VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet:
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi szervezet
székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. levelezési cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. cégjegyzékszám: 00-00-000000
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 10856417-2-44
statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01
számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. számlaszám: 10200971-21522347-00000000
számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24. képviseli: …
… a továbbiakban: Megrendelő
másrészről az:
….
székhely: …
cégjegyzékszám: …
cégbíróság: …
adószám: …
statisztikai számjel: … számlavezető pénzintézet: … számlaszám: …
képviseli: …
a továbbiakban: Vállalkozó
Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban külön-külön „Fél” együtt „Felek” - között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020. …... napján, 37959/2019/MAV iktatószámon beszerzési eljárást indított „Digiton utastájékoztató vezérlő berendezése, azok egységeinek, hardver és szoftver elemeinek javítása, üzemeltetés támogatása” tárgyban, mely beszerzés értéke a részekre bontás tilalmának figyelembe vételével sem érte el a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) Korm.rendelet alapján Ajánlatkrő (Megrendelő) 3 ajánlatot köteles bekérni. Az eljárás során a Vállalkozó ajánlatot tett, és azt Megrendelő, mint a legkedvezőbb ajánlatot elfogadta, Megrendelő így Vállalkozóval, mint
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
nyertes ajánlattevővel kíván Szerződést kötni. A Szerződés mellékletei, valamint a beszerzési eljárás iratai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a tulajdonában és üzemeltetésében lévő
„Digiton utastájékoztató vezérlő berendezése, azok egységeinek, elemeinek javítása, üzemeltetés támogatása” tárgyú munkát eseti megrendelés alapján, a jelen Keretszerződés
4. számú mellékleteként csatolt Műszaki leírás szerint.
2. A szerződés hatálya:
A jelen keretszerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és 3 (három) évig – vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig hatályos. Amennyiben a szerződő Xxxxx nem egyidejűleg írják alá a szerződést, a későbbi aláírás dátumának megfelelő időben lép hatályba a szerződés.
3. Teljesítési határidő
A Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az eseti megrendelésekben (továbbiakban: Eseti Megrendelés) rendeli meg. Az egyes feladatok teljesítési határidejét a Megrendelő határozza meg, az Eseti Megrendelésben. A Vállalkozónak az Eseti Megrendelés kézhezvételét követően, az ott meghatározott teljesítési határidőn belül el kell végeznie az eseti megrendelésben szereplő feladatot.
Az Eseti Megrendelésben meghatározott teljesítési határidők kötbérköteles határidőnek minősülnek.
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult előteljesítésre. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni. Az előteljesítés alapján folyó átadás- átvételei eljárás csak a Megrendelő beleegyező tartalmú válasza esetén kezdhető meg.
Amennyiben a teljesítési határidőt a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. elháríthatatlan objektív körülmény, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet tartani, és ennek az objektív körülménynek, vagy oknak a bekövetkezése esetén Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesítette, akkor az adott határidő az akadályoztatás mindkét fél által elfogadott és írásban rögzített időtartamával meghosszabbodik.
4. Vállalkozási díj:
Keretösszeg: …,- Ft - + teljesítéskor hatályos ÁFA, azaz … Forint + teljesítéskor hatályos ÁFA. A tárgyi Keretszerződés vonatkozásában Megrendelőnek lehívási kötelezettsége nem áll fenn..
Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt Eseti Megrendelésekre az alábbi egységárakon jogosult:
Hibaelhárítás óradíj | nettó …,- Ft/óra |
Kiszállási díj | nettó …,- Ft/óra |
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, beleértve a Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a jótállási kötelezettség keretein belül teljesítendő szolgáltatásokat, , valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerült valamennyi egyéb költséget.
A Felek megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű szolgáltatás megrendelésére. Vállalkozó a keretszerződés kimerítésének hiánya (részleges vagy teljes) esetén semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni.
Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a Munka elvégzését a keretösszeg mértékéig.
Felek jelen Keretszerződésben Vállalkozási Díj alatt az Eseti Megrendelés teljesítéséért járó ellenszolgáltatást, azaz a jelen 4. pontban meghatározott egységár és az eseti megrendelésben megrendelt mennyiség szorzatát értik.
a) A Vállalkozási Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen a Megrendelő által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását. A vállalkozói díj nem tartalmazza a szükséges anyagok költségét.
b) A Vállalkozási Díj magában foglalja a Szerződés Tárgyában meghatározott feladat ellátása során felmerülő, Vállalkozó által fizetendő vámok, adók, illetékek, igazgatásszolgáltatási díjak, költségeit, a végrehajtandó vizsgálatokkal, próbákkal kapcsolatos költségeket, kivéve a közreműködő MÁV szervek által biztosított közreműködést(pl. szakfelügyelet, szakipar amelyeket a Megrendelő saját költségén biztosít. Erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, kivéve igazolt szükséges anyagköltség, semmilyen jogcímen nem élhet.
c) Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés Tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
• a Vállalkozási Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,
• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben és a beszerzési eljárás dokumentumaiban leírt módon kell végrehajtania,
• a munkahely általános és speciális körülményeivel.
