SZERZŐDÉSTERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létre jött egyrészről:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18 Képviseli: xx. Xxxxxxx Xxxxx megyéspüspök

mint Megrendelő

másrészről: név: …………………………………………….

székhely: ………………………………………

cégjegyzékszám: ………………………………

adószám: ………………………………………

KSH statisztikai számjel: ……………….

számlavezető pénzintézet neve: ……………….

bankszámlaszám: ……………………………………

képviseli: ………………………………………

mint Vállalkozó

(együttes említésük esetén úgy is, mint: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1. Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott.

1.2. A jelen szerződés 1.1 pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Celldömölk apátsági épület befejező munkái - restaurálás”

1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg.

1.4. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlattétel során a vonatkozó tervdokumentációt, műszaki leírásokat, az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és annak valamennyi mellékletét (különösen a költségvetést), továbbá minden egyéb rendelkezésre álló dokumentumot áttekintett, a beruházás megvalósíthatósága szempontjából megfelelőnek találta és ajánlatát a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tette.

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 3. mellékletét képezi a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetés és a vonatkozó (dokumentáció mellékletét képező) tervdokumentáció.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. szám (875. hrsz.) alatt található celldömölki apátsági épületen/épületben az ajánlattételi felhívásban és annak valamennyi mellékletében részletezett építőipari kivitelezési munkák – restaurálási munkák – elvégzését, a beruházás 100%-os állapotban Megrendelő részére történő átadásával bezárólag. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési munkák tárgyát képező ingatlan a Magyar Bencés Kongregáció, Pannonhalmi Főapátság tulajdonában áll és a jelen szerződés tárgyát képező beruházás elvégzéséhez a Megrendelő a tulajdonos hozzájárulását megszerezte.

2.2. A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák a Ptk. 6:244. és 6:245. § szerint többletmunkának minősülnek, így a vállalkozói díjat (átalányár) nem növelik.

2.3. Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. A feladatai elvégzését esetlegesen zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal a közbeszerzési eljárás során és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőnek való megküldését követően ismételten tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

3. A szerződés összege

3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron (átalányár):

nettó vállalási ár: Ft

azaz forint.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő tartalékkeretet nem képez/tartalékkeretet a jelen szerződés nem tartalmaz.

3.2. A vállalkozási díj teljes körű, az tartalmaz minden járulékos költséget. Felek rögzítik, hogy az ÁFA megfizetése, elszámolása vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

3.3. A teljesítés elszámolása 1 részszámlával (50 %-os teljesítésnél, ezen készültségi fokhoz igazodó mérték szerinti összegben) és végszámlával (100 %-os, maradéktalan teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvétel alapján) történik. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres átadás-átvételi eljárás (Ptk. 6:130. § (2) bekezdés a) pontja). A számlák kibocsátásának a feltétele a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolás és számlarészletező, továbbá a végszámla esetében a hiány- és hibamentes, lezárt átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása is. A kiállított számlákon a teljesítés napja a teljesítést igazoló dokumentum kelte kell,

hogy legyen.

Megrendelő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30 %- ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg elszámolása a végszámlában történik. A jelen szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

Az előleg Megrendelő általi megfizetésének további feltétele az alábbiak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték Vállalkozó által a Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása (amennyiben az igényelt előleg mértékére tekintettel előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges).

Felek az előleg-visszafizetési biztosíték vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg:

Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésének utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az általa igényelt előleg és a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 5 %-a (öt százaléka) nettó összege különbözetének megfelelő összegű előleg-visszafizetési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. (Xxxxx a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 5 %-a nettó összegét meg nem haladó mértékű előleg megfizetését igényli Megrendelőtől, akkor előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására nem köteles.)

Vállalkozó az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – köteles rendelkezésre bocsátani, Vállalkozó választása szerint.

Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg összegének teljes elszámolásáig kell, hogy érvényben maradjon. A Megrendelő az előleg-visszafizetési biztosítékot (illetőleg annak elszámolt részét) azt követő 8 (nyolc) napon belül juttatja vissza Vállalkozó részére, hogy az előleg elszámolásra került.

A Megrendelő az előleg-visszafizetési biztosíték terhére részben vagy egészben abban az esetben érvényesítheti igényét, ha a szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt megszűnik.

Amennyiben a Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja annak összegét a Megrendelő

……………………………. számú bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet.

Amennyiben az előleg-visszafizetési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali előleg-visszafizetési garanciát/okiratot/kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles kiállíttatni. Az előleg-visszafizetési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. Az előleg-visszafizetési garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni.

A biztosítékot úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a fenti feltételeknek megfelelően kiállított biztosíték alapján a pénzügyi intézmény vagy a biztosító a Megrendelő azon írásbeli nyilatkozata alapján, amelyben a szerződés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő megszűnésére hivatkozik, további feltételek nélkül köteles a biztosíték terhére az ezen nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) banki napon belül kifizetést teljesíteni.

