VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TÍPUSSZERZŐDÉS

Szerződés SAP száma: ……………………………

Szerződésszám: ……………………………

amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely: 8600 Siófok Tanácsház u. 5.

levelezési címe: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe IBAN Számlaszáma: XX00 00000000-00000000-00000000

SWIFT: INGBHUHB

Számlázási (posta) cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf: 8. Adószáma: 12543331-2-14

Cégbíróság és cégjegyzék szám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

00-00-000000

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

székhelye:

levelezési címe:

számlavezető pénzintézete:

IBAN számlaszáma:

SWIFT:

számlázási cím:

adószáma:

cégbíróság és cégjegyzék száma:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

Az FGSZ Zrt. részére az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Műszaki tartalom megvalósítása a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítésével, teljeskörű anyagbiztosítással, és a kivitelezés elvégzésével.

2. A szerződés hatálya, teljesítési határideje

A szerződés Dátum megadása napján lép hatályba és Dátum megadása napjáig tartó határozott időtartamra szól, de legkorábban a Felek szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése időpontjában szűnik meg.

Vezeték süllyesztés elvégzésének kötbérterhes időpontja: Dátum megadása

Kötbérterhes teljesítési véghatáridő: Dátum megadása

amely a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának befejezése.

A nyomás csökkentési időpontok várható időpontját. az 1. sz melléklet tartalmazza.

3. Szerződés díja, elszámolás módja

3.1. A Xxxxx által a szerződéses feladatok teljesítésére meghatározott, előirányzott keretösszeg:

nettó ….- Ft + ÁFA

azaz: nettó forint + ÁFA

Megrendelő nem köteles a szerződés teljes összegének felhasználására. Felek megállapítják, hogy a szerződés összegének fel nem használása nem jelent szerződésszegést. Megrendelő a vezetéksüllyesztésre vonatkozó feladatokat tételes elszámolás alapáján meghatározott és teljesítésigazolással ellátott díjnak a megtérítésére köteles.

A vállalkozási díj alapját képező költségvetést és az elszámolás alapját adó egységárakat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a vezeték műszaki tartalomban meghatározott hosszon történő süllyesztésének díja fix, a Xxxxx által előre meghatározott összeg, amely díj tartalmazza a tevékenység végzésével okozott zöldkár megtérítésének és a kiviteli terv elkészítésének költségét is.

A vezeték süllyesztéséhez kapcsolódó egyéb, előre meg nem határozható mennyiségű tevékenységek:

• szigetelés lebontása, új szigetelés felhelyezése,

• a munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással

vonatkozásában a díjak elszámolása utólagos tételes felmérés és tényleges felhasználás alapján történik, a 2. számú mellékletben meghatározott díjakon számolva.

A jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti vezeték süllyesztési munkálatok teljes, vagy részfeladatonként történő elvégzésére a Megrendelő – cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott – képviselő/i által ténylegesen vagy digitálisan aláírt írásbeli megrendelést/megrendeléseket bocsát ki a Vállalkozó részére.

A Megrendelő az 1. számú mellékletben határozza meg a teljesítés pontos helyét, valamint a teljesítési véghatáridőt és a 3. számú mellékletben az egyes részhatáridőket.

A Vállalkozó csak a Megrendelő, illetve képviselői által megrendelt (rész)munkáknak megfelelő összeg(ek)re jogosult a megrendelt munkák elvégzése és teljesítési igazolása után.

A Megrendelő vállalja, hogy szerződéshez kapcsolódó valamennyi feladat elvégzését követően a műszaki átadás-átvételi eljárást, a Vállalkozó által a fenti rendelkezések figyelembevételével megküldött készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül megkezdi és a megkezdésétől számított 25 (huszonöt) naptári napon belül lefolytatja, melyről a Felek műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet a két fél képviselője ír alá. A Felek közti végleges elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítést igazoló okirat alapján történik, melynek alapja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás aláírt jegyzőkönyve.

A műszaki átadás átvételi jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a tételesen elszámolásra kerülő tételek ténylegesen felhasznált, a Vállakozó által elszámolható mennyiségét.

A végteljesítés elismerésének és a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadásátvétel lefolytatása és a szerződésben meghatározásra került összes szükséges dokumentum Megrendelő részére történő átadása és Megrendelő részéről történő elfogadása.

A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai:

A műszaki átadás-átvétel előfeltételei:

A Felek az 1. számú mellékletben megjelölt munkák befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának feltétele: munka teljes befejezése, a komplett, „D” terv (zsűrire alkalmas geodéziai munkarész is), átadása és Megrendelő részéről történő elfogadása. A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményeit az IG-RÜ-16 v… operatív szabályzat 2.3 melléklete tartalmazza.

A munka átvételét jelentő műszaki átadás átvételi eljárás csak FGSZ által ellenőrzött megvalósítási dokumentáció elfogadását követően kezdhető meg. A megvalósítási dokumentáció elfogadására kiadott nyilatkozat a műszaki átadás átvételi eljárás során készülő jegyzőkönyv mellékletét kell képezze.

A geodéziai felmérés alapján készült hosszszelvény rajzát, melyen ellenőrizhető a ténylegesen elvégzett süllyesztés kezdő és végpontja, valamint a süllyesztést követően a csőtető takarási mélysége a műszaki átadást megelőzően meg kell küldeni az FGSZ szerződésben megjelölt műszaki kapcsolattartójának. A beküldött hosszszelvény elfogadására az FGSZ a beküldést követő legkésőbb 5 munkanapon belül nyilatkozik. Az elfogadó nyilatkozat előfeltételét képezi a műszaki-átadás átvételi eljárás lefolytatásának.

