MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE
MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE
BL MESTERISKOLA
2.5 AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSE
KOCKÁZATKEZELÉS A KIVITELEZÉS SORÁN
XXXXXXXXX XXXXXX
TÉMÁK
1. Szerződéses feltételekről
2. Pár szó a FIDIC-ről
3. Pót- és többletmunka, a Változtatás és Követelés
4. Résztvevők mozgatórugói
5. Ki a követelés kezelő?
6. Milyen tennivalókat tartalmaz a kockázat-, változás-kezelés az építkezés alatt
7. Követelésre okot adó szokásos körülmények
8. Ütemtervek készítése és az Idő követelések problémái
9. Változtatás költségeinek és árváltozás elszámolásának módjai
10. A vita folytatása
2
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
1
2
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
VISELNI KELL A KOCKÁZATOT!
DE KINEK?
Például:
Tervezőnek, mert nem tárta fel rendesen a talajviszonyokat,
Megrendelőnek, mert övé a munkaterület, és nem vette észre, hogy egy távvezeték keresztezi a munkáját,
A tapasztalt Vállalkozónak, mert fix áras vállalásában mindennek benne kell lennie.
_3_
SZERZŐDÉSES (V)ISZONYAINK
4
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
3
4
MINDEN MUNKA EGYFORMA?
…. recept nincs …
• Más szerződés szövege (pl: M3, M4, NIF, OVF, magán irodaház, stb.)
• Más a mőszaki körülmény,
• Más kiírási feltételek,
• Más kockázat megosztás,
• Más eljárási szabályok,
• Más személyes kapcsolat,
• első sorban nagy projektekről és közbeszerzésről beszélünk,
• az eljárások hasonlóak
• … vannak hasonló szempontok, de minden eset más, (még ha hasonló is)
_5_
KOCKÁZATMEGOSZTÁS ALAPVETŐ DIMENZIÓI
• kismunka nagy munka
• közbeszerzés vagy magán beruházás
• magasépítés vagy infrastrukturális
• egyedi vagy
• forma szerződéssel, (FIDIC)
• Átalányáras
• Egységár alapú szerződés
• Más módozatok: cost plus, partner-ship, (partnerség) …
• D + B (mikor mire alkalmas)
6
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
5
6
NÉHÁNY SZÓ A FIDIC SZERVEZETRŐL • FIDIC = Federation International des Ingenieures Conseils) = Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége • Az első FIDIC szerződés 1957-ben. • A FIDIC magyar nemzeti szervezete: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége • Első magyarországi alkalmazás: M0 Dunahíd (1980-as évek vége) – Világbank • Első1999: piros és sárga könyv – második kiadás 2017 (kbt változás 98 eset) | ||||||||||
7 |
FIDIC SZERZŐDÉSEK
• Tervezési részvétel mértéke
• Pontos (fogalom) meghatározások
• Szigorú eljárásrend központúság
• Csaknem mindenre kiterjedő komplexitás
• Kiegyensúlyozottság (a kockázatok világos és igazságos megosztása)
• 13. és 20.1 eljárásrend (Követelés és Változtatás)
• Szerződés felmondás klauzulák
• Megvalósítási időtartam
• Fordítási hibák
• Új FIDIC magyarítás, javított fogalom használat
8
Megrendelő kockázata nő
Nő a Vállalkozó tervezési ellenőrzése
Projekt ár
növekedése
Vállalkozó kockázata nő
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
7
8
AJÁNLÁSOK
ÉVOSZ 2018 MMK
MÉK
_9_
TISZTESSÉGTELEN
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
• Hazai gyakorlat
• Jogi aspektusok
• Közbeszerzési Hatóság
• Drága
Munka helyett viták,
_10_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
9
10
FIDIC ÉS PTK/KBT
• A munkának mindig mennie kell
• A Vállalkozónak akkor is el kell végeznie a Változtatást (pótmunkát), amikor még abban sem biztos, hogy kap érte kompenzációt
• Meg kell egyezni a pótmunka értékében
mielőtt, megkezdik a munkarészt
• Gyorsított eljárásrend és vita rendezés
• Nincs szó szerződés módosításról
• Lassú vitarendezés
• Sőrőn felvetődik a szerződésmódosítás igénye
• A szerződés akkor zárul le, amikor a
hibajavítási időszak befejeződik
• A szerződés a mőszaki átadás-átvétellel
zárul le
11
5 SZERZŐDÉSES ALAPELV
FIDIC ARANYSZABÁLY (2018.)