A Megrendelő az előzőek szerinti kifizetési igény bejelentéséről a bejelentéssel egyidejűleg köteles egy másolatot megküldeni a Vállalkozónak.

3.4. Megrendelő a kifizetés során az alábbi szabályok szerint jár el:

- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (2), (3), (5), (6), (8) bekezdései,

- 322/205. (X. 30.) Kormányrendelet 19. fejezete,

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.

3.5. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Megrendelő 100 % mértékű vissza nem térítendő támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.

A támogatási szerződés azonosítója:

EGYH-KCP-16-P-0108, támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 207113/0088 NKA; támogató: Nemzeti Kulturális Alap.

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő felhívására a kellő időben minden, tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, illetőleg nyilatkozatot kiad annak érdekében, hogy Megrendelő a támogatási forrásokat sikeresen lehívhassa. A Vállalkozó jelen bekezdésben foglalt kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.6. A vállalkozási díj magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan:

− a vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag ellenértékét (anyagárat);

− a munkabért és járulékait;

− külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat az ezekben bekövetkező esetleges árváltozásokkal együtt;

− a forint (HUF) esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit;

− vámköltségeket, illetékeket és egyéb hasonló költséget;

− a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási és ezek elbontási, elszállítási költségeit;

− a kivitelezéshez szükséges mindennemű közüzemi díjat, valamint az azok méréséhez szükséges eszközök (almérők) telepítésének költségét;

− a bontásból, építésből származó hulladék, törmelék szállítási és elhelyezési díját;

− a meteorológiai hatásokkal szembeni védekezés költségeit;

− a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit;

− a vállalkozó által használt munkaterület folyamatos őrzésének őrzési költségét;

− a vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit;

− a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget;

− a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység ellenértékét, és a vállalkozó kivitelezésében megvalósuló tevékenység és a rendelkezésre álló organizációs terület elvárható, ésszerű összehangolását a kapcsolódó Vállalkozókkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken túlmenően a vállalkozási díj magába foglalja továbbá az alábbi díjakat és költségeket:

− a szállítási, deponálási és lerakóhelyi, közterület bérleti;

− valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási;

− különleges körülmények, akadályoztatás miatti;

− szabadalmi és licencia;

− jótállási, szavatossági;

− helyszíni adottságok és körülmények miatti;

− a kivitelezéshez esetlegesen szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, behozatali, vám és export- és importengedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal kapcsolatos és banki;

− a bruttó fedezet (úgy, mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítés vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség);

− az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek;

− a keletkező (veszélyes) hulladékok megsemmisítő helyre elszállítása és megsemmisítése;

− a teljesítés során az építési tevékenységet akadályozó közművek kiváltásának, szükséges védőcsövezésének, valamint közműszolgáltató szakfelügyeletének díja;

− az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek;

− az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja.

3.7. Vállalkozó a fenti ellenértéken felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, a vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek jelen szerződés tárgyát képezik és a tárgyi kivitelezési munkával kapcsolatosak.

3.8. A hatósági eljárások során a hatóságok részéről felmerülő jogos észrevételek, előírások miatt a szerződéses összeg nem módosítható.

3.9. A költségelőirányzatban szereplő, azonban a beruházás során ténylegesen nem realizálódó költségelemek/tételek nem érvényesíthetőek.

3.10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésére figyelemmel a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első naptári napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

4. Teljesítési határidő

4.1. Teljesítési (kivitelezési) véghatáridő: a szerződés hatálybalépésétől számított 210 (kettőszáztíz) naptári nap, mely a sikeres átadás-átvételnek a határideje.

4.2. A szerződés szerinti teljesítés lezárására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, mely során kerül sor a Megrendelő képviselője által elfogadott átadási dokumentáció átadására.

4.3. A határidő teljesítését, valamint az elvégzett munkák átvételét Vállalkozónak kell kezdeményeznie, a Megrendelőnek írt előértesítéssel küldött készre-jelentéssel.

4.4. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határidő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

5. A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben köteles elvégezni. Vállalkozó kötelessége az ÉME-ek, Műszaki Irányelvek, Technológiai Utasítások, Műszaki Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy kizárólag az I. osztályú kivitelezés minősül teljesítésnek, és a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj I. osztályú anyagokra és I. osztályú minőségben elvégzett munkára vonatkozik.

5.2. A munkaterület szabályos elzárását a Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani, köteles továbbá Megrendelővel vagy az általa kijelölt személlyel/személyekkel egyeztetni a lebonyolítás rendjéről. A munkaterületen az egyes munkaszakaszokat a Vállalkozó csak oly módon végezheti, hogy a teljesítéssel érintett területen a forgalmat csak a szükséges mértékben korlátozza/akadályozza.

