VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Székhelye/Címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.
Adószám: 15311485-2-03
KSH: 15311485 8423 312 03
Törzsszám: 311487
AHTI azonosító: 035620
Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Pénzforgalmi jelzőszám: 10025004-01483109-00000000
Képviseli: xx. Xxxxxxx Xxxxxx elnök, mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – ,
másrészről az
VIP Vita Portal Zrt.
székhely: 6000 Kecskemét, Xxxxxxx X xxxx 0. xxxxxxx. xx. 16. levelezési címe: 6000 Kecskemét, Xxxxxxx X xxxx 0. xxxxxxx. xx. 16. számlavezető pénzintézete: Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe számlaszáma: 18400010-10000518-10592619
számlázási cím: 6000 Kecskemét, Xxxxxxx X xxxx 0. tetőtér. em. 16. adószáma: 14685590-2-03
cégbíróság és cégjegyzék szám: 03-10-100403cégbíróság és cégjegyzék szám: 00-00-000000
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – , együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya
1.1./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (Kbt.) 115.§. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kecskeméti Járásbíróság (6000 Kecskemét, Xxxxxxx xx 00-00.) mosdók és teakonyhák felújítási munkái" tárgyban, amely eljárás nyertese – figyelemmel a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra Vállalkozó lett.
1.2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által jelölt helyen a következő kivitelezéseket:
"Kecskeméti Járásbíróság (6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.) mosdók és teakonyhák felújítási munkái" I. osztályú minőségben jelen szerződés mellékleteként megjelenő ajánlat, ajánlattételi felhívás, műszaki leírás, tervdokumentáció műszaki tartalmának figyelembe vétele szerint. Megrendelő tájékoztatja Kivitelezőt, hogy az építési beruházás nem építési engedély köteles.
2. Teljesítési hely, határidő, vállalkozói díj:
2/a. A beruházás teljesítési helye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.
2/b. A beruházás teljesítési véghatárideje: 2019.11.30. Előteljesítés megengedett.
2/c. Vállalkozói díj:
Minden költséget magába foglaló teljes fizetendő vállalkozói díj mértéke az ajánlati felhívás és dokumentáció, továbbá a Vállalkozó ajánlata szerint:
Mindösszesen (nyertes ajánlati ár): nettó 29.572.673,- HUF + 27% = bruttó 37.557.295,- HUF
A Felek az elvégzett feladatról teljesítésigazolási jegyzőkönyvet vesznek fel. A teljesítési jegyzőkönyvet Megrendelő és Vállalkozó megbízottja írja alá. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napján jogosult számla benyújtására melyet a Megrendelő képviselője ellenjegyez.
A felek a műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, ebben leírják, az esetleges /javítható, pótolható/ hiányosságokat feltüntetik, annak határidejét meghatározzák, a kapcsolódó szavatossági
igényeket rögzítik. A hiányok, hibák pótlására 30 napnál hosszabb időt a felek a jegyzőkönyvben nem rögzíthetnek, ha valamely hiba kijavítása hosszabb idejűnek mutatkozik: akkor nem történhet meg a műszaki átadás-átvétel.
A felek a műszaki átadás-átvételtől számított 1 éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, mely eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg a Vállalkozót.
A vállalkozási díj, mint ellenszolgáltatás fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, vagy melyek szükségesek a kivitelezési munka teljes körű megvalósításához; figyelembe véve különösen a helyszínt, a helyszíni körülményeket és adottságokat is.
A vállalkozási díj magába foglalja a Vállalkozó által beépített valamennyi anyag árát, ráfordított munkabért és annak járulékait is, a Vállalkozó összes egyéb járulékos költségét, a teljesítéshez esetlegesen szükséges ideiglenes létesítményeket, melléklétesítményeket, a felvonulással
/levonulással/ járó összes költséget, az építéshez szükséges közüzemi díjakat /víz és csatorna, elektromos áram, gáz/ gépköltségeket, organizációs költségeket, a Vállalkozó munkaterületének őrzési, állagmegóvási költségeit, adott esetben az anyagvizsgálati eljárások költségeit és adatszolgáltatási költségeket, a szakhatóságok által előírt valamennyi költséget, a kitermelt föld lerakóhelyre szállítását, annak díját, az építkezésre kiterjedő felelősségbiztosítás díját, és szükség szerint a terület eredeti állapotának helyreállítási költségeit is, valamint minden egyéb nem nevesített, de a kivitelezési munkával összefüggésben felmerülő vállalkozói költséget.
