VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
- egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx 0., képviseli: Xxxxx Xxxxx polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről
o név: D-Profil Kft
o székhely/cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx x. 9.
o adószám: 10680476-2-09
o képviseli: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató
o bankszámlaszám: 11738008-20204770-00000000
a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint.
I/ .
A szerződés tárgya
1./ A felek rögzítik, hogy
• a Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a
Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,
• jelen szerződés tárgya a dokumentációban (1. sz. melléklet) került részletesen
meghatározásra.
2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő Hajdúdorog, Xxxxxxxxxxx xx 0000. xxxxx közút melletti leállósáv építés és csapadék csatornázás munkáinak elvégzését a dokumentációban meghatározottak szerint.
A 3502. számú közút bal oldalán a 19+249 km szelvénytől a jobb oldalon a 19+232 km szelvénytől a 19+536 km szelvényig mindkét oldalon kiemelt szegélykő építése. A burkolat szélesítése a közút bal oldalán a 19+249 - 19+536 km szelvénye között a jobb oldalon 19+232 km szelvénytől a 19+289 km szelvényig. Leállósáv kialakítása a közút jobb oldalán a 19+245,70 - 19+319,20 km szelvény között, a közút bal oldalán a 19+262,50 - 19+237,50 km szelvény között és a 19+340,10 - 19+395,10 km szelvény között. A 19+408 km szelvénytől a 19+536 km szelvényig mindkét oldalon 1,0-1,1 m szélességben vissza kell bontani a kerékpársáv pályaszerkezetét. A tervezett pályaszerkezet a burkolat szélesítésénél és a visszabontott kerékpársáv nyomvonalán:
- 3,5 cm AC-11 jelű aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC-11 jelű aszfalt kötőréteg
- 7 cm AC-22 jelű meleg bitumenes útalap
- 25 cm Ckt jelű stabilizált kavics
- 20 cm homokos kavicságyazat
A szükséges kanyarodó sávok burkolati jelek felfestésével alakítandók ki.
A CS-1 jelű helyszínrajzon jelölt helyeken a kiemelt szegélykő megszakítandó a csapadékvíz burkolt árokba való bekötésének biztosítására. A szegélykő és a tervezett árok mederburkolata között előregyártott, vagy monolit beton folyóka építendő 8 helyen.
Hajdúdorog Város Önkormányzata D-PRŐFIL KFT
Megrendelő Vállalkozó
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
D-FROFIL KEI
Debrecen
A Böszörményi út - Mester utca csomópont kiépítéséhez a Mester utcai meglévő útburkolat 30 m hosszon 4,0 m-ről 6,0 m-re szélesítendő. 20 m hosszon a burkolatszélesség 6,0 m -4,0 m között változó. A 0+50 km szelvénytől a meglévő útburkolat változatlan. Tervezett pályaszerkezet a burkolat szélesítésénél:
- 3,5 cm AC-11 jelű aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC-22 jelű meleg bitumenes útalap
- 25 cm Ckt jelű stabilizált kavics
- 20 cm homokos kavicságyazat
A Böszörményi 2-1. jelű csatorna a páratlan házszámú oldalon épül a Rózsa és a Fogadó utca között. Hossza 588 m. Tervezéssel érintett hossz 197 m (0+391 - 0+588 km szelvény közötti szakasz) Tervezett létesítmények:
- mederburkolat 1/20 133 m
- áteresz DN 300 KD EXTRA csőből 55 m
- támfal 22 db
- folyóka 8 db (8 x 1,5 m hosszal)
A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
3./ A beruházás főbb adatai a dokumentációban kerültek meghatározásra.
4./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden
szükséges információt megkapott.
n./
Teljesítési határidő
1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja, a munkaterület átadásának időpontja: 2010.
március 31.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2010.05.31-nél 31 nappal korábbi teljesítési határidő
alapján: 2010. év április hó 30. napja.
2./ Kivitelezés helye: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 0000. számú közút mellett (535 hrsz.
és 536 hrsz.)
3./ A kivitelezés 11.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.
4./ A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre jelentést követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem hívható le aZmlamíTöltségvetésből. _/ (
Hajdúdofog Város Önkormányzata | , | D-PRÍDFIL KFT |
Megrendelő | Vállalkozó | |
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester | képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető |
d -f r ofil kft
Debrecen
/III.
Vállalkozói díj
1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért 15.406.725,-Ft + 25 % ÁFA, összesen 19.258.406,-Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer-négyszázhat forint összegű átalánydíjazás illeti meg, amely a Vállalkozó által benyújtott költségvetés (2. számú melléklet) alapján került meghatározásra.
A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza.
2./ A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
3./ A Megrendelő előleget nem biztosít.