5.3. A Vállalkozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkálatokat – függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik – amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek.

5.4. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő/felhasználandó anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).

5.5. A Felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában Vállalkozó saját költségére és felelősségére gondoskodni köteles továbbá az átadás-átvétel napjáig a munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel (adott esetben az előzetes átadással) száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.

5.6. Vállalkozó a kivitelezés alatt köteles saját dolgozóival és alvállalkozóinak dolgozóival betartatni az általános érvényű hatósági-, szakmai-, és szabvány előírásokat, az ágazati szabványokat, szakhatósági előírásokat, minden általa végzett munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, balesetelhárítási- és minőségvédelmi előírást. Megrendelő és Vállalkozó szerződéses viszonyában előbbiek elmulasztásából vagy be nem tartásából, illetve Vállalkozó bárminemű szakszerűtlen tevékenységéből eredő károkozás – a vis maior esetektől eltekintve – Vállalkozó tevékenységének következménye, így az ebből származó kártérítési és kár helyreállítási kötelezettségek Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó alvállalkozóért úgy felel a Megrendelő felé, mintha a munkát maga végezte volna.

5.7. Vállalkozó az építési munkák megkezdésekor építési naplót köteles nyitni. Vállalkozó kötelezettsége a mindenkori hatályos jogszabályok alapján az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a munka elvégzésével kapcsolatos. Az építési naplók az átadási dokumentáció részét képezik.

5.8. Szerződő Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt, utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Megrendelő részéről (vagy a képviseletében eljáró) és Vállalkozó részéről és képviseletében a vállalkozó felelős műszaki vezetője.

Megrendelő részéről vagy a képviseletében eljáró személy: Név: …………………………………………………….

Cím: …………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: …………………………………………………….

Cím: …………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

5.9. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája esetén Megrendelő minőségi vizsgálatot végeztet. Ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét Vállalkozó haladéktalanul, költségmentesen köteles elvégezni.

5.10. Ha a kivitelezés során vagy a jótállás és szavatosság ideje alatt a Vállalkozó saját tevékenységéhez tartozó szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra visszavezethető hiányosságok, hibák merülnek fel, ezeket Megrendelő felszólítására Vállalkozó azonnal köteles térítésmentesen megszüntetni.

5.11. Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eltakarást megelőző 3 nappal Vállalkozó értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Megrendelő engedélye nélkül az eltakarásra kerülő munkarészt Vállalkozó nem takarhatja el.

5.12. Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt a kivitelezési munkavégzés területén csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező, cégjelzéses munkaruhában dolgozó munkavállalókat foglalkoztathat.

5.13. Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelőnek is jelenteni, a munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

5.14. Alapvetően Vállalkozó és annak alvállalkozói részéről történő cselekményeket úgy kell lefolytatni, hogy Megrendelő ne legyen kitéve harmadik fél részéről esetlegesen felmerülő igényeknek. Káresemény bekövetkezésekor, vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor Megrendelő tájékoztatása mellett Vállalkozónak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési kötelezettségeinek.

5.15. Vállalkozó a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles érvényes felelősségbiztosítással és építési-szerelési biztosítással rendelkezni az ajánlattételi felhívásban (annak kiegészítésében) részletezettek szerint.

Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen szerződést aláírni és/vagy a jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő, hatályos biztosítási szerződését és a vonatkozó biztosítási kötvényt nem mutatja be Megrendelő részére. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan rendelkezzen a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő biztosítással.

Vállalkozó a Megrendelő kérése esetén, a Megrendelő kérésének kézhezvételétől

számított 5 munkanapon belül köteles átadni a Megrendelő részére a mindenkor hatályos biztosítási szerződésének (és biztosítási kötvényének) mindenkor hatályos változatát, illetve az annak fennállását igazoló okiratokat. Amennyiben a Vállalkozó által megkötött biztosítás vonatkozásában bármilyen változás következik be, úgy Vállalkozó Megrendelő külön kérése nélkül is köteles haladéktalanul – de legkésőbb a változást 5 munkanappal megelőzően (amennyiben az adott változás vonatkozásában ez értelmezhető) – tájékoztatni a Megrendelőt a változás tartalmáról, a vonatkozó dokumentumok csatolásával.

A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.16. Csak olyan anyagok, stb. építhetők be, amelyeket a Megrendelő jóváhagyott és egyébként az MSZ szabvány, egyéb előírásokban rögzített követelményeknek megfelelnek, illetve az egészségügyre vonatkozó előírások szerinti minőségtanúsítással rendelkeznek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során kizárólag új anyagokat használhat fel.