• A feladatok, jogok, kötelezettségek, szerepek és felelősségek általában az Általános Feltételekben legyenek meghatározva,
• Világos és egyértelmő fogalmazás; kerülendő a 8-10 soros mondat,
• Méltányos és kiegyensúlyozott kockázatelosztás;
• A feleknek ésszerő idejük legyen ahhoz, hogy teljesítsék kötelezettségeiket és gyakorolhassák jogaikat,
• A DB-hez utalt viták ideiglenesen kötelező érvényő meghatározása, mint a választottbírósági vagy peres eljárás előfeltétele.
12
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
11
12
HOGYAN FÜGG ÖSSZE A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA, VÁLTOZTATÁS FOGALMA ÉS MI A KÖVETELÉS.
• Elnevezések eredete
• PTK szerinti értelmezések,
• ÉTV szerinti értelmezések,
• FIDIC értelmezések,
• Jogi ellentmondások maradtak
• pót- és többletmunka bemutatás a PTK és 191 K.R.-en keresztül
13
PÓT ÉS TÖBBLETMUNKA
Alábbi táblázatban a hatályos szabályozás vonatkozó elemeit mutatjuk be és hasonlítjuk össze.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről PTK Épkiv
6:244. § [Többletmunka. Pótmunka] 2. § e) többletmunka:
1. A vállalkozó köteles elvégezni • a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan meglévő,
• a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj • a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetésben meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és szereplő tétel,
• az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra • amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). növekszik,
2. § f) pótmunka:
6:244. § [Többletmunka. Pótmunka] • a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő,
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen • előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel,
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem 3. § (9) A kivitelező - az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint
teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
6:245. § [A vállalkozói díj]
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon
- a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat
miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni.
3. § (8) A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott.
felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének 24/A § (5) Az e-építési naplóban köteles haladéktalanul közölni
megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a többletmunka, pótmunka műszaki
vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét,
amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
szükségességét,
b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a többletmunka, pótmunka igényét.
Színek jelentése:
Munkavégzési kötelezettség Fogalom magyarázat Költségviselési kötelezettség
14
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
13
14
VIZSGA KÉRDÉS JOGÁSZOKNAK ÉS MÉRNÖKÖKNEK
• Ez Változtatás
Válaszok
• Igen
• Nem
• Nem tudom, talán, passz
15
A HÍD SZÍNE ???
Xxxxxx Xxxxxxx, 1930 körül
Xxxxxxxx Xxxx, 1920 körül
Xxxx Xxxxxx: Margit híd 1938
Xxxxxxxxx Xxxxxx festménye, 1940
_16_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
15
Xxxxxxxx Xxxx, 1920 körül
16
A HÍD SZÍNE ???
_17_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
17
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
MIT JELENT A VÁLTOZÁS A MŐSZAKI TARTALOMBAN?
Funkcionális- Mőszaki-
• Követelés / Változtatás/
• pótmunka / többletmunka
• egy utasítás akkor eredményez Változtatást, ha:
• befolyásolja a munkamódszereket,
• befolyásolja a Szerződéses Árat,
• befolyásolja a Megvalósítás Időtartamát,
• még akkor is, ha a létesítmények funkcionális leírásában foglalt követelmények változatlanok maradnak.