3. Fizetési feltételek
3.1. Vállalkozó számláját/számláit /részszámlát/ 3 példányban, a Megrendelő képviselője által aláírt, az elfogadott műszaki ütemtervhez igazodóan a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) csatolásával jogosult benyújtani.
Számlázási lehetőség:
- 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be az alábbiak szerint:
1. részszámla 50 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 50%-ról Végszámla 100 %-os tényleges teljesítést követően, a teljesítés 50%-ról.
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.
3.2. A számla benyújtásakor csatolni kell a Felek képviselői által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyvét arról, hogy a Vállalkozó a számlához tartozó munkát elvégezte és az ahhoz tartozó anyagokat felhasználta a szerződés feltételeinek megfelelően. A számla kiállítása és a fizetés HUF-ban történik.
3.3. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.
Amennyiben a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni.
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. §. (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130 § (1) –(2) bekezdése szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint.
Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.
Vállalkozó a számlát a kiállítását követő 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére benyújtani. A számla késedelmes benyújtása esetén a Megrendelőt a késedelmes benyújtásnak megfelelő időtartamig késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
3.4. A kifizetésre a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései is alkalmazandóak.
3.5. Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére és esedékességére a Ptk. 6:155§-ban foglaltak az irányadók. A késedelmi kamat összegét a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamat HUF-ban kerül megállapításra.
A Vállalkozó a késedelmi kamat összegét külön levélben terheli ki, melyet a Megrendelő köteles annak kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.
3.6. A Vállalkozó a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani a számlafizetés előtt, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A nemleges együttes adóigazolások az egyes fizetési esedékességeket megelőző 30 napnál nem lehetnek régebbiek. A papíralapú együttes nemleges adóigazolást a benyújtott számla kifizetési időpontját megelőzően leghamarabb a 15. napon, legkésőbb a 8. napon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.
Az e pontban meghatározottak szerinti adóigazolást nem kell benyújtani, ha a Vállalkozó az adott időszakban szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
3.7. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a jelen szerződésben foglalt – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét, amely igénybevétele nem kötelező.
3.8. Megrendelő az előleg igénybevételét nem teszi függővé előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásától.
3.9. Megrendelő köteles az előleget a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének megfelelően, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizetni. Vállalkozó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak – a fenti kifizetési határidő biztosításának okán – a munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie a Megrendelőhöz. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel. Vállalkozó az előleggel a végszámlában köteles elszámolni.
3.10. Jelen beruházás nem engedélyköteles, így felek tudomásul veszik, hogy a fentiekből következően az Általános Forgalmi Adót a Megrendelő fizeti meg.
3.11. A szerződés finanszírozása Megrendelő saját forrásából történik. A fedezet rendelkezésre áll.
4. Szerződés időbeni hatálya
A szerződés a megkötése napján lép hatályba.
5. Felek képviselői
Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre:
Megrendelő kijelölt képviselői:
Szerződéssel kapcsolatosan:
Megrendelői oldalon:
Név/beosztás: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Főosztályvezető Tel: +3676/519-556
Műszaki ellenőrként kijelölve:
Név/beosztás: Épinber Kft. Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Épinber Kft. Xxxx Xxxxxx műszaki ellenőr
Tel: +3676/481-180
E-mail: xxxx@xxxxxxx.x-xxxxxx.xx
Vállalkozó megbízottja:
Név/beosztás: Xxxxxx Xxxxxx operatív igazgató
Cím: 6000 Kecskemét, Xxxxxxx X xxxx 0. xxxxxxx. xx. 16.
