Közbeszerzési dokumentumok székesfehérvár városgondnoksága Kft.

Közbeszerzési dokumentumok

székesfehérvár városgondnoksága Kft.

Ajánlatkérő

által

a

Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok

tárgyában

megküldött

ajánlattételi felhívásához

tartalomjegyzék

Szerződés tervezet ……………….…………………………..................................... mellékletek …………………………………………………………………………….. 1. számú melléklet: Felolvasólap …………………………………………......................... 1/A. számú melléklet: Információs Adatlap …………………………………......................... 2. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról ….. 2/A. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint …................................................................................. 3. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról ......... 4/A. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint ….……......... 4/B. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerint ….……........ 5. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontok szerint 6. számú melléklet: Nyilatkozat Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdés szerint alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezetről ........................... 7. számú melléklet: Xxxxxxxxxxx közös ajánlat tételéről ………………………………….... 8. számú melléklet: Nyilatkozat műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről ………………………………………………….. iratjegyzék ……………………………………………………………………………….
3 15 16 17 18


19
20 21 22 23
24 25
26 27

Megrendelő szerződésszáma: ............................/VG

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Amely létrejött egyrészről a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxxx u. 17/a., képviseletében Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató, adószám: 14823495-2-07; bankszámlaszám: Duna Takarék Bank Zrt.: 58600362-11187268), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a(z) …………………………………………. (székhely: …………….. ; cégjegyzékszám: …………………… ; adószám: ……. ; bankszámlaszám: …………….. ; e-mail: ………………. ; képviseletében ………………………………..), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Bevezetés

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelő jelen szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményképpen jött létre a felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a jelen szerződés mellékletének tekintendők, azzal együtt olvasandók és értelmezendők:

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentumok),

b) Vállalkozó ajánlata.

2. Vállalkozás tárgya, műszaki tartalom: Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok 1. rész: Bontási munkálatok elvégzése a jelen szerződésben és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Vállalkozási díj:

Ft + Áfa, összesen: ……………………….., azaz:………………………………………………….

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát saját költségén köteles elvégezni, ennek megfelelően a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj a munka – jelen szerződés 2. pontjában meghatározott műszaki tartalmat teljes körűen magában foglaló – megvalósításához szükséges valamennyi díjat és költséget tartalmazza.

4. Teljesítési határidő, a teljesítés helyszíne

Végteljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 60 nap.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a teljesítési határidő időpontjáig a műszaki átadás-átvétel megkezdődik, kivéve, ha Megrendelő a munkát nem veszi át.

Vállalkozó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás kiállításának és ennek megfelelően a vállalkozói díjra vonatkozó számla kiállíthatóságának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett esetleges hiányosságok pótlása.

Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 2018. ……………………………… napján adja át Vállalkozónak.

Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult.

A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbért Megrendelő a jelen pontban megjelölt teljesítési határidő lejártát követő naptól a teljesítésigazolás kiadásának napjáig számítja fel.

A teljesítés helyszíne: Székesfehérvár, Viziváros (8679/11 hrsz).

5. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

5.1. Vállalkozó köteles a megrendelt munkát első osztályú minőségben, műszaki leírás szerint, a 4. pontban foglalt teljesítési határidőre elvégezni.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka minőségéért jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama 12 hónap.

5.3. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány- rendelet szerinti építési naplót köteles vezetni. Amennyiben Vállalkozó nevezett jogszabály rendelkezéseit nem vagy nem megfelelő módon tartja be, az ebből származó valamennyi következményt viselni köteles.

Vállalkozó köteles Megrendelő által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen részt venni, és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

5.4. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, esetleges őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

5.5. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni.

Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség Vállalkozót terheli.

5.6. A jelen szerződést a Kbt. 138.§-ában foglaltak figyelembe vételével kell teljesíteni.

Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. E kötelezettségének megfelelően Vállalkozó nyilatkozik, hogy:

1. a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, VAGY

2. a szerződés teljesítéséhez az alábbi munkafolyamatra az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe (név, cím; munkafolyamat):

• …………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………

[a megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetén a kipontozott helyre az igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét, címét és az általa elvégzendő munkafolyamatot be kell írni]

Vállalkozó nyilatkozik továbbá, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segéd(ek) munkájáért és magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.

5.8. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötésére és annak teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a beruházás teljes nettó értékével megegyező és legalább 5.000.000 (ötmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű felelősségbiztosítást megkötni és fenntartani.

