AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
által
„ESZI épület felújítás” tárgyban
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljáráshoz
2018.
Tisztelt Ajánlattevő!
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumban írtak szerint, és az azokban foglalt feltételek figyelembevételével.
1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, valamint honlapcíme:
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
4700 Mátészalka, Hősök tere 9. Képviseli: Xx. Xxxxxx Xxxxx elnök Tel:44/501-358
Fax:44/501-360
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
1. b) A Közbeszerzési Eljárást Lebonyolító neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe és honlapcíme:
DFK Centrum Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1. Cégjegyzékszám: Cg.00-00-000000
Képviseli: xx. Xxxxx Xxxxxx Telefon: x00-0-000-0000
Telefax: x00-0-000-0000
1. c) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
xx. Xxxxx Xxxxxx (Lajstromszám: 00144) xx. Xxxxx Xxxxxx (Lajstromszám: 00611)
2. a.) A választott eljárás jogcíme
Hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300.000.000,- Ft-ot
2. b.) A választott eljárás feltételeinek indokolása
A beszerzés becsült értékére figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § alapján lefolytatható. Az ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása.
3. A szerződés meghatározása, a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés
Közbeszerzés tárgya:
ESZI épület felújítás a következők szerint:
Megvalósítás helye: 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/A HRSZ.: 3204/4/a
Feladat az irodaépület utólagos homlokzati hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, valamint fűtési rendszerének korszerűsítése is, új gázkazán beépítésével, a kazán helyiség komplett felújításával. Az emeleti kazánházhoz vezető lépcső elbontása, így a helyiségnek meg kell oldani a belső térből való megközelítését is.
Néhány belső tér összenyitásra kerül, néhány helyiség új padlóburkolatot kap. A külső nyílászárók cseréjéből adódóan az érintett helyiségek komplett belső festést kapnak.
Az építmény hasznos alapterülete – földszint /tervezett/
Ssz. | Megnevezés | Alapterület | Padlóburkolat |
001 | Szélfogó | 5,97 m2 | kerámia |
002 | Ügyfélszolgálat | 53,76 m2 | mészkő |
003 T | akarító szer Tároló | 1,33 m2 | kerámia |
003.1 | Előtér | 3,22 m2 | kerámia |
003.2 | WC | 0,76 m2 | kerámia |
003.3 | Iroda | 33,64 m2 | parketta |
003.4 | Iroda | 21,09 m2 | parketta |
003.5 | Irattár | 8,64 m2 | kerámia |
003.6 | Irattár | 11,07 m2 | kerámia |
004 | Takarító szer Tároló | 2,03 m2 | kerámia |
004.1 | Wc | 1,12 m2 | kerámia |
004.2 | Előtér | 1,29 m2 | kerámia |
004.3 | Piszoár | 1,12 m2 | kerámia |
004.4 | WC | 1,90 m2 | kerámia |
004.5 | Előtér | 1,36 m2 | kerámia |
004.6 | Közlekedő | 3,36 m2 | mészkő |
004.7 | WC | 2,34 m2 | kerámia |
005 | Takarító szer Tároló | 0,94 m2 | kerámia |
005.1 | Wc | 0,99 m2 | kerámia |
005.2 | Előtér | 2,47 m2 | kerámia |
006 | Iroda | 30,21 m2 | laminált parketta |
007 | Iroda | 26,53 m2 | laminált parketta |
008 | Mozgássérült Wc | 5,13 m2 | kerámia |
008.1 | Előtér | 2,25 m2 | kerámia |
008.2 | Mosoda | 14,41 m2 | kerámia |
008.3 | Gépk. vezető pihenő | 7,54 m2 | kerámia |
008.4 | Előtér | 1,81 m2 | kerámia |
008.5 | Wc | 1,17 m2 | kerámia |
008.6 | Iroda | 22,35 m2 | parketta |
008.7 | Tárgyaló | 44,44 m2 | kerámia |
009 | Teakonyha | 3,93 m2 | kerámia |
010 | Mozgássérült Wc | 4,61 m2 | kerámia |
