TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
6. sz. melléklet
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
(szerződés tervezet)
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
adószám: 15735715-2-42,
törzsszám: 735715,
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01, képviseli: xx. Xxxx Xxxxxx polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
……………………………………………. székhely: …………………………………….., cégjegyzékszám: ……………………….., adószám: ………………………..
számlaszám: ………………………………………
képviseli: …………………………….
mint tervező (a továbbiakban: Tervező)
– a továbbiakban együttesen Szerződő felek / Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
I. ELŐZMÉNY
Megrendelő a jelen szerződés megkötése céljából közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le. A beszerzési eljárás nyertese - a Megrendelő Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának
…………………………… számú határozata alapján - Tervező, amelyre tekintettel a Felek az alábbi szerződést kötik.
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Megrendelő megrendeli Tervezőtől a beszerzési eljárás iratanyagában meghatározott tervezési, engedélyeztetési és kapcsolódó feladatok ellátását, eredményfelelősséggel. A tervezési tevékenység során Tervezőnek el kell készíteni a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglaltak szerinti alábbi szakmai mellékleteket:
- Bontási terv, költségbecslés a bontás kivitelezési költségeire vonatkozóan
- Költségbecslés Tervező ajánlatában szereplő szakmai ajánlat alapján
- Engedélyezési tervek elkészítése
- Engedélyek beszerzése
- Kiviteli tervek elkészítése
Tervező feladata továbbá a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
a Budapest VIII. kerület Tisztes u. 7. sz. alatti 38839/26 helyrajzi számú telek vonatkozásában.
Az egyes tervfajták részletes műszaki tartalmát a szerződés 1. számú melléklete – Tervezési Program – tartalmazza.
2. Tervező a megrendelést elfogadja.
3. Tervező kijelenti, hogy a szükséges technikai és humánerőforrással, illetve a jogszabály által előírt szükséges feltételekkel, szakképesítéssel rendelkezik, illetve azt adott esetben az ajánlatában megadott – jogszabályoknak megfelelő - alvállalkozókkal azokat biztosítja. Az alvállalkozó(k) bevonásához a Megrendelő hozzájárul. Tervező az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha az alvállalkozói által végzett munkákat saját maga végezte volna el.
III. A SZERZŐDÉS TARTALMA
1. A Megrendelő a szerződés teljesítése során a Tervezőnek utasítást adhat. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesítést terhesebbé.
2. Megrendelő a Tervező szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését köteles csak elfogadni, amely esetben köteles a tervezési díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint Tervező részére megfizetni.
3. A Tervező a törvény szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek, megfelelnek a szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert módon és célra felhasználhassa.
4. A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára és kárviselési felelősségére teljesíti. A Tervező a Megrendelő utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabály-, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.
5. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Tervező feladata, ide értve a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását.
6. A Terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidőt a felek az alábbiakban határozzák meg:
6.1. A bontási terv és a bontás kivitelezési költségeire vonatkozó költségbecslés elkészítésének
határideje 2019. január 30.
6.2. Költségbecslés Tervező ajánlatában szereplő szakmai ajánlat alapján határideje 2018. december 10.
6.3. Építési engedélyezési terv elkészítésének határideje 2019. január 15.
6.4. Végleges építési engedélyek beszerzése határideje 2019. március 10.
6.5. Kiviteli tervdokumentáció összeállításának
határideje a pályázaton történő nyertesség esetén a miniszteri döntés kézhezvételét követő 90 napon belül, de legkésőbb 2019. október 31.
6.6. Tervezői művezetés
Rendelkezésre állás határideje: a bölcsőde használatbavételi engedélyének megszerzéséig.
Előteljesítés valamennyi tervfázis esetében megengedett.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 6.2., 6.3., 6.4. pontban rögzített határidők kötbérterhes határidők.
8. A Tervező a tervek szolgáltatását a Megrendelő székhelyére közvetlen kézbesítéssel teljesítheti.
9. A Tervező a terveket, terv fajtánként papíralapon 3 példányban (Megrendelő számára, a hatóságok számára előállított példányok előállítási költsége a Tervezőt terheli) és elektronikus formátumban (pdf, excel) 1 példányban köteles leszállítani. A kézbesítéskor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és cégaláírását pontosan kell feltüntetni.