5.17. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozóként csak olyan cégbíróságon bejegyzett cég vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó vehető igénybe, aki nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

5.18. Vállalkozó – amennyiben az ajánlatában ilyen megajánlással élt – vállalja, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt mindenkor rendelkezni fog a Vállalkozó ajánlata szerinti szakemberrel, aki …… (…………….) hónap, festett faldekoráció restaurálására és/vagy kutatására vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A fenti személy rendelkezésre állásával kapcsolatos bármely változásról a Vállalkozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt, továbbá az ezen személy rendelkezésre állását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. Amennyiben a fentiek szerinti szakember rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt egybeszámítva 30 naptári napot elérő időtartamban nem biztosított a Vállalkozó által, a Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak, hogy minden naptári nap után, melyen a fenti szakember rendelkezésre állása a jelen szerződés időbeli hatálya alatt nem biztosított a fentieknek megfelelően, Vállalkozó érintett naptári naponként 20.000,- Ft, azaz húszezer forint kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, mely kötbér maximuma 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint.

5.19. Vállalkozó a beruházással kapcsolatban rádió, TV vagy sajtó útján közzétett közleménytételre csak Megrendelővel való egyeztetést követően jogosult. Kizárólag a Megrendelő jogosult a munkaterületet elhatároló kerítéseken reklámot elhelyezni, azonban külön jóváhagyás után a Vállalkozó és alvállalkozói Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és méretben – elhelyezheti emblémáját, tájékoztató tábláját.

5.20. A Vállalkozó köteles olyan telephelyre elszállítani a bontásból, építésből származó hulladékot és törmeléket, mely telephely rendelkezik a hulladék fogadásával kapcsolatos hatósági engedéllyel. A hulladék elszállítását és átvételét bizonylatokkal igazolni szükséges. A bontásból származó – működőképes, egyéb helyen beépíthető – anyagokat, berendezéseket elszállítani csak a Megrendelő, vagy

annak megbízottja írásos hozzájárulásával lehet.

5.21. A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi eszközzel

(berendezéssel) és szakemberrel rendelkezni köteles.

5.22. Amennyiben tervezői művezetés indokolt a teljesítés során, úgy annak ellenértéke a Vállalkozót terheli.

5.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg. A jelen szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során – a Kbt-ben foglaltak szerinti feltételek szerint – alvállalkozót igénybe venni.

A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.

A jelen szerződés 6. sz. mellékletének előzőekben rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti, aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére.

A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni az építési napló adatai alapján, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

6. Felek együttműködése

6.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége kiterjed különösen a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége, pedig elsősorban a

fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

6.2. Vállalkozó alvállalkozói felé köteles jelen szerződésben meghatározott teljesítési feltételeket betartatni, Megrendelő az egyes alvállalkozói szerződések tartalmi elemeit meghatározhatja. Megrendelő az alvállalkozói szerződéseket bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az alvállalkozó köteles az általa igénybe vett alvállalkozóval kötött szerződéstől elállni, ha olyan körülmény következik be, ami miatt az alvállalkozó a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozónak minősül. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében (pl. a Kbt. 138. § (5) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése szerinti kikötést érvényesíti az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben), továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

6.3. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum a Megrendelő tulajdonát képezi. Megrendelő jogosult továbbá költségmentesen másolatokat kapni – beleértve a reprodukálható másolatokat –, Vállalkozó terveiről, rajzairól, specifikációiról és más, a jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentumairól - azon célból, hogy azokat (a) az építési munkák befejezésével, amennyiben Vállalkozó teljesítését megszüntetik, (b) az építési munkákkal összefüggő bármely változással, módosítással vagy bővítéssel és

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés keretében átvett dokumentációkat csak a jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel.

6.5. A Megrendelő bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely fázisát függetlenül attól, hogy azt maga a Vállalkozó vagy más vállalkozók végzik. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne.

6.6. Ha a Megrendelő részéről olyan pótmunka igény merül fel, amelynek elvégzése műszakilag nem feltétlenül szükséges, akkor a Vállalkozó az igény közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra

nézve megállapodás (amely történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között, a Kbt. és a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.

6.7. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói az alábbi napokon, az alábbiak szerinti időablakokban folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat:

Hétfő – Péntek: 6 – 18 óra Szombat: 6 – 18 óra

Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzítettektől eltérő időpontokban és vasárnapi napokon való munkavégzésre csak Megrendelő kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása esetén van lehetőség.

6.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

7. A teljesítések átvétele

7.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A felek megállapodhatnak abban, hogy a Megrendelő egyes műszakilag elkülöníthető munkarészeket még az átadás-átvételi eljárást megelőzően ideiglenes jelleggel átvesz (előzetes átadás).

7.2. A kivitelezés befejezésének időpontjáról a Vállalkozó legalább 7 munkanappal korábban köteles a Megrendelőt írásban értesíteni (készre jelentés), melyet követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás megindításának időpontját.

7.3. Az átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege). A jegyzőkönyvben feltüntetett hibák tekintetében a szavatossági jogok érvényesítésére az elévülési idő az átadás- átvétel befejezésének napján kezdődik.