A Felek egyezően rögzítik, hogy Vállalkozó a többletmunka költséget nem érvényesíthet.
5. Eseti Megrendelések:
Az eseti megrendelésekhez a Vállalkozó külön-külön tételes árajánlatot köteles adni, amelykeben nem alkalmazhat a szerződésben rögzített egységáraknál magassabbakat. A Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az eseti ajánlati árat mérlegelve, annak
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
gazdaságtalansága esetén a javíttatási szándéktól elálljon. A megrendelő az árajánlat elfogadása esetén az adott munkáról Eseti Megrendelést állít ki
Az Eseti Árajánlat legalább a következő adatokat tartalmazza:
• Az Eseti Megrendelés tárgya, a konkrét feladat műszaki tartalma, mennyisége
• A teljesítés helye, magába foglalva, hogy helyszíni kiszállással vagy az üzemeltető telepelyére történő beszállítással; történik a javítás;
• A munka megkezdésének határideje megrendeléstől/munkaterület átadástól számított ... munkanap
• Várható Teljesítési határidő: megrendeléstől/munkaterület átadástól számított ... munkanap
• Az ellenszolgáltatás összege
- hibaelháritás óra * nettó óradíj, összesen
- kiszállás díj km * nettó km díj, összesen
- anyagköltség (felsorolás) összesen mindösszesen + ÁFA
• Kapcsolattartó személyek, elérhetőség;
Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti Megrendelésekben rendeli meg, melyhez mellékeli az adott munkák műszaki dokumentációját. A Felek szükség esetén helyszíni bejárást tartanak, pontosítják az elvégzendő feladatokat és ennek keretében Vállalkozó tájékoztatást adhat az általa reálisnak tartott teljesítési határidőről. A teljesítési határidőt a Megrendelő határozza meg az Eseti Megrendelésben.
Az egyes eseti megrendelések megküldését megelőzően Megrendelő e-mailes megkeresése esetén a Vállalkozó külön-külön tételes, előzetes árajánlatot köteles adni. A Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az eseti ajánlati árat mérlegelve, annak gazdaságtalansága esetén a javíttatási szándéktól elálljon és ne küldjön eseti megrendelést. A megrendelő az árajánlat elfogadása esetén az adott munkáról eseti megrendelőt állít ki.
Az Eseti Megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák:
• Az Eseti Megrendelés tárgya, a konkrét feladat műszaki tartalma, mennyisége;
• A teljesítés helye;
• Teljesítési határidő;
• Az ellenszolgáltatás összege;
• Kapcsolattartó személyek;
• Teljesítést igazoló személye.
Vállalkozó köteles a Megrendelő 5. pont szerinti megrendelése esetén a munkát az Eseti Megrendelésben rögzített határidőn belül megkezdeni, mely határidő kötbérköteles határidőnek minősül. A munkakezdés idejét a Megrendelő és a Vállalkozó minden esetben közös megegyezés alapján határozza meg.
Az Eseti Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Eseti Megrendelések mintáját jelen Keretszerződés 5. sz. melléklete tartalmazza.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Megrendelő adott esetben a helyszíni bejárást és az előzetes árajánlatkérést követően az egyes Eseti Megrendeléseket elektronikus formában vagy faxon küldi meg a Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel létrejön az egyedi szerződés, és kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére. Az Eseti Megrendelést a Vállalkozó írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles visszaigazolni.
Az Eseti Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. Feleket egyaránt megillető jogok és kötelezettségek
A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
A Felek a Szerződést érintő adataikban bekövetkező bármilyen változást, az érintett adatok hatályossá válásának napjától számított 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik Féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
Felek bizalmasan kezelik és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződést megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után. A fentiek ellenére, a Vállalkozó átadhatja közreműködőjének a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami a közreműködő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Vállalkozó az ilyen közreműködőtől hasonló tartalmú titoktartási kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kér.
A Felek a másik Fél előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem hozhatják nyilvánosságra azon adatokat, információkat, amelyekhez a Szerződés teljesítése érdekében, illetve annak során jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkerülhetetlen, a nyilvánosságra hozásnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerződés teljesítése céljából szükséges mértékig terjedhet.
E kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra,
amelyeket Xxxxx képviselőinek meg kell osztaniuk ellenőrző szervekkel;
amelyek közzétételére, illetve rendelkezésre bocsátására Feleket bírósági/hatósági határozat, jogszabály, EU jogi aktusa kötelezi;
amely egyébként jogszerűen válik elérhetővé a Felek számára.
