VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

SAP DMS azonosító: ………………………………..

SAP SRM azonosító: ………………….…………….

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Humánpolitikai osztályvezető, mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről EHS Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt. , (székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 196., cégjegyzékszáma: Cg.00-00-000000 adószáma: 21895344-2-13., képviseli: Xxxxxxxxxx Xxxxxx), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya, tartalma:

„Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása”

A felek megállapodtak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt és részletezett Munka- és tűzvédelmi munkák elvégzését.

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

2. Vállalkozó vállalja, hogy a Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátási munkákról, a munkavégzés napjain, naponta jegyzőkönyvet és jelenléti ívet vezet, amelynek egy példányát a Megrendelő részére a havi teljesítésigazoláshoz, illetve a Megrendelő kérésére bármikor átadja.

3. A jelen szerződésben vállaltak ellenértékének alapja:

Költségkalkuláció
Tárgy	Ajánlati ár/alkalom (Ft)
Munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása:	30.000.-
Eseti munka- és tűzvédelmi bejárások	50.000.-
Soron kívüli munkavédelmi kockázat elemzés-értékelés elkészítése	150.000.-
FVZRT-hez kapcsolódó szennyvíztisztító telepek és átemelő berendezésekhez (kivéve BKSZTT) kapcsolódó munka- és tűzvédelmi jellegű dokumentációk karbantartása, frissítése	100.000.-
Nettó ajánlati ár összesen:	470.000.-

3.1. A Vállalkozó naptári havonta jogosult számlát benyújtani, amelynek feltétele az adott havi teljesítésről Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást csatolni kell a számlához, enélkül a számlát nem lehet benyújtani.

Megrendelő a számlát (a megrendelő által igazolt munkalapot csatolva) az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 0000 Xxxxxxxx Xxxx x. 23-27. Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései szerint kiállítania a számláját. A hibásan kiállított számla következtében Megrendelőt ért kárért Vállalkozó felel.

Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási terület konkrét négyzetméter adatait negyedévente felülvizsgálják, és a változásokat a teljesítésigazolásokban vezetik át. Évente egyszer (a szerződés évfordulóján) a változásokat szerződésmódosításban rögzítik. Nagymértékű változás esetén (250 m2 feletti területváltozás (új terület bevonása vagy lemondás), műszaki tartalom megváltozása) azonnali szerződésmódosításra kerül sor.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során felek a Kbt. 130.§ szerint járnak el azzal, hogy a Vállalkozónak az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről kiállított számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti átutalással. Vállalkozó felel a Kbt. 130.§ előírt kötelezettségei megsértéséből eredő minden kárét. A számla Megrendelő általi kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt határidőben Megrendelő részére megadja.

3.3. Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Kbt. 127.§

(4) bekezdés b.) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott mérték.

4. A vállalkozási díj magába foglalja a 1. sz. mellékletben felsorolt területeken a Munka- és tűzvédelmi feladatok végzésének ellenértékét, továbbá az egyéb járulékos költségeket. A Vállalkozó kijelenti, hogy a megjelölt vállalkozási díjon felül Megrendelővel szemben a jelen szerződés alapján semmilyen igényt nem támaszt.

5. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díjat a jelen megállapodás hatályba lépését követő 12 hónapig nem emeli. Az időtartam lejártával, vállalkozói díjban a felek közös megegyezése esetén legfeljebb az infláció mértéke érvényesíthető. Az vállalkozási díj csak írásban módosítható.

6. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó munkatársának gépkocsival – a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyek területére történő belépését és onnan való távozását a munkavégzéshez szükséges gépek, anyagok be – és kiszállításának idejére. A belépések időpontját minden esetben előre egyeztetni kell a kapcsolattartóval, megadva a belépő nevét, illetve a gépkocsi rendszámát.

7. A Megrendelő képviselőjének jogában áll, a Vállalkozó teljesítésének akadályozása nélkül, megvizsgálni és ellenőrizni szúrópróbaszerűen a szolgáltatás folyamatát. Amennyiben az alkalmazott technológia és/vagy a felhasznált termék nem felel meg a jelen szerződésben és jogszabályokban meghatározott követelményeknek, úgy azokat a Megrendelő visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen kicserélni vagy újból elvégezni. A Megrendelő minőségi kifogását köteles a Vállalkozó képviselőjével írásban közölni.

8. A Vállalkozó amennyiben elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítését a vállalt teljesítési határidőn belül, úgy Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő napi kötbérre jogosult, ami az érintett munka nettó értékének 2 %-a/nap, de maximum az érintett munkarész 50 %-ig terjed. A kötbér az aktuális számlából levonható.

8.1. Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, mert a szolgáltatás nem felel meg a jelen szerződésben, illetve a vonatkozón jogszabályokban, hatósági előírásokban foglaltaknak, Vállalkozó hibás teljesítési körbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke megegyezik a jelen szerződés 8. pontjában írt mértékkel. A kötbér a számlából levonható. A kötbér a hiba kijavításáig, de maximuma az érintett munka értékének 50 %-áig terjed.