011 | Ügyfélszolgálat | 17,27 m2 | kerámia |
012 | Szélfogó | 6,27 m2 | kerámia |
013 | Iroda | 8,47 m2 | kerámia |
015 | Női öltöző | 7,17 m2 | kerámia |
016 | Előtér | 1,56 m2 | kerámia |
017 | Wc | 0,88 m2 | kerámia |
018 | Wc | 0,88 m2 | kerámia |
019 | Pissoár | 1,20 m2 | kerámia |
020 | Előtér | 1,56 m2 | kerámia |
021 | Közlekedő | 16,21 m2 | kerámia |
022 | Előtér | 2,11 m2 | kerámia |
023 | Wc | 0,88 m2 | kerámia |
024 | Előtér | 2,97 m2 | kerámia |
025 | Adomány raktár | 14,09 m2 | kerámia |
Összesen: 417,99 m2
Az építmény hasznos alapterülete – emelet /tervezett/
Ssz. | Megnevezés | Alapterület | Padlóburkolat |
101 | Iroda | 10,75 m2 | laminált parketta |
102 | Iroda | 9,24 m2 | laminált parketta |
103 | Közlekedő | 13,07 m2 | kerámia |
104 | Irattár | 4,76 m2 | kerámia |
104.1 | Előtér | 3,24 m | mettlachi |
104.2 | Női WC | 4,57 m2 | mettlachi |
104.3 | WC | 0,88 m2 | mettlachi |
104.4 | WC | 0,88 m2 | mettlachi |
104.5 | Kazánház | 17,44 m2 | mettlachi |
105 | Közlekedő | 24,43 m2 | kerámia |
106 | Iroda | 28,00 m2 | laminált parketta |
107 | Iroda | 23,54 m2 | laminált parketta |
108 | Közlekedő | 14,92 m2 | kerámia |
109 | Iroda | 13,75 m2 | laminált parketta |
109.1 | Takarító szer Tároló | 1,32 m2 | mettlachi |
110 | Közlekedő | 22,87 m2 | kerámia |
111 | Iroda | 21,45 m2 | laminált parketta |
111.1 | Előtér | 2,45 m2 | mettlachi |
112 | Iroda | 14,42 m2 | laminált parketta |
113 | Iroda | 19,35 m2 | laminált parketta |
114 | Iroda | 9,95 m2 | laminált parketta |
114.1 | Teakonyha | 3,84 m2 | mettlachi |
115 | Iroda | 9,59 m2 | laminált parketta |
116 | Előtér | 0,77 m2 | mettlachi |
116.1 | Wc | 1,22 m2 | mettlachi |
117 | Iroda | 12,84 m2 | laminált parketta |
Összesen: 278,79 m2
telekre és az építményre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek
Építési övezet jele, száma: Vt-501065
Rendeltetési zóna: Vt településközponti vegyes zóna
Építészeti karakter: 5 egyéb
Kategória: 0 kialakult
Beépítési mód: 1 szabadonálló, telepszerű
Megengedett legkisebb építési telek nagysága 0 adottságoktól függő, kialakult Megengedett legnagyobb beépítettség: 6 <50 %
Megengedett építménymagasság: 5 9,5-12,5 m
Bontási munkák meghatározása lépcső bontás
A kazánházhoz vezető lépcső elbontásra kerül.
asztalos szerkezetek bontása
Az „adomány raktár” bejárati ajtaja mellett lévő beépített szekrény elbontásra kerül.
válaszfal bontás
Alaprajzon jelölt helyen a válaszfalak elbontásra kerülnek.
vakolat leverés
A kazánház helyiségben az oldalfalak vakolata leverésre kerül.
falburkolat bontás
Alaprajzon jelölt helyen (adomány raktár-ban) a kerámia falburkolat elbontásra kerül.
padlóburkolat bontás
Alaprajzon jelölt helyen új kerámia és parketta padlóburkolat készül, mely előtt a régi burkolatokat fel kell verni.
nyílászárók bontása
Alaprajzon jelölt helyen új, hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre, mely előtt a régi nyílászárók kibontásra kerülnek.
homlokzati bádogos szegélyek bontása
Az utólagos homlokzati hőszigetelés előtt a homlokzaton lévő bádogos szegélyeket, fallefedéseket le kell bontani.
homlokzati elemek bontása-visszehelyezése
Az utólagos homlokzati hőszigetelés előtt a homlokzaton lévő gázkémény, lefolyó csatorna, zászlótartó rúd, homlokzati felirati táblák, lámpatestek, vezetékek, jelzőberendezések leszerelésre kerülnek. A munkálatok befejeztével ezen elemeket vissza kell helyezni.
térburkolat
A „001 szélfogó” helyiség mellett a vízelvezetés javítása miatt a térburkolatot fel kell bontani.