Tel: x00000000000
A garanciális idő alatti javítási munkák megkezdése: 1 munkanap
6. Megrendelő kötelezettségei
6.1. A Megrendelő a szerződés aláírásának napjától – a Vállalkozó helyszíni munkavégzésére tekintettel a feladat ellátásához szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló munkaterületekre való belépés és munkavégzés lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére a saját biztonsági előírásainak megfelelően.
6.2. A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja – amennyiben ilyen rendelkezésre áll - a munkavégzéssel kapcsolatos megrendelői műszaki utasításokat. Ezek az utasítások a Megrendelő tulajdonát képezik, azoknak más vállalkozásban való felhasználása, vagy azok felhasználásával más vállalkozásban való dokumentációkészítés nem megengedett.
6.3. Megrendelő köteles a teljesítésigazolással igazolt teljesített szolgáltatás ellenszolgáltatásának szerződés szerinti megfizetésére.
7. Vállalkozó kötelezettségei
Építési terület, körülmények ismertetése: Jelen beruházás nem építési engedélyköteles.
Az építőanyagok tárolására az építési területen, illetve annak közvetlen környezetében van lehetőség az Építtetővel egyeztetett módon, figyelembe véve, hogy a tárgyi épület környezetében építési tevékenységet végző más kivitelezők munkáját ne zavarja.
A Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
Amennyiben Vállalkozó közterületet vesz igénybe, közterület foglalási engedély beszerzése, a közterület igénybevételének költsége őt terheli. Az ideiglenes energia (víz, villany) kiépítése Vállalkozó feladata, a költségek viselése is őt terheli (almérők).A munkaterület, az építőanyagok és munkaeszközök őrzése, vagyonvédelme Vállalkozó feladata, költsége. Az ingatlan környezetében vállalkozó tevékenysége által okozott esetleges kárt a Vállalkozónak saját költségén helyre kell állítania, (burkolatok, zöldfelület, egyéb meglévő építmények, stb). Vállalkozó a helyszíni kivitelezési munkát hétköznapokon (a hivatalos állami ünnepnapok kivételével) 07:00 és 18:00 között végezheti, illetve Építtetővel előzetesen egyeztetett időben. Műszaki tartalom tekintetében általánosságban ajánlatkérő igénye az I. osztályú minőségben, új anyagok beépítésével való teljesítés, legalább a tervezői kiírásnak megfelelő műszaki színvonalú, tartósságú anyagok alkalmazásával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen társvállalkozók is dolgozhatnak, azokkal köteles együttműködni, többlet költség felszámítása nélkül.
7.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott kivitelezést a jelen szerződésben meghatározott összegért elvégzi.
7.2. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék.
7.3. A Vállalkozó a Megrendelő területén végzendő munkálatok esetén a munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő kifejezett engedélye esetén lehetséges.
7.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés műszaki tartalmát kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót, sem többletköltség igénnyel nem lép fel.
A Vállalkozó a teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint, és érdekeinek megfelelően, határidőn belül, első osztályú minőségben, szakszerűen köteles teljesíteni.
7.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni.
7.6. A kivitelezési munka megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelő kijelölt műszaki ellenőrével a kivitelezési munkák ütemezését egyeztetni, és az egyeztetést követően részletes ütemtervet készíteni és azt átadni a Megrendelő részére.
Amennyiben a Megrendelő alkalmatlan anyagot, vagy célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Abban az esetben, ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére is fenntartja álláspontját, a Vállalkozó a munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára köteles elvégezni.
7.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
7.8. ÉrvényesmunkavállalásiengedéllyelnermendelkezőszemélyeketsemaVállalkozó,semalvállalkozóinemalkalmazhatnak.AbenejmelentettdolgozókiattimbárimneműkövetkezményekértVállalkozótartozikfelelősséggel.EzzelkapcsolatbanVállalkozóafelelősazalvállalkozóihelyettis.AVállalkozókötelesakivitelezésutánakivitelezésselérintettterületekettörmelékmentes,tiszta,rendezettállapotbanátadni,továbbákötelesakivitelezésre,valaimntakapcsolódótevékenységrevonatkozóésérvénybenlévőtechnológiaiutasításokat,előírásokatésszabványokatbetartani..