A Megrendelő a szerződéses feladatok elfogadásról a Vállalkozó felé írásban a tételes elszámolást tartalmazó jegyzőkönyv benyújtástól számított 5 munkanapon belül nyilatkozik. A nyilatkozat kiadása előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának.

A végteljesítés napja a sikeres műszaki átadás-átvétel lefolytatásának napja. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napjától jogosult részszámlák, valamint a végszámla benyújtására.

4. Fizetési feltételek

4.1. Vállalkozó a megrendelt és elvégzett (rész)munkákról szóló (rész)számláit a 3. számú mellékletben rögzített ütemezésben, 1 példányban, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolás, melynek melléklete a munkalap) csatolásával (rész)feladatonként jogosult kiállítani és benyújtani, a jelen szerződésben rögzítettek alapján a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan.

A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselői által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítésigazolást arról, hogy a Vállalkozó a számlához tartozó munkát elvégezte a szerződés feltételeinek megfelelően.

Megrendelő előleget nem fizet.

A számlák kiállítása és a fizetés HUF-ban történik.

A) Vállalkozó a számláját papír alapon nyújtja be:

A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. Számvitel (8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni.

A Megrendelő lehetőséget biztosít e-számla és/vagy pdf alapú számla benyújtására is. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt módosítani kívánja a számlázás módját, az nem minősül szerződés módosításnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a xxxxxxxxx@xxxx.xx e-mail címre kell megküldenie. A nyilatkozat beérkezését követő számlakiállításokra vonatkozóan életbe lépnek az alábbi, e-számla kiállításra vonatkozó szabályok.

Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: xxxxxxxx_xx@xxxx.xx kell megküldeni.

Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) Vállalkozó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg.

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse az Vállalkozót.

Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az e- számla és pdf számla Vállalkozó által történő késedelmes küldése esetén a fizetési határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik.

A Vállalkozó által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is.

A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó feltételt a Vállalkozó is köteles biztosítani.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelő elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és pdf számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla kiállításával történik meg.

A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) is megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt kapcsolattartóikon keresztül.

A technikai akadályoztatás megszűnését követően Xxxxx ismét az e-számlázásra térnek vissza.

B.) Vállalkozó a számláját elektronikus formában nyújtja be:

Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: xxxxxxxx_xx@xxxx.xx kell megküldeni. A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni.

Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse a Vállalkozót.

A Vállalkozó által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is.

A technikai akadályoztatás megszűnését követően Xxxxx ismét az e-számlázásra térnek vissza.

Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát. A nem a fenti formában és tartalommal kiállított a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni.

4.2. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) rendelkezése alapján, a kézhezvételt követő … napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a saját banki költségén kívül egyéb költséget nem vállal.

Amennyiben a számla a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

4.3. Amennyiben a Szerződés alapján Megrendelő a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a Vállalkozónk a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni.

A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét, a ténylegesen késedelmesen eltelt napok alapján számítják a Felek.

A késedelmi kamat pénzneme az alapjául szolgáló tétel pénznemével egyezik meg (HUF).

4.4. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben bármely – jogszabályban meghatározott, beszámításra alkalmas – jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni.

5. Felek kapcsolattartói

Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre:

Megrendelő kijelölt képviselői:

Szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatosan:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5.

Telefon:

e-mail:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5.

Telefon: e-mail:

Műszaki kérdésekben:

Név/beosztás:

Cím: 8600 Siófok Tanácsház u 5

Telefon: e-mail:

Vállalkozó megbízottjai, felelős vezetője

Név/beosztás:

Cím:

Telefon:

e-mail:

Az értesítéseket átvettnek kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén átadáskor; (b) ajánlott vagy nyomon követett postai küldemény esetén kézhez vételkor; (c) futárposta esetén a soron következő munkanapon; illetve (d) e-mailen történő küldés esetén a feladáskor.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény

„nem kereste”, „nem vette át”, „a címzett ismeretlen”, „a címzett ismeretlen helyen tartózkodik” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt „nem kereste” jelzés esetén a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, míg a többi jelzés esetén a kézbesítési kísérlet napján – ellenkező bizonyításig - átvettnek kell tekinteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók nem rendelkeznek a szerződés lényeges tartalmi elemeinek- így különösen, amelyek pénzügyi kötelezettségvállalással járnak - meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében meghatalmazással.

A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kapcsolattartói útján és az itt meghatározott kapcsolattartási elérhetőségeken tett, a szerződés lényeges tartalmára vonatkozó

érdemi jognyilatkozatai – így különösen a megrendelés és az abban szereplő lényeges tartalmi elemek megjelölése, megváltoztatása, pénzügyi kötelezettség vállalása – csak a Megrendelő cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselői által ténylegesen vagy digitálisan aláírt módon érvényesek. A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók önállóan csak a felek által elfogadott megrendelések technikai, gyakorlati lebonyolításával és a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó és a szerződés lényeges tartalmát nem érintő kérdésekben jogosultak nyilatkozatot tenni.

6. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkavégzéssel kapcsolatos FGSZ Zrt. által kiadott műszaki utasításokat, a munkavégzés helyszínére vonatkozó hatósági engedélyeket, illetve elektronikus hozzáférést biztosít azokhoz. Ezek az utasítások a Megrendelő tulajdonát képezik, azoknak más vállalkozásban való felhasználása, vagy azok felhasználásával más vállalkozásban való dokumentációkészítés nem megengedett.

Megrendelő a munkaterületet a jóváhagyott tervek, a hatóságok és területkezelők hozzájárulásai birtokában, az építési tevékenység megkezdésének a bányahatóságnak történő bejelentésétől számított 10. naptól biztosítja. A munkaterület átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és Xxxxx megnyitják az építési naplót.

A Megrendelő a szerződés aláírásának napjától – a helyszíni munkavégzésére tekintettel – a feladat ellátásához szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét –a 203/1998. (XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 21. § (5b) szerinti feltétel szükség szerinti teljesülése esetén - biztosítja a Vállalkozó részére.

A Megrendelő teljesíti a Vhr. 21. § (5b) szerinti bejelentési kötelezettséget.

Szükség szerint koordinációs értekezleteket tart, a műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítja.

Megrendelő a Vállalkozó - teljesítés során felmerülő, írásban megfogalmazott - kérdéseire legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol.

Megrendelő köteles a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokról a teljesítési igazolást kiállítani.

Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazolt, 3. pontban meghatározott dokumentumok Megrendelő részére történő átadásával teljesített szolgáltatás ellenszolgáltatásának szerződés szerinti megfizetésére.

Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozó írásbeli értesítése a Vállalkozó teljesítését érintő tevékenységek változásáról.

Megrendelő köteles írásban tájékoztatást adni a munkavégzés egyéb, Vállalkozó tevékenységét érintő lényeges feltételeiről, körülményeiről.

A Megrendelő kötelezettsége, hogy a munkákat előzetesen írásban rendeli meg.

A Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót, hogy a munka bármely részébe bevont bármely olyan alkalmazottat/alvállalkozót távolítson el a munkaterületről, aki

a) alkalmatlan a feladatainak ellátására, vagy

b) olyan tevékenységet végez, amely sérti a Megrendelő jó hírnevét, vagy

c) nem követi az egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségirányításban leírt vonatkozó biztonsági eljárásokat, megsérti a releváns jogszabályi és a megrendelői belső szabályozásokat vagy olyan magatartást tanúsít, ami hátrányos az egészségvédelemre, a biztonságtechnikára és a környezetvédelemre nézve.

Megrendelő biztosítja a saját rendszerén végzendő munkákhoz az üzemeltetői felügyeletet a Megrendelő honlapján elérhető VIG-TÁT-2 v… EBK kódex operatív vezérigazgató utasítás szerint.

Tervek elfogadása

Megrendelő a tervdokumentációt (valamennyi tervkötetet egyben) a benyújtást követő 8 munkanapon belül ellenőrzi, tervbírálatot tart. A tervbírálatról jegyzőkönyv készül. A megállapított tervhibák, hiányosságok teljeskörű kijavítását követően ismételten benyújtott tervdokumentációt Megrendelő a benyújtástól számított 8 munkanapon belül

– amennyiben azok hiba és hiánymentesek – a Beruházói-Üzemeltetői nyilatkozat kiadásával jóváhagyja a tervdokumentációt. Megrendelő a tervek el nem fogadása esetén az elfogadás elutasításának okát köteles Vállalkozó felé írásban, konkrétan és teljeskörűen megjelölni.

A nyilatkozatban, illetve az utolsó tervbírálati jegyzőkönyv záradékában ki kell térni a teljesítés elfogadására vagy annak megtagadására.

Megrendelő a Vállalkozót, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni és észrevételeket tenni.

7. Vállalkozó feladatai és kötelezettségei

⮚ A tervdokumentációkat a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelően és a jogszabályok által megkövetelt egyéb adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani, figyelemmel a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012.(III.28) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb előírások rendelkezéseire.

⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés tárgyát képező tervezési feladat elvégzésére, megfelelő, érvényes tervezési jogosultsággal rendelkezik és szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

⮚ A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a xxx.xxxx.xx oldalon elérhető VIG-TÁT-25 v… 4 melléklet szerinti formátumban megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a Megrendelő operatív szabályzataitól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása csak a kérelem jóváhagyását követően kezdhető meg.

⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, érvényben lévő egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi, előírásokat betartani és betartatni.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel, közmű üzemeltetőkkel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik.

⮚ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Xxxxxxxxx is megküldeni.

⮚ Vállalkozó munkát csak érvényes megrendelés alapján, és az FGSZ Zrt. VIG-TÁT-2 v… EBK kódex című operatív vezérigazgatói utasításban foglaltak betartásával végezhet.

⮚ Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított maximum 5 munkanapon belül, annak elfogadására és végrehajtására a Megrendelő részére visszaigazolást köteles küldeni. Amennyiben 5 napon belül ez nem történik meg, úgy a Megrendelés visszaigazolás nélkül is hatályos és teljesítendő.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok, stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására.

⮚ Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni.

⮚ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére.

⮚ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak megfelelően.

⮚ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról.

⮚ A Ptk.-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli.

⮚ Vállalkozó az általa teljesített szolgáltatásért 18 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért. A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt.

⮚ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. o. anyagból, I. o. minőségben végzi el.

