TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
név: Gárdony Város Önkormányzata
székhely: 2483 Gárdony, Xxxxxxxxx xx 00-00.
képviseli: Xxxx Xxxxxx polgármester
adószám: 15727392207
kapcsolattartó, elérhetőségei: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
– továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
név: Fehér Vártervező Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Xxxx xxxx 00.
cégjegyzékszám: 00-00-000000
adószám: 23705445-2-07
bank és számlaszám: CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005 képviseli: Xxxx Xxxxx
kapcsolattartó, elérhetőségei: Xxxx Xxxxx xxxx.xxxxx@xxxxxx.xx 70/385-0133
– továbbiakban: Tervező, a továbbiakban együtt: Xxxxx
között az alábbi feltételek mellett:
1./ A Megrendelő képviselőjével történt előzetes egyeztetésére alapozva Tervező elvállalja Gárdony Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását tárgyalásos eljárás lefolytatásával az alábbi tervezési területekre:
1. A Gárdony, Üdülők útja mögötti 5429/19 hrsz-ú tóparti területet érintően településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás
2. A Gárdony, Holdfény Sétány melletti 6036/56 hrsz-úterületet érintően településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás
3. A Gárdony, Napfény sétány 8. számú, 6875/4 hrsz-ú ingatlanhoz a 6876 közterületből telekkiegészítés biztosítása miatt a szabályozási terv módosítása
4. A Gárdony, Akácfa utcai 3468/2 hrsz-ú, 3468/3 hrsz-ú és a 3482, 3475/2, 3477 hrsz-ú területeken a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
5. A Gárdony Gárdonyfürdői 6282/5 hrsz-ú strand, Tátika utca és a 6282/6 hrsz-ú területre a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
6. A Gárdony, Őrház utca mögötti 7509/15 hrsz-ú területet érintően a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
7. Gárdony, Gallér utca és környékére vonatkozóan a HÉSZ 46. § (36) bekezdés módosítása
8. Biológiai aktivitásérték pótlása miatti módosítás
2./ Tervezési feladat:
Az 1. pontban említett területekre vonatkozóan a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítási tervdokumentáció elkészítése, a 314/2012.
(XI.8.) Korm R. szerinti tárgyalásos eljárásban való részvétel, az önkormányzati jóváhagyás előkészítése.
3./ A terv tartalma:
• Véleményezési anyag a változás miatt szükséges alátámasztó munkarészekkel
• Módosított településszerkezeti fedvénytervek, határozat-tervezet, helyi építési szabályzat rendelet-tervezet és szabályozási fedvénytervek készítése
A szerződés nem tartalmazza az egységes szerkezetű szabályozási tervlap elkészítését!
4./ Szállítandó példányok:
Véleményezési anyag példányszáma: állami főépítészhez benyújtandó 1 pld papír alapú terv + 1 példány önkormányzat részére + 2 pld CD-n pdf formátumban.
Végleges dokumentáció példányszáma: 3 példány papír alapú terv, továbbá az önkormányzat részére pdf formátum.
5./ A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott példányszámon felül igényelt dokumentáció sokszorosítási költsége a Költségviselőt terheli.
6./ Tervegyeztetés
Tervező köteles tervezői egyeztetésben - az önkormányzat általi megkeresés útján – részt venni.
Tervező köteles részt venni a szakmai bemutatásokon, a tervezőtől elvárható módon a tervet ismertetni és a terv elfogadását elősegíteni. Ha szükségessé válik, úgy Tervező a Megrendelővel egyetértésben az észrevételek alapján a tervet legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja.
Tervező köteles mindazon érintett államigazgatási szervekkel, valamint az érintettekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, amelyekkel azt a Megrendelő szükségesnek tartja.
7./ Megrendelő megbízottja: Xxxx Xxxxxx polgármester, Xxxxxxxx Xxxxx
A Tervező megbízottja: Xxxx Xxxxx építész, Xxxx Xxxxx településtervező 8./ Adatszolgáltatások:
A terveket a földhivatali hivatalos térképen kell ábrázolni, a tervezéshez szükséges digitális dxf vagy dwg formátumú térképeket a megbízó biztosítja.
Adatszolgáltatásként biztosítja az önkormányzat a hatályos településrendezési eszközöket, a módosításra vonatkozó önkormányzati döntést és a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító önkormányzati döntést.
Megrendelő rögzíti a tervezési területet és a hasznosítási szándékot. 9./ Tervezési díj:
Tervezőt a szerződésben vállalt tervezési tevékenységért 1,750.000,- + Áfa azaz egymillió-hétszázötvenezer Forint + áfa, melyet megrendelő számla ellenében 8 napon belül kiegyenlít.
Fizetési ütemezés:
I. ütem: a partnerségi véleményezés lezárását követően főépítészi záróvéleményezésre átadott terv – tervezési díj 80 %-a
II. ütem végleges, önkormányzati elfogadásra alkalmas terv - tervezési díj 20 %-a
10./ Tervezési határidő:
Egyeztetési anyag leadása megrendelő részére a szerződés aláírását és az adatszolgáltatást követően 30 napon belül.
11./ Szerződő felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a tervezés során további adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az adatszolgáltatási, illetve tervszállítási határidő módosítását teszi szükségessé, felek közös nyilatkozattal külön megállapodnak. (Felek a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek.) 12./ Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést bármely félnek felróható okból szüneteltetni kell, a tervező addigi tevékenységének (készültségi foknak megfelelő), és a munkával kapcsolatos költségeknek ellenértékét megfizeti.
13./ A tervező jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt is teljesíteni és számlázni.
A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező a tervdokumentáció 4. pontja szerinti példányban történő átadásával teljesíti.
14./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből, annak teljesítéséből vagy megszegéséből eredő bármilyen jogvitát megkísérelnek békés, peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnének eredményre, a felek a jogvita eldöntésével kapcsolatosan alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.
15./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a Tervező a teljesítéshez alvállalkozókkal szerződik. 16./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen tervezési szerződés tárgyát képező terv véglegesen a Megrendelő tulajdonába kerül.
17./ Jelen megállapodás 6 példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Tervezőt illeti.
18./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. szabályi az irányadók. Felek jelen szerződést, mely akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag aláírták. Gárdony, 2021………………………
Gárdony Város Önkormányzata képviseletében
FehérVártervező Kft. képviseletében
………………………………….
Xxxx Xxxxxx polgármester Önkormányzat
………………………………… Xxxx Xxxxx
ügyvezető