Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE
Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE
amely létrejött egyrészről Parád Nagyközség Önkormányzata (adószáma: 15379298-2- 10 képviseli: Xxxx Xxxxxx polgármester) mint Építtető, valamint
MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. (Székhelye: 3231 Gyöngyössolymos, Xxxxxx xx 0. adószáma: 13919001-2-10) mint Vállalkozó között (Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: felek) az alábbiak szerint:
1. Szerződés tárgya
Építtető megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Parád Kossuth (Cs-1,Cs-2,Cs-3) és Xxxxxx (Cs-11) utcák csapadékvíz elvezetési rekonstrukciója kivitelezési munkáit az Aqua-partner Bt. (3526. Miskolc, Katowice u. 14. 1/2) által készített, PAR-01/2008. számú műszaki tervdokumentáció, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minőségben kivitelezett, funkcionálisan működőképes teljesítéssel.
2. Vállalási összeg
2.1. Vállalási összeg: 30.952.129.-Ft azaz Harmincmillió-kilencszázötvenkettőezer- egyszázhuszonkilenc forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron.
A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen:
- a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját,
- a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban,
- a különböző hatóságok, szakhatóságok, közműtulajdonosok és közműkezelők, által előírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit,
- üzembe helyezés költségeit,
- az előírt minősítéseket és vizsgálatokat.
2.2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegű számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtető fizeti meg a törvényi előírások szerint.
2.3. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtető jogosult írásban. A pótmunka elszámolása tételes felmérés alapján, a Terc Kft. Viking költségvetés készítő programjának ÉN normái alapján, annak anyagárait és nettó 1.500,- forintos (azaz Ezerötszáz forintos) rezsi óradíjat figyelembe véve történik.
3. Határidők
3.1. Kivitelezés kezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja.
3.2. Kivitelezés teljesítési határideje: 60 naptári nap.
4. Építtető jogai és kötelezettségei
4.1. Az Építtető a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 1 példány komplett tervdokumentációt papír alapon további 1 példányt CD-n.
4.2 Az Építtető folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a
terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.
4.3. Építtető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
5.2. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
5.3. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közműtulajdonosokkal történő megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata.
5.4. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.
5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
5.6. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok (Ptk. 305. §. (3) bekezdés és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja.
5.7. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
5.8. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során az Építtetőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetővel szemben kívánja érvényesíteni.
5.9. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtető előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezővel és a műszaki ellenőrrel is egyeztetni kell.
5.10. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és az Építtetőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
5.11. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles műszaki ellenőrt és az Építtetőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
5.12. Vállalkozó feladata az építési engedély, az engedélyezési terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.
5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. Kivitelező felel a munka-, baleset-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli.
5.14. A kivitelezési munkálatok során kitermelt föld és bontási anyagok depózási helye, kezelése külön megállapodásban kerül rögzítésre.
5.15. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
5.16. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 10 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.
5.17. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
6. Kapcsolattartás
A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.
Építtető képviselője:
Xxxx Xxxxxx
Tel: 36/544-058 Fax: 36/364-525
Műszaki ellenőr:
ÉVIBER Mély és Vízépítő Szolgáltató Kft. 0000 Xxxx, Xxxxxxxxx xx 00. Tel: 36/556-036 Fax: 36/556-035
Vállalkozó, képviselői:
Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető, Xxxxxxx Xxxxx építésvezető, Xxxxx Xxxxxx művezető
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Xxxxxx Xxxxxx Tel: 30/000-0000 Fax: 37/500-382
Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.
7. Pénzügyi feltételek
7.1. Vállalkozó a számlát az Építtető nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelően, legalább 3 példányban a műszaki ellenőrnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzőkönyv, melyben az elkészült műszaki tartalom kerül rögzítésre.
7.2. A számla összegének 10 százalékát – mely a beruházás tekintetében, a fejlesztési támogatás alapján az Építtető által biztosítandó saját forrás mértéke – az Építtető a teljesítést követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, és haladéktalanul intézkedik a támogatás lehívása tárgyában.
A fennmaradó összeg kiegyenlítését az ajánlatkérő a támogatás terhére közvetlenül a nyertes kivitelező részére történő folyósítással igényli meg a közreműködő szervezettől (NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.)
7.3. Építtető előleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.
7.4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 20.000,- azaz Húszezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetőnek a teljesítési határidőt követő naptári naptól számítva. A késedelmi kötbér maximális összege 1.000.000,- azaz Egymillió forint.
7.5. Amennyiben a vállalkozó a jelen szerződés 3. pontjában rögzített határidőt követő
30 napig sem teljesíti a szerződésben szereplő kivitelezési munkát, úgy meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege 3.000.000,- azaz Hárommillió forint. A kötbér a teljesítési határidőt követő 31. naptári napon érvényesíthető, és az Építtető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felbontani.
7.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetőt és a műszaki ellenőrt.
7.7. A felek jótállási biztosítékban (jóteljesítési garanciában) állapodnak meg, melynek összege 1.000.000,- azaz Egymillió forint. A biztosítékot a Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónapig biztosítja. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó Banki garancia formájában biztosítja.
8. Műszaki átadás-átvétel
8.1. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerű használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetőnek átadni legkésőbb az átadás- átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minőségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1–1 eredeti és 3–3 másolati példányban, kivitelezői nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1–1 példányban. (A minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)
8.2. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, az Építtető vagy a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
8.3. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
8.4. Az átadás-átvételi eljárást lezárásától számított 12 hónapot követően (jótállási idő végén) a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). Az Építtető készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.
8.5. A sikeres és eredményes utó-felülvizsgálati eljárást követően a teljesítési biztosíték a Vállalkozó részére visszajár.
9. Irányadó jog, jogviták
9.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérői dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerződéshez.
9.3 A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az illetékes Egri Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.
10. A szerződés hatálybalépése
10.1. Az Építtető a beruházás finanszírozásához pályázatot nyújtott be az Észak- Magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.2.1/C kódszámú, „Belterületi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése” című pályázati felhívás keretében.
10.2. A felek megállapodnak, hogy amennyiben az Építtető 10.1. pontban jelzett pályázata nem nyer pénzügyi támogatást, úgy jelen szerződés nem lép hatályba, a szerződésben foglalt jogok nem illetik meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik a feleket.
10.3. A felek megállapodnak abban, hogy a 10.2. pontban jelzett esetben egymással szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesítenek.
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés 4 eredeti példányban jött létre, amelyből 2 példány az Építtetőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.
Kelt: Parád, 2009. március 31. Kelt: Gyöngyössolymos, 2009. március 05.
Xxxx Xxxxxx sk. Xxxxxx Xxxxxx polgármester sk.
Építtető Vállalkozó