⮚ Vállalkozó köteles építési naplót vagy naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy telefax útján közlik egymással.

⮚ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket saját költségén szagmentesíteni, ártalmatlanítani és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.

⮚ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 5. számú mellékletében szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére.

⮚ A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, (tervszolgáltatás, részműszaki és műszaki átadások, vezetéksüllyesztések megvalósításának tervezett időpontját, stb.).

⮚ A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen a leállással vagy nyomáscsökkentéssel járó tevékenységek - tartani tudja.

⮚ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre.

⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. A Vállalkozó köteles a munkavégzése során betartani a Megrendelő területén érvényes egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK), továbbá vagyonvédelmi előírásokat. A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel.

⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak a Megrendelő EBK előírásaiból az „FGSZ Zrt. EBK e- learning” rendszerében beszámolót kell tenni. A munkaterületen érvényes EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

⮚ A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége.

⮚ Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni a Földgázszállító régió diszpécserszolgálatának, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az FF és EBK osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges.

⮚ Vállalkozó köteles a hétvégi és állami ünnepnapokra eső munkavégzés igényét legkésőbb a tervezett munkakezdés előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító Régió szerződés szerinti képviselője felé. A Megrendelő a Vállalkozó hétvégi és fizetett állami ünnepnapokra eső munkavégzési igényét indoklás nélkül jogosult visszautasítani.

⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel.

⮚ A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat.

⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül megkezdeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és

elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki.

⮚ Megrendelő képviselője beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását.

⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében szakmailag felkészült, megbízható, az iparágban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő, saját, illetve alvállalkozói (személyi és technikai) kapacitást tart fenn a Megrendelői igények kielégítésére.

⮚ A Vállalkozó köteles káresemény (lopás, megrongálódás, megsemmisülés stb.) esetén a Megrendelő illetékes megbízottját haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó a Megrendelő tulajdonában lévő eszközök használatához kapcsolódó esetleges jogszerűtlenségekről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, illetve jogosult előzetes egyeztetés után az ezzel kapcsolatos hatósági ügyintézést szükség szerint lefolytatni.

⮚ Vállalkozó vállalja, hogy a munkákkal kapcsolatosan lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy tőle a tárgykörre vonatkozó adatokat, információkat kérjen a mindenkor érvényes jogszabályi kereteken belül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének a kért határidőben pontosan, valósághűen eleget tesz. A Megrendelő az így tudomására jutott adatokat bizalmasan köteles kezelni.

⮚ A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőnek folyamatosan biztosítja a munka teljesítése során keletkező információkat, adatszolgáltatásokat, riportokat, melyek a Megrendelői feladatok ellátásához szükségesek, beleértve a hatósági előírások szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

⮚ A Vállalkozó teIjes felelősséget vállaI a munka elvégzéséhez szükséges összes tevékenységének és módszerének megfelelőségéért, stabilitásáért és biztonságáért, minőségéért.

⮚ A munka tervezési feladatokat (vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat, stb.) is tartalmaz, így a következő rendelkezések érvényesek:

o A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni.

o A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével köteles a Vállalkozó összeállítani.

o A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet.

⮚ A Vállalkozó feladata koordinálni a munka kivitelezéséhez kapcsolódó saját és alvállalkozói tevékenységeket, szolgáltatásokat,- a Megrendelő eltérő intézkedése hiányában - együttműködni a munkaterületen levő más vállalkozókkal a munkavégzés megszervezése során. A munkaterületen végzett tevékenységek részbeni vagy teljes összehangolására – a szolgáltatás sajátosságára tekintettel – a Megrendelő Vállalkozót jelölheti meg.

⮚ Vállalkozó a munka teljesítése során köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot, célszerűtlen utasítást ad, nem végezheti el a munkát

– a Megrendelő előzetes értesítése mellett – ha a teljesítés jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

⮚ Vállalkozó - annak érdekében, hogy a munka teljesítése vagy elvégzése késedelmet vagy akadályoztatást ne szenvedjen - felelős minden a felek által közösen megállapított Vállalkozó által biztosítandó tételek időben történő biztosításáért, melyek a szerződés szerint feladatát képezik.

⮚ A Vállalkozó felel a munka ütemezéséért, valamint teljesítési határidőre történő, teljes körű végrehajtásáért. Az ütemezést, amennyiben azt a megrendelés meghatározza, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére egyeztetésre benyújtani.

⮚ A munka teljesítését vagy annak bármely részének elvégzését követően a Vállalkozó a munkaterületet tiszta, rendezett és a Megrendelő számára rendeltetésszerű, használatra alkalmas, biztonságos, szakvállalkozótól elvárható állapotban adja vissza, illetve a munkavégzés során - amennyiben a munka jellege megengedi - a munkaterületet tiszta állapotban tartja.

⮚ A Vállalkozó vállalja, hogy mindenkor elegendő számú személyzetet biztosít a munka elvégzéséhez, tekintettel a mindenkori megrendelési állományra, a teljesítési határidőkre.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik.

⮚ A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben, illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ide értve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell.

⮚ Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete.

⮚ A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni.