10. Tervező köteles az ÉTDR-ben a Megrendelő kapcsolattartójának megtekintés biztosítani a hatósági eljárásokban, hogy az engedélyezési folyamatok nyomon követhetőek legyenek.
11. A tervezési munka teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült terv a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelel, a megrendelői követelményeket is kielégíti. Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A Tervezőt terhelő szavatossági felelősség tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) tervezési szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit fogadják el irányadónak.
12. A Megrendelő a tervek átvételének napjától számított legkésőbb 5 (öt) napon belül köteles a szolgáltatott terveket megvizsgálni és amennyiben kifogása nincsen, a szolgáltatást teljesítésigazolás átadásával elfogadni.
13. A Megrendelő ugyanezen időtartamon belül köteles a szolgáltatással szembeni konkrét kifogásait a tervekkel kapcsolatban a Tervezővel közölni.
14. A Tervezőnek a tervezési szolgáltatást legkésőbb a fenti közlés kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül hiány-, és hibamentessé kell tennie.
15. A Megrendelőnek a kijavított és/vagy kiegészített tervmunkarészek szolgáltatását az átvételtől számított legkésőbb 5 (öt) napon belül meg kell vizsgálnia és amennyiben az szerződésszerű, a teljesítésigazolást ki kell állítania.
16. A teljesítésigazolás nem jelenti a szavatossági jogokról való lemondást.
17. Tervező köteles az engedélyeztetési eljárás – Megrendelő nevében és képviseletében – történő megindítására és az eljárás során Megrendelő képviseletére.
IV. AZ ELLENÉRTÉK ÉS MEGFIZETÉSE
1. A Tervezőt a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű megvalósításának esetére díj (tervezési díj) illeti meg a jelen szerződésben foglaltak szerint.
2. A jelen szerződésben kikötött díj a tervezési feladat szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, a szerzői jogi
oltalommal törvényileg védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználásának felhasználási díját is tartalmazza, így Tervező más jogcímen, illetve a szerződésben megjelölt ellenértéken felüli összegű ellenérték felszámítására nem jogosult.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege
Összesen: ……………………………,- Ft + Áfa, azaz ……………………….. forint + adófizetési kötelezettség napján érvényes ÁFA mértéke.
4. A számlák benyújtásának a feltétele Megrendelő részéről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda által kiállított teljesítési igazolás. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra Xxxxxx Xxxxxxxxx, főépítész jogosult.
5. Megrendelő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.
6. A számlázás az alábbiak szerint biztosított:
Tervező 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
Számlák | Műszaki tartalom | Számla összege (Ft-ban) |
1. részszámla | Engedélyezési terv elkészítése (mely tartalmazza a hatósági és szakhatósági eljárások díját is) | |
2. részszámla | Bontási terv elkészítése és költségbecslés (mely tartalmazza a hatósági és szakhatósági eljárások díját is) | |
3. részszámla | Kiviteli tervdokumentáció és költség- becslések összeállítása | |
4. végszámla | Tervezői művezetés |
Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a 15 napos fizetési határidővel, számla ellenében egyenlíti ki, átutalással.
7. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Tervező a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani (Ptk. 6:48 §). Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, a nem megfelelő teljesítés, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, az a Tervező késedelmének tekinthető, amely egyúttal Megrendelő késedelmét kizárja, úgy a Tervező késedelmi kamat iránti követelést nem érvényesíthet.
V. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
1. A Tervező szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke, annak felhasználási jogának átengedésére jogosult, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll, vagy a jövőben nem fog fennállni bármilyen olyan joga, amely Megrendelőt – akár időlegesen, akár véglegesen – megakadályozná a tervek jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában.
2. Ha a Tervező a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását használja fel, köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. A tervezői jogszavatosságra a Ptk.-ban foglalt szabályok alkalmazandók.
3. Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait, különösen a tervek alapján történő kivitelezést korlátozza, a Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével tehermentesítést követelhet a Tervezőtől és a tehermentesítésig megtagadhatja a teljesítésigazolás kiállítását. Amennyiben tehermentesítés lehetetlen vagy Tervező a kitűzött határidőt elmulasztja, Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve kártérítést követelhet.
4. Tervező jelen szerződéssel a tervek felhasználási jogát engedi át Megrendelő részére, ám ezzel nem mond le saját felhasználási jogáról. Megrendelő a terv – mind időben, mind területi szempontból, mind felhasználási módot (így különösen: a terv megvalósítása, átdolgozása, átdolgoztatása, többszörözés, közzététel,) tekintve - korlátlan felhasználására jogosult.
5. Felek kijelentik, hogy a fenti pontban megfogalmazott felhasználási jog átengedésének ellenértékét a tervezési díj tartalmazza.
VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
1. Felek a jelen szerződést a jelen szerződés szerinti tervezési feladatok maradéktalan elvégzéséig terjedő időre kötik.
2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
3. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a szerződéstől elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül Tervező részéről különösen, ha a jelen szerződés III/6. pontjában meghatározott határidőkre a feladatait neki felróható okból nem teljesíti.
4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ha bármely kötbérterhes határidő vonatkozásában a Tervező 30 napot meghaladó késedelembe esik.
VII. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK
1. Amennyiben Tervező neki felróhatóan a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, vagy a jelen szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettségét megszegi és a Megrendelő jelen szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, vagy az a Tervező érdekkörében felmerülő okból ellehetetlenül a Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult. A Tervezőt jelen pont szerint terhelő meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezési díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér a Tervező teljesítési képességének megszűnéséről vagy a teljesítés megtagadásáról történő megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést, illetve súlyos szerződésszegést követően az érdekmúlás és elállás/felmondás megrendelői közlésekor esedékes.
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely kötbérterhes határidőt a Tervező neki felróhatóan elmulaszt, késedelmi kötbérfizetésre köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett naptári napra a nettó tervezési díj 2%-a. A kötbér maximumának elérésekor (15 nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
3. A kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – érvényesíti a Tervező felé. Amennyiben a Tervező annak kézhezvételétől azt alapos indokokkal nem vitatja, akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Tervezőnek járó tervezői díj összegébe beszámítható.
4. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem érinti a szerződésből eredő egyéb jogosultságait, továbbá a kötbéren felüli kárának érvényesítését.
5. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Tervező felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Tervező köteles Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Tervező írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye.
VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS
1. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
2. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A Felek a fentieken értik az elektronikus levelezést.
3. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:
Megrendelő részéről:
Név, beosztás: xx. Xxxx Xxxxxx polgármester Korlátozás: nincs
Tervező részéről:
Név, beosztás: …………………….
Elérhetőségei(telefon, e-mail) ………………………
Korlátozás: nincs Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről
Név, beosztás: Xxxxxx Xxxxxxxxx főépítész, Városépítészeti irodavezető Elérhetőségei(telefon, e-mail) : 00-00-000, xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Tervező részéről
Név, beosztás: …………………………………
Elérhetőségei(telefon, e-mail) : ……………………………………..
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni.
7. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a kapcsolódó beszerzési eljárás iratanyaga.
8. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, annak közzététele a Megrendelő kötelezettsége.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10. Tervező kijelenti, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. évi törvény értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Tervező a Megrendelő számára megismerhetővé teszi.
11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek.
12. Felek rögzítik, hogy Tervező tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez.
Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba.
A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két példány a Tervezőt illeti.
Jelen szerződést szerződő Xxxxx, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és értelmezés után írták alá.
Budapest, 2018. ……………………………..
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében
xx. Xxxx Xxxxxx polgármester Megrendelő
………………………………
képviseletében
……………………….
Tervező
Fedezet: ……………………………. dátum: Budapest, 2018. …………………………….
Pénzügyileg ellenjegyzem:
………………………………..
Xxxxx Xxxxxxx gazdasági vezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Xxxxx Xxxxx jegyző
nevében és megbízásából
………………………………… xx. Xxxxxx Xxxxx
aljegyző