5.9. A Vállalkozó az Ajánlatában foglaltak szerint vállalja, hogy a szerződés teljesítésébe, annak teljes időtartama alatt biztosítja egy …… hónap [a Vállalkozó ajánlata szerint kitöltendő] MV-É-R felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető rendelkezésre állását.

6. A tárgyi munka kivitelezése megvalósulásának főbb lépései

6.1. Munkaterület átadás

- feltétele a szerződő felek részéről aláírt vállalkozási szerződés;

- összehívása a műszaki ellenőr kötelezettsége; a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal értesíti Vállalkozót;

- a műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről a munka megkezdése előtt fényképfelvételt kell készíteni, és ezt a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni;

- a munkaterület-átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (kézi földmunka, szakfelügyelet, stb.) Vállalkozónak teljesítenie kell.

6.2. Készrejelentés

A munka minimum 90%-os készültségénél Vállalkozónak írásban kérnie kell Megrendelőtől a műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzését.

6.3. Műszaki átadás-átvétel

- összehívása a műszaki ellenőr feladata, az értesítések elküldése a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt legalább 8 (nyolc) nappal;

- a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt 3 nappal Vállalkozó köteles a minősítéseket, megvalósulási dokumentációt átadni a műszaki ellenőrnek.

6.4. Teljesítésigazolás

A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a minősítések megfelelősége, valamint a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett esetleges hiányosságok pótlása.

6.5. Az elvégzett munka elszámolása

6.5.1. A vállalkozói díjról kiállított számla a teljesítésigazolás kiállítását követően, a teljesítésigazolás keltével egyező teljesítési dátummal nyújtható be. Vállalkozó a számlához mellékletként köteles a teljesítésigazolást csatolni.

2. A számlát legkésőbb a teljesítésigazolás kiállítását követő 10 napon belül át kell adni Megrendelő részére; Megrendelő 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xx 00. xxxx alatti titkárságán. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a számla teljesítésigazolás napját követő 15 napon túli kiállításából és/vagy benyújtásából származó valamennyi jogkövetkezményt viselni köteles.

6.5.3. Ha a szerződés tárgyát képező munka az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142.§ alapján a 2008. január 1. napjától hatályos fordított adózás alkalmazási körébe tartozik, a vállalkozói díjról kiállított számla befogadásának - 6.5.2. xxxxxxx írtakon xxxx - feltételei a következők:

• A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő adószámát.

• A számlán a szolgáltatás Áfa nélküli, azaz nettó összegét kell feltüntetni.

• A számlán szövegesen is utalni kell a fordított adózásra.

6.6. A munkakezdési engedélyt Megrendelő a jelen szerződés aláírásával Vállalkozó részére a munkaterület átadás időpontjától megadja. Amennyiben a tényleges munkakezdés időpontja nem a munkaterület átadás időpontja, úgy arról Megrendelőt a Vállalkozó írásban értesíteni köteles.

6.7. Amennyiben a földmunkák végzése során a munkaterületen robbanóanyagot, lőszert, csontmaradványokat, vagy egyéb régészeti leletet talál a kivitelező, úgy az érintett területet haladéktalanul el kell korlátozni, és Megrendelő képviselőjét azonnal értesíteni kell. Az akadályoztatás időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbítható.

6.8. Az egyes munkarészek eltakarására a műszaki ellenőrtől engedélyt kell kérni (eltakarási engedély). Amennyiben az eltakarás a műszaki ellenőr engedélye nélkül történt, és az eltakart munkarészen hibás teljesítés állapítható meg, úgy a bontás és a javítás teljes költsége Vállalkozót terheli.

6.9. A műszaki ellenőr a készrejelentés és a műszaki átadás-átvétel időpontja között szemlét tarthat, melyen Vállalkozó köteles részt venni.

6.10. Az utófelülvizsgálati eljárásokat a műszaki ellenőr hívja össze.

7. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

7.1. Megrendelő vállalja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés szerinti munkák elvégzéséhez a bontási és forgalomkorlátozási engedélyt megadja, így ennek megfelelően a munkaterületre történő felvonulás lehetőségét biztosítja.

7.2. Megrendelő az általa megjelölt időpontban jogosult egyeztetni a megrendelt munkákat, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.

8. A vállalkozási díj megfizetése

8.1. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.

