KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

2018.

Tartalom

I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3

1. Általános tájékoztató 4

2. Az eljárás jogi háttere: 4

3. Az eljárás tárgya: 4

4. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése: 5

5. Ajánlattétel feltételei: 5

6. A bírálati szempontokkal kapcsolatos előírások: 5

7. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei: 7

8. Az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai elemei: 7

9. Kiegészítő tájékoztatás: 8

10. Alvállalkozók igénybevétele: 8

11. Közös ajánlattétel: 9

12. Az ajánlat beadása: 9

13. Az ajánlat bontása: 9

14. Az ajánlat elbírálása: 10

15. Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról: 10

16. Szerződés megkötése: 10

17. Egyéb információk: 10

II. VÁLLALKOZÁSI szerződéstervezet 13

III. Formanyomtatványok 26

IV. MŰSZAKI Leírás, feladat meghatározás 38

I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez

Eljárásra vonatkozó általános tudnivalók

1.Általános tájékoztató

Az útmutató nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, az útmutató a felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az útmutató között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás a mértékadó.

0.Xx eljárás jogi háttere:

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.

Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

0.Xx eljárás tárgya:

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei épületeinek karbantartási, felújítási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás.

Ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni az elvégzendő feladatokat, ezért egy olyan építési keretmegállapodás megkötésére kerül sor, ahol egyes munkanemekre vonatkozóan az egységárak versenyeztetése történik meg és ezen árak keretmegállapodásban történő rögzítését követően, a véglegesített feladatellátásra vonatkozóan a konkrét munka megrendelése egyszerűsített formában, egyedi megrendelések révén valósul meg.

Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. A hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és bádogos szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos javításokat jelent.

A részletes követelményeket a dokumentáció IV. fejezete tartalmazza.

Ajánlatkérő a keretmegállapodást 24 hónapra kívánja megkötni, mely egy alkalommal 12 hónappal meghosszabbítható.

Ajánlatkérő a megadott keretösszegtől + 25 % -al eltérhet.

A szerződés teljesítése során előreláthatólag engedélyköteles tevékenység végzése nem szükséges. Amennyiben a keretmegállapodás terhére a jövőben engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy Ajánlatkérő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről.

1. rész: Békéscsaba területén lévő ingatlanok:

Teljesítés helyszínei:

Békéscsaba, Xxxxxx u. 3; Szerdahelyi u.2 –Szabolcs u 34; Xxxxx Xxxxxx tér 18-Hunyadi tér 1; Hunyadi tér 4; Szarvasi út 107; Árpád sor 2/6; Xxxxxx A. u. 2-4.- Derkovits sor 2; Temető sor 8; Xxxxxxxx u. 4.

Összesen: 21.462 m2

Keretösszeg: 67.000.000,- Ft

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

2. rész: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások területén lévő ingatlanok:

Békés, Kossuth u. 4; Múzeum köz 1.

Szarvas, Xxxxxxxxx xx 00-00.

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1; Kossuth L. u. 45.

Szeghalom, Xxxx Xxxxx u. 4; Xxxx Xxxxxx u. 6; Bocskai u. 8.

Dévaványa, Hősök tere 1.

Összesen: 8504 m2

Keretösszeg: 27.000.000,- Ft

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – szarvasi, szeghalmi, békési, gyomaendrődi járások közigazgatási területén - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

3. rész: Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások területén lévő ingatlanok:

Sarkad, Xxxxx Xxxxxx tér 7; Szent Xxxxxx xxx 00/0.; Xxxxx Xxxxxx u. 4.

Gyula, Ady E. u. 8; Kossuth u. 2; Xxxxxx xxx 0; Xxxxxx xxx 0., Megyeház u. 5-7.

Elek, Xxxxxx xx 0.

Mezőkovácsháza, Árpád u. 169; Hősök tere 1; Hársfa u. 3; Alkotmány u. 42.

Orosháza, Xxxxxxxxx xxx 0; Ady E. u. 9.

Tótkomlós, Fő u. 1.

Battonya, Fő u. 91.

Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.

Összesen: 10.582 m2

Keretösszeg: 33.000.000,- Ft

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – sarkadi, orosházi, mezőkovácsházai és gyulai járások közigazgatási területén - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

0.Xx ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése:

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével kapcsolatban függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

5.Ajánlattétel feltételei:

Ajánlattevőnek ajánlatát az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a teljesítésről, a szerződéses feltételekről, nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben az a nyertes ajánlatot tette, és vele a szerződét megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő elvégzése tekintetében.