Tervezett építési termékek meghatározása nyílásbefalazás teherhordó falakban
Alaprajzon jelölt helyen a külső, 38 cm széles teherhordó falban a nyílások befalazása kisméretű tömör téglával történik. A falazatok Hf10-es falazó, cementes mészhabarcsba falazva készülnek.
bádogozás
Horganyzott acéllemezből cseppentőlemez, falszegély, kétvízorros fallefedés és ablakpárkány készül.
nyílásbefalazás válaszfalakban
Alaprajzon jelölt helyen a belső 10 cm széles válaszfalban lévő nyílások befalazása POROTHERM 10 N+F válaszfaltéglával történik, Hf 10-es falazó, cementes mészhabarcsba falazva, kétsoronként Ø 2,8 mm -es lágyvas huzal erősítéssel.
áthidalók - válaszfalban
A kazánház új bejárati ajtaja felett a nyílás áthidalására 1 db POROTHERM-A10 jelű nyílásáthidaló kerül beépítésre.
Az elbontott válaszfalak alatt az aljzatbetont be kell javítani C12/15 betonból, léccel lehúzva.
külső nyílászárók
Utólagos elhelyezéssel műanyag nyílászárók készülnek, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű) k=1,00 W/m2K, LOW-E argon gáztöltésű üvegezéssel. Rögzítése tokon keresztül történik, PUR habos tömítéssel.
belső nyílászárók
A kazánház helyiségben fa ajtó készül MDF tokkal.
belső vakolás
A kazánház helyiségben a vakolat leverése után az oldalfalak portalanítás és alapozás után 1,5 cm vastag vakolatot kapnak.
A nyílászáró cserépből adódóan, valamint a befalazott belső nyílásoknál a vakolatot cementes mészhabarccsal javítani kell.
falburkolat - belső
Alaprajzon jelölt helyen „104.2 Női Wc” helyiségben ragasztott kerámia falburkolat készül.
belső festés
A nyílászáró cserével érintett helyiségek komplett belső diszperziós festést kapnak.
padlóburkolat - belső
Alaprajzon jelölt helyen padlókiegyenlítés után parketta burkolat készül szegőléccel, valamint ragasztott kerámia padlóburkolat készül 10 cm magas lábazatburkolattal.
utólagos homlokzati hőszigetelés
A külső falakra 8 cm AUSTROTHERM AT-H80 vakolható utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer kerül üvegszövet háló erősítéssel, lábazati indító profillal. A nyílászárók mellett 2 cm befordítással.
A lábazaton 5 cm vastag extrudált polisztirolhab lemez hőszigetelés készül.
A hőszigetelés sávos ragasztással és tárcsás műanyag dübellel kerül rögzítésre.
külső vakolás
A nyílászáró cserépből adódóan homlokzaton a nyíláskereteket javítani kell.
Az utólagos homlokzati hőszigetelés alatt hőszigetelő alapvakolat készül, pozitív sarkokon élvédővel ellátva.
A homlokzaton BAUMIT homlokzati nemesvakolat, a lábazaton Lb-Knauf díszítő lábazati vakolat készül.
külső festés
A homlokzaton lévő gázcsövek korróziógátló alap és fedő festést kapnak.
térburkolat
A „001 szélfogó helyiség mellett” a felbontott térburkolat helyén a lejtést az épülettől elvezetve kell kialakítani, majd a térburkolatot vissza kell helyezni.
gázellátás
A kazánház helyiségbe új gázkazán kerül beépítésre a szükséges kiegészítőkkel és vezetékekkel. A helyiség szellőzésére szellőző nyílásokat kell kialakítani a homlokzaton.
vízellátás
A „104.2 női mosdó” helyiségben új mosdó kerül felszerelésre a szükséges kiegészítőkkel.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ajánlatkérő - valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában - mind a felhívásban, mind a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.