Az a Fél, aki/amely a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.
Jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad.
7. Vállalkozó kötelezettségei:
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a legjobb minőségben, a jelen szerződésben megjelölt határidőre elvégzi.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, minőségét, illetve határidejét veszélyezteti, gátolja, vagy a szerződéses árat érinti. A hibajavítás után a Megrendelő megbízottjának jelenlétében bizonylatot (teljesítési jegyzőkönyv és teljesítés igazolás) kell kiállítani, ennek hiányában a szerződés alapján kifizetést a Megrendelő nem teljesít. A teljesítési jegyzőkönyvnek magyar nyelven tartalmaznia kell a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a javított eszköz/berendezés beépítésre, illetőleg helyszíni javítás után további üzemeltetésre korlátozás nélkül alkalmas.
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatások elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult közreműködőt igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak, közreműködők felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, valamint Vállalkozó a közreműködői szerződésekben köteles kikötni, hogy az közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni.
Vállalkozó a teljesítés megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani:
- a Munkaterület és a munkaterületen található dolgok megfelelő őrzését,
- a Munkaterületen a biztonságos tartózkodás, közlekedés, munkavégzés feltételeit. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak hibátlan és hiánytalan teljesítés elfogadására köteles.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő érdekében, Megrendelő utasításait maradéktalanul betartva, azokat figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul és hibátlanul köteles teljesíteni. A jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat Vállalkozó teljes körűen végzi el a szerződés, a hatályos jogszabályok és műszaki előírások alapján. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos jogszabályok betartása.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban (e-mailben, faxon) értesíteni a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról, és minden tőle elvárhatót megtenni azok elhárítására vonatkozóan. Az értesítés/intézkedés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
Vállalkozó a munkavégzés során csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik vonatkozásában az adó- és TB - jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeinek – nem magyar állampolgárok esetében ezen túlmenően a belföldi munkavállalásra vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kötelezettségeinek – eleget tett. A Vállalkozó köteles
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
haladéktalanul leváltani minden olyan személyt, akinek leváltását alkalmatlanság és/vagy nem megfelelő munkavégzés miatt a Megrendelő – a megfelelő okok megjelölésével – írásban kéri.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. A Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.
Vállalkozó a megrendelés tárgyának megvalósítása során szorosan együttműködik Megrendelővel, annak érdekében, hogy a megrendelői igényeket maradéktalanul kielégíthesse.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy az általa alkalmazott technológiák, eljárások fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a technológia - jelen szerződés teljesítése érdekében való - alkalmazását kizárja vagy korlátozza. Egyben a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy helytáll a harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amelyet az alkalmazott technológia, eljárás esetleges alkalmazási tilalma vagy korlátozása miatt, vagy bármely jelen szerződéssel összefüggésben bárki a Megrendelő felé benyújt vagy támaszt.
Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező alkatrészek, összetevők fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonszerzési, birtoklási és használati jogát akadályozná. Ennek megszegése esetén Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik Megrendelő felé.
Vállalkozó a tevékenységéről és a teljesítésekről köteles Megrendelőt írásban és szóban egyaránt tájékoztatni.
Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével összefüggő, Vállalkozóval vagy közreműködőjével szemben érvényesített kártérítési igényeket a Megrendelőre semmilyen körülmények között nem háríthatja át. Vállalkozó továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ilyen kártérítési igényt a károsult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesít, Megrendelőt mentesíti minden hátrányos következmény alól.
A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon és a költségek megtérítésének kötelezettsége mellett – jogosult a munkák elvégzése céljából használni a Munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőtől vesz igénybe közüzemi szolgáltatást, a Megrendelő erre jogosult szervezetével külön szerződést köt, amelyben rögzítik az igénybevétel és elszámolás módját. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, azonban a karbantartási munkák sikeres átadása után a Munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania.
A Vállalkozónak a Munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Az érintett közművek üzemeltetőivel a munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetési
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa okozott kárért teljes felelősséget vállal.
Vállalkozó a Munkaterületen csak a Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységet végezhet.
A szerződés megszűnését követően Vállalkozónak saját költségén haladéktalanul elszállítja a munkaeszközeit, és a Munkaterületet tisztán és rendezett állapotban adja át Megrendelő részére.
A Vállalkozó teljes mértékben felelős a Munkaterületen végzett műveletek következményeiért. A megvalósítás módszerét úgy kell megválasztania, hogy az ne veszélyeztethesse a személy- és vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet.
Vállalkozónak kell biztosítania a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátását, elhelyezését, szállítását, tárolását és vagyonvédelmét.
Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a jelen szerződésben foglalt biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi általános követelményeket.
A Vállalkozó munkavégzésének helyszínén, azzal összefüggésben történt személyi sérülésért, anyagi kárért kizárólag Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy a balesetben érintett személy(ek) a Vállalkozó érdekkörébe tartoznak-e. Megrendelő – szükség esetén – a munkavégzés megkezdését megelőzően a Vállalkozót tájékoztatja a munkavégzéshez kapcsolódó speciális közlekedésbiztonsági és helyi körülményekről. Vállalkozó a jelen szerződés munka- és tűzvédelmi tárgyú rendelkezéseinek betartását köteles közreműködőitől is megkövetelni.
8. Az átadás-átvétel
Az Eseti Megrendelésben szereplő munkálatok elvégzését a Megrendelő megbízottja aláírásával igazolja a Teljesítésigazoláson. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult a Főnökségvezető, vagy annak megbízottja.
Az átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik, melyet a Vállalkozó a tervezett készre jelentés előtt 8 nappal a helyi kapcsolattartó részére írásban köteles benyújtani. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége.
Az átadás-átvételre Eseti Megrendelésenként, az abban szereplő munkálatok elvégzését követően kerül sor.
A készre jelentés után a Megrendelő képviselője 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás- átvételi eljárás lefolytatására.
Ha az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból az átadás átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek és így, az Eseti Megrendelésben szereplő teljesítési határidőig az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatok költségei Vállalkozót terhelik.
Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel jelen Szerződésben és az Eseti Megrendelésben foglalt összes előírásnak.
Az átadás-átvételi eljárásról teljesítés igazolási jegyzéket kell felvenni.
Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.
A Szerződés tárgyában meghatározott munka teljesítésének időpontja a sikeres átadás- átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott teljesítési időpont.
Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.
Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is.
Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben
- a Szerződés tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy
- az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó.
A Szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy egy alkalommal ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban.
Az átadás-átvételi eljárásról készült teljesítés igazolási jegyzéket Megrendelő képviselője aláírja.
9. A Megrendelő kötelezettségei:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a megvalósuló javítások során a hibás eszközök javítása történhet helyszínre kiszállással Vállalkozó részéről illetve Megrendelő által történő beszállítással Vállalkozó telephelyére. Vállalkozó telephelyén történő javítást követően az eszközök visszaszállításáról Megrendelő gondoskodik.
Helyszini hibajavítás esetén a munkálatok elvégzéséhez szükséges közreműködést, szakfelügyeletet és a szükséges kikapcsolásokat Vállalkozó minimum 5 munkanappal megelőző jelzését követően, egyeztetett időpontban a Megrendelő saját költségén biztosítja.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó, illetőleg munkatársai a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelő munkaidejében a Megrendelő területére beléphessenek, és az adott esetben szükséges engedélyek beszerzésre kerüljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkáikat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék. Vállalkozó indokolt kérésére a Megrendelő lehetőség szerint a hivatalos munkaidőn kívül is biztosítja a területre történő belépést Megrendelő, illetve Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága a szerződés teljesítését bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzési jog kiterjed a szerződés teljesítésével összefüggő irat- és adatszolgáltatás kérésre, továbbá a helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítésének kötelezettségét a Vállalkozó a közreműködők vonatkozásában is köteles biztosítani. A Vállalkozó nem mentesül a hibás vagy késedelmes teljesítésért, illetve a nem teljesítésért való felelőssége alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem teljes körűen végezte el.
A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során a Vállalkozóval együttműködni, különösen az alábbi körben:
- a tőle elvárható módon és mértékben közreműködik az átadás-átvételi eljárás lefolytatása során;
- a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja folyamatosan a teljesítéshez szükséges – a műszaki tartalomban nem szereplő – rendelkezésére álló információkat, dokumentációkat, valamint, a szükséges, de rendelkezésére nem álló információk, dokumentációk megszerzésénél – amelyek a Megrendelő érdekkörében merülnek fel – együttműködik a Vállalkozóval ezek megszerzése érdekében.
A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát, feladatot a saját eszközeivel köteles elvégezni, valamint a saját erőforrásaira támaszkodva, kivéve, ha a Megrendelő a műszaki leírásban meghatározott módon szakanyagot biztosít a Szerződés teljesítéséhez.
A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi kifizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.
10. A teljesítés helye:
A Vállalkozó telephelye vagy a Megrendelő által kijelölt helyszín. A Műszaki leírás alapján, az egyes Eseti Megrendelésekben kerül pontosan meghatározásra.
11. Számlázási feltételek:
Az Eseti Megrendelésben szereplő munkák szerződésszerű elvégzését a Megrendelő képviselője aláírásával igazolja a Teljesítésigazoláson. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult a Főnökségvezető, vagy annak megbízottja.