8.2. Az érintett munka Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér az érintett munka teljes nettó összegének 20%-a. A jelen szerződés Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a kötbér az éves nettó szerződéses érték 30%-a.

Felek rögzítik, hogy a jelen pont vonatkozásában „érintett munka” alatt a jelen szerződés 3. pontja 1.1.-1.4. sorában meghatározott munkanemek, az „érintett munka összege” alatt az adott munkanem éves szolgáltatási díja értendőek.

9. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozó felé fennálló fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

10. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 1. sz. mellékletben részletezett munka és az ehhez használt eszközök, illetve anyagok megfelelnek a magyar és Európai Uniós jogszabályoknak, valamint a termékekre és szolgáltatások végzésére vonatkozó magyar és Európai Uniós szabványokban, műszaki leírásokban foglaltaknak.

10.1. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek kára származik, Vállalkozó köteles azt teljes körűen megtéríteni.

11. A Vállalkozó feladatát saját maga által és/vagy a nyertes ajánlatában megjelölt területeken alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó a szerződéses ár 10%-át meghaladó mértékben – figyelemmel a Kbt. 26.§-ra – csak azt az alvállalkozót veheti igénybe, akit az ajánlatában ilyenként megjelölt. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül, mint sajátjaként felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén felel minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be.

11.1. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni a Kbt. 126. § szerint.

12. Vállalkozó a munkákat mindenkor az érvényben lévő, vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és munkavédelmi előírásoknak, továbbá a Megrendelő jelen szolgáltatás tárgyához kapcsolódó belső

szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően végzi. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés megkötésekor Vállalkozónak haladéktalanul átadja a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó hatályos belső szabályzatok kivonatát.

13. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő.

13.1. Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során átadott, vagy egyéb módon tudomására jutott információk a Megrendelő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

13.2. A jelen szerződés 14. pontjában foglaltak a Vállalkozó által a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez igénybe vett munkavállalókat, egyéb közreműködőket is terhelik, a rendelkezések betartásáért Vállalkozó megrendelő felé felelősséget vállal.

14. A szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ehhez a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta.

15. A Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján a szerződés nyilvános, a tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve a Kbt. 80. § (1) bekezdés ajánlattevői melléklet üzleti titokká nyilvánított adatait, figyelemmel a Kbt. 80.§ (2) és (3) bekezdéseire.

16. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően, 2014. január 1-től lép hatályba és határozatlan időtartamra jött létre.

16.1. Jelen szerződés megszűnik:

▪ Xxxxx közös megegyezésével,

▪ ha bármelyik Fél a szerződést a felmondási ok megjelölése nélkül, a másik Féllel írásban közölt rendes felmondás útján 90 napos felmondási idővel felmondja,

▪ rendkívüli felmondást megalapozó esetekben, súlyos szerződésszegés esetén

16.2. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

▪ neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint fél (12 órás) munkanapos késedelembe kerül,

▪ Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít,

▪ Vállalkozó 1 (egy) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte,

▪ Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg,

▪ a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellenére, illetve végelszámolását határozza el.

16.3. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

▪ az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

16.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

17. Amennyiben a szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt szűnik meg, a Megrendelő jogosult kötbérkövetelésén túl a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését követelni.

18. Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. törvény 132. §–a az irányadó.

19. A szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre vagy igazolásra jogosult személyek:

A megrendelő részéről: (Xxxxxx Xxxxxx telefon: 000-0000 email: Xxxxxx.Xxxxxx@xxxxxxxx.xx)

A vállalkozó részéről: Xxxxxxxxxx Xxxxxx telefon: 00-00-000-0000 email: xxxxx@xxxx.xx

A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre jogosult személyek:

A megrendelő részéről: (Xxxxxxx Xxxxxx, 465-2707, xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx)

A vállalkozó részéről: Xxxxxxxxxx Xxxxxx telefon: 00-00-000-0000 email: xxxxx@xxxx.xx

Jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél.

20. Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

21. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett– a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével.

Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

22. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók.

23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen békés úton kívánják rendezni.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

25. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás

2. sz. melléklet: ÁSZF

3. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléket

4. sz. melléklet: Munkaegészségügyi és munkabiztonsági melléklet

5. sz. melléklet: Etikai melléklet

6. sz. melléklet: Higiéniai melléklet

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás azok fizikai csatolása nélkül is.

Budapest, 2013. ……………….

………………………………………………	………………………………………………
Megrendelő	Vállalkozó
Fővárosi Vízművek Zrt.

Környezetvédelmi Melléklet

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Bérbe adónak megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni. Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, Tel: 000-0000, 000-0000, 000-0000, 000-0000, fax: 000-0000).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan betartására és betartatására.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket.

Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési feladatokat.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni. Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes. Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fővárosi Vízművek Zrt-nek.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.

Munkavédelmi csoportvezető: Xxxxxx Xxxxxx 06/0-000-0000 (06/30-535-4467).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet érinteni, használni, kezelni. Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai szerint lehet végezni.

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.

• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.

• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.

Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai követelményeket maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a továbbiakban közreműködő) betartatni.

Személyi higiéniai követelmények

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.

- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.

- Víztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli Vállalkozón vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni.

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.

- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe.

- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles Megbízót

- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!

- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni

2. számú melléklet:

MŰSZAKI LEÍRÁS

Munka- és tűzvédelmi Szaktevékenység mellékletei

1. számú melléklet – Vízágazati belső telephelyek

Helyszín megnevezése		Cím
HÜO	Belvárosi HÜK	Üzemviteli Központ
	Észak-Pesti HÜK	Főtelep
	Dél-Pesti HÜK	XVIII. Nefelejcs u. 18
	Észak-Budai HÜK	III. Csxxxxxxxxxx xx 00.
	Dél-Budai HÜK	XXII. Gyár u. 6.
	Hálózat Koordinációs Kirendeltség	Üzemviteli Központ
	Vízmérési Kirendeltség	Főtelep
VTO	Déli Üzem Mérnökség	XXI. II. Rákóczi fejedelem út 345.
	Pesti Üzem Mérnökség	X. Ihász u. 29.
	Budai Üzem Mérnökség	XII. Isxxxxxxxx xx 0.
		Biatorbágy
	Északi Üzem Mérnökség	Főtelep
	Szentendrei Üzem Mérnökség	Horány
	Technológiai Csoport	Ráckeve
	Északi Védterületi Team	Szigetmonostor
	Déli Védterületi Team	Ráckeve
VKO	Váci út	Váci út
	Csepel	XXI. II. Rákóczi fejedelem út 345.
	BKSZTT	Nagy Duna sor 2.
ÜFO	Gépműhely	Főtelep
	Irányítástechnika	Főtelep
	Erősáram	Főtelep
ÜBO	Szentendre Szigeti Xxx	Xxxxxxx alközpont
	Csepel Xxxxxxx Xxx	XXI. II. Rákóczi fejedelem út 345.
	Budapesti Örs	Főtelep
IGO	Békás-Megyer	III. Kixxxxxx xxxx 000.
	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx
	Kertészet	Főtelep
	Torony	Üzemviteli Központ
BEO	Központi Anyag Raktár	Főtelep

IT	Szállítási Osztály	Főtelep
DokKezOszt	Dokumentumkezelési Osztály	Főtelep
ÜSZI	fizikai terület	Üzemviteli Központ
XXX	vállalkozói / alvállalkozói terület	Üzemviteli Központ

2. számú melléklet – Szennyvízágazati telephelyek:

BKSZTT szennyvíztelep (Nagy Duna sor 2.) Szigetszentmiklós szennyvíztelep és átemelők Tököl szennyvíztelep és átemelők Szigethalom átemelők

Halásztelek átemelők

Biatorbágy szennyvíztelep és átemelők Budajenő szennyvíztelep és átemelők Budaörsi szennyvíztelep és átemelők Budakeszi szennyvíztelep és átemelők

Munka- és tűzvédelmi Szaktevékenység

Követelmények a feladatra vonatkozóan:

• Az 1. számú mellékletben szereplő területeken munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása

• Eseti munka- és tűzvédelmi bejárások az 1. számú mellékeltekben felsorolt területekre

• Soron kívüli munkavédelmi kockázat elemzés-értékelés elkészítése,

• FVZRT-hez kapcsolódó szennyvíztisztító telepek és átemelő berendezésekhez (kivéve BKSZTT) kapcsolódó munka- és tűzvédelmi jellegű dokumentációk karbantartása, frissítése (egyéni védőeszköz kiosztás, zárt térben történő munkavégzés szabályzata, technológiai utasítások, oktatási tematikák, tűzoltó készülékek-, tűzcsapszekrények nyilvántartása, utasítás tűzesemény esetére, mérési jegyzőkönyvek, tűzjelző rendszerek dokumentumai, menekülési irányjelek vizsgálati lapjai, füst gátló- tűz gátló ajtók vizsgálati lapjai, vészlétrák lapjai, tűzvédelmi szakvizsgák ellenőrzése,), munka- és tűzvédelmi nyomtatványok rendszeres ellenőrzése (pl. ittasság vizsgálati napló, munkabaleseti napló, munkabaleseti jegyzőkönyv, munkavédelmi oktatási napló, egyéni védőeszköz átadási bizonylat, vegyi anyag nyilvántartó napló, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, gázfogyasztó berendezések, kémények felülvizsgálati jegyzőkönyvei), munkabalesetek kivizsgálása, jelentése, nyilvántartás vezetése, munkavédelmi üzembe helyezések ügyintézése, előzetes-, időszakos- és soron kívüli munkavédelmi vizsgálatok elvégzése, féléves és a soron kívüli munkavédelmi szemlék elvégzése, jegyzőkönyvezése, ismétlődő- és rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása, részvétel a hatósági ellenőrzéseken, szükséges munkabiztonsági hatósági bejelentések ügyintézése (rákkeltők felhasználásának bejelentése, munkabaleseti bejelentések)

• folyamatos kapcsolattartás a Megbízó képviselőjével,

• egyéb, a Megbízó által meghatározott munkavédelmi szakmai tevékenység elvégzése

1. Teljesítés:

Rendelkezésre állás heti 8 óra.