⮚ A munkagödör beomlás elleni védelméhez szükséges tervek - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint meghatározott esetekben - elkészítése a Vállalkozó feladatát képezi. A tervkészítés és a földmunka megvalósítása során figyelembe kell venni, ill. be kell tartani a Megrendelő

VIG-TÁT-2 EBK kódex operatív vezérigazgatói utasítás 32. sz. mellékletében rögzített előírásokat (Gépi és kézi földmunkára vonatkozó biztonsági szabályok). A tervet kizárólag megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti munkavédelmi szaktevékenység igénybevételével. A tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek.

⮚ Vállalkozó a szerződés megkötésének napjától a sikeres műszaki – átadás időpontját követő 30. napig köteles az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekkel fenntartani felelősségbiztosítását.

⮚ Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint)

⮚ Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre.

⮚ Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával a Megrendelő részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell a Megrendelő felé.

⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem Megrendelő tulajdonában van, úgy a Vállalkozónak minden esetben organizációs tervet kell készítenie, melynek kötelező tartalmi elemei:

• munkagödör megközelítési útvonala

• kitermelt föld elhelyezési területe (megbontva felső termőrétegre és altalajra)

• munkagödör kialakítása.

Az organizációs terven szerepelnie kell az érintett területek helyrajzi számának és a területek határának, valamint a Megrendelő létesítményének, illetve vezetékének.

Az organizációs tervet a Vállalkozónak a munka megkezdése előtt a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

Amennyiben a Megrendelő az organizációs tervet nem hagyja jóvá, Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül új tervet jóváhagyásra benyújtani.

Megrendelő egyedi esetekben eltekinthet az organizációs terv készítésétől.

⮚ A tervezés során a tervezőnek valamennyi a termőföld ideiglenes más célú használatához szükséges tervet el kell készítenie és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyt be kell szereznie. A kivitelezés elvégzését követően a terület helyre állítását és rekultivációját a kivitelezőnek el kell végeznie. A rekultiváció megtörténtét az illetékes földhivatalnak be kell jelenteni.

⮚ Eljárás robbanótest vagy annak látszó tárgy, régészeti lelet találása esetén

robbanótestet vagy annak látszó tárgyat talál, ahhoz nem nyúlhat, azt el nem mozdíthatja. Az így kialakult vészhelyzetre a közelben tartózkodók figyelmét fel kell hívni. Az adott munkaterületen tartózkodók helyszíni vezetőjének (egyedüli munkavégzés esetén maga a találó) az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes telephelyi koordinátornak, és kérni kell a területileg illetékes rendőrkapitányság értesítését, helyszíni rendőri intézkedés kezdeményezését. A telephelyi koordinátornak a rendőrség értesítését követően az érintett régió és a Társasági Biztonság osztály (továbbiakban: TB) vezetőjének értesítéséről is

• Amennyiben a Vállalkozó a földmunkák végzése során a földben/földön elhagyva

intézkedni kell.

• Amennyiben a szükséges eszközök a helyszínen rendelkezésre állnak (kordonszalag, figyelmeztető tábla) és a körülmények azt lehetővé teszik, a találási helyet be kell keríteni és jelölni kell. Jelölő karót csak kézi erővel földbe nyomva, ütlegelés – rezgéskeltés - nélkül szabad rögzíteni.

• A helyszíni vezetőnek utasítani kell az ott dolgozókat a találási hely gyalogosan történő elhagyására oly módon, hogy lehetőség szerint 200 méter sugarú körben biztonsági távolságot tartva ne tartózkodjanak. Az egyedül munkát végző munkavállalónak önállóan el kell hagyni a területet.

• A nem FGSZ állományú, ott vagy a közelben tartózkodó, oda közelítő személyek figyelmét is fel kell hívni a veszélyre és kérni a biztonsági távolság megtartását.

• A helyszíni vezető és a találó a biztonsági sávon kívül köteles a kiérkező rendőr járőrt megvárni, a szükséges tájékoztatást megadni, majd annak utasításai szerint eljárni.

• A rendőrség megérkezésének tényét a telephelyi koordinátornak jelezni kell, aki a régió és TB vezetőt köteles haladéktalanul tájékoztatni.

• A helyszín jellegére, a veszély mértékére tekintettel a TB vezetője intézkedhet a terület ideiglenes őrzéséről, melyről előzetesen az illetékes rendőrkapitányság ügyeletével egyeztet.

• Vállalkozó feladata a valószínűsíthető régészeti lelet találása esetén szükség szerint a régészeti szakfeladatokra (örökségvédelmi hatástanulmány, megelőző feltárás, régészeti megfigyelés, stb.) a munkák megrendelése az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező régészeti szervezetektől.

8. Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele, engedményezés

8.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében, illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. 8:2. §-a alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során.

Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.

A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a beszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a beszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a beszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. Vállalkozó felel azért, hogy alvállalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó szakmai szabályoknak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési, tevékenység folytatásra vonatkozó szabályoknak.

8.2. A Vállalkozó az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés során

Alvállalkozó megnevezése			Xxxxxxxx/százalék mérték

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott valamennyi alvállalkozóját bejelenti a Megrendelőnek. A bejelentési kötelezettségnek Vállalkozó a xxx.xxxx.xx honlapon található nyilatkozat megtételével tesz eleget.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről kitilthatja, valamint választása szerint jogosult alkalmazni a jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

8.3. A Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles megadni azoknak, a teljesítésbe bevonni kívánt - büntetlen előéletű, szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlattal rendelkező - alkalmazottainak, szakembereinek, alvállalkozóinak a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a karbantartás, illetve a szolgáltatás helye) történő belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben a Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette 8 napon belül – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani.