A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
kézhezvételétől számítandó. A nem megfelelően benyújtott számlából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.
Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, xxxxxxx Xxxxxx krt.54-60. Papír alapú számla postázási címe:
MÁV Zrt. 1426 Budapest. Pf. 24.
Elektronikus számla benyújtása az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre történhet. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa törvény 175. §- ában, továbbá a jelen Szerződés 6. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a 6. sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak.
A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.
A számla kötelező melléklete a Teljesítésigazolás és az elektronikusan megküldött Elektronikus teljesítésigazolás kinyomtatott példánya.
12. Fizetési feltételek:
A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenéréke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató/Szállító/Vállalkozó/Eladó számlájában megjelölt bankszámlára.
A MÁV Zrt. előleget nem fizet.
A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a MÁV Zrt.-vel szerződő fél a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.
A MÁV Zrz.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.- vel szerződő fél számlájánka összegével megterhelte.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét.
A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorlását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésén zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélkül engedményezéssel, zálogjog alapításal a MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
A MÁV Zrt. fizetési biztosítékot nem ad.
MÁV Zrt.-t egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli.
13. Képviselet, elérhetőség:
A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban munkavégzéssel kapcsolatos műszaki, operatív kérdésekben a következő személyeket hatalmazzák fel kapcsolattartásra:
A Megrendelő részéről:
Távközlési Főnökség Budapest:
Név, beosztás: Xxxxxx Xxxxxx szakaszmérnök
Telefon: 00 00 0000000
Távközlési Főnökség Szeged:
Név,beosztás: Xxxxxxxx Xxxxxx vezetőmérnök
Telefon: 00 00 0000000
A Vállalkozó részéről:
….
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a Szerződés módosítására külön írásos meghatalmazás hiányában nem jogosultak, továbbá nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.
A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címeire írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.
A Szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:
a) kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az irat átvételét megtagadta, vagy nem vette át („nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.;
c) telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés küldőjének kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon érdeklődni, kivéve, ha a címzett az általános gyakorlat szerint megerősítő faxot küldött. A telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontja azonban eredményes értesítésként vehető figyelembe.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
d) elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.
14. Jótállási feltételek:
A Vállalkozó az általa elvégzett munkára és a beépített anyagokra 12 hónap jótállást vállal. A jótállás az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített teljesítési időponttól kezdődik. Jótállási kötelezettség alapján Vállalkozó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén szavatossági jellegű kötelezettséget vállal. Ennek megfelelően Vállalkozó elsődlegesen a hibás szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését vállalja. Ha a hibás szolgáltatás kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a Megrendelőnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet – aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy Vállalkozó köteles az ellenszolgáltatás arányos részének leszállítására.
Amennyiben jogszabály a rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező időt ír elő vagy a gyártó hosszabb jótállási időt biztosít a beépített alkatrész vonatkozásában, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített vagy a beépített alkatrész vonatkozásában a gyártó által biztosított időszak érvényes. Jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség fennállása esetén Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért.
15. Szavatosság:
Vállalkozó szavatol azért, hogy a feladatellátása megfelel a vonatkozó szabványoknak, magyar és közösségi előírásoknak.
Vállalkozó a Ptk. szerinti kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
A Megrendelő a Ptk.-ban biztosított valamennyi kellékszavatossági jogát (Ptk. 6:159.§.- 6:167. §) érvényesítheti. A Megrendelői szavatossági jogait nem érinti a kötbérigény érvényesítése.
A Megrendelő a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége alapján valamennyi Ptk.-ban biztosított jogát érvényesítheti a szerződés tárgyának megfelelően.
Ha a Megrendelő célszerűtlen és szakszerűtlen utasítást javasol, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerződésszegéssel okozott károkra a Ptk. szabályait tekintik irányadónak.
Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretében, annak teljesítése érdekében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban és a szerződésben, valamint MÁV Zrt. idevonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek, valamint, hogy a szerződés tárgyát per-, teher-, és igénymentesen adja át Megrendelő részére. A Vállalkozó olyan anyagot nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át, vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri.
16. Kárveszély
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely Fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét megsérti. Mindkét Félnek a Szerződés megszegéséért való felelőssége teljes körű, az alábbiakban részletezettek szerint.
17. Kártérítési felelősség
A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károknak és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik közreműködőjének vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben, mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el.
Vállalkozó olyan anyagot, eszközt, alkatrészt, berendezést nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és/vagy az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig a Vállalkozó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott. E rendelkezés megsértése esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
A Vállalkozó és közreműködői által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat is.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Szerződő Xxxxx kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján elvégzett Munka hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett vasúti szolgáltatás minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.
Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül megtéríti. Harmadik személy által érvényesített igény esetén a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles a Vállalkozót írásban erről értesíteni és az eljárásba bevonni, illetőleg a védekezést minden lehetséges eszközzel a Vállalkozó számára lehetővé tenni. A Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perben eljár, vagy a Megrendelő oldalán beavatkozóként belép a harmadik fél által a Megrendelővel szemben indított perbe.
A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy harmadik fél igényérvényesítése esetén csak a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően tesz bárminemű jognyilatkozatot. Amennyiben a Megrendelő nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vállalkozót a folyamatban lévő eljárásba, vagy az igény rendezésébe, akkor az ebből a mulasztásból vagy késedelemből eredő kárt a Megrendelő köteles viselni.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni. Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal.
18. Kárveszély
A Munkaterületen a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Felek rögzítik, hogy a munka elvégzése kapcsán, annak érdekében a Vállalkozó részére átadott berendezéssel, valamint eszközökkel, termékekkel kapcsolatos kárveszélyt a Vállalkozó mindaddig viseli, amíg a berendezés, valamint ezek az eszközök, termékek birtokában vannak.
19. Kötbér
A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.
A kötbér alapja: az Eseti Megrendeléssel kapcsolatos szerződésszegés esetében az Eseti Megrendelés nettó vállalkozói díja, az egész keretszerződést érintő szerződésszegés esetében az 5. pont szerinti teljes nettó keretösseg még fel nem használt része. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A Megrendelő a kötbérigényét a Vállalkozó által érvényesített bármelyik díjkövetelés kifizetésekor pénzügyileg beszámíthatja.
A kötbér mértéke:
• késedelem esetén: napi 1 %, de legfeljebb 20 %;
• nem teljesítés, meghiúsulás esetén 30 %,
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
• mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén 15 %.
Ha Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel.
Amennyiben a Vállalkozó legalább két Eseti Megrendelés esetében szerződésszegést követett el, a harmadik alkalommal Megrendelő –választása szerint- jogsult az Eseti Megrendelésre vonatkozó szerződésszegési következmények helyett a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni és a keretszerződésre irányadó, 30 %-os mértékű meghiusulási kötbért alkalmazni.
A kötbér esedékessé válik:
• késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
• hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette,
• nem teljesítés és meghiúsulási kötbér esetén, ha a késedelmi kötbér a maximumát elérte, vagy a hibás teljesítés a megadott határidőre kijavításra nem került, illetve a Megrendelő az elállási vagy felmondási szándékát a Vállalkozónak bejelentette.
A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni.
Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a szerződés feltételeinek vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.
Ha Vállalkozó az adott Eseti Megrendelés vonatkozásában késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. Amennyiben nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére (Megrendelő nem köteles a késedelmes teljesítést elfogadni), vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, az Eseti Megrendeléssel létrejött egyedi szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. A póthatáridő kitűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális mértékét, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése miatt az Eseti megrendelés alapján létrejött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szerződés meghiúsulásához kapcsolódó valamennyi jogkövetkezményt alkalmazni.
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
A Megrendelő jogosult a nem teljesítési kötbér érvényesítése mellett az eseti megrendelés alapján létrejött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban Vállalkozó köteles a Megrendelő valamennyi igazolt kárát megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés, javítás).
Megrendelő a kötbér mértékét meghaladóan jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült valamennyi igazolt kárát érvényesíteni.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet értelmében a vasúti hálózati zavart okozó tevékenység pénzügyi hátrányt okoz. Az ilyen tevékenységek csökkentése illetve szankcionálása érdekében a Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG szám alatt megjelent utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén. Az utasítás szerinti kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott egyéb kötbérek megtérítése alól.
20. Bejelentési kötelezettségek:
A felek az adataikban bekövetkezett mindennemű változtatást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követően azonnal, de legkésőbb kettő munkanappal írásban kötelesek közölni. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítésből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.
21. Szerződésmódosítás:
Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. A módosítást mindkét fél részéről az aláírásra jogosult képviselők tehetik meg.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – a vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé, illetve megfelel a hatályos jogszabályoknak.
22. Eljárás jogvita esetén:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a vita eldöntése érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult eljárni.
23. Szerződés megszűnése
A jelen szerződés megszűnik:
• a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével,
• Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően,
• Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését követően,
• azonnali hatályú felmondással.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha
• Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.
• A másik Fél ellen csődeljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével.
• A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján.
• A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja.
• A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult.
Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni.
A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát.
A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
24. Kötelezettségek átruházása:
A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a MÁV Zrt-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli.