Vállalkozó az előleg igénylését a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult Megrendelő részére benyújtani.

Vállalkozó által igényelt előleg összegét Megrendelő az igény bejelentését követő 8 munkanapon belül utalja át Vállalkozó részére. Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal.

Az előleg elszámolása Vállalkozó által benyújtott első számlában történik.

8.2. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:

1. részszámla: 50 %-os készültségi fok esetén

2. számla: végszámla

Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint fizeti meg, azzal, hogy, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A.-32/B.§-ai szerint történik.

9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

10. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

12. A Megrendelő részéről a munka elvégzéséért felelős kapcsolattartó személy:

név:

beosztás:

telefon:

Vállalkozó műszaki megbízottja és a kapcsolattartásért felelős személy:

név:

beosztás:

telefon:

13. A szerződés módosítása és felmondása

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a Kbt. 141.§-a szerint módosíthatják.

A jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. szerződés felmondására vonatkozó 143. §-ának rendelkezései is irányadóak.

14. A Megrendelő a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő jogvitáikat megkísérlik tárgyalások útján rendezni. E Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásban meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvár Törvényszék kizárólagos illetékességének.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2018. ………………………..

_______________________________ Megrendelő ___________________________________ Vállalkozó

Melléklet:

- a szerződés 5.9 pontja szerinti szakember szakmai önéletrajza

Megrendelő szerződésszáma: ............................/VG

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Amely létrejött egyrészről a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Xxxxx Xxxxxx u. 17/a., képviseletében Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató, adószám: 14823495-2-07; bankszámlaszám: Duna Takarék Bank Zrt.: 58600362-11187268), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a(z) …………………………………………. (székhely: …………….. ; cégjegyzékszám: …………………… ; adószám: ……. ; bankszámlaszám: …………….. ; e-mail: ………………. ; képviseletében ………………………………..), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Bevezetés

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelő jelen szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményképpen jött létre a felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a jelen szerződés mellékletének tekintendők, azzal együtt olvasandók és értelmezendők:

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentumok),

b) Vállalkozó ajánlata.

2. Vállalkozás tárgya, műszaki tartalom: Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok 2. rész: Útépítési munkálatok elvégzése a jelen szerződésben és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Vállalkozási díj:

Ft + Áfa, összesen: ……………………….., azaz:………………………………………………….

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkát saját költségén köteles elvégezni, ennek megfelelően a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj a munka – jelen szerződés 2. pontjában meghatározott műszaki tartalmat teljes körűen magában foglaló – megvalósításához szükséges valamennyi díjat és költséget tartalmazza.

4. Teljesítési határidő, a teljesítés helyszíne

Végteljesítési határidő: 2018. augusztus 30.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a teljesítési határidő időpontjáig a műszaki átadás-átvétel megkezdődik, kivéve, ha Megrendelő a munkát nem veszi át.

Vállalkozó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás kiállításának és ennek megfelelően a vállalkozói díjra vonatkozó számla kiállíthatóságának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett esetleges hiányosságok pótlása.

Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 2018. ……………………………… napján adja át Vállalkozónak.

Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult.

A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbért Megrendelő a jelen pontban megjelölt teljesítési határidő lejártát követő naptól a teljesítésigazolás kiadásának napjáig számítja fel.

A teljesítés helyszíne: Székesfehérvár, Viziváros (8679/11 hrsz)

5. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

5.1. Vállalkozó köteles a megrendelt munkát első osztályú minőségben, műszaki leírás szerint, a 4. pontban foglalt teljesítési határidőre elvégezni.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka minőségéért jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama 12 hónap.

5.3. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány- rendelet szerinti építési naplót köteles vezetni. Amennyiben Vállalkozó nevezett jogszabály rendelkezéseit nem vagy nem megfelelő módon tartja be, az ebből származó valamennyi következményt viselni köteles.

Vállalkozó köteles Megrendelő által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen részt venni, és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

5.4. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, esetleges őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

5.5. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni.

Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség Vállalkozót terheli.

5.6. A jelen szerződést a Kbt. 138.§-ában foglaltak figyelembe vételével kell teljesíteni.

Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. E kötelezettségének megfelelően Vállalkozó nyilatkozik, hogy:

3. a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, VAGY

4. a szerződés teljesítéséhez az alábbi munkafolyamatra az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe (név, cím; munkafolyamat):

• …………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………

[a megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetén a kipontozott helyre az igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét, címét és az általa elvégzendő munkafolyamatot be kell írni]

Vállalkozó nyilatkozik továbbá, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segéd(ek) munkájáért és magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.