_18_
18
VÁLTOZTATÁS ÉS KÖVETELÉS (IGÉNY)
• lehet pót- és többletmunka
• Megrendelői (Változtatási Utasítás) és/vagy Vállalkozói kezdeményezés (Ésszerősítési Javaslat) 13. Cikkely
• előzetes vizsgálattal vagy anélkül (Változtatási Javaslat)
• Változtatás jogalapi feltételei:
• mőszaki szükségesség,
• előre nem láthatóság,
• a megrendelőnek hasznára válik ….
• Lépések: előzetes tájékoztatás, részletes ismertetés: döntés előkészítő
• Követelés: 20.1 szerinti eljárás rend
19
„PUHA FOGALMAK”, AMELYEK VITÁKBAN FELMERÜLNEK ÉS A LEBONYOLÍTÓNAK KELL TISZTÁZNIA, ESETRŐL ESETRE
• Mőszaki tartalom (részleteiben)
• Rendeltetési célnak való megfelelés
• Kellő időben …
• Jól felkészült, tapasztalt vállalkozó
• Szakmai vagy elvárható gondosság
• Alaposan tanulmányozta a körülményeket, helyszínt, a jogszabályokat
• Tudomására jut az eltérő ….. (mikor)
• Ráutaló magatartás
• Mit jelent: egyenértékő? (mőszaki, funkcionális, rész-elemenként, össz-hatású)
• Mire való az ütemterv, milyen mélységőnek kell lennie, mit jelent a jóváhagyása?
• Méltányos döntés
20
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
19
20
RÉSZTVEVŐK
Ahogy egymást látjuk …
A mozgató rugók ismerete
21
XXXXXXX,XXX
„ELBALTÁZTA” A TERVET
• Ha a szerződésnek nem része a tervezés, akkor minden (?) terv a Megrendelőtől jön
• Ha szerződés része a tervezés: akkor, megkülönböztetni:
• Hiányzó tervek pótlása,
• Tervjavítás:A tervező garanciális kötelessége a leszállított tervek garanciális javítása, de hiába van igazunk, sokszor mégsem élhetünk vele
• Módosítás esetén mindig kell írásban: a kezdeményező, hivatkozás és rövid ismertetés (nem szeretik adni)
• Fedvényterv – tervmódosítást csak úgy fogadjuk el, ha VAN rövid indoklás
• Gyártmányterv, részletterv
• Változtatásnak mindig van oka, de nem tudjuk és mire megkérdezzük, elfelejtik!
• Megkövetelni: mennyiség számításokat – költségvetési kiírás!
__
22
Ki terveztet?
Tervellenörzés – külsö
–belsö
Jó kapcsolat a Tervezövel
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
21
22
MŐSZAKI KOCKÁZATOK KEZELÉSE A TERVEZŐ OLDALÁN
• A kockázatok ismertetése kötelesség, tervezői felelősség része
• mőszaki kockázatokra figyelem felhívása, körülmények
• Megrendelő követelményei: mőszaki elvárási-előírási dokumentum, nem szerződéses jogi feltételek
• Kockázat megosztás nem a tervező dolga,
• Szerződés értelmezés nem a tervező dolga,
23
MÉRNÖK/ LEBONYOLÍTÓ:
• A Mérnök a Megrendelőnek dolgozik
• Nincs független mérnök, de lehet tárgyilagos
Aki direkt ki akar
szúrni a kivitelezővel
• Helyzet felismerés
• Alapos dokumentálás, emlékeztetők készítése mielőbb
• Mi a fontos az ÉN, a levelezés, az e-mail?
_24_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
23
24
A MÉRNÖK SZEREPE
Van-e független mérnök?
• Kelet-Európai általános probléma: a jogok delegálásának módja
• engedélyt kell kérnie …
• (svéd befektető példa …- nem tudtuk átlépni a helyi vezetőt, )
• ezzel szemben itthon: vezetői megállapodás, vagy le sem megy az infó a végrehajtók szintjére, vagy nem hajtják végre,
• Így a Mérnök - postás – papír ellenőrző,
• csak elutasíthat!