6.A bírálati szempontokkal kapcsolatos előírások:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok szerint:

1. Nettó ajánlati ár (Ft): súlyszám: 68

2. Minőségi szempont:

2.1 a szerződés teljesítésében közreműködő kőműves szakember (szakmunkás) szakmai többlettapasztalata (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 8

2.2 a szerződés teljesítésében közreműködő villanyszerelő szakember (szakmunkás) szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 8

2.3 a szerződés teljesítésében közreműködő víz/gáz/fűtésszerelő szakember (szakmunkás) szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 8

2.4 javítási-karbantartási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének időpontja percben meghatározva (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 8

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

1. Nettó ajánlati ár (Ft):

A mellékletként csatolt, valamennyi munkanemet tartalmazó árazatlan költségvetés beárazva az egyes munkanemek egységárainak összege alapján.

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza;

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P=A _{𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏}/A _{𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡}∗(P_𝑚𝑎𝑥− P _𝑚𝑖𝑛 )+P _𝑚𝑖𝑛

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P _max: a pontskála felső határa (10 pont)

P _min: a pontskála alsó határa (0 pont)

A _legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme

A _vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. Minőségi szempont:

2.1-2.3 részszempontok:

Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 2.1-2.3 értékelési részszempontok esetén:

Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max − P min) + P min

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja

A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.

Jelen értékelési szempont esetében a maximum 60 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek körében előírt minimális szakmai tapasztalaton (24 hónap) felüli többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon csak ezt az értéket kell feltüntetni.

2.4 részszempont:

Ajánlatkérő a 60-180 perc közötti megajánlás esetén az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza;

A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi:

P=A _{𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏}/A _{𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡}∗(P_𝑚𝑎𝑥− P _𝑚𝑖𝑛 )+P _𝑚𝑖𝑛

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P _max: a pontskála felső határa (10 pont)

P _min: a pontskála alsó határa (0 pont)

A _legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme (60 perc)

A _vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Jelen értékelési szempontok esetében a 60 perc, vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják, míg a 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.

0.Xx ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei:

(benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke):

1. Tartalomjegyzék

2. Felolvasó lap részenként a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti adatokkal (1. sz. melléklet).

3. Nyilatkozat kizáró okokról, műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2. sz. melléklet).

4. Egyéb igazolások, nyilatkozatok

1. Ajánlattevő nyilatkozata részenként az értékelési szempontok vonatkozásában bemutatott szakemberekről. (8. sz. melléklet)

2. Az ajánlattevőnek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a megnevezett szakember önéletrajzát, végzettségének igazolását, valamint rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát.

3. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról
   (3. sz. melléklet).

4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti, KKV tv. szerinti besorolásáról (4. sz. melléklet).

5. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok – Kbt. 62. § – hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdése) (5. sz. melléklet).

6. Az ajánlattevő nyilatkozatának becsatolása arra vonatkozóan, hogy cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelme van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (6. sz. melléklet)

7. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról. Nemleges válasz esetén is –nem vesz igénybe kitöltéssel, vagy egyértelmű kihúzással- kérjük csatolni! (7. sz. melléklet).

8. Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban.

9. Csatolni kell a mellékelt költségvetési kiírás valamennyi tételének beárazásával történő árazott költségvetés.

10. Közös ajánlattétel esetén az arról szóló megállapodás becsatolása (adott esetben).

5. Az Ajánlattevőnek az eljáráson való részvételi szándékát, valamint a közbeszerzési dokumentumok letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) megküldése (9. sz. melléklet).

Ajánlatkérő által a dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő azokkal megegyező tartalmú nyilatkozatot is elfogad.

0.Xx ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai elemei:

1. Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve, a csomagoláson „Közbeszerzés – Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás - Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” megjelöléssel kell benyújtani.

2. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n a teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve, az árazott költségvetést xls. formátumban is) kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó.

3. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

4. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak ajánlattevő általi felelős vagy hiteles fordítását is az ajánlathoz csatolni.

5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

9.Kiegészítő tájékoztatás:

1. Az ajánlattételi időszak alatt Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének:

címe: Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

telefaxszáma: x00 00000000

e-mail címe: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

2. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését.

3. A kiegészítő tájékoztatásra a választ, tájékoztatás formájában minden Ajánlattevő számára Ajánlatkérő megküldi.

4. Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan faxszámot, e-mail címet adjon meg, amely 24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be. Ezen rendelkezés az egyéb dokumentumok mellett értendő a közbeszerzési dokumentumok letöltésének igazolására szolgáló regisztrációs lapra is!

5. A közbeszerzési eljárás során Ajánlattevő és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás vonatkozásában a Kbt. 41. §-ában foglaltak az irányadók.