A Vállalkozó számlát az igazolt teljesítést követően az ajánlati árnak megfelelő összegben állíthat ki a Megrendelő és a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás birtokában. A Megrendelő a számla benyújtását követő 30 nap +171 nap, összesen 201 napon belül fizeti meg a vállalkozási díjat.
A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált
kötbér összegét.
4./ Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés alapján.
5. Pénzügyi elszámolás:
5.1./ A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a Megrendelőnek megküldi.
5.2./ A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás.
5.3./A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi jegyzőkönyv alapján^—x
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester
D-PR(J>FIL KFT
Vállalkozó
képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
d -f r ofil kft
Debrecen
5AJ A számla összegének átutalása a szerződés III.3./ pontja szerint történik, a szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját megterhelte a bank.
I/ V.
A szerződésszegés jogkövetkezményei
1./ A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Vállalkozó.
2./ A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 7 %-át.
3./ Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a Vállalkozó általi teljesítés megtagadása miatt meghiúsul, a Vállalkozó köteles 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió Forint meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.
4./ A Vállalkozó a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására a jótállási időre a
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jótállási garanciát biztosít a Megrendelő részére.
/V.
Jótállás, szavatosság
1./ A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 év + 4 év, összesen 5 év jótállást vállal.
2./ A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.
/VI.
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
1./ A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.
2/ . A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 191/2009.(IX.15.)
Kormányrendeíetbeiri^glaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen -
Megrendelő széjjelyén 1^ tartani. \
Hajdúdorog Város Önkormányzata D-PRGFIL KFT
Megrendelő | Vállalkozó |
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester | képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető |
D4£9FÍL
k f t
Debrecen
A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az un. eltakarások előtt mindig - ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.
3. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős
műszaki vezetőt alkalmazni.
4./ A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen elhagyni, (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra)
- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni,
- szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját,
minőségét megváltoztatni,
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon belül nem javítja, illetve nem pótolja,
a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.
5./ Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.
6./ Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:
- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses
rendelkezések alkalmazásával,
- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.
7. A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester
D-PRQFIL KFT
Vállalkozó
képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
D-FKCT1L KFT
Debrecen
8./ Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással kiegyenlíteni.
9./ A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.
10./ A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem kiépítése és fenntartása.
11./ Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi (meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért.
12./ A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.
13./ A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható
akadály időben megszüntethető legyen.
14. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:
- a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai,
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),
- helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását ellenőrizni.
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő Vállalkozó
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
D~^OFíLKFT
Debrecen
- a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).
15./ A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.
16./ A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.
17./ A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is - fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés nem támaszthat.
18./ A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten kizárt, kivéve, ha a Megrendelő a vállalkozói díj fizetési kötelezettségével 120 napot meghaladóan késedelembe esik.
19./ Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.
20./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.
21./ A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.
22./ A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel jogosult.
23./ A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.
/1.
V/ III.
Átadás-átvételi eljárás
A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó
köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendefé\pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. / j
Hajdúdorog Város Önkormányzata D-PR|)FIL KFT
Megrendelő Vállalkozó
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester ( ' képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
: D~r'£OFlLKFT
Debrecen
2J Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).
3. A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítik.
/4. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni: átadási dokumentációk,
- műbizonylatok,
- kezelési és karbantartási utasítások,
származási bizonyítványok,
- garanciajegyek,
- kezelőszemélyzet kioktatásánakjegyzőkönyve,
- pozitív közmű nyilatkozatok,
felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- próbaüzemi j egyzőkönyvek,
- terhelési próba jegyzőkönyvek, sugárvédelmi jegyzőkönyv, zajvizsgálati jegyzőkönyv, bemérési j egyzőkönyvek,
- érintésvédelmi jegyzőkönyvek.
5. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átvétele nem tagadható meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeltetés szerinti használatot nem akadályozzák.
I/ X.
Együttműködési kötelezettség
1./ A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.
A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.
Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásiban is. írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati úton megtett nyilatkozass. .
Hajdúdorog Város Önkormányzata D-PRÖFIL KFT Megrendelő Vállalkozó
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
Debrecen
2J Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.
3./ A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles
értesíteni a Megrendelőt.
/X.
Egyéb rendelkezések
1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a. ) Megrendelő részéről: Xxxxx Xxxxx polgármester
b.) Vállalkozó részéről: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató
jogosult eljárni.
2./ A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx felelős műszaki vezető, engedélyszáma: FMV-Közl.ép- A/09-182/11
3./ A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre: Xxxxxxx Xxxx
4./ A Vállalkozónak a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó az ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére megküldi.
5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
6./ Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének.
A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:
Hajdúdorog, 2 pv január hónap 22. nap
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Xxxxx Xxxxx polgármester
D-P FIL KFT
Vállalkozó
képv.: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
D--PROFIL KFT
Debrecen
A polgármester aláírását ellenjegyzőm:
1. számú melléklet * dokumentáció
2. számú melléklet - költségvetés