7.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

7.5. A Megrendelő a kivitelezési munkák átadás-átvételi eljárás során észlelt hibáinak, hiányainak kijavításához, illetve pótlásához szükséges összeget

visszatarthatja. A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel, illetve (adott esetben) sikeres próbaüzem lezárása után kerülhet sor.

7.6. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.), valamint mindennemű olyan dokumentumot, amely a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján alapján szükséges. A munkák műszaki átvétele csak a dokumentumok teljes körű átadása után fejeződhet be.

7.7. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki. Ha és amennyiben e határidő is eredménytelenül telt el, akkor gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

7.8. A Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül utó felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, kitűzi annak időpontját és meghívja arra a Vállalkozót, valamint az építési munkával érintett egyéb szervezeteket. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt. Az utó felülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Vállalkozó legkésőbb 30 napon belül köteles. Az átadás-átvételt követően észlelt hibák kijavítását - létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó, valamint a további károsodás veszélyével járó hibák kivételével - csak az utó felülvizsgálat keretében lehet igényelni.

8. Jótállási és szavatossági feltételek

8.1. Vállalkozó a vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokban, rendeletekben és Magyar Szabványban előírt teljes körű jótállást és szavatosságot vállal a vállalkozási szerződés keretében megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres átadás-átvételtől számított 60 hónap, azzal, hogy amennyiben bármely, a jelen szerződés teljesítéséhez felhasznált, beépített, beszerelt anyag, termék, berendezés, alkatrész vonatkozásában annak gyártója 60 hónapnál hosszabb idejű jótállást vállal, akkor az ilyen anyag, termék, berendezés, alkatrész vonatkozásában ezen, hosszabb jótállási időtartam irányadó.

8.2. A jótállás és szavatosság kezdete a sikeres átadás-átvétel napja. A jótállási és szavatossági idő az esetleges javítástól számítva a javított részekre vonatkozóan az érvényes jogszabályok szerint határozandó meg. A jótállási és szavatossági idő a javított rész vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok szerint számítandó, alapértelmezésben újra indul.

8.3. A vállalkozási szerződés keretében megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra az átadás-átvételkor érvényben lévő jótállási és szavatossági rendelkezések is vonatkoznak. Hibabejelentés esetén a Vállalkozó annak

kézhezvételét követő 72 órán belül köteles a helyszínre kiszállni és dokumentált hibafeltáró vizsgálatot tartani, valamint a hiba elhárításáról intézkedni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

8.4. Az elvégzett javításról a Vállalkozó igazolást állít ki és 1 eredeti példányát a Megrendelő részére megküldi.

8.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja (nem ismeri el) vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult, Vállalkozó előzetes értesítése után, azt más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére. Ezen költséget Vállalkozó utólag nem vitathatja.

9. Szerződésszegés

9.1. Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

Késedelem esetén a Vállalkozó az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó ellenértéke 0,5%-a/nap (a késedelem első napjától), de maximum az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni, mely kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.2. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít.

9.3. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

9.4. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis-maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

9.5. Megrendelő jogosult a kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni Vállalkozó felé (beszámítás), amennyiben annak Kbt. szerinti feltételei fennállnak.

9.6. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a kötbérek abban az esetben érvényesíthetők, ha a Vállalkozó, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

9.7. A szerződés biztosítékai:

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására teljesítési biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a biztosítékok, azok összeg és / vagy azok igénybevételének feltételei semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Vállalkozó jelen szerződés alapján fennálló felelősségét.

9.7.1. Felek a teljesítési biztosíték Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának (azaz Öt százalékának) megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti, meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, választása szerint.

A teljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt-ben írt feltételek mellett, a jelen szerződés szerinti feladatok elmaradásából fakadó igényei érvényesítésére veheti igénybe.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni, amíg a Vállalkozó a teljesítési biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen eleget.

Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és a következő követelményeknek is meg kell felelnie: A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali teljesítési garanciát/okiratot/kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles kiállíttatni. A teljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A teljesítési garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja annak összegét a Megrendelő számú

bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. A teljesítési óvadék letétbe helyezési kötelezettség a teljesítési óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem

fizet.

A teljesítési biztosíték érvényességét a Vállalkozó köteles megfelelően meghosszabbítani, ha bármilyen okból a jelen Szerződés szerinti feladatok maradéktalan teljesítésére a végteljesítési határidőig nem kerülne sor. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti meghosszabbításnak és / vagy kicserélésnek a Vállalkozó legkésőbb a Megrendelőnél lévő (lejáró) teljesítési biztosíték lejártát 5 naptári nappal megelőzően köteles eleget tenni és a Megrendelő részére a meghosszabbított és / vagy új teljesítési biztosítékot átadni.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a meghosszabbított és / vagy új teljesítési biztosíték Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték teljes összegét lehívni.

