AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Ajánlattevő!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

1./ Ajánlatkérő neve és címe

Név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Székhely: 1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.

Telefonszám: + 00 (0) 000-0000

Faxszám: + 00 (0) 000-0000

E-mail cím: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx

2./ Eljárás fajtája

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, melynek értelmében legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.

3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Ajánlatkérő külön ajánlattételi dokumentációt készít, amit ingyenesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció és annak műszaki melléklete személyesen elektronikus adathordozón rögzített formában átvehető az ajánlattételi határidő utolsó napjának kivételével munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra között az alábbi címen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület - felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.).

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció másra nem ruházható át.

4./ A közbeszerzés tárgya, mennyisége

4.1./ Tárgya:

Budapest I. kerület Xxxxx Xxxxx utca járda és útburkolata részleges felújításának teljes körű kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

4.2./ Mennyisége:

Főbb mennyiségi adatok:

Ostrom utca - Xxxxx Xxxxxx utca közötti szakasz a csomópont átépítésével együtt

meglévő út felújítása: 685 m2, meglévő lécsősjárda felújítása: 223 m2 új járda kiépítése: 200 m2

új víznyelő kiépítése:4 db, 1 db akna kiépítés

Xxxxx Xxxxxx utca – Batthyány utca (és Toldy F.utca), a Batthyány utca (és Toldy F. utca) – Hattyú utca

meglévő út javítása: 130 m2,

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

5./ Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

45233220-7 (közút burkolása)

6./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerződés.

7./ A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

A munkaterület átadásának tervezett napja: 2015. július 20. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja: 2015. szeptember 15. A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): 2015. szeptember 30. .

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

8./ A TELJESÍTÉS HELYE

Ostrom utca - Xxxxx Xxxxxx utca közötti szakasz a csomópont átépítésével együtt,

Xxxxx Xxxxxx utca – Batthyány utca (és Toldy F.utca), a Batthyány utca (és Toldy F. utca) – Hattyú utca közötti szakasza.

9./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A megvalósítás pénzügyi fedezete az Ajánlatkérő 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Kbt. 130. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésének és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - az igazolt teljesítést követően, a tényleges mennyiség után kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti.

Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a Kbt.

131. § (1) bekezdése és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására végszámlában kerül sor.

Ajánlattevőnek az ajánlatában (a pénzügyi ütemtervben is megjelölve) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy előleget kíván-e igénybe venni. Abban az esetben, ha ajánlattevő élni kíván az előleg biztosításának lehetőségével, akkor (a pénzügyi ütemtervben is megjelölve) meg kell adnia annak pontos forint összegét is.

Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.

Vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelő a Kbt. 125. § (9) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet köt ki.

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, a szerződés megkötésekor előre nem látható, nem tervezhető munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

Amennyiben az építési beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt válik szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Megrendelő szakmai és jogi szempontból jóváhagyja, ezen költségelemek a tartalékkeretéből kifizethetőek.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

1. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni: A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.

2. Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint a Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.

3. Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

4. Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; a Megbízó költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó számára vagy más módon a Megbízó érdekét szolgálja.

5. Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka esetében az alábbi elvek kerülnek alkalmazásra: Pótmunka alatt azokat a munkákat kell érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata a szerződéskötéskor nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses akarat körén a szerződéskötés időpontjában. Mivel a felek szándéka nem terjed ki ezeknek a munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen ezek a tételek nem kerülnek feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentációban, sem a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben.

A tartalékkeret terhére el nem számolható költségek:

1. A Vállalkozó szándékos mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt keletkező többletköltség nem elszámolható.

2. Az átalányáras szerződésre tekintettel a többletmunka nem elszámolható költség, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti költség.

10./ Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége

Részajánlat tételére Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

11./ Kizáró okok

11.1./ Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt.

57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

11.2./ A kizáró igazolási módja:

A Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia:

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint: ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt.

58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §- ában foglalt kizáró okok hiányáról: ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

12./ Alkalmassági követelmények

12.1./ Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

P.1. Az előző két lezárt üzleti éve bármelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív volt, továbbá a vizsgált üzleti évek bármelyikében a saját tőkéje nem haladja meg a jegyzett tőkéjét.

Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 55.

§ (4)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alkalmazásában a vizsgált időszaknál később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékeként 50 millió forint összeget kell figyelembe venni.

12.2./ Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

P.1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó, a saját vagy jogelőd számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóból, illetőleg egyszerűsített éves beszámolóból a mérleg és eredménykimutatás benyújtása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlap) megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.

12.3./ Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben végzett, díszburkolat építésére vagy felújítására útépítési vagy útfelújítási munkára vonatkozó referenciával, melyben az ellenszolgáltatás összege elérte vagy meghaladta a nettó 20 millió forintot.

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven (60 hónapban) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen legalább 1 fő, a szakmai tapasztalattal és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges MV-KÉ kategóriájú (névjegyzéki jelölésű), vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakember.

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet és a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

12.4./ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás- átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, a műemléki törzsszámot, továbbá, hogy fővállalkozói vagy alvállalkozói, illetve konzorciális teljesítésről van-e szó, illetőleg nem fővállalkozói teljesítési mód esetében hány százalékos (vagy mekkora értékű) volt a teljesítésében az ajánlattevő részvételi aránya, és a szerződés mely részét teljesítette. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése vonatkozásában a felhívás 12.3. M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmények együttesen a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.

M.2. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, megadva, hogy a felelős műszaki vezető mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonal pontos megadásával, továbbá csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember által aláírt, rendelkezésre állási-, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

12.5./ Alkalmassági feltételnek való megfelelés:

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, az ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A 12. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő a Kbt. 55. § 5) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá nyilatkozni kell az ajánlatban arról, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdés mely pontja alapján veszi igénybe a szervezetet.

Ajánlatkérő 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.

13./ Az ajánlatok bírálati szempontja

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el [Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pont]. Az ajánlatok összehasonlításának alapját az 1. számú rész esetében: a közbeszerzés tárgya szerinti építési munkák ellátására megajánlott egyösszegű átalányárnak minősülő nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj képezi.

Az árajánlatot az ajánlattételi dokumentációban megadott táblázat (árazatlan költségvetés) megfelelő kitöltésével kell ajánlattevőnek megadnia.

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon is fel kell tüntetnie. Az egységáraknak az adott tétel keretében a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

Amennyiben a szerződés teljesítés során olyan tétel alkalmazásának szükségessé merül fel, amely a megadott egységárak között nem szerepel, abban az esetben az egységárak között megadott rezsióradíj és az adott tételre vonatkozó norma alapulvételével kerül meghatározásra az ilyen tétel egységára.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását.

14./ Hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. A Kbt. 67. § (8) bekezdése alapján az átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében azonban a Kbt. 68. §-a nem alkalmazható.

15./ Ajánlattételi határidő

2015. június hó 30. nap, 11:30 óra

16./ Az ajánlat benyújtásának címe

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület - felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.)

17./ Az ajánlat benyújtásának módja

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, illetve 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) nem szerkeszthető formátumban, nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Budapest I. kerület Xxxxx Xxxxx utca járda és útburkolata részleges felújítása – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

18./ Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

Helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.), I. emelet Tárgyaló (114. szoba).

Időpontja: 2015. június hó 30. nap, 11:30 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

19./ A tárgyalás menete, alapvető szabályok:

A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti jogosultságát.

A tárgyaláson ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében és a 92. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével szabadon tárgyalhatnak.

Ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót tervez megtartani az alábbi szabályok szerint:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az Ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. A tárgyalásos eljárásban az Ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

A tárgyalási forduló során Ajánlatkérő ismételt írásos ajánlattételre (végleges ajánlat) biztosít

lehetőséget. A végleges ajánlatok beadására a tárgyalási fordulón kerül sor. A tárgyalási forduló lezárásakor Ajánlatkérő minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti a végleges ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (bírálati részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tárgyalás keretében megtett módosított ajánlat lesz a végleges ajánlat, így a tárgyaláson csak és kizárólag az ajánlattevő cégjegyzésre és teljes jogkörű aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetője vehet részt, illetve az általa teljes jogkörrel felruházott meghatalmazott. Ebben az esetben a meghatalmazás eredeti példányát a tárgyalás előtt be kell nyújtani.

