyelembe vételével kell elkészítenie.
- Vállalkozót terhelik az anyagtárolás, felvonulási létesítmény, útlezárás, stb. miatti közterület foglalási díjak és ehhez szükséges engedély beszerzése.
- A vezeték nyomvonallal érintett területekre MIHŐ Kft. vezetékjoggal rendelkezik.
- Az aknákba történő falátvezetések vízmentes lezárását el kell végezni (felfalazás és falátvezető gumigyűrű alkalmazásával).
- Vállalkozó feladata a mellékelt nyomvonalon haladó távfűtési vezeték környezetében található társ közművtől (MIVÍZ, TIGÁZ, ÉMÁSZ, DIGI, UPC, TELEKOM, stb.) a szakfelügyeletek megrendelése, adatszolgáltatás beszerzése.
- A munkagödörben a távfűtési vezeték alatt, fölött és mellett is minimum 10-10 cm homokágy kialakítása, a távfűtési vezeték fektetése után a munkagödör visszatakarása, a vezetékcserével érintett terület helyreállításának elvégzése szintén vállalkozó feladata MMJV előírásainak betartásával (utak, járdák alatt homokos kavics visszatöltés). Tágulási zónáknál (iránytörések) a vezetékek mellett minimum 200 mm homokágy kialakítása szükséges.
- Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az élőre kötést határidőre nem teljesíti, illetve ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás). Késedelmes élőre kötés esetén a kötbér mértéke megkezdett óránként 100.000.-Ft. A Vállalkozó mindaddig köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll.
- Ajánlatkérő tételes költségvetést nem tud biztosítani, azonban az ajánlatokhoz tételes költségvetés benyújtását írja elő.
Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít, melynek időpontját 2022. február …. 10 órára tűzi ki.
Találkozás helye: Győri kapu – Zoltán utca kereszteződésnél lévő 3-as jelű akna.
2. Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:
Az árajánlatot kérjük legkésőbb 2022. év. március ……..-ig kérjük megküldeni.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ebből fakadóan az ajánlatkérővel szemben az ajánlattevő semmilyen igényt nem érvényesíthet.
A határidő után érkezett ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
3. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik és 60 napig tart.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatkérő levelet az eljárás közben korrigálja, illetve arra is, hogy az ajánlatkérő levelet indoklás nélkül visszavonja, erről az ajánlattevőt értesíti. Az ajánlattevő ebből fakadóan kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
4. A felmerülő költségek viselése:
Az ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával illetve a részvételével kapcsolatban felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől.
5. Harmadik személy bevonása:
Az ajánlatban meg kell jelölni a teljesítés során igénybe venni kívánt harmadik személyeket, alvállalkozókat (kivéve azokat, akik az ajánlattevővel munkaviszonyban állnak, vagy az ajánlattétel időpontjában nem ismertek).
6. Ajánlati ár:
A megadott ajánlati áron felül további díj (például kiszállási, bontási, szerelési díj, stb.) érvényesítésére nincs lehetőség.
A szolgáltatás végzéséhez az ajánlatkérő előleget nem ad. Az ajánlatkérő a munka ellenértékét a kiállított számlák befogadásától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti.
7. Az ajánlat eredményessége, elbírálása:
Az ajánlat elbírálásának határideje 2022. április hó. Az ajánlattevő az ajánlat elfogadásáról az ajánlattevőt elektronikus úton értesíti. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására, amely miatt az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Az ajánlatot a MIHŐ Kft. a társaságon belül zártkörűen bírálja el és az eredményt - amennyiben szükséges akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló Miskolc Holding Zrt. döntése után - ismerteti.
Az ajánlatkérőt az ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség, az nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.
8. Szerződés:
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötendő szerződést ő bocsátja rendelkezésre, ettől eltérni nem lehet. A szerződésminta a MIHŐ Kft. fent megadott honlapján megtalálható. A feladat végrehajtására vonatkozó általános feltételek a szerződésmintában találhatóak. Amennyiben az ajánlattevő a szerződést ki kívánja egészíteni, javaslatot tehet az ajánlatkérőnek erre vonatkozóan, ennek elfogadására azonban az ajánlatkérő nem köteles.
Szerződéskötés esetén a munka megkezdésének ideje várhatóan 2022. év május hó, a feladat teljesítésének megkívánt határideje 2022. augusztus 15. Az árajánlatok és a szerződéskötés előkészítésében, valamint végrehajtása során a MIHŐ Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó: Xxxxx Xxxx (70/503-…..)
A MIHŐ Kft. várja a fentiekben meghatározott feltételek elfogadása alapján teljesített írásos ajánlatukat.
Kiegészítő tájékoztatás
Miskolc, 2022. , 2022.
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
Xxxxxx Xxxxxx
ügyvezető
3. számú melléklet
(a MIHŐ Kft. és a között létrejött vállalkozási szerződéshez)
Vállalkozói árajánlat
Miskolc, 2022. , 2022.
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
Xxxxxx Xxxxxx
ügyvezető