8.4. Az alvállalkozók tevékenységének minden díját és költségét a szerződésben meghatározott díj magába foglalja. A Vállalkozó további alvállalkozói díjat és költséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

9. Szerződésszegés, kötbér

9.1. Kötbér:

A) A szerződésben, a megrendelés szerint vállalt kötelezettségeknek a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból nem a megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:

A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke az érintett késedelmes munkához tartozó bruttó szerződéses érték … %-a, de legfeljebb az érintett késedelmes munkához tartozó bruttó szerződéses érték … %-a.

Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyetértésben köteles póthatáridőt vállalni. Póthatáridő vállalásának elmulasztása esetén a késedelmi kötbérmaximumot fizeti meg a Vállalkozó.

B) Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt érdekkörében felmerülő okból elmulasztja és a Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a megrendelésben szereplő szolgáltatást nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Nem teljesítés esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az érintett munkához tartozó bruttó szerződéses érték … %-a alkalmanként.

Nem teljesítés esetén a Vállalkozó az érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

C) Amennyiben a Vállalkozó teljesítése egyebekben (A és B pontban foglaltakon kívül) az érdekkörében felmerülő okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), a Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az érintett munkához tartozó bruttó szerződéses érték … %-a.

Amennyiben a Vállalkozó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű (késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ...- Ft.

D) Amennyiben Vállalkozó megszegi a Szerződés 9. pontjában foglaltakat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke … ,-Ft alkalmanként.

E) Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, e kötelezettség megszegésért ...- Ft összeget köteles kötbér jogcímén fizetni a Megrendelőnek. E következmény alkalmazása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben és jogszabályokban meghatározott, a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő, a jelen rendelkezésben kikötött következmény mértékét és összegét meghaladó, a Megrendelőt ért, bizonyított hátrányok és károk miatt a Megrendelő által érvényesíthető következmények alól.

F) A vállalkozó az alábbi, neki felróható okból történő mulasztásokért kötbért köteles fizetni. A kötbér összege … Ft/alkalom.

Kötbérrel sújtott mulasztások:

• Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől és operatív szabályzatoktól történő eltérések megvalósításának megkezdése, anyagok és eszközök alkalmazása

• 4. számú mellékletben hivatkozott Operatív szabályzatokban, kiviteli tervben szereplő Megrendelő jóváhagyása nélküli technológiák alapján történő kivitelezés megvalósítása,

• részletes előre haladási jelentés megküldésének elmaradása,

• Az Operatív szabályzatokban és a jelen szerződésben meghatározott faladatok elvégzéséhez előírt határidők be nem tartása esetén

Az EBK kötbéreket a xxx.xxxx.xx oldalon elérhető VIG-TÁT-2 v… EBK kódex 20. számú melléklete tartalmazza. A Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet a Vállalkozó köteles annak kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

9.2. A kötbér esedékessé válik:

a) késedelem esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján, vagy ha az korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve, ha a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján,

c) nem teljesítés, meghiúsulás, EBK, titoktartási kötelezettség, alvállalkozó (közreműködő) igénybevételére vonatkozó szabályok megszegése esetén a Megrendelőnek az erről történt tudomásszerzése napján.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

9.3. Jogfenntartás:

E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.

9.4. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Xxxxx egyikének sem felróható, előre nem látható, elháríthatatlan külső okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem

vezet eredményre, a szerződést bármelyik Xxx azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

10. A szerződés megszüntetése

10.1. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben

a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a FGSZ Zrt. Etikai Kódexében foglaltakat, vagy

b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jóhírét, üzleti tisztességét, vagy

c) ha a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy

ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy

a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy ha Vállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi,

d) a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják és ellene felszámolási eljárást rendeltek el, végelszámolását határozta el, vele szemben kényszertörlési eljárás került elrendelésre,

e) megsérti a Szerződés 8.1, 8.2. pontjaiban foglaltakat.

f) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat és a munkavégzési engedélyben előírt utasításokat.

Ebben a pontban foglaltak bekövetkezése esetén Megrendelő – választásától függően

– jogosult a szerződéstől elállni.

Megrendelő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és annak pénzbeli ellenértékét, valamint a keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

10.2. Felek jogosultak a szerződést 90 napos felmondási idő közbeiktatásával indokolási és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül írásban, tértivevényes levél útján megszüntetni.

11. Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.

A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel vagy annak alapján írásbeli megállapodást kötnek, amelyben rögzítik az egyeztetés eredményeként a lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az abban foglalt kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható – az lehetetlenülési ok ésszerű elhárításához szükséges időtartamot.

Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a Xxxxx megkezdik a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A másik szerződő fél kérésére a felelősség hiányában bekövetkezett lehetetlenülés tényéről, az érintett fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

A Xxxxx ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülés időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

A fenyegető lehetetlenüléssel és a lehetetlenülés bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező lehetetlenülésről történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Megrendelő igényelheti, hogy a Vállalkozó a lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben foglaltakat az ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében.

12. Titoktartás

Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megrendelő részére szerződés alapján biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Megrendelő által harmadik fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá,

vagy

b) amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára,

vagy

c) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Xxxxxx szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik,

vagy

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármely okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

13. Szerzői jog

⮚ A szerződés teljesítése során a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott műszaki utasítások, kiviteli tervek a Megrendelő szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így azoknak a jelen szerződés tárgyától eltérő más célra történő felhasználása nem megengedett.