7.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatás elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel / jogosultságokkal / hatósági engedéllyel / biztosítással rendelkezik.
7.11. A Vállalkozó köteles a munka során keletkezett valamennyi iratot, dokumentumot és egyéb adathordozót, illetőleg az elektronikus formában levő dokumentumokat, a birtokába jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és azokat a teljesítést követően a Megrendelőnek haladéktalanul visszaszolgáltatni.
7.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja.
7.13. A Vállalkozó köteles a szerződés fenti 7.12 pontjában jelölt előírások követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződésében megjeleníteni, ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése Vállalkozó feladata és felelőssége.
7.14. A vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre a jogszabály szerint ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.
7.15. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról.
7.16. Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentációt, melynek tartalmaznia kell kettő példány megvalósulási tervet, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatát, a megfelelő tartalmú vizsgálati eredményeket 2-2 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 2-2 példányban. Köteles átadni: 2 példányban papír alapon az átadási dokumentációt, továbbá 2 db CD/DVD-n is pdf. formátumban.
Vállalkozó 2 pld átadási dokumentációt köteles átadni a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz, annak időpontját megelőző 8 napot megelőzően Megrendelő részére.
8. Szerződés biztosítékai:
8.1. A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít, és szerződésszegését kimenteni nem tudja. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének előírása alapján a kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
8.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó műszaki átadás-átvétel időpontja vonatkozásában olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért maga vagy alvállalkozója felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5% -a, azaz 147.863,- Ft/késedelmes nap. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 20% -a.
8.3. A kötbér esedékessé válik:
a) késedelem kötbérként a vállalt és eredménytelenül lejárt teljesítési határidő után azon a napon amikor Vállalkozó – a határidőt nem tekintve – szerződésszerűen teljesít, vagy ha az ily módon történő teljesítés a határidő utáni 40. napot meghaladóan következik be, akkor ezen a napon: abban az esetben, ha Megrendelő addig írásban nem állt el jelen szerződéstől a meghiúsulásra hivatkozással, melynek alapját a 40 napot meghaladó késedelemre alapította.
b) nem teljesítés, meghiúsulás /ideértve 40 napos késést követő Megrendelői írásos elállás esetét is/ esetén a Megrendelőnek az erről történt tudomásszerzése napján.
A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
8.4. A Vállalkozó nem felelős, ha a késedelmes teljesítés vis maior következménye. Az egyértelműség kedvéért vis maiornak számít a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, amelynek elkerülése, vagy az azzal összefüggő kár elhárítása a Vállalkozótól nem várható. Vis maior különösen a háború, árvíz, földrengés, terrortámadás, polgárháború, azonban a kontinentális éghajlattal együtt járó időjárási változások, így különösen a hóesés vagy hőingadozások nem tekinthetők vis maior körülménynek. Az egyértelműség kedvéért, szintén nem számít vis maiornak a magyar munkaerő piaci helyzet alakulása. Vis maior körülmény bekövetkezésekor a Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, és megtenni minden tőle elvárhatót, annak érdekében, hogy a vis maiorból eredő károkat csökkentse. Ennek elmaradásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
8.5. Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó – a nettó vállalkozói díj 20 %-os mértékben, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős. A Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik, ha a Vállalkozó részére felszámított késedelmi kötbér összege – tekintettel a késedelem tartamára – eléri a 8.2. pontban meghatározott maximális összeget. Ezekben az esetekben a Megrendelő felmondhatja a szerződést.
8.6. Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben teljesítése a póthatáridő elteltét követően sem felel meg a jelen szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett beruházási tételnek a Vállalkozó által, a beszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata részét képező árazott költségvetésben szereplő összege.
8.7. A kötbérek érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának (beleértve a Ptk. 6:141. § szerinti fedezeti szerződés kapcsán felmerülő károkat is) megtérítését követelje a Vállalkozótól.