A Megrendelő a teljesítési biztosítékot attól a naptól számított 5 naptári napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza és / vagy fizeti vissza, amikor a jelen szerződésben felsorolt vállalkozói teljesítési feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek és a Vállalkozó a jóteljesítési biztosíték átadására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a jóteljesítési biztosíték Megrendelő részére határidőben történő átadását, úgy Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni és azt óvadékként a továbbiakban jóteljesítési biztosítékként kezelni.

9.7.2. A Felek a jóteljesítési biztosíték Vállalkozó általi rendelkezésre bocsátása tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg:

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időpontjától a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának (azaz Öt százalékának) megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújtani.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a fenti, meghatározott mértékű jóteljesítési biztosítékot akár a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen biztosítéki formák vegyes alkalmazásával – így például részben garancia, részben óvadék formájában, stb. – jogosult nyújtani, választása szerint.

A Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosítéknak a Vállalkozót terhelő 60 hónapos általános jótállási időszakot kell lefednie.

A jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt-ben írt feltételek mellett, a szerződés Vállalkozó általi hibás teljesítése miatti jótállási és szavatossági igényei - ideértve mind a kellék, mind a jogszavatossági igényeket - érvényesítésére veheti igénybe.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jóteljesítési biztosítékot a jóteljesítési biztosíték időtartama lejártát követően is mindaddig folyamatosan fenntartani (meghosszabbítani) és a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, amíg a Vállalkozó maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a jóteljesítési biztosíték időtartama alatt felmerült szerződéses, jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek és / vagy amíg a jelen Szerződés alapján – figyelemmel a jótállási idő meghosszabbodására és / vagy újrakezdődésére is – általános jótállási és / vagy

szavatossági kötelezettsége bármilyen tekintetben egyébként fennáll.

Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és a következő követelményeknek is meg kell felelnie: A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali jóteljesítési garanciát/okiratot/kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles kiállíttatni. A jóteljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jóteljesítési garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében a hatáskörrel és illetőséggel rendelkező tekintetében a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni.

Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot részben vagy egészben óvadék formájában nyújtja annak összegét a Megrendelő számú

bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. A jóteljesítési óvadék letétbe helyezési kötelezettség a jóteljesítési óvadék összegének a Megrendelő bankszámláján történt maradéktalan jóváírásakor minősül pénzügyileg teljesítettnek. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet.

9.7.3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint az előírt biztosítékok rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére a Vállalkozó számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség.

10. Megrendelői szolgáltatások és egyéb kötelezettségek

10.1. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges dokumentumokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Vállalkozó részére.

10.2. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg a víz és elektromos energia csatlakozási pontok helyét bemutatja. A munkaterület átadás időpontját szerződő felek külön egyeztetik.

10 3. A Megrendelő megbízottja a Vállalkozó által vezetett építési naplóba legalább 8

munkanaponként bejegyzést végez, az eltakarásra kerülő munkákat soron kívül ellenőrzi és rendelkezik a munka tovább folytatásáról. A bejegyzés elmaradása a kivitelezői munka végzését nem akadályozhatja. A megrendelői bejegyzés elmaradása következtében esetlegesen felmerülő problémáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

11. Munkavédelmi előírások

11.1. A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak.

11.2. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. A Vállalkozó egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért.

11.3. A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő kérésére bemutatni.

11.4. A Vállalkozó a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában meghatározott feladatokat látja el.

11.5. A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10.

§-ában meghatározottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti elhárítási terv).

11.6. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni.

11.7. A Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben) foglaltaknak megfelelően végezni.

11.8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsági előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozót teljes körű felelősség terheli.

11.9. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly-és mérethatárok betartásával szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és a munkavállalókat köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

11.10. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni.

11.11. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni.

11.12. A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit.

11.13. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és betartatni.

11.14. A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére bemutatni.

11.15. A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tartja be maradéktalanul, felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti:

- a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével;

- a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni;

- a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. szerinti) ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Vállalkozóra terhelni.

11.16. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzésből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő, pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani.

11.17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát (hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti.

11.18. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban [54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról] meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni.

11.19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozó Megrendelő ez irányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni.

11.20. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni.

11.21. Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel.

11.22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a

munkakezdés előtt köteles bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.

12. Képviselet, ellenőrzés

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban kötelezettségvállalásra jogosult:

Megrendelő részéről:

Név: …………………………………….

Cím: …………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

Vállalkozó részéről:

Név: …………………………………….

Cím: …………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

13. Egyéb megállapodások

13.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

13.2. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

13.4. A jelen szerződés 13.3 pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

13.6. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13.7. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotáson az ajánlatkérő a jelen szerződés szerinti ellenérték megfizetése fejében megszerzi azok valamennyi átruházható szerzői vagyoni jogát, így a Megrendelőt az alkotások vonatkozásában különösen területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási, hasznosítási, átdolgozási, többszörözési jog illeti meg.