Nómenklatúra - Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy: 45210000-2 - Magasépítési munka További tárgy(ak):
45262690-4 - Leromlott állagú épületek felújítása
4. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:
A részajánlat lehetősége nem biztosított, mivel az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, koordinációs feladatok, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok. A kivitelezés térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést. A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, mert az építési beruházás tárgya olyan összefüggő létesítmény kivitelezésére irányul, amely tekintetében sem műszaki szempontból, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt a részajánlat-tétel biztosítása, figyelemmel a Kbt. 2. §
(4) bekezdésében rögzített alapelvekre.
Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval.
Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A Vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje:
2018. szeptember 15. (Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) Előteljesítés lehetséges.
6. A teljesítés helye:
4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/A HRSZ.: 3204/4/a NUTS-kód: HU-323.
7.1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:
A szerződés finanszírozása utófinanszírozással valósul meg (azaz nem szállítói finanszírozású). A pénzügyi finanszírozási formája: európai uniós támogatás
Forrás: EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása a Mátészalkai Járásban” című EFOP-2.1.2-16-2017-00010 azonosító számú projekt
Támogatási intenzitás: 100 %.
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő nem biztosít Tartalékkeretet.
Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján, melynek igénybevétele nem kötelező. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 5 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget a végszámla összegébe számítja be, és az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
A feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét.
Az Ajánlattevő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 9 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) nyújthat be.
- az első részszámla az építési munkálatok 10%-ának teljesítését követően nyújtható;
- a második részszámla az építési munkálatok 20%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a harmadik részszámla az építési munkálatok 30%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a negyedik részszámla az építési munkálatok 40%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- az ötödik részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a hatodik részszámla az építési munkálatok 60%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a hetedik részszámla az építési munkálatok 70%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a nyolcadik részszámla az építési munkálatok 80%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a kilencedik részszámla az építési munkálatok 90%-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárását követően - jogosult Vállalkozó, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 10%-a be, amelyből a kifizetett előleg levonásra kerül.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti számlázási rend csak lehetőség, Ajánlatkérő nem írja elő Ajánlattevők részére, hogy kilenc részszámlát nyújtsanak be. Ajánlattevőnek lehetősége van az egyes, jelen pontban meghatározott részszámlákat összevontan, egy számla keretében benyújtani.
A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül sor. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik az alábbi jogszabályok (jogszabályhelyek) figyelembevételével: Kbt. 135. § (1) – (3), illetve (5) – (6) bekezdések, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A., 32/B §-aiban foglaltak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.
Xxxxxxxxxxx köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
7.2. A szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján:
1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő nem csak a véghatáridő tekintetében jogosult. A késedelmi kötbér alapja a Szerződésesben rögzített – a késedelemmel érintett részteljesítésre vonatkozó - nettó vállalkozási díj, a késedelmi kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 30 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.
2. Hibás teljesítési kötbér: Ha Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból hibásan illetve nem szerződésszerűn teljesít – ide nem értve a jótállási fennállásából származó igényeket - a hiba kijavításáig terjedő minden naptári nap után Megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A kötbér alapja a Szerződésesben rögzített – a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre vonatkozó -nettó vállalkozási díj, a kötbér mértéke 1 %/naptári nap. A kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 30 %-át, mely maximum elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult megszüntetni.
A Vállalkozó fenti pontok szerinti hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget kizárja.
A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól.
Amennyiben a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő a hibás teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében kiküszöbölésre nem került hibák miatt, amelynek mértéke esetenként nettó 100.000,- Ft.
Ajánlattevő arra az esetre, ha megszegi (nem tartja be) a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére amelynek mértéke esetenként nettó 100.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő 3 alkalomnál többször megszegi a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát, Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.
3. Kötbérre vonatkozó közös szabályok:
- A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. §-a alapján kimenti.
- A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
- A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
4. Jótállás / szavatosság:
A jótállási időszak kezdete kivitelezési munkák esetében a kivitelezéssel érintett beruházás műszaki átadás- átvételét követő nap.
A Jótállás időszak időtartama, illetve vége a kivitelezéssel érintett beruházás sikeres Műszaki Átadás- átvételétől számítottan 36 hónap
A szerződést megerősítő és egyéb biztosítékok részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
8. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Kbt. 76. § (2) bek. c.) pont szerinti legjobb ár-érték:
.