5.8. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötésére és annak teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan a beruházás teljes nettó értékével megegyező és legalább 5.000.000 (ötmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű felelősségbiztosítást megkötni és fenntartani.

5.9. A Vállalkozó az Ajánlatában foglaltak szerint vállalja, hogy a szerződés teljesítésébe, annak teljes időtartama alatt biztosítja egy …… hónap [a Vállalkozó ajánlata szerint kitöltendő] MV-KÉ-R felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető rendelkezésre állását.

6. A tárgyi munka kivitelezése megvalósulásának főbb lépései

6.1. Munkaterület átadás

- feltétele a szerződő felek részéről aláírt vállalkozási szerződés;

- összehívása a műszaki ellenőr kötelezettsége; a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal értesíti Vállalkozót;

- a műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről a munka megkezdése előtt fényképfelvételt kell készíteni, és ezt a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni;

- a munkaterület-átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (kézi földmunka, szakfelügyelet, stb.) Vállalkozónak teljesítenie kell.

6.2. Készrejelentés

A munka minimum 90%-os készültségénél Vállalkozónak írásban kérnie kell Megrendelőtől a műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzését.

6.3. Műszaki átadás-átvétel

- összehívása a műszaki ellenőr feladata, az értesítések elküldése a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt legalább 8 (nyolc) nappal;

- a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt 3 nappal Vállalkozó köteles a minősítéseket, megvalósulási dokumentációt átadni a műszaki ellenőrnek.

6.4. Teljesítésigazolás

A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a minősítések megfelelősége, valamint a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett esetleges hiányosságok pótlása.

6.5. Az elvégzett munka elszámolása

6.5.1. A vállalkozói díjról kiállított számla a teljesítésigazolás kiállítását követően, a teljesítésigazolás keltével egyező teljesítési dátummal nyújtható be. Vállalkozó a számlához mellékletként köteles a teljesítésigazolást csatolni.

2. A számlát legkésőbb a teljesítésigazolás kiállítását követő 10 napon belül át kell adni Megrendelő részére; Megrendelő 8000 Székesfehérvár, Xxxxxxx xx 00. xxxx alatti titkárságán. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a számla teljesítésigazolás napját követő 15 napon túli kiállításából és/vagy benyújtásából származó valamennyi jogkövetkezményt viselni köteles.

6.5.3. Ha a szerződés tárgyát képező munka az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142.§ alapján a 2008. január 1. napjától hatályos fordított adózás alkalmazási körébe tartozik, a vállalkozói díjról kiállított számla befogadásának - 6.5.2. xxxxxxx írtakon xxxx - feltételei a következők:

• A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő adószámát.

• A számlán a szolgáltatás Áfa nélküli, azaz nettó összegét kell feltüntetni.

• A számlán szövegesen is utalni kell a fordított adózásra.

6.6. A munkakezdési engedélyt Megrendelő a jelen szerződés aláírásával Vállalkozó részére a munkaterület átadás időpontjától megadja. Amennyiben a tényleges munkakezdés időpontja nem a munkaterület átadás időpontja, úgy arról Megrendelőt a Vállalkozó írásban értesíteni köteles.

6.7. Amennyiben a földmunkák végzése során a munkaterületen robbanóanyagot, lőszert, csontmaradványokat, vagy egyéb régészeti leletet talál a kivitelező, úgy az érintett területet haladéktalanul el kell korlátozni, és Megrendelő képviselőjét azonnal értesíteni kell. Az akadályoztatás időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbítható.

6.8. Az egyes munkarészek eltakarására a műszaki ellenőrtől engedélyt kell kérni (eltakarási engedély). Amennyiben az eltakarás a műszaki ellenőr engedélye nélkül történt, és az eltakart munkarészen hibás teljesítés állapítható meg, úgy a bontás és a javítás teljes költsége Vállalkozót terheli.

6.9. A műszaki ellenőr a készrejelentés és a műszaki átadás-átvétel időpontja között szemlét tarthat, melyen Vállalkozó köteles részt venni.

6.10. Az utófelülvizsgálati eljárásokat a műszaki ellenőr hívja össze.

7. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

7.1. Megrendelő vállalja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés szerinti munkák elvégzéséhez a bontási és forgalomkorlátozási engedélyt megadja, így ennek megfelelően a munkaterületre történő felvonulás lehetőségét biztosítja.

7.2. Megrendelő az általa megjelölt időpontban jogosult egyeztetni a megrendelt munkákat, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.

8. A vállalkozási díj megfizetése

8.1. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.

Vállalkozó az előleg igénylését a munkaterület átadás-átvételét követő legkésőbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult Megrendelő részére benyújtani.

Vállalkozó által igényelt előleg összegét Megrendelő az igény bejelentését követő 8 munkanapon belül utalja át Vállalkozó részére. Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal.

Az előleg elszámolása Vállalkozó által benyújtott első számlában történik.

8.2. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:

1. részszámla: 50 %-os készültségi fok esetén

2. számla: végszámla

Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint fizeti meg, azzal, hogy, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A.-32/B.§-ai szerint történik.

9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

10. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

12. A Megrendelő részéről a munka elvégzéséért felelős kapcsolattartó személy:

név:

beosztás:

telefon:

Vállalkozó műszaki megbízottja és a kapcsolattartásért felelős személy:

név:

beosztás:

telefon:

13. A szerződés módosítása és felmondása

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a Kbt. 141.§-a szerint módosíthatják.

A jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. szerződés felmondására vonatkozó 143. §-ának rendelkezései is irányadóak.

14. A Megrendelő a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán felmerülő jogvitáikat megkísérlik tárgyalások útján rendezni. E Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Polgári Perrendtartásban meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvár Törvényszék kizárólagos illetékességének.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2018. ………………………..

_______________________________ Megrendelő ___________________________________ Vállalkozó

Melléklet:

- a szerződés 5.9 pontja szerinti szakember szakmai önéletrajza

Mellékletek

1. számú melléklet

FElolvasólap

Ajánlattevő¹ neve:……………………………………………………………………………........

Xxxxxxxxxxx címe: …………………………………………………………………………………..

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. „Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot teszem:

1. rész: Bontási munkálatok

Szempont	Ajánlat
1) Ajánlati ár összesen (nettó Ft)	nettó ………………. Ft
2) A szerződés teljesítésében résztvevő szakember MV-É-R vagy azzal egyenértékű műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap)	……….. hó*

* Az ajánlatot egész hónapokban kell megtenni. 0, azaz nulla hónap is megajánlható (ebben az esetben az ajánlati elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja). Az ajánlatkérő a 60 hónap és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot (100 pont) adja.

2. rész: Útépítési munkálatok

Szempont	Ajánlat
1) Ajánlati ár összesen (nettó Ft)	nettó ……….………. Ft
2) A szerződés teljesítésében résztvevő szakember MV-KÉ-R vagy azzal egyenértékű műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap)	……….. hó

* Az ajánlatot egész hónapokban kell megtenni. 0, azaz nulla hónap is megajánlható (ebben az esetben az ajánlati elem a kiosztható minimális pontszámot (1 pont) kapja). Az ajánlatkérő a 60 hónap és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot (100 pont) adja.

..............................., ……… év. ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

1/A. számú melléklet

Információs adatlap²

Xxxxxxxxxxx neve: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx címe: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx telefonszáma: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx fax száma: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx e-mail címe: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………....

Xxxxxxxxxxx adószáma: ……………………………………………………………………....

Kapcsolattartó neve³: ……………………………………………………………………....

..............................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat⁴

A kizáró okok hatálya alatt nem állásról

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

2/A. számú melléklet

ajánlattevői Nyilatkozat⁵

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kB) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 8.§ i) pont ib) alpontjában, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősül, melyet

- NEM JEGYEZNEK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN vagy, amelyet

- SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN JEGYEZNEK⁶.

Arra az esetre, ha az általam képviselt céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén⁷:

a) nyilatkozom – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény („pénzmosásról szóló törvény”) 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tulajdonos⁸ nevéről és állandó lakóhelyéről:

Név Állandó lakóhely

VAGY

b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

ajánlattevői Nyilatkozat⁹

alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő képviseletében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel kijelentem, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

4/A. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT¹⁰

Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint¹¹

Xxxxxxxxx(ak) ……………………….................................................................................. (név),

a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében kijelentem¹², hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, az esetleges kiegészítő tájékoztatásban és a szerződés tervezetben foglalt feltételeket megismertük, azokat elfogadjuk¹³, nyertességünk esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén ha az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetként (személyként), az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelöl ­– a szerződést annak a tárgyalás során véglegesített tartalma szerint megkötjük és teljesítjük.

A megajánlott ellenszolgáltatást¹⁴ a Felolvasólap tartalmazza.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

4/B. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT¹⁵

Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerint

Xxxxxxxxx(ak) ……………………….................................................................................. (név),

a(z) …………….…...................................................................................................................... xxxxxxxxxxx képviseletében nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint¹⁶:

• mikrovállalkozásnak

• kisvállalkozásnak

• középvállalkozásnak

minősülök,

- nem tartozom a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatály alá.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

5. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT¹⁷

Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint

………. rész száma/megnevezése

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében kijelentem az alábbiakat:

a) Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek van / nincs¹⁸ olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót¹⁹ veszek igénybe.

Kijelentem, hogy a közbeszerzésnek az alábbi részeinek teljesítéséhez veszek igénybe alvállalkozót²⁰:

• …………………………………….

• …………………………………….

b) Kijelentem, hogy a közbeszerzés fent megnevezett részei tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni (az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat kell megjelölni)²¹:²²

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe (székhelye) Alvállalkozó adószáma A közbeszerzésnek az a része²³, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közre fog működni

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

6. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT²⁴

Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdés szerint

alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezetről

………. rész száma/megnevezése

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…...................................................................................................................... ajánlattevő képviseletében kijelentem az alábbiakat:

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében KIVÁNOK²⁵ / NEM KÍVÁNOK²⁶ más szervezet erőforrásaira támaszkodni.

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban megfogalmazott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében az alábbi más szervezet erőforrásaira kívánok támaszkodni²⁷:

Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet neve és székhelye Az alkalmassági követelmény (követelmények) (az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével), melynek igazolása érdekében az ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik A teljesítésből az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által megvalósított munka leírása²⁸

Tudomásul veszem, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet:

- az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá

- köteles csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

................................., ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

7. számú melléklet

nyilatkozat közös ajánlat tételéről²⁹

Alulírottak

……………………………………………………………………. (név)

……………………………………………………………………. (név)

az alábbiakban megnevezett ajánlattevők képviseletében kijelentjük, hogy közös ajánlatot nyújtunk be.

• …………………………………………………………........................ (cégnév, székhely),

• …………………………………………………………………............ (cégnév, székhely)

Kifejezetten tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink teljesítésekor egyetemleges felelősség terhel.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra, képviseletünkre és a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a jelen közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésekor, valamint a szerződés teljesítése során

a(z) …..……………………………………………………………………………………….. (cégnév, székhely) konzorciumi tag jogosult.

…………………………, ……….. év ………………. hó …………. nap

……………………………………….. ..……………………………………….

Cégszerű aláírás Cégszerű aláírás

8. számú melléklet

Nyilatkozat

műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről

Xxxxxxxxx(ak) ………………………................................................................................................. (név),

a(z) …………….…........................................................................... (képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet képviseletében a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a „Fűtőerőmű területén tervezett parkoló építési munkálatok” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján és az ajánlattételi felhívás 11.2) pontjában foglaltakra tekintettel kijelentem, hogy az általam képviselt, fent nevezett szervezet a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 11.2) pontjában meghatározott alábbi műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel.³⁰

„Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített

- 1. rész esetén: bontási munkát is tartalmazó építési munka tárgyú referencia munkával;

- 2. rész esetén: parkoló építés tárgyú referencia munkával.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.”

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pontja alapján kizáró oknak minősül és az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

„i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg”.

........................................, ……… év ................. hó ........ nap

……………………………….

cégszerű aláírás

Iratjegyzék

1. Fedőlap

2. Tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátott)

3. Felolvasólap (1. számú melléklet)

4. Információs adatlap (1/A. számú melléklet)

5. Hiánytalanul beárazott költségvetési kiírás a megajánlott rész(ek) vonatkozásában

6. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet)

7. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (2/A. számú melléklet)

8. Ajánlattevői nyilatkozat (illetve adott esetben nyilatkozat az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről) az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról (3. számú melléklet)

9. Alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumok: nyilatkozat az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelelésről (8. számú melléklet)

10. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint (4/A. és 4/B. számú melléklet)

11. Ajánlattevői nyilatkozat(ok) Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (5. számú melléklet)

12. Az alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezet igénybevétele esetén:

- Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezetről (6. számú melléklet)

- Az alkalmasság igazolásában igénybe venni kívánt más szervezet (a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével) köteles csatolni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha alkalmazandó, a kötelezettségvállalásnak a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglalt feltételnek történő megfelelést alá kell támasztania.

13. Közös ajánlat tétele esetén:

- Nyilatkozat közös ajánlat tételéről (7. számú melléklet)

- Konzorciumi megállapodás

14. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

15. Ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, a cégjegyzésre jogosult(ak) által adott meghatalmazás eredeti példánya

16. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

17. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

Az ajánlatot

- 1 (egy) papír alapú példányban és

- 1 (egy) a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (.pdf) formátumban kell beadni.

Az 1 db papír alapú és 1 db másolati elektronikus példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.

1

^? Közös ajánlattétel esetén a konzorcium elnevezését és címét, ezt követően a képviseletre és kötelezettségvállalásra meghatalmazott vezető konzorciumi tag nevét és címét, majd a konzorciumi tagok nevét és címét kell megadni; a Felolvasólapot ez esetben értelemszerűen módosítani lehet. Közös ajánlattétel esetén a Felolvasólapot elegendő a képviseletre és kötelezettségvállalásra jogosított konzorciumi partnernek cégszerűen aláírni.

2

^? Közös ajánlattétel esetén ezen adatlapot minden ajánlattevő vonatkozásában be kell nyújtani.

3

^? Közös ajánlattétel esetén a kapcsolattartó nevét csak a közös ajánlattevők képviseletre jogosult tagja (konzorcium vezető) esetében kell megadni.

4

^? Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.

5

^? Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz.

6

^? A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.

7

^? A helyes állítást (a) vagy b) pont) kérjük aláhúzni, vagy más módon egyértelműen jelölni és az a) pont esetén a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pontja ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost kérjük a táblázatban megadni (a sorok bővíthetőek).

8

^? r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

9

^? Közös ajánlattétel esetén a jelen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek be kell nyújtani.

10

^? A jelen nyilatkozati minta formája szükség esetén értelemszerűen módosítható.

11

^? A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

12

^? Közös ajánlattétel esetén minden konzorciumi partnernek az ajánlathoz kell csatolnia e nyilatkozatot.

13

^? Kiegészítő és/vagy módosító javaslat a tárgyalások során tehető, a szerződéses feltételek a tárgyalás során kerülnek megbeszélésre és véglegesítésre.

14

^? A megajánlott ellenszolgáltatás a tárgyalás során módosítható, az ajánlati kötöttség az utolsó tárgyalás befejeztével, a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor áll be.

15

^? A jelen nyilatkozati minta formája szükség esetén értelemszerűen módosítható.

16

^? A megfelelő szöveg aláhúzandó.

17

^? Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolni kell e nyilatkozatot.

18

^? A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő.

19

^? A Kbt. 3.§ 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint alvállalkozó „az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;”.

20

^? Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha a közbeszerzésnek van olyan része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe.

21

^? Értelemszerűen akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor már ismeri az igénybe venni kívánt alvállalkozókat. A sorok bővíthetőek.

22

^? Felhívjuk a figyelmet az alvállalkozó bevonásával kapcsolatos alábbi rendelkezésekre:

Kbt. 138. § (1) […]Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

Kbt. 138. § (5) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

23

^? A jelen nyilatkozat értelmezésében a rész munkarészt, azaz az alvállalkozó által megvalósításra kerülő feladatot jelenti.

24

^? Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolni kell e nyilatkozatot.

25

^? Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Kbt. ezen pontjának értelmezésében az alvállalkozó, ha azzal alkalmasságot kívánnak igazolni, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek minősül és e nyilatkozatban megjelölendő!

26

^? Nemleges nyilatkozatukat is kérjük, hogy tegyék meg.

27

^? Értelemszerűen csak akkor töltendő ki, ha a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasság igazolására más szervezetet. A sorok bővíthetőek.

28

^? Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

29

^? A jelen nyilatkozati minta formája (például kettőnél több konzorciumi partner esetén) szükség szerint értelemszerűen módosítható. A nyilatkozat tartalma azonban a forma esetleges módosítása során sem kerülhet módosításra!

30

^? Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha az elbírálás során kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdés a) pont szerinti igazolás benyújtását.

29