_25_
A VÁLLALKOZÓ –
AKI A SZEMÜNKET IS KI AKARJA LOPNI
26
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
25
26
HOGYAN IS DOLGOZUNK?
27
CSAPATMUNKA VISZONT JÓ!
Hibákat elkerülni! Együttmőködni Extra profit?
A tervet teljesíteni Kicsit túlteljesíteni
_28_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
27
28
29
KOCKÁZAT ÉS KÖVETELÉS KEZELÉS
Követelés kezelés
Üzemeltetői igények, Szerződés menedzsment
Kötelesség, Főnöki döntés, kapcsolat teremtés, bizalom építés
30
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
29
30
KI/MI A CLAIM-MENEDZSER?
• Követelés kezelő: tehát valami pénzbehajtó
• A mérnök és a levélírás meséje
• Az építésvezető - kontra - claim menedzser
• Claim = igény, igénybejelentés, követelés
• Igénybejelentés-kezelő, Követelés-kezelő
• Quantity surveyor:Változás kezelési folyamatirányítás menedzsment
• = Szerzödés menedzser
31
VÁLTOZÁS KEZELŐ FELADATAI
_32_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
31
32
SZERZŐDÉS MENEDZSER FUNKCIÓI
• Követelés/ Változtatás elkerülése,
• tervellenőrzés fontossága,
• fölösleges viták megelőzése,
• Változtatások kidolgozása, megalapozása, hivatkozások és mellékletek összeállítása,
• szerződésmódosítás előkészítése – jogász támogatása,
• ellentmondások a Kbt, a „munkahelyi élet” és FIDIC rendszerek között
• mikor kell szerződést módosítani?
33
ELŐRE NEM LÁTHATÓSÁG
• mintha új dolog lenne, pedig nem az
• Viták lényege: mi volt benne az ajánlatban, miről volt tudomása az ajánlat tevőnek
• Mi a mőszaki tartalom és milyen kockázatokkal kellett számolni
• Vállalkozó - Megrendelő viszonyában
• Megrendelő – Támogató viszonyában
• Kiutak vannak, de a Megrendelőnél nehéz feltárnia a Vállalkozónak, csak akkor megy, ha jó a kapcsolat – papírok megtalálhatók, fellelhetők.
34
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
33
34
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
KÖVETELÉSRE OKOT ADÓ SZOKÁSOS KÖRÜLMÉNYEK A GYAKORLATBAN
⚫ Tervek vagy utasítások késedelme
⚫ Hibák a Megrendelő Követelményeiben (Sárga FIDIC)
⚫ A helyszínre való bejutás joga
⚫ Kitőzés
⚫ Előre nem látható helyszíni (fizikai) körülmények
⚫ Régészet
⚫ Üzempróbák
⚫ Hatóságok által okozott késedelmek
⚫ Felfüggesztés következményei
⚫ Beavatkozás az átvételkori próbákba
⚫ Elhalasztott Üzempróbák
⚫ Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége
• A jogrendszer változásai
⚫ Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére
⚫ A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei
⚫ Vis Maior következményei
35
AZ ELLENŐR ELLENŐREI
36
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
35
36
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA (AZ IDŐ ÜGYEI)
idö2 * Kockázat = PÉNZ
• Különböző programok, (Ms Project, Primavera, PD), ritka a jó ütemtervező mérnök,
• Ütemtervi összefüggések, sokszor lehetetlen, egyszerősített módokkal csinálják
• Ütemterv egy eszköz, szerszám a felkészülésre és ellenőrzésre.
• Mi van akkor, ha a Vállalkozó ütemterve nem igazolja vissza a befejezési határidőt ?
• A szokásos gyakorlat, hogy nem hagyják jóvá az ütemtervet, ha az nem teljesíti a határidőket.