30
Az ajánlattételi felhívás 10.1.2) pont M1) alpontja szerinti szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (maximum 36 hónap)
2.1.
30
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata:
2
70
Nettó vállalkozási díj (HUF)
1.
Súlyszám
Részszempont/Alszempont
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet X.0.xx) pontja szerinti fordított arányosítás;
- a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet X.0.xx) pontja szerinti egyenes arányosítás;
Az ajánlattételi felhívás 10.1.2. műszaki szakmai alkalmasság pont 1.a) alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember a műszaki alkalmasságban meghatározott 12 hónap feletti többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.
Amennyiben Xxxxxxxxxxx az adott pozícióra több szakembert jelöl, a felolvasó lap mellékleteként becsatolandó a szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó dokumentum, amelyben egyértelműen rögzíteni szükséges, mely szakember vonatkozásában kívánják bemutatni a többlettapasztalatot!
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő az alkalmassági feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott legtöbb többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési részszempontot.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve;
2. szakembert foglalkoztató megnevezése, jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja;
3. szakember gyakorlata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett,
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése,
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal;
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
A kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlati ár értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell benyújtaniuk ajánlatukban, melynek végösszege képezi az értékelési szempont szerinti megajánlást.
A 2. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb (leghosszabb többlettapasztalatot tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő az alábbiak szerint:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlattevőknek 0 vagy annál nagyobb számot kell megajánlaniuk. A 0 hónap megajánlás kapja a minimálisan adható 0 pontot.
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalatának részszempontjainál a legtöbb többlettapasztalat a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb.
9. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.
10. Az alkalmassági követelmények és igazolási módjuk:
10.1 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
10.1.1 Igazolási mód:
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint nyilatkozni.
Az ajánlathoz csatolni kell:
A gazdasági szereplő az ajánlatához csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21–24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja:
M1) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevének, végzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetése, a végzettséget igazoló okirat (diploma, oklevél, bizonyítvány, stb), valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz – benne a gyakorlati időszak kezdetének és befejezésének év, hónap pontossággal történő megjelölésével – és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával [Kbt. 65. § (1) bekezdés b); 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont] a következők szerint:
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
10.1.2 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
legalább 1 fő szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki összesen legalább 12 hónap műszaki vezetői és/vagy építésvezetői szakmai gyakorlattal.
11. Hiánypótlás:
Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
12. a) Az ajánlattételi határidő: 2018. május hónap 2. napján 13.30 óra
b) Az ajánlat benyújtásának címe:
DFK Centrum Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.
c) Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar.
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
d) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:
DFK Centrum Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1. Időpont: 2018. május hónap 2. napján 13.30 óra
Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban a nettó vállalkozói díj és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata).
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.
13. További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megküldésének napjától.
A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig, elérési útvonala az alábbi:
Webcím: xxx://xxx.x00.xxxxxxxxxxx.xx Felhasználónév: esziiroda@qualitasconsulting Jelszó: RrFMo!6oX
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton elérnie. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak.
2. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
3. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
4. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolását.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
9. Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
11. Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A teljesítés során figyelemmel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseire.
13. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
14. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
15. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
17. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
18. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke:
5 000 000,- Ft/káresemény és legalább 10 000 000,- Ft/év;
A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény).
19. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
20. Ajánlatkérő felhívja a Xxxxxxxx Ajánlattevők figyelmét, hogy
- a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie,
- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át,
-a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A fentiek teljesülésének ellenőrzése az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő részére kötelező, megszegésük pedig súlyos szerződésszegésnek minősül. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat ennek figyelembevételével tegyék meg.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
25. A szerződés EU-alapokból finanszírozott: Igen EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere pályázati konstrukcióban „Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása a Mátészalkai Járásban” című EFOP-2.1.2-16-2017-00010 azonosító számú projekt.
26. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése során a EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni..
Ajánlattevő a kivitelezés megvalósítása során köteles a EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című pályázati felhívásban és mellékleteiben (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxx-000-00-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx) szereplő, a
kivitelezéshez kapcsolódó követelményeket betartani, vagy amennyiben rajta kívülálló ok miatt eltérést észlel azokhoz képest azt haladéktalanul jelezni az Ajánlatkérő felé.
27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április hónap 13. napján.