⮚ Vállalkozó szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga vagy igénye, amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná.

⮚ A fentieken túlmenően a Vállalkozó köteles helytállni, ha harmadik fél a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi vagy egyéb jogcímen kártérítési igényt jelent be.

⮚ A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését, illetve a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

⮚ Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által a szerződés teljesítése során kidolgozásra kerülő tervekre és szellemi termékekre a Ptk. 6:253 §. (3) bekezdés, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a Megrendelő – a tervező mindenkori feltüntetése mellett – területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Jelen szerződés egyben írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül. A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a felhasználási engedély ellenértékét is.

⮚ A Megrendelő, illetve jogutódai a szerződés keretében a Vállalkozótól átvett valamennyi tervet jogosult többszörözni, továbbtervezni, átdolgozni, illetve harmadik személynek engedélyt adni azok felhasználására.

⮚ Vállalkozó az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog és kellékszavatossággal tartozik. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő szellemi termékek szerzői jogaival (alvállalkozó igénybevétele esetén is) jogszerűen rendelkezik, így a jelen pontba foglalt nyilatkozatok érvényességéért felelősséget vállal. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő vagyoni jogait akadályozná, vagy korlátozná. Vállalkozó szavatolja, hogy Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokat jogszerűen felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja.

14. Jótállás, szavatosság

14.1. Vállalkozó szavatolja, és jótáll az felhasznált áru per-, igény- és tehermentességéért; továbbá azért, hogy az általa, a Szerződés keretén belül szállított megfelel az FGSZ Zrt. által meghatározott műszaki előírásoknak, valamint mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától mentes.

14.2. A Ptk.-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és kártérítési felelősség terheli.

Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére … hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért.

A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló megrendelői igényt.

14.4. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötelessége a Megrendelőtől kapott írásbeli értesítésre azonnal, saját költségére, a hiba elhárítását megkezdeni, ennek körében – a

Megrendelő választásától függően – kicserélni vagy kijavítani, illetve kiegészíteni az összes hibát, hiányosságot, amelyet a nem szerződésszerű teljesítésével okoz.

Amennyiben a hiba javítható, és a Megrendelő szavatossági igénye kijavításra szólt, úgy a javítást a szállítás helyszínén kell elvégezni.

A Felek a fentiekkel nem zárták ki a Ptk. 6:159. § (2) b) pont jogosulti alkalmazását az érintett igény szerinti szolgáltatásra korlátozva sem.

Amennyiben a Vállalkozó a hiba elhárítását a Vevő értesítése után 8 napon belül nem kezdi meg, úgy a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségére maga elvégezni vagy mással elvégeztetni. A Vállalkozó ebben az esetben nem jogosult a garanciális jogok megsértésére hivatkozni.

A kijavított, kicserélt részre vonatkozóan a jótállási, szavatossági idő újból kezdődik, a hiba kijavításának időpontjától számítva.

14.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredően felmerült, alkalmazott kötbért meghaladó kárát a Ptk. 6:174. §-ban foglaltak alapján megtéríteni.

15. Xxxxxxxx rendezése

A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – értékhatártól függően – a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

16. Egyéb

16.1. A Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés teljesítése során a Vállalkozót – közvetlenül, vagy megbízottja útján – folyamatosan ellenőrizni.

Az ellenőrzések és vizsgálatok körébe mindazon eljárások és vizsgálatok tartoznak, melyek alkalmasak és szükségesek annak megállapítására, hogy a Vállalkozó vagy alvállalkozói által végzett tevékenység színvonala, az alkalmazott eszközök és technológia, a felhasznált anyagok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, a szabványokban és műszaki előírásokban foglaltaknak, valamint a szerződésben kikötött feltételeknek.

Vállalkozó köteles a helyszíni ellenőrzéseket lehetővé tenni és mindent megtenni annak eredményessége érdekében.

Vállalkozó köteles a Megrendelő részére lehetővé tenni, hogy a felhasznált anyagokból az ellenőrzéshez szükséges mintát vegyen, helyszíni méréseket és próbákat végezzen.

Az ellenőrzések során a tapasztaltakról a Megrendelő vagy Megbízottja a Vállalkozó képviselőjével közösen jegyzőkönyvet vesz fel. Ettől a Vállalkozó képviselője nem zárkózhat el, de a Megrendelőétől eltérő véleményét a jegyzőkönyvben rögzítheti.

Megrendelő jogosult a tevékenységhez felhasznált anyagokat, a tevékenység munkafolyamatait, a műszaki terveket, az elkészült szerkezeteket külön megbízott műszaki, vagy igazságügyi szakértővel vagy szervezettel ellenőriztetni.

Felek a hatályos előírások szerinti első osztályú teljesítésben állapodnak meg.

16.2. Megrendelő jogosult a szerződésből eredő követeléseket vagy azok meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat a Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseket vagy azok meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat kizárólag a Megrendelő

előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel felmentést ad Vállalkozó a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól.

16.3. A szerződés aláírásával a Vállalkozó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a Megrendelő honlapján xxx.xxxx.xx link alatt elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el, míg az Adatkezelési tájékoztatót a xxx.xxxx.xx oldalon elérte, és az abban foglaltakat megismerte. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit.