13.8. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nevesített kapcsolattartók, ellenőrök stb. adatait kizárólag a szerződés teljesítése céljából kezelik, az átadott személyes adatok kezelésére megfelelő jogalappal rendelkeznek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontszerinti jogos érdek). Felek megállapodnak, hogy az érintett adatokat a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig kezelik.

13.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

13.10. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Felek az esetleges jogviták vonatkozásában kikötik a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

13.11. Felek a jelen szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett módosíthatják.

13.12. A szerződés magyar nyelven, hat (6) eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírását követő napon lép hatályba. A szerződésből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót pedig kettő (2) eredeti példány illeti meg.

A szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

2018 napján

………………………………….	………………………………….
M E G R E N D E L Ő	V Á L L A L K O Z Ó
Xx. Xxxxxxx Xxxxx megyéspüspök	(képviselő neve, beosztása)
Szombathelyi Egyházmegye	(cégnév)

Mellékletek:

1. sz. Biztosítékok mintái

2. sz. Felelősségbiztosítás

3. sz. Költségvetések

4. sz. A Vállalkozó ajánlata

5. sz. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció

6. sz. Nyilatkozat alvállalkozókról

1. számú melléklet

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK MINTÁI

1/a. sz. melléklet ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA MINTA (PÉNZÜGYI

INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ) 1

Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: előleg-visszafizetési garancia

Tudomásunk van arról, hogy a [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási szám: [●]: adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon, [●] számon Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben előleg-visszafizetési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény (székhely: [●], a cégjegyzékszám: [●]) (továbbiakban: „Pénzügyi Intézmény”) teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb [●],- Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Pénzügyi Intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Pénzügyi Intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Pénzügyi Intézmény részére, a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés Megbízó, mint Vállalkozó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényükre figyelemmel fennálló előleg-visszafizetési és / vagy a garancia

1 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentést ezen garanciára vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által Pénzügyi Intézményünknek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben megjelölt konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva, számlavezető bankjukon keresztül, az aláírások számlavezető bank általi igazolásával eljuttatni Pénzügyi Intézményünkhöz.

Jelen garancia [●]-től a garancia eredeti példányának Pénzügyi Intézményünkhöz történő visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges igénybejelentésnek Pénzügyi Intézményünkhöz be kell érkeznie. Ezen időpont után a garancia érvényét veszti, Pénzügyi Intézményünk annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem.

Jelen garancia keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti.

Jelen garanciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak Pénzügyi Intézményünk egyidejű értesítése mellett történhet.

A jelen garanciára a magyar jog irányadó. A jelen garanciából vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Dátum:

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

1/b. sz. melléklet

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZVÉNY MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)2

Kötelezvényszám:

Kötelezvény nyilvántartási száma:

A Kötelezvény kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó előleg- visszafizetési kötelezvény

Tudomásunk van arról, hogy a [●] (székhely/cím: [●], nyilvántartó hatóság: [●], nyilvántartási szám: [●], adószám: [●]) (a továbbiakban: „Megbízó”) ”[●]” tárgyban, [●] napon, [●] számon Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött Önökkel.

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó előleg-visszafizetési kötelezvény („Kötelezvény”) rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény (székhely: [●], a cégjegyzékszám: [●]), (továbbiakban: „Készfizető kezes”) teljesítési Kötelezvényt nyújtunk az Önök javára

legfeljebb [●] Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E Kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen Kötelezvény fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes részére a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés Megbízó, mint Vállalkozó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényükre figyelemmel fennálló előleg-visszafizetési és / vagy a garancia meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

2 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy Készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása és Készfizető kezes a Ptk. 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Megbízó érvényesíthet Önökkel szemben, és saját, Önökkel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani Önökkel szemben.

Az igénybejelentést ezen Kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök által a Készfizető kezesnek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben megjelölt konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek cégszerűen aláírva eljuttatni a Készfizető kezeshez.

Jelen Kötelezvény [●]-től a Kötelezvény eredeti példányának a Készfizető kezeshez történő visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges igénybejelentésnek a Készfizető kezeshez be kell érkeznie. Ezen időpont után a Kötelezvény érvényét veszti, a Készfizető kezes annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem.

Jelen Kötelezvény keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a Kötelezvény összegét automatikusan csökkenti.

Jelen Kötelezvényből származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak Készfizető kezes egyidejű értesítése mellett történhet.

A jelen Kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jelen Kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében – az értékhatártól függően – a Szombathelyi Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék jogosult eljárni rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Dátum:

Készfizető kezes (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY)

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK MINTÁI

1/c. sz. melléklet TELJESÍTÉSI GARANCIA MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ) 3

Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: teljesítési garancia

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

legfeljebb [●],- Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

3 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

Jelen garancia keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti.