6. Az elektronikus levélcímre megküldött kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul, határidőre.

10.Alvállalkozók igénybevétele:

1. Az ajánlattevőnek (összhangban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaival) ajánlatában meg kell jelölnie:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

2. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

1. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

2. Az ajánlattevőként szerződő fél az értékeléskor bemutatott szakemberek bevonásától nem lehet eltekinteni, figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésben foglaltakra.

3. A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint teljesítés során az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

11.Közös ajánlattétel:

1. Több gazdasági szereplő közös ajánlata esetében a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

2. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia:

• közös ajánlattevők neve, címe, székhelye, adószáma;

• a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni kívánt bankszámla számlaszáma;

• a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya);

• a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és felhatalmazása, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra;

• a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a szerződés teljesítésére;

• a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, a teljesítésben való részvételük aránya.

00.Xx ajánlat beadása:

1. Az ajánlatot személyesen közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani.

2. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig kézhez kapja.

3. Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (KÉR) szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ezért amennyiben a borítékon nem szerepel a 8. a) pontban megadott szöveg és Ajánlatkérő címe, abban az esetben nem garantálható az ajánlat időben történő beérkezése.

4. A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

00.Xx ajánlat bontása:

1. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel.

2. Az ajánlat bontása a megjelent pályázó jelenlétében történik, melyről külön értesítést Ajánlatkérő nem küld.

3. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt 68.§ (4) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

4. Ajánlatkérő a bontás során megvizsgálja, hogy az adott ajánlat

1. határidőre beérkezett-e;

2. az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra (csomagoláson előírt felirat feltüntetve, ajánlatok összefűzése, digitális adathordozó);

5. az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) és a bírálati szempontok szerinti vállalásokat.

6. Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét.

7. Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldésre kerül.

00.Xx ajánlat elbírálása:

1. Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja, hogy azok formai és tartalmi elemeiket tekintve megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételeknek, ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére.

2. Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) - (2), (4) és (6) bekezdéseiben meghatározott esetekben érvénytelennek minősíti.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben kizárja az eljárásból ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.

4. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

5. Ajánlatkérő írásban tájékoztatja Ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

6. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő az ott meghatározott szempontrendszer alapján bírálja el.

15.Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról:

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli összegezést készít, melyet ajánlattevőknek a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint küldi meg.

16.Szerződés megkötése:

1. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján történik.

2. Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződés tervezetben foglalta össze, mely tervezet az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi.

17.Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat internetes elérési útvonalon korlátozás nélkül teljes körűen és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és az Ajánlatkérő részére a megadott telefax számra vagy e-mail címre, figyelemmel a Kbt. 41. §-ban foglaltakra – történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.

2. Kapcsolattartás: a felolvasó lapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

3. Ajánlatkérő alternatív ajánlattételre nem biztosít lehetőséget.

4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását.

5. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

6. Az Ajánlattevő által kidolgozott Xxxxxxx (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

7. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

8. A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kérhet azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni:

13. Megnevezés: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága

Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 13.

Telefon: +36 (66) 996 200;

14. Megnevezés:Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály

Cím: 1086 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: x00 (0) 000 0000;

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx, xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

15. Megnevezés: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

16. Megnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály

Cím: 5000 Szolnok Hősök tere 6.

Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164.

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxx@xxxx.xx

17. Megnevezés:Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 88.

Telefon: 00-00-000-000;

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

18. Megnevezés:Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: 1100 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00.

Telefon: x00 (0) 000 0000; e-mail: xxxxxxxx@xxx.x-x.xx

Békéscsaba, 2018. április 13.

II. VÁLLALKOZÁSI szerződéstervezetEK

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 1. rÉSZ

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Név: Békés Megyei Kormányhivatal

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

Adószáma: 15789264-2-04

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242

ÁHTI azonosító: 297635

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a/az

Név: ………………………………………………………….

Cím: …………………………………………………………

Képviseli: …………………………………………………….

Számlaszáma: ……………………………………………………

Számlázási cím: …………………………………………………

Adószáma: ………………………………………………………

Statisztikai jelzőszáma: ………………………………………………

Cégjegyzék száma: ……………………………………………………

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

/ajánlattevő által kitöltendő/

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

1. A szerződés tárgya, hatályba lépés

1. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 1. rész Békéscsaba közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében, maximum nettó 67.000.000 forint keretösszegben.

2. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítható.

3. A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei:

Békéscsaba, Xxxxxx u. 3. (hrsz: 4080/2; 4081);

Szerdahelyi u. 2. –Szabolcs u 34. (hrsz: 3119;3121/1,3,4);

Szxxx Xxxxxx xxx 00. -Xxxxxxx xxx 0. (hrsz: 3888;3889);

Huxxxxx xxx 0. (hrsz: 3880);

Szxxxxxx xx 000. (hrsz: 6254);

Xxxxx sor 2/6. (hrsz: 4412);

Xxxxxx X. u. 2-4. - Derkovits sor 2 (hrsz: 1);

Temető sor 8. (hrsz: 2662);

Munkácsy u. 4. (hrsz: 2943)

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

4. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről.