• Az első ütemterv fontossága
• Kötbérterhes határidők,*
xxx.xxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
_37_
ÜTEMTERVRŐL
• Minél előbb bázis ütemterv, szöveges magyarázattal
• Alátámasztó irat: azt feltételezzük …***
• Megrendelői szolgáltatások szerepeltetése
• Munkaterület hozzáférés szerepeltetése
• Előre jelezze, hogy nem tudja időben befejezni?
_38_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
37
38
KÉSLELTETÉSEK LEHETSÉGES OKAI:
• a Megbízó cselekedetei vagy mulasztása (pl. kiegészítő munka);
• a Vállalkozó cselekedetei vagy mulasztása (pl. hibás munka); és
• semleges események, függetlenül a Vállalkozótól vagy a Megbízótól (pl. rossz időjárás, hatóságok, engedélyezések)
• Jogszabály változások,
• Kisajátítás, régészet, területszerzés,
• Más használók, tulajdonosok, rálépési korlátozások,
• Munkavégzés kizárási okai (üdülés, munkavégzés akadályozása, úszó VB, rezgéskeltés kizárása, madarak fészkelése, békák vonulása, körny.védelem, ….)
39
IDŐHOSSZABBÍTÁS
KÉRDÉSEI
• Okozott késedelem,
• Tartalékidő kérdése,
• Egyidejő késedelmek,
• Párhuzamos késedelmek,
• Kritikus út problémái,
• Mi a time at large?
_40_
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
39
40
41
VÁLTOZTATÁS KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁS ALAPJAI
• általában a Változtatás költségeit térítik meg, esetenként haszonkulccsal együtt,
• Mi a költség? közvetlen és közvetett költségek (épvez., főépvez./igazgatósági és Vállalati rezsi),
• Közvetlen költség + általános költség + haszon = ELADÁSI ÁR
• a felmerülő/várható költség
• vagy ajánlati áron számított „költség”
• haszonkulcs (miért igen és miért nem),
42
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
41
42
VÁLTOZTATÁS KÖLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSI MÓDJAI
1. Ajánlati árakra építve: egységárakból összeállított költségvetés vagy
2. arányosítással a Szerződése ár felbontásából kiindulva, hasonló összetételő munkák esetén,
3. Alvállalkozói ajánlatokra építve,
4. Független, ismert, iparági gyakorlatban elismert költségvetés készítő program alapján (TERC, NIF, stb.)
5. Tényköltségek alapján, könyvelési adatokból kiindulva (bérekről külön beszélni kell)
Megj:Tényleges költség bemutatása, (de ez nem egyeztethető össze az előzetes elfogadással, mivel akkor még nem merült fel)
43
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
43
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
INFLÁCIÓ SZÁMÍTÁS MÓDOZATAI
• Nagyon függ a szerződés megfogalmazásától
• A szerződés érvényességi tartama
• A Vállalkozónak a Szerződés tárgyára, a várható inflációra, az árindexekre és arra figyelemmel kellett megajánlania az átalánydíjat, egységárakat és figyelemmel arra, hogy az árak, a forint árfolyama, értéke a Szerződés teljesítése során változhat.
• A Projektelem megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat a Vállalkozó nem érvényesítheti.
• Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára a Vállalkozónak az Ajánlat megtételekor kellett megbecsülnie, és azt be kellett építeni a Szerződéses Árba.