Dátum:

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

1/d. sz. melléklet

TELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)4

Kötelezvényszám:

Kötelezvény nyilvántartási száma:

A Kötelezvény kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó teljesítési kötelezvény

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó teljesítési kötelezvény („Kötelezvény”) rendelkezésre bocsátását is előírták.

legfeljebb [●] Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E Kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen Kötelezvény fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes részére a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés Megbízó, mint Vállalkozó általi teljesítése elmaradásából fakadó igényükre figyelemmel fennálló fizetési és / vagy a Kötelezvény meghosszabbítására és / vagy kicserélésére és / vagy a Jóteljesítési Biztosíték átadására vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

4 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

Jelen Kötelezvény keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a Kötelezvény összegét automatikusan csökkenti.

Dátum:

Készfizető kezes (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY)

JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK MINTÁI

1/e. sz. melléklet JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)5

Garanciaszám:

Garancia nyilvántartási száma:

A garancia kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: jóteljesítési garancia

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben Jóteljesítési garancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény (székhely: [●], a cégjegyzékszám: [●]) (továbbiakban: „Pénzügyi Intézmény”) Jóteljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb [●],- Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Pénzügyi Intézmény feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Pénzügyi Intézmény vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Pénzügyi Intézmény részére, a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó nem tett szerződésszerűen eleget jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek és / vagy a garancia meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentést ezen garanciára vonatkozóan átutalással teljesítjük, az Önök

5 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

által Pénzügyi Intézményünknek írásban megküldött felszólításnak megfelelően, az igénybejelentésben megjelölt konkrét számlaszám javára. Az igénybejelentést szíveskedjenek számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva, számlavezető bankjukon keresztül, az aláírások számlavezető bank általi igazolásával eljuttatni Pénzügyi Intézményünkhöz.

Jelen garancia [●]-től a garancia eredeti példányának Pénzügyi Intézményünkhöz történő visszajuttatásáig, de legfeljebb [●] napján 16 óráig - ha ez a nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az azt követő banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig az esetleges igénybejelentésnek bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a garancia érvényét veszti, Pénzügyi Intézményünk annak alapján fizetést nem teljesít függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják- e vagy sem.

Jelen garancia keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti.

Dátum:

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

1/f. sz. melléklet

JÓTELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY MINTA (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY/BIZTOSÍTÓ)6

Kötelezvényszám:

Kötelezvény nyilvántartási száma:

A Kötelezvény kedvezményezettjének neve, címe:

Szombathelyi Egyházmegye

székhely: 9700 Szombathely, Xxxxxxxxx xxx 0.

adószám: 19895316-2-18

KSH statisztikai számjel: 19895316-9491-555-18

Tárgy: visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó jóteljesítési kötelezvény

Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást tartalmazó jóteljesítési kötelezvény („Kötelezvény”) rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel mi, a [●] pénzügyi intézmény (székhely: [●], a cégjegyzékszám: [●]), (továbbiakban: „Készfizető kezes”) jóteljesítési Kötelezvényt nyújtunk az Önök javára

legfeljebb [●] Ft, azaz [●] forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E Kötelezvény alapján a Készfizető kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Készfizető kezes vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen Kötelezvény fent megjelölt keretösszege erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a Készfizető kezes részére a [●] címre küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó nem tett szerződésszerűen eleget jótállási és / vagy szavatossági kötelezettségeinek és / vagy a Kötelezvény meghosszabbítására és / vagy kicserélésére vonatkozó kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

6 Biztosító esetén a megszövegezésben a „Pénzügyi Intézmény” helyett a „Biztosító” megnevezés alkalmazandó.

A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Kötelezvényben vállalt készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy a Készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása és a Készfizető kezes a 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Megbízó érvényesíthet Önökkel szemben, és saját, Önökkel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani Önökkel szemben.

Jelen Kötelezvény keretében az Önök esetleges igénybejelentése alapján teljesített valamennyi kifizetés a Kötelezvény összegét automatikusan csökkenti.

Dátum:

Készfizető kezes (PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY)

6. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a (cégnév)

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám ;

adószám:………………………..; a továbbiakban: Vállalkozó) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság és Szombathelyi Egyházmegye között „………………………………………..” tárgyban (dátum)

napján kötött vállalkozási szerződés teljesítésébe a Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, illetőleg csatolom az érintett alvállalkozó ilyen tartalmú nyilatkozatát.

Alvállalkozó 1.7

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum)

napjától bevont alvállalkozó8

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

7 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

napjától bevont alvállalkozó9

……………….., 201………………..

………………

…………………

a Vállalkozó képviseletében cégszerű aláírás

9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

Document Metadata

Table of Contents

SZERZŐDÉSTERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Document Metadata