8.8. Kötbér igény érvényesítésére a Megrendelő ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld a Vállalkozónak, mely alapján a Vállalkozó köteles a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni a kötbért. Amennyiben vitatja a Megrendelő kötbérigényét, vagy annak összegét, a Megrendelő levelének kézhezvételétől számított 5 napon belül a Megrendelőnek címzett, ajánlott tértivevénnyel ellátott levélben teheti ezt meg, indokolásának részletes kifejtésével és az azt alátámasztó bizonyítékok megjelölésével, szolgáltatásával. E határidő avagy a részletes indokolási kötelezettség elmulasztása esetén a kötbérigény nem vitatottnak minősül, azaz a kötbérkövetelést a Vállalkozó által elismertnek és lejártnak kell tekinteni. A Megrendelő jogosult beszámítani kötbérkövetelését a Vállalkozó végszámlájával szemben.
9. A jótállás és jótállási biztosíték:
9.1. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkáért, a beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért, a szerződésben támasztott követelményeknek való megfelelőségért, illetve azért, hogy a teljesítése minden tekintetben hibátlan, teljes garanciát (jótállást) vállalni az esetlegesen felmerülő hibák kijavítására a szerződés teljesítésének időpontjától számítva az alábbiak szerint:
Általános garancia (jótállás) 24 hónap + 24 hónap (megajánlott). A szerződés teljesítésének időpontjától számítva kezdődik valamennyi épületrész, berendezés, felszerelés, eszköz jótállása, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mely időpontban szerezte be.
9.2. A rendszeres karbantartást igénylő gépészeti berendezések gyártó által előírt időszakonkénti, kötelező karbantartása a Megrendelő kötelezettsége, melynek a szabályszerű elvégzését igazolni köteles. A Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben a Megrendelő nem tudja szabályszerűen igazolni az időszakonkénti karbantartási kötelezettségének teljesítését.
9.3. A Vállalkozónak garantálni kell valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítését, valamint, hogy a létrehozott építmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitelezése szempontjából megfelel az érvényes magyar szabványoknak, előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek és biztosítja a szerződéses igények maradéktalan érvényesülését.
9.4. Ezen felül a Vállalkozó biztosítja a berendezések, eszközök, szerkezetek, stb. műszaki előírásokban, illetve hatályos jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági idejét.
9.5. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok folytán nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A jótállási időszak a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újrakezdődik.
9.6. A Vállalkozó köteles jótállási biztosíték nyújtásával jótállást vállalni a 9.1. pontban meghatározott általános garancia (jótállás) időszakára a nettó vállalkozói díj, a megrendelt pótmunkák összegével megemelve – 1,5 %-ának megfelelő összegben az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként.
9.7. A jótállási biztosíték a végszámla benyújtásával egy időben – a Vállalkozó választása szerint - teljesíthető az előírt pénzösszegnek Megrendelőnek az Magyar Államkincstár által vezetett 10025004-01483109-00000000 számú bankszámlájára történő befizetésével, átutalásával vagy a Megrendelő által elfogadott pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia kötelezvénnyel. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolás kiállításának feltétele.
9.8. A jótállási biztosíték felhasználásának esetei:
A jótállási biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jótállási biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.
9.9. Amennyiben a jótállási biztosíték nyújtására pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia kötelezvény formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő okirat alapján az okiratban megjelölt, a Vállalkozó helyett helytállni kötelezett köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy az okiratban megjelölt, a Vállalkozó helyett helytállni kötelezett bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.
9.10. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.
10. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevétele, engedményezés
10.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. 8:2 §-a alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során.
Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed.
10.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott valamennyi alvállalkozóját legkésőbb az alvállalkozó munkavégzését megelőző 3. munkanapon bejelenti a Megrendelőnek és nyilatkozik arról, hogy ezen alvállalkozók esetében nem áll fenn a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró ok. A Vállalkozó felel azért, hogy alvállalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó létesítmények szakmai szabályainak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési, tevékenység folytatásra vonatkozó szabályoknak.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről kitilthatja.
10.3. Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő írásban az ok megjelölésével kérheti, hogy a Vállalkozó az igénybevett alvállalkozó helyett más alvállalkozót vegyen igénybe. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.
11. A szerződés megszüntetése
A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben
a) a Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a Megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy
b) a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, vagy
a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy
a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy
a Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi,
c) Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerős határozatban megállapítják, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerős határozatban felszámolási eljárást rendeltek el.
d) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
Ebben a pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Megrendelő – választásától függően – jogosult a szerződéstől elállni.
A Megrendelő azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.
Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetére a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
12. Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.
A Xxxxx ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a Megállapodás a következő naptári napon megszűnik.
A megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben szükséges a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.
A másik szerződő Fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett Fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felel még akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik felet terheli.
13. Titoktartás
A Szerződő felek kijelentik, hogy a közbeszerzési eljárásban tételesen, a Kbt. szabályaival is összhangban megjelölt, továbbá a szerződés teljesítése során keletkezett, más számára hozzáférhetővé nem tehető információkat – különösen a védett szellemi alkotásokra, know-how-kra vonatkozó információkat – továbbá a jogszabály alapján nyilvánosságra nem hozhatóan kezelt adatokat, az üzleti titokra, titokvédelemre vonatkozó szabályok szerint megőrzik.
A titok feltárása kizárólag a titokká nyilvánító szerződő fél (adatkezelő is) hozzájárulásával történhet. Megtagadhatja a fél a hozzájárulást akkor is, ha a 3. személy, aki a védett információ birtokába jutna, a titok feltárása esetére a titok megőrzésére nem ad kielégítő biztosítékot. A félnek a titok megőrzéséhez fűződő érdeke elsődleges a másik fél titok feltáráshoz fűződő érdekével szemben. Hivatalból indított, valamint fél által valamely igény elbírálására jogszabály vagy a felek megállapodása alapján meghatározott jogosult előtt kezdeményezett eljárásban, a titok feltárásának nem méltányolható megtagadása az ilyen magatartást tanúsító terhére esik.
Mindkét fél jogosult szerződés teljesítésével összefüggésben számára szolgáltatást nyújtó részére a szerződési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben – a titok megőrzési kötelezettség megtartásával – a titkot feltárni, illetve a közbeszerzési szabályok szerinti alvállalkozó és a rendeltetésszerű használathoz szükséges beavatkozások teljesítéséhez szükséges körben a feladatot ellátó 3. személy részére a titok feltárására.
A titkot jogszerűen feltáró fél a védelemhez megkívánt intézkedést köteles megtenni, és erről a másik felet tájékoztatni. A titkot átadó fél egyetemlegesen felel a titoksértés jogkövetkezményeiért a titkot átvevővel.
A titoktartási kötelezettség a titokgazda eltérő intézkedése hiányában öt évig áll fenn. Megszűnik a titoktartási kötelezettség, ha a védett információ a nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált.
A titok átadásáról nyilvántartást kell vezetni.
14. Xxxxxxxx rendezése
A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek kizárólagos bírósági illetékességként Kalocsa Város Bíróságát jelölik meg.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései irányadóak.
15. Egyéb
15.1. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető pénzintézetében, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet
– az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
15.2. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.
15.3. A szerződés tartalmát képezi minden feltétel, amely az ajánlati kötöttség tartalma, függetlenül attól, hogy a szerződésben, a mellékletekben tételes hivatkozás történt-e a feltételre.
15.4. Vállalkozó a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre jogosult referenciaként hivatkozni.
Közbeszerzési eljárásokhoz, pályázatokhoz a Megrendelő a szerződés teljesítése tekintetében referenciaigazolást – a Vállalkozó kérésére – korlátozásoktól mentesen kiadja.
15.5. Jelen Szerződés 6 (hat) eredeti példányban magyar nyelven készült, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (két) példány Vállalkozót illet meg.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlat, ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékleteik
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Kelt: Kecskemét, 2019. október 14.
…..………………………….. ..……………………….…… Megrendelő Vállalkozó
Kecskeméti Törvényszék VIP Vita Portal Zrt.
Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Elnök
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Főosztályvezető
Kecskemét, 2019. október 14.