A szerződéstervezetnek feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie. Amennyiben egyik ajánlattevő sem él szerződésmódosítási javaslattal és ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlatát módosítás nélkül fenntartja. Amennyiben a fentiek szerint egyik ajánlattevő sem jelenik meg a tárgyaláson, abban az esetben Ajánlatkérő ismételt tárgyalási fordulót nem tart, az ajánlati kötöttség ez esetben a tárgyalás kitűzött időpontjának elteltét követően áll be.

Az ajánlatkérő a benyújtott végső ajánlatokat tartalmazó borítékokat, azok elkészítését és benyújtását követően a megjelentek jelenlétében, nyilvánosan bontja fel és ismerteti az egyes ajánlattevők utolsó ajánlatával.

A tárgyalásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás befejeztével a tárgyaláson jelen lévő képviselők aláírnak, a jegyzőkönyv 1 példánya azonnal átadásra kerül a jelenlévő Ajánlattevőnek, aki aláírásával igazolja a jegyzőkönyv átvételét.

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.

A tárgyalás(ok)ra egyebekben a Kbt-nek a választott eljárásfajtára vonatkozó rendelkezései az irányadók.

19./1./ Tárgyalás időpontja, helye:

Időpontja: 2015. július 3. nap, 10:30 óra

Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld! Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld. A tárgyalás a tervezett időpontban akkor kerül megtartásra, ha az ajánlatok előzetes értékelése még a tárgyalás megkezdését megelőzően elvégezhető. Amennyiben a benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításához hiánypótlás teljesítése [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] megadása válik szükségessé, mely a tárgyalás tervezett időpontjáig nem teljesíthető, a tárgyalás elhalasztásra kerül. Ez esetben a tárgyalási forduló időpontjáról Ajánlatkérő írásban tájékoztatja ajánlattevőket.

Helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.), I. emelet Tárgyaló (114. szoba).

19./2./ A tárgyalási részvétel követelményei:

A tárgyaláson részt vehetnek:

− Ajánlattevő képviselői és az ajánlattevő által meghívott személyek. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

− Ajánlatkérő képviselői és az ajánlatkérő által meghívott személyek. Az ajánlatkérőt a Bírálóbizottság képviseli.

19./3./ Ajánlati kötöttség:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított hatvan nap. [Kbt. 91. § (2) bekezdése].

Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség kizárólag a tárgyalási fordulót követően áll be.

A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el.

20./ Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének, és a szerződéskötés tervezett napja:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli összegezés [Kbt. 77. § (2) bekezdés] megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap, illetve a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja szerint.

21./ Az ajánlat nyelve

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.

22./ Az ajánlati felhívás és dokumentáció megküldésének napja

2015. június hó 19.

23./ Egyéb követelmény

23.1./ Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban történik.

23.2./ Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls formátumban.

23.3./Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a feladat megvalósítására vonatkozó, a közbeszerzési műszaki előírásokkal összhangban elkészített szakmai ajánlatot. Ennek keretében benyújtandó dokumentumok:

- A feladat végrehajtására vonatkozó részletes leírás, mely tartalmazza a munkaterület átvételétől kezdve a teljesítési időpontig a Vállalkozó által végzett feladatokat, azok elvégzésére vonatkozó elképzeléseket.

- Organizációs (terv), elképzelések szöveges bemutatása. Az ajánlattevő vegye figyelembe a közbeszerzési műszaki leírásban adott további információkat.

- Műszaki építési ütemterv, részletes műszaki időbeli ütemtervet, mely a költségvetés tételsorainak sorrendjéhez igazodik és azt iránymutatónak használja fel.. Az ajánlattevő vegye figyelembe a közbeszerzési műszaki leírásban adott további információkat.

- Minőségi és mintavételi terv illetve technológiai utasítást. Az ajánlattevő vegye figyelembe a közbeszerzési műszaki leírásban adott további információkat.

- Pénzügyi ütemterv.

- Árképzés leírása.

23.4./ Ajánlatkérő 2015. június hó 23. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: a kivitelezés helyszíne. Ajánlattevő a bejárást megelőző nap 16:00 óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott kapcsolattartó címére vagy a faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor.

23.5./ A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

23.6./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra. hogy kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Xxxxx azonban nincsen akadálya, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

23.7./ Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a Kbt. vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során dokumentum benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

23.8./ Az ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet írásban az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidőt megelőző ésszerű időben. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti hatodik munkanapot tekinti, és a Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) a jelen felhívás 1./ pontjában megadott címre, faxon és azt követően a válaszadás megkönnyítése érdekében e-mailben, szerkeszthető formában (doc formátumban), is el kell juttatni.

23.9./ Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

23.10./Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).

23.11./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan., továbbá

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

23.12./ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

23.13./ Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.

23.14./ Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

23.15./ Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel esetén a közép-európai idő az irányadó.

23.16./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) az ajánlatot cégszerűen aláíró(k) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy annak másolati példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és

az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolata.

Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

23.17./ Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

23.18./ Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább a vállalkozásra vonatkozó, CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább 20 millió Ft, a káresemény összege legalább 10 millió forint. Az ajánlathoz csatolni kell a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, akkor a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele megköti. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a képviselőnek, nyertessége esetén a keretszerződés teljes ideje alatt megfelelő felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott valamint az építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a harmadik személynek okozott károk megtérítését is.

23.19./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: A késedelem minden napjára 200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső kötbér.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során a kitűzött póthatáridőre hibásan teljesít, a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naponta 200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső kötbér.

Jótállás: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontjától számított 36 hónap. A további időszakra a Vállalkozó a beépített szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint kötelezően előírt alkalmasságot biztosítja.

Teljesítési biztosíték: Vállalkozónak a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az áfa nélkül számított összesített Vállalkozói Díjára vetített 5 (öt) % mértékben – az ajánlatában írt módon és formában - teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor (megkötése napján) kell rendelkezésre bocsátani a Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig tartó időszakra.

Jólteljesítési Biztosíték: Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a teljesítés időpontjában (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának napján) köteles az áfa nélkül számított összesített Vállalkozói Díjra vetített 5 (öt) % mértékben – az ajánlatában írt módon és formában jólteljesítési biztosítékot nyújtani (a műszaki átadás-átvétel eljárás sikeres lezárását követő 36 hónapig tartó időszakra) a Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában írtak szerint, a végszámlából történő visszatartás formájában, illetve a biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, azaz: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fizetési számlájára történő, a 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

23.20./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

11. §-a értelmében az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

23.21./ Ajánlattevőnek (a cégjegyzésre jogosult(ak)nak) nyilatkoznia kell az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerződés-tervezetben foglaltak elfogadásáról.

23.22./ Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a szerződés tervezetet az ajánlati dokumentációban megadottak figyelembevételével.

23.23./ Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 124. § (4) bekezdése].

23.24./ A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

23.25./ Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

23.26./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Xxxxxxxx u. 58/a. 1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/0000-000 Fax: 1/0000-000

Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Egészségvédelem:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Központi faxszám: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxx x. 6.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Budapesti Bányakapitányság

Postacím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 17-23.

Telefon: (00-0) 000-0000 Fax: (00-0) 000-0000

Email: xxx@xxxx.xx

23.28./ Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző nyertes ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában és a szerződés teljesítése során ténylegesen résztvevő

alvállalkozó vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének napjáig köteles nyilatkozni Ajánlatkérő felé arra vonatkozóan, hogy melyik, az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő (ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában és a szerződés teljesítése során ténylegesen résztvevő alvállalkozó) végez építőipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Ajánlattevő legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig köteles a biztosítani, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a névjegyzéken szerepeljen, ennek elmaradása esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és igényt tartani a teljesítési biztosíték teljes összegére.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Budapest, 2015. június hó 19.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képviseletében eljárva xx. Xxx Xxxxxxx

hivatalos közbeszerzési tanácsadó