2. Vállalkozói díj

1. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem számolhat el.

2. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

3. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, szerelvények, stb. értékét számíthatja fel.

4. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő bármely költségét, ideértve különösen

1. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges);

2. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit;

3. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,

4. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint

5. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

5. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet.

6. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek stb. az ellenértékét.

7. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.

8. A számlázás és kifizetés pénzneme forint.

3. Fizetési feltételek

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket.

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

3.2. A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó ……………………..számú számlaszámára.

3.3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszaküldeni Vállalkozó részére.

3.4. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

3.5. Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: saját költségvetési forrás.

3.6. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak.

3.7. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése.

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

1. A felek jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.

2. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére ésszerű határidőn belül megadni.

3. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik.

4. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak megszerzése és költsége Megrendelőt terheli.

5. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége.

7. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni.

8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.

9. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.

10. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Xxxxx a megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti.

12. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.

13. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.

14. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.

15. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni.

16. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

17. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel.

18. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka elvégzéséhez.

19. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.

20. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.

21. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

22. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési napon legalább kétszer megtisztítani.

23. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni.

24. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni.

25. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

26. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

27. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

28. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

4. Megrendelés

   1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól:

• Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben szereplő költségek alapján megrendelheti.

• Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát írásban megküldeni Megrendelő részére.

• Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt határidőt, naptári napban megadva.

• Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó maximumnak.

• Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló információkat.

• A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított …………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést megkezdeni.

• Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek.

4. Műszaki ügyelet

1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.

2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket biztosítja:

név:………………………………..

telefon:…………………………….

email cím: …………………………

3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek.

4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, és Xxxxx szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.

5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad Megrendelő részére 3 munkanapon belül.

6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.

4. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése)

   1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben elvégzi.

   2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során történő átadását is kiköthetik.

   3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is.

   4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani.

   5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik.

   6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

   7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból legalább azonos állapotot köteles visszaállítani.

   8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.

   9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

   10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt rávezeti a munkalapra.

   11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére.

4. Szakember

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek értékelésre:

Szaktudás	Szakmai többlettapasztalat (szakember értékelési részszempont alá eső, szakmai tapasztalata hónapokban)
kőműves szakember	*szerződéskötéskor kitöltendő
villanyszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő
víz/gáz/fűtésszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő

4. Jótállás és szavatosság

   1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

   2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősséggel tartozik.

   3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

   4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.

   5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles

1. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

2. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

3. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik.

7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

   1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, késedelmesen teljesíti.

   2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.

   3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak költségét Vállalkozó hárítani.

   4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Xxxxx meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó legalább öt eseti megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.

   5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet.

4. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése

   1. Szerződés módosítása:

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.

3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat:

1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget,

2. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít,

3. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik,

4. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti,

5. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, munkavédelmi kötelezettségeket megsértette,

6. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

7. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban igazolja Megrendelő felé.

8. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,

9. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el,

10. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.

4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely alapján a szerződést fel kívánják mondani.

5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a Felek egymással elszámolnak.

4. Alkalmazandó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Titoktartás

1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.

3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően eljárni.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján.

4. Kapcsolattartás szabályai

Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton történő kapcsolattartást.

Megrendelő részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

Vállalkozó részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

4. Egyéb rendelkezések

1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó:

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadóak.

4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni.

5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.

9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi.

10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

• ajánlattételi felhívás,

• közbeszerzési dokumentum,

• vállalkozó ajánlata.

12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

1. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak

2. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek

Békéscsaba, 2018. ……………..

…………..…………........……................. Békés Megyei Kormányhivatal Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott Megrendelő képviseletében …………..…………........…….................... ………………………. ………………… ügyvezető Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. ……………………

……………………

Xxxxxxx Xxxxxxxxx főosztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

……………………

xx. Xxxx Xxxxx jogász

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 2.rész

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Név: Békés Megyei Kormányhivatal

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

Adószáma: 15789264-2-04

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242

ÁHTI azonosító: 297635

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a/az

Név: ………………………………………………………….

Cím: …………………………………………………………

Képviseli: …………………………………………………….

Számlaszáma: ……………………………………………………

Számlázási cím: …………………………………………………

Adószáma: ………………………………………………………

Statisztikai jelzőszáma: ………………………………………………

Cégjegyzék száma: ……………………………………………………

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

/ajánlattevő által kitöltendő/

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

4. A szerződés tárgya, hatályba lépés

5. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 2. rész: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében, maximum nettó 27.000.000 forint keretösszegben.

6. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítható.

7. A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei:

Xxxxx, Xxxxxxx u. 4 (hrsz: 5633);

Múzeum köz 1. (hrsz: 2241/1/A/1,2)

Szarvas, Xxxxxxxxx xx 00-00. (hrsz: 5038/4)

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 (hrsz: 1588);

Kossuth L. u. 45. (hrsz: 2394/A/1; 2394/B/1; 2394/B/2; 2394/B/3; 2394/C/2)

Szeghalom, Xxxx Xxxxx u. 4 (hrsz: 1015);

Xxxx Xxxxxx u. 6 (hrsz: 1024/3);

Bocskai u. 8. (hrsz: 985)

Dévaványa, Hősök tere 1. (hrsz: 2)

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

8. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről.

5. Vállalkozói díj

9. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem számolhat el.

10. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

11. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, szerelvények, stb. értékét számíthatja fel.

12. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő bármely költségét, ideértve különösen

6. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges);

7. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit;

8. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,

9. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint

10. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

13. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet.

14. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek stb. az ellenértékét.

15. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.

16. A számlázás és kifizetés pénzneme forint.

6. Fizetési feltételek

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket.

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

3.2. A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó ……………………..számú számlaszámára.

3.3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszaküldeni Vállalkozó részére.

3.4. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

3.5. Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: saját költségvetési forrás.

3.6. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak.

3.7. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése.

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

4. A felek jogai és kötelezettségei

14. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.

15. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére ésszerű határidőn belül megadni.

16. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik.

17. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak megszerzése és költsége Megrendelőt terheli.

18. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. Megrendelő előteljesítést elfogad.

19. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége.

20. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni.

21. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.

22. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.

23. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Xxxxx a megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.

24. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti.

25. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.

26. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.

27. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.

28. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni.

29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

30. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel.

31. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka elvégzéséhez.

32. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.

33. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.

34. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

35. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési napon legalább kétszer megtisztítani.

36. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni.

37. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni.

38. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

39. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

40. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

41. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

4. Megrendelés

   1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól:

• Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben szereplő költségek alapján megrendelheti.

• Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket. Azon tételek esetében, amelyek az ajánlati dokumentációban szerepelnek a Vállalkozó azonos, vagy a Megrendelő részére kedvezőbb árat adhat.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát írásban megküldeni Megrendelő részére.

• Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt határidőt, naptári napban megadva.

• Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó maximumnak.

• Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló információkat.

• A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított …………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést megkezdeni.

• Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek.

4. Műszaki ügyelet

1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.

2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket biztosítja:

név:………………………………..

telefon:…………………………….

email cím: …………………………

3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek.

4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, és Xxxxx szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.

5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad Megrendelő részére 3 munkanapon belül.

6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.

4. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése)

   1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben elvégzi.

   2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során történő átadását is kiköthetik.

   3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is.

   4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani.

   5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik.

   6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

   7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból legalább azonos állapotot köteles visszaállítani.

   8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.

   9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

   10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt rávezeti a munkalapra.

   11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére.

5. Szakember

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek értékelésre:

Szaktudás	Szakmai többlettapasztalat (szakember értékelési részszempont alá eső, szakmai tapasztalata hónapokban)
kőműves szakember	*szerződéskötéskor kitöltendő
villanyszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő
víz/gáz/fűtésszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő

4. Jótállás és szavatosság

   1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

   2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősséggel tartozik.

   3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

   4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.

   5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles

4. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

5. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

6. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik.

7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

   1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, késedelmesen teljesíti.

   2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.

   3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak költségét Vállalkozó hárítani.

   4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Xxxxx meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó legalább öt eseti megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.

   5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet.

4. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése

   1. Szerződés módosítása:

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.

3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat:

11. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget,

12. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít,

13. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik,

14. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti,

15. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, munkavédelmi kötelezettségeket megsértette,

16. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

17. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban igazolja Megrendelő felé.

18. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,

19. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el,

20. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.

4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely alapján a szerződést fel kívánják mondani.

5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a Felek egymással elszámolnak.

4. Alkalmazandó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Titoktartás

1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.

3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően eljárni.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján.

4. Kapcsolattartás szabályai

Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton történő kapcsolattartást.

Megrendelő részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

Vállalkozó részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

4. Egyéb rendelkezések

1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó:

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadóak.

4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni.

5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.

9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi.

10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

• ajánlattételi felhívás,

• közbeszerzési dokumentum,

• vállalkozó ajánlata.

12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

3. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak

4. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek

Békéscsaba, 2018. ……………..