_44_
44
SZERINTED A HIVATALOS (KSH) ÉPÍTŐIPARI INFLÁCIÓ 2017. JANUÁRTÓL A MAI NAPIG MENNYI? (3 ÉV)
• 10-20%
• 20-30%
• > 30%
45
46
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
45
A-eljárás:Tervezett megvalósulási Középidőhöz tartozó árváltozása számlánként | ||||||||||||||||||
Bázis ütemterv | ||||||||||||||||||
Tervezett kezdés | 1. Számla | Tervezett Befejezés | Árváltozási költség számítása: | |||||||||||||||
2. Számla | Érintett számlánként összesítve | |||||||||||||||||
3. Számla | ∑ ieltolódás -hoz tartozó(%)n x Érintett munkák értéken | |||||||||||||||||
n. Számla | ||||||||||||||||||
Súlyozott Középidő Terv | ||||||||||||||||||
n eltolódások (ieltolódás)% | ||||||||||||||||||
Módosított (Tény) megvalósítás ütemezés | ||||||||||||||||||
1. Számlax | ||||||||||||||||||
2. Számlax | Érintett tevékenységek | |||||||||||||||||
3. Számlax | ||||||||||||||||||
n. Számlax | ||||||||||||||||||
46
B-eljárás: Szerződéses kockázatvállaláés alapján számított árváltozási különbség
Bázis ütemterv és a Vállalt infláció (iterv)
1. Számla
2. Számla
3. Számla
Árváltozási költség számítása:
Számlánként összesítve Külön a terv és külön a tény
∑ [iterv x Szla ] - ∑ [itény
n.szla
n
n.szla
x Szla ]
n*
n. Számla
iterv1.szla
iterv2.szla
iterv3.szla
itervn.szla
Vállalt Inflációs költség össszesítve
Módosított (Tény) megvalósítás ütemezés
1. Számlax
2. Számlax
3. Számlax
n. Számlax
itény1.szla*
itény2.szla*
itény3.szla*
itényn.szla*
Tényleges Inflációs költség össszesítve
47
Bázis ütemterv
48
Meghosszabított időszak Infláció (itény)
y
itén n.szla*
y
itén 3.szla*
y
itén 2.szla*
y
itén 1.szla*
n. Számlax
3. Számlax
2. Számlax
1. Számlax
Módosított (Tény) megvalósítás ütemezése
y v
itén 1*/iter 1
y v
itén n*/iter n
Tervezett Inflációs időszak (iterv)
v
iter n.szla
v
iter 3.szla
v
iter 2.szla
v
iter 1.szla
y v
∑ [itén n.szla / iter n.szla] x Szlan*
n. Számla
Terv-tény infláció különbség
3. Számla
Minden számlára összesítve,
2. Számla
Árváltozási költség számítása:
1. Számla
C-eljárás: Szerződéses kockázatmegosztás alapján számított árváltozási többletköltség
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Tervezett kezdés
Tervezett kezdés
Tervezett Befejezés
Tervezett Befejezés
47
Tényleges Befejezés
48
HOGY MŐKÖDIK EGY KÖVETELÉS ELFOGADÁSA?
„BEFOLYÁSOLÁS” ÉS/VAGY „MEGGYŐZÉS”
Taktikai szint
Operatív szint
49
VITA FOLYTATÁSA
“Kerüld a pereskedést.Törekedj kompromisszumra, amikor csak lehetséges…..ha papíron nyersz is, ténylegesen veszíteni fogsz: tiszteletdíjat, költségeket és időt.”
(Xxxxxxx Xxxxxxx)
• A bírósági út elkerülése
• Ha békét akarsz, készülj háborúra
• Dokumentálás
• Fordítás jogi nyelvre
• A vita lényegének megtalálása
50
A saját dokumentumokkal vesztünk
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
49
50
FELJEBBVITELI FÓRUMOK
FIDIC rendszerő
• Mérnök - Megrendelő
• Békés megegyezés
• Szakértő igénybevétele
• TSZSZSZ
Más szerződés
•
•
•
•
Mérnök - Megrendelő Egyezségi kísérletek Szakértő igénybevétele
TSZSZ
• Döntnök
• Választott bíróság
• I. fokú bíróság
• II. fokú bíróság
• Stb…
51
A VITA ÉS
A KÖLTSÉGE
52
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
51
__
52
DÖCÖGŐ EGYÜTTMŐKÖDÉS
53
MUNKA GYORSÍTÁSA AZ ÁTADÁS ELŐTT
54
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
53
54
Köszönöm a figyelmet!
55
Zsigmondi A: Kockázatkezelés
55