25. Egyéb
A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte (xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxx) és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ide tartozik a jelen szerződés megkötésétől Xxxxx vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A szerződés mellékletét képező dokumentum:
• 1. sz. Melléklet – Teljesítésigazolás minta
• 2. sz. Melléklet – Elektronikus Teljesítés Igazolás minta
• 3. sz. Melléklet – Munkavédelmi melléklet
• 4. sz. Melléklet – Műszaki leírás
• 5. sz. Melléklet – Eseti megrendelés minta
• 6. sz. Melléklet – Elektronikus számla befogadás
Jelen szerződés 3 példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelő, 1 példány a Vállalkozó birtokában marad.
A Szerződő partner jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli.
A Felek a Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
…………….., 2020..…………………… | …………….., 2020..……………….. |
Vállalkozó ….. nevében: | Megrendelő MÁV Zrt. nevében: |
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
… … …
Ügyvezető … …
Teljesítésigazolás
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
1. sz. melléklet
EBR: 2019-25376
Beruházás | Készlet | x | Szolgáltatás* |
Vállalkozó neve: | |||
Székhelye: | |||
Megrendelő neve: | x | MÁV Zrt | MÁV-START Zrt |
Megrendelő székhelye: | 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. | ||
Szerződéskötő szervezet kódja és neve: | . | . | |
Szerződés v. megrendelés száma: | |||
Teljesítést igazoló szervezet kódja, neve: | . | . | |
Teljesítés időpontja: | |||
Elektronikus számlaigazoló neve: | |||
Teljesítés igazoló neve: (Nyomtatott | Telefonszám : (Vasúti, | ||
Munka megnevezése | M e | Mennyi -ség | Teljesítve | Megjegyzés | |
Igen | Nem | ||||
Kelt: Debrecen
(helység) (év) (hó) (nap)
……………………… | …………………….. |
Vállalkozó | Teljesítésigazoló |
X | A megfelelő kockát kérjük X-el jelölni. |
* ide értendők a közvetlenül költségként elszámolandó anyagbeszerzések is.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi!
MÁV Zrt. által kiadott Elektronikus teljesítés igazolás MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
1 Elektronikus Teljesítés Igazolás
Vállalkozó neve:
2.számú melléklet
Vállalkozó telephelye: Számlabenyújtási hely: Vevő neve:
Vevő címe: Rendelés száma: Teljesítés dátuma: Típus: Költségviselő:
Munka megnevezése:
===============================
Munka műszaki tartalma:
===============================
Rendelési sor száma | Leírás | Mennyiség | ME | Egységár | Nettó | Projekt | Projekt Alfeladat |
1 |
Teljes összeg: Ft + ÁFA
Kiállító neve:
Telefonszám:
Szolgálati helye:
Kiállítás Dátuma:
Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.
Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
3. számú melléklet
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Szabályok elfogadásáról
Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Digiton utastájékoztató vezérlő berendezése, azok egységeinek, hardver és szoftver elemeinek javítása, szoftver támogatása” tárgyú beszerzési eljárás részeként teszem a szerződés megkötéséig.
Alulírott …, mint … (székhely: ...), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője
– a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul vesszük, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartjuk, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetjük munkavállalóinkkal közreműködőinkkel, alvállalkozóinkkal.
Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (… ) vagyok köteles kijelölni.
Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép-Magyarország munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: Xxxx Xxxxxx, tel.: 0630/000-0000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx). Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép-Magyarország, tel: 0630/000-0000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.
Budapest, 2020. …………..…….
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
……………………..…
…. ügyvezető
… VÁLLALKOZÓ képviseletében
Preambulum
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ a 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló utasítás.
(a továbbiakban együtt: munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.
Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozóközreműködőire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”) Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.
1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.
1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (közreműködő, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.10.A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11.A MÁV Zrt. a munkaterületet –közreműködő bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat közreműködői, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve közreműködő tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését közreműködői vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.
7. Oktatás
7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.
7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (közreműködők, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében
– a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2.A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.
10.4.Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM- EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
4.számú melléklet
Műszaki tartalom
A MÁV Zrt. Távközlési Főnökség Budapest és a Távközlési Főnökség Szeged illetékességi területén a HungaroByte Kft. által tervezett és gyártott DIGITON típusú gépi hangos és vizuális utastájékoztató rendszerek üzemelnek.
Az utastájékoztató rendszer kiépítése tartalmaz gépi hangos és vizuális központi egységet a tartozékaival, valamint állomási távvezérlő és megállóhelyi távvezérlő berendezést a mellékletben található felsorolás szerint. A megállóhelyi távvezérlés, valamint a vizuális utastájékoztatás biztosítása helyszínenként a kiépítéstől függ.