16.4. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a társaság elnevezésében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető pénzintézetében, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

16.5. A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni.

16.6. A jótállásra és a szavatosságra egyebekben a Ptk., annak elsősorban a Hibás teljesítésre vonatkozó XXIV. fejezetében foglalt rendelkezései, és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

16.7. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan adatszolgáltatás, mely a Megrendelő számviteli törvénnyel összefüggő nyilvántartási kötelezettségei teljesíthetőségét érinti a szerződés teljesítése kapcsán.

16.8. A jelen szerződés mellékletei a Xxxxx megállapodásának részét képezik. A beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. A szerződés, valamint az egyéb mellékletek tartalmi eltérései, ellentmondásai esetén az alábbi elsődlegesség érvényesül:

A. Vállalkozási szerződés

B. Vállalkozási szerződés mellékletei

16.9. Vállalkozó a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

16.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Ptk. 6:246.§-ban foglalt rendelkezések alkalmazását kifejezetten kizárják.

16.11. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják.

16.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt ért hatósági bírságok címén Megrendelő által kifizetett összegek megfizetésére, amennyiben a bírságolás a Vállalkozó által a Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatos és a bírság egyértelműen Vállalkozó felróható magatartására, mulasztására vezethető vissza.

16.13. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Xxxxx korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

16.14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi feltétel a Xxxxx által egyedileg részletesen megtárgyalásra és ismertetésre került, valamint ezeket a Felek kölcsönös értelmezést és elfogadást követően, egyező akarattal és jóváhagyólag tették a szerződés részévé.

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg,

16.15. Jelen Szerződés 2 (kettő) egymással teljesen azonos szövegű eredeti példányban készült, amelyek közül a Megrendelő 1 (egy), a Vállalkozó 1 (egy) eredeti példányt kap.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1.számú melléklet: Műszaki tartalom

2. számú melléklet: Szakági költségbontás

3.számú melléklet: Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák összege, műszaki tartalma

4.számú melléklet: A munkaterületen érvényes biztonságtechnikai és műszaki

szabályok

5. számú melléklet: A kivitelezés ütemterve 6. számú melléklet: Felelősségbiztosítás

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Siófok, DÁTUM megadása

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

CÉGNÉV

NÉV

titulus

NÉV

titulus

NÉV

titulus

Megrendelő

Vállalkozó

1. sz. melléklet

Műszaki tartalom

Az elégtelen takarási helyek megszüntetésének tervezése és kivitelezése az FGSZ Zrt. földgázszállító vezeték rendszerén a Megrendelő által biztosított „Száma/megnevezése” című műszaki tartalom alapján kell elkészíteni.

A részletes műszaki tartalom jelen szerződés mellékletét képezik.

„TÁRGY - Vezetéksüllyesztés”

2. sz. melléklet

KÖLTSÉGBONTÁS

(NETTÓ ÉRTÉK ÁFA NÉLKÜL)

Vezeték	Méret	Süllyesztés időpontja	Szelvényszám [km+m]	Süllyesztendő hossz [m]	Feltárandó hossz [m]	Javítandó szigetelés [m2]	Víztelenítés mennyisége órában	Tervezési díj [Ft]	A monolit teherelosztó lemez költsége [Ft]	Süllyesztés egységára [Ft/m]	Szigetelés egységára [Ft/m2]	Víztelenítés óradíja [Ft/óra]	Zöldkár [Ft]	Kalkulált végösszeg [Ft]
Nagyhegyes- Nemesbikk	DN400	2020.09.07	1+686-1+900	214	284	10	100							0
Nagyhegyes- Nemesbikk	DN400	2020.09.07	2+333-2+604	271	341	12	100							0
Kistokaj - Center Észak I	DN300	2020.06.16	34+305- 34+000	000	000	39	100							0
Kistokaj - Center Észak I	DN300	2020.06.16	22+149-22- 361	212	272	33	100							0
													Összesen:	0

A Vezetéksüllyesztés vonatkozásában meghatározott egységár fix átalányár, amely egy megrendelésként, egy összegben kerül lehívásra.

Az egyéb kapcsolódó tevékenységek (Szigetelés helyreállítás és Munkagödör víztelenítése nyíltvíztartással) vonatkozásában a kifizetés a tényleges felhasználás az utólagos tételes felmérés alapján történik.

3. számú melléklet

Számlázás ütemezése, részteljesítési határidők, számlák nettó összege, műszaki tartalma

pl:Helyszínenként/Vezeték szakaszonként vagy

Nem biztosítunk résszámlázási lehetőséget

* Előteljesítés a Megrendelővel egyeztetett módon és időpontban megengedett bármelyik számlaütemnél, az

adott számlaütemhez tartozó teljes műszaki tartalom megvalósítása esetén.

A MUNKATERÜLETEN ÉRVÉNYES BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK

A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos, az FGSZ Zrt. által kiadott a szerződés aláírásakor hatályban lévő és a xxx.xxxx.xx oldalon elérhető műszaki utasításokat, EBK előírásokat, stb. megismerni és betartani.

A vállalkozó munkavédelmi felelőse

Név:	Elérhetőség:	Oklevél szám:

Gépi és kézi földmunkavégzés biztonsági szabályait a VIG-TÁT-2 v… EBK kódex 32. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezés ütemterve

5. számú melléklet

Az ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák stb.) megvalósításának tervezett időpontját.

6. számú melléklet

Felelősségbiztosítás

Document Metadata

Table of Contents

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Document Metadata