…………..…………........……................. Békés Megyei Kormányhivatal Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott Megrendelő képviseletében …………..…………........…….................... ………………………. ………………… ügyvezető Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. ……………………

……………………

Xxxxxxx Xxxxxxxxx főosztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

……………………

xx. Xxxx Xxxxx jogász

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 3. rész

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Név: Békés Megyei Kormányhivatal

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott

Adószáma: 15789264-2-04

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242

ÁHTI azonosító: 297635

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a/az

Név: ………………………………………………………….

Cím: …………………………………………………………

Képviseli: …………………………………………………….

Számlaszáma: ……………………………………………………

Számlázási cím: …………………………………………………

Adószáma: ………………………………………………………

Statisztikai jelzőszáma: ………………………………………………

Cégjegyzék száma: ……………………………………………………

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

/ajánlattevő által kitöltendő/

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

7. A szerződés tárgya, hatályba lépés

9. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 3. rész Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében, maximum nettó 33.000.000 forint keretösszegben.

10. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítható.

11. A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei:

Sarkad, Xxxxx Xxxxxx tér 7 (hrsz: 3056/2);

Xxxxx Xxxxxx tér 24/2. (hrsz: 2570/3);

Xxxxx Xxxxxx u. 4. (hrsz: 141)

Xxxxx, Xxx E. u. 8 (hrsz: 4740);

Kossuth u. 2 (hrsz: 255);

Petőfi tér 3 (hrsz: 1/2/A/1);

Xxxxxx xxx 0. (hrsz: 4475/A/2),

Megyeház u. 5-7. (hrsz: 4466)

Xxxx, Xxxxxx út 2. (hrsz: 3/3)

Mezőkovácsháza, Xxxxx u. 169; (hrsz: 446/3/A/1; 446/3/A/2; 446/3/A/3; 446/3/A/4; 446/3/A/5;

446/3/A/6; 446/3/A/7; 446/4)

Hősök tere 1 (hrsz: 269/8);

Hársfa u. 3 (hrsz: 261);

Alkotmány u. 42. (hrsz: 861/2)

Orosháza, Szabadság tér 3; (hrsz: 2937/A/1; 2937/A/2; 2937/A/3)

Ady E. u. 9. (hrsz: 2375)

Tótkomlós, Fő u. 1. (hrsz: 1)

Battonya, Fő u. 91. (hrsz: 1)

Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. (hrsz: 1)

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval.

12. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről.

8. Vállalkozói díj

17. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem számolhat el.

18. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

19. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, szerelvények, stb. értékét számíthatja fel.

20. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő bármely költségét, ideértve különösen

11. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges);

12. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit;

13. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,

14. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint

15. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

21. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet.

22. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek stb. az ellenértékét.

23. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.

24. A számlázás és kifizetés pénzneme forint.

9. Fizetési feltételek

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket.

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

3.2. A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó ……………………..számú számlaszámára.

3.3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszaküldeni Vállalkozó részére.

3.4. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

3.5. Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: saját költségvetési forrás.

3.6. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak.

3.7. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése.

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

4. A felek jogai és kötelezettségei

14. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.

15. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére ésszerű határidőn belül megadni.

16. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik.

17. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak megszerzése és költsége Megrendelőt terheli.

18. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. Megrendelő előteljesítést elfogad.

19. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége.

20. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni.

21. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.

22. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.

23. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Xxxxx a megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.

24. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti.

25. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.

26. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.

27. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.

28. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni.

29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

30. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel.

31. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka elvégzéséhez.

32. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.

33. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.

34. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

35. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési napon legalább kétszer megtisztítani.

36. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni.

37. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, szerkezetet beépíteni.

38. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

39. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

40. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

41. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

4. Megrendelés

   1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól:

• Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben szereplő költségek alapján megrendelheti.

• Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket. Azon tételek esetében, amelyek az ajánlati dokumentációban szerepelnek a Vállalkozó azonos, vagy a Megrendelő részére kedvezőbb árat adhat.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.

• Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát írásban megküldeni Megrendelő részére.

• Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt határidőt, naptári napban megadva.

• Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó maximumnak.

• Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló információkat.

• A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított …………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést megkezdeni.

• Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek.

4. Műszaki ügyelet

1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.

2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket biztosítja:

név:………………………………..

telefon:…………………………….

email cím: …………………………

3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek.

4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, és Xxxxx szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.

5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad Megrendelő részére 3 munkanapon belül.

6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.

4. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése)

   1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben elvégzi.

   2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során történő átadását is kiköthetik.

   3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is.

   4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megvalósítani.

   5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik.

   6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

   7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból legalább azonos állapotot köteles visszaállítani.

   8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.

   9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

   10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt rávezeti a munkalapra.

   11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére.

5. Szakember

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek értékelésre:

Szaktudás	Szakmai többlettapasztalat (szakember értékelési részszempont alá eső, szakmai tapasztalata hónapokban)
kőműves szakember	*szerződéskötéskor kitöltendő
villanyszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő
víz/gáz/fűtésszerelő	*szerződéskötéskor kitöltendő

4. Jótállás és szavatosság

   1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

   2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősséggel tartozik.

   3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

   4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.

   5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles

7. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

8. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni,

9. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik.

7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

   1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, késedelmesen teljesíti.

   2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.

   3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak költségét Vállalkozó hárítani.

   4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Xxxxx meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó legalább öt eseti megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.

   5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet.

4. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése

   1. Szerződés módosítása:

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.

3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat:

21. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget,

22. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít,

23. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik,

24. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti,

25. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, munkavédelmi kötelezettségeket megsértette,

26. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

27. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban igazolja Megrendelő felé.

28. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,

29. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el,

30. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.

4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely alapján a szerződést fel kívánják mondani.

5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a Felek egymással elszámolnak.

4. Alkalmazandó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4. Titoktartás

1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.

3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően eljárni.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján.

4. Kapcsolattartás szabályai

Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton történő kapcsolattartást.

Megrendelő részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

Vállalkozó részéről:

Név:

Beosztás:

Telefon:

Email:

4. Egyéb rendelkezések

1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó:

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadóak.

4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni.

5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.

9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi.

10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

• ajánlattételi felhívás,

• közbeszerzési dokumentum,

• vállalkozó ajánlata.

12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

5. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak

6. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek

Békéscsaba, 2018. ……………..

…………..…………........……................. Békés Megyei Kormányhivatal Xx. Xxxxxx Xxxxx kormánymegbízott Megrendelő képviseletében …………..…………........…….................... ………………………. ………………… ügyvezető Vállalkozó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. ……………………

……………………

Xxxxxxx Xxxxxxxxx főosztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

……………………

xx. Xxxx Xxxxx jogász

III. Formanyomtatványok

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz

1. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

Felolvasólap

Ajánlattevő:

neve:

címe:

adószáma:

Kapcsolattartó:

neve:

címe:

telefon száma:

telefax száma:

e-mail címe:

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlatom:

Rész megnevezése:
Nettó ajánlati ár	Ft
a szerződés teljesítésében közreműködő kőműves szakember (szakmunkás) szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap)	hónap
a szerződés teljesítésében közreműködő villanyszerelő szakember (szakmunkás) szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap)	hónap
a szerződés teljesítésében közreműködő víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember (szakmunkás) szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap)	hónap
javítási-hibaelhárítási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének időpontja percben meghatározva (minimum 60 perc, maximum 180 perc)	perc

Kelt: ………………….

...............................................

aláírás

2. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

kizáró okokról a Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás nem tartozik az alább felsorolt kizáró okok hatálya alá:

a Kbt. 62. § (1) bekezdés vonatkozásában:

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig,

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: xxxxx xxxxxxxxxxx), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy:

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be.

Tulajdonos:
neve:	állandó lakhelye:
neve:	állandó lakhelye:

vagy

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolni tudom, az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Alkalmasság igazolására bemutatni kívánt szakemberek:

kőműves szakember

villanyszerelő szakember

víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember

^*A megfelelő rész aláhúzandó.

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

3. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:	címe:

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának, valamint ajánlatkérési dokumentációjának részletes áttanulmányozását követően alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében nyilatkozom, hogy Xxxxxxxxxxx ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy korlátozások nélkül elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott összegű ellenszolgáltatásért kész- és képes a szerződés megkötésére és a szerződés határidőre történő teljesítésére.

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

4. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról

( Kbt. 66. § (4) bekezdés)

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás

„a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) szerint

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak* minősül,

nem tartozik a KKVtv hatálya alá*

* megfelelő rész aláhúzandó

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

5. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésének tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt vállalkozás alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

6. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

a cégbíróságon folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem vonatkozásában

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozásnak

- a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolom. 

- a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme nincs folyamatban. 

 megfelelő rész aláhúzandó

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

7. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

1. 66. § (6) bekezdés a) pont:

a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni:

Rész megnevezése:

-

-

2. 66. § (6) bekezdés b) pont:

az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, székhelye:

-

-

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

8. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

NYILATKOZAT

szakemberek tekintetében

Ajánlattevő:
neve:	címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

Rész megnevezése:

kőműves szakember

villanyszerelő szakember

víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember

Dátum: ...................

...............................................

aláírás

9. számú melléklet

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele.

REGISZTRÁCIÓS LAP

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő)

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

(egy példányban elegendő benyújtani!)

A közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő adatai:

Gazdasági szereplő neve:

Gazdasági szereplő székhelye:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Telefax szám:

E-mail cím:

Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a x00 00000000 telefax számra vagy a xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx e-mail címre, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig!

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be.

Kelt:…………………………, 2018…………………. hó…………napján

...............................................

cégszerű aláírás

IV. MŰSZAKI Leírás, feladat meghatározás

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi tevékenység ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett ingatlanokban:

• építési feladatok ellátása,

• megelőző állagmegóvási feladatok ellátása,

• építési törmelék és esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elszállítása,

• építési, bontási munkát követő takarítás, tereprendezés,

• építés, bontás közbeni baleset és munkavédelem,

• hibaelhárító szolgálat biztosítása,

• ütemezett hibaelhárítási feladatok ellátása,

• közreműködés Megrendelő karbantartási tervének elkészítésében,

Vállalkozó által ellátandó, a Megrendelő által kezdeményezett, ingatlan építési, állagmegóvási és hibaelhárítási feladatok különösen az alábbiak:

1. Építőmesteri munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen:

• épületek és építmények kényszerbontása,

• beton- és vasbeton szerkezetek (zsaluzás, dúcolás, víztelenítés, földmunkák, betonozás, betonacél szerelés, előregyártott szerkezetek),

• falazás és kőműves munka,

• ácsmunka és tetőfedés,

• vakolás, állványozás, épületdíszítések,

• szárazépítési munka,

• xxxxx és meleg burkolás,

• műköves és gipsz épületdíszítés munka,

• bádogos munka, csatornák tisztítása,

• épületasztalos munka, ajtók-ablakok szigetelése, pászítása,

• épületlakatos munka, kilincs, zár, nyílászáró és bútor vasalat, kerítés és kapu, 

• épületszerkezetek üvegezése, fóliázása,

• festés, mázolás, tapétázás,

• hő-, hang-, és vízszigetelés,

• reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása,

• bútorok (beépített bútor, szekrény, polc, szék és görgősszék), beltéri kiállító pavilonok össze- és szétszerelése, javítása,

• fák gallyazása, kivágása,

• beton, aszfalt, elemes térburkolat, tereprendezés,

• felszíni csapadékvíz-elvezetés.

2. Épületvillamossági munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen:

• erősáramú rendszer (vezeték, csatorna, védőcső, szerelvény, biztosító, megszakító, fényforrás, lámpa, rögzítő és tartószerkezetek, vezérlés és irányítástechnikai berendezés, fényforrások szükség szerinti cseréje hosszú élettartamú fényforrásokra)

• mérőhely, főelosztók, szinti elosztók, kapcsolószekrények (félévente karbantartás, kötések, csatlakozók ellenőrzése, utánhúzása, takarítás, tűzvédelmi főkapcsolók működőképességének ellenőrzése, dokumentálása),

• elektromos üzemű melegvíz termelő, fűtő berendezési tárgy javítása,

• berendezések elektromos bekötése,

• villám- és érintésvédelmi hálózat,

• telken belüli köz- és térvilágítás.

3. Épületgépészeti munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen:

• víz-és szennyvízrendszer (duguláselhárítás, csatornatisztítás, vezeték, szerelvény, berendezési tárgy, pipere, mérőhely),

• csapadékvíz elvezetés (vezeték, szerelvény, berendezés, akna, évente 1 alkalommal tisztítás és karbantartás),

• központi fűtés és melegvíz ellátás (vezeték, szerelvény, szelep, berendezés, fűtőtest, osztó-gyűjtő, szivattyú, iszapleválasztó, vízlágyító),

• gázszerelés (vezeték, szerelvény, mérőhely),

• szellőzés (vezeték, ventilátor, berendezés,),

• gépészeti tartószerkezet, védőburkolat, szigetelés,

• telken belüli közműépítés (földmunka, vezeték, akna, szerelvények)

Ajánlatkérő tájékoztatásul nyilatkozik arról, hogy nem tekinti jelen közbeszerzés tárgya alá tartozónak az alábbi munkákat:

• külső burkolatok hó- és jégmentesítése, hóeltakarítás

• zöldfelületek karbantartása, szemétgyűjtés, öntözés

• létesítmények takarítása

• gázüzemű fűtő és melegvíz termelő berendezések javítása, karbantartása

• vagyonvédelmi, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszerek javítása, karbantartása

• sorompó és szekcionált kapuk karbantartása, javítása

• tűzoltó készülékek karbantartása

• felvonók és lépcsőnjáró szerkezetek karbantartása

• klíma és légtechnikai berendezések karbantartása