A telepítési helyszíneken a rendszer fenti hardver egységeinek és szoftverének eseti javításának és szoftver támogatásának biztosítása jelen keretszerződésben megadott feltételek szerint.
DIGITON utastájékoztató berendezések telepítési helyszínei.
Távközlési Főnökség Budapest
Állomás | Vizuális | Távvezérelt megállóhely |
Hegyeshalom | Solari lapozós | Levél mh. |
Mosonmagyaróvár | Levél mh. | |
Kimle | - | |
Lébény | - | |
Öttevény | Abda mh. | |
Győr | Solari lapozós | Abda mh. Győr-Gyárváros mh. |
Győrszentiván | - | - |
Nagyszentjános | - | - |
Ács | - | - |
Komárom | Solari lapozós | Szőny mh. |
Almásfüzitő | - | Almásfüzitő felső mh. Szőny mh. |
Tata | - | Tóvároskert mh. Vértesszőlős mh. |
Tatabánya | Solari lapozós | Tóvároskert mh. Vértesszőlős mh. Alsógalla mh. |
Szárliget | - | Alsógalla mh. Szár mh. |
Bicske | - | Szár mh. Bicske alsó mh. |
Herceghalom | - | Bicske alsó mh. |
Budaörs | - | Törökbálint mh. |
Ferencváros | - | - |
Angyalföld | - | Újpest |
Rákosrendező | - | - |
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Távközlési Főnökség Szeged
Állomás | Vizuális | Távvezérelt megállóhely |
Lakitelek | - | - |
Orosháza | LCD monitor | - |
Baja | - | - |
Lőkösháza | - | - |
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
5. SZ. MELLÉKLET
ÜZEMELTETÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST
Iktatószám: | ||
Hiv. sz.: | …./2019/MAV; | |
Tárgy: | Megrendelés (adott helyszín, vagy egyéb beazonosító adat) | |
… Kft | ||
Előadó: | név | |
Település, | ||
…..u. házszám irányítószám | Telefon: | +36 (1) 51.. +36 (1) 51- |
Email: | e-mail: | |
melléklet: |
Tisztelt Úr/cégnév
Árajánlatukat elfogadva, …./2018/MAV számú „Vállalkozási keretszerződés” terhére megrendeljük Önöktől MÁV Zrt. Távközlési Főnökség helyszínen ( meghibásodás
helye ) meghibásodott …………………… .javítását ………………… hivatkozási számú árajánlatuk alapján.
Munka díjazása: Árajánlati ….- Ft + 27% ÁFA díjat elfogadjuk.
Az elvégzendő munka leírása:
- ………………… a javítás szükség szerinti leírása, ha ismert
Teljesítési helyszín: meghibásodás helye Munkavégzés időtartama: 30 munkanap
Teljesítési határidő: Megrendelést követő, munkaterület átadástól számított 31. munkanap Ellenszolgáltatás összege: ….- Ft + 27% ÁFA
Kapcsolattartó személyek: helyszíni kapcsolattartó neve , Telefon Teljesítést igazoló neve: Név / telefon
További szerződési feltételek a Vállalkozási keretszerződés szerint.
A megrendelés dátuma az email-ben kapott Elektronikus/SAP megrendelés dátuma Budapest, 2020.
PH.
……………..…. …………….….
gazdálkodási igazgató helyettes Főnökségvezető
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
6. számú Melléklet
Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák befogadását és automatizált feldolgozását, melynek érdekében a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek:
1. A számlát PDF formátumban kell kibocsátani.
2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy beágyazott XML formátumú állományt, amely a számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként csatolt XML file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet:
• az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (az 1.1 és 2.0 verzió is megfelelő),
• az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx,
• a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra,
• a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. engedélyezi.
3. A PDF állományt elektronikus aláírással kell ellátni.
4. A PDF állomány tartalmazhat időpecsétet.
5. A számlákat az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre kell küldeni csatolt file-ként. A xxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxxxxx.xx rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát.
6. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető.
7. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on belüli csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt további file- ként kell küldeni.
Amennyiben az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak.
Számla kibocsátó szállító adatai | |
Kibocsátó neve: Az elektronikus számlát kibocsátó cég neve | |
Adószáma: A kibocsátó adószáma | |
Kapcsolattartó neve: | |
Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761
EBR: 2019-25376
Az a személy a kibocsátó részéről, akivel kapcsolatba léphetünk elektronikus számlákkal kapcsolatos ügyekben | |
Kapcsolattartó telefonszáma: Telefonszám, melyen a kapcsolattartó elérhető | |
Kapcsolattartó e-mail címe: E-mail cím, melyen keresztül a kapcsolattartó elérhető |
További tájékoztatás, egyeztetés az xxxxxxx-xxxx@xxx.